2024年住宅小区供水供电设施改造安装合同范本3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年住宅小区供水供电设施改造安装合同范本本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1甲方（供水供电方）基本信息1.2乙方（业主方）基本信息2.改造安装项目概述2.1改造安装项目名称2.2改造安装项目地点2.3改造安装项目范围2.4改造安装项目内容3.改造安装工程进度安排3.1工程开始时间3.2工程完工时间3.3工程进度节点4.改造安装工程费用及支付方式4.1工程费用总额4.2费用支付方式4.3预付款比例4.4验收合格后付款比例5.工程质量控制要求5.1工程质量标准5.2工程验收标准5.3质量保证期6.工程安全施工要求6.1安全施工措施6.2安全责任6.3事故处理7.乙方配合事项7.1乙方提供场地7.2乙方配合施工7.3乙方提供相关资料8.甲方责任与义务8.1甲方提供施工图纸8.2甲方提供施工材料8.3甲方现场监督9.乙方责任与义务9.1乙方按期完成工程9.2乙方保证工程质量9.3乙方配合甲方验收10.合同变更与解除10.1合同变更条件10.2合同解除条件10.3变更与解除程序11.违约责任11.1违约情形11.2违约责任承担12.争议解决12.1争议解决方式12.2争议解决机构13.合同生效及终止13.1合同生效条件13.2合同终止条件14.合同附件及其他14.1合同附件14.2其他约定事项第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1甲方（供水供电方）基本信息甲方名称：___________法定代表人：___________注册地址：___________联系电话：___________1.2乙方（业主方）基本信息乙方名称：___________法定代表人：___________注册地址：___________联系电话：___________2.改造安装项目概述2.1改造安装项目名称项目名称：2024年住宅小区供水供电设施改造安装工程2.2改造安装项目地点项目地点：___________2.3改造安装项目范围项目范围包括但不限于供水管道更换、供电线路改造、配电箱更新等。2.4改造安装项目内容项目内容包括但不限于：1.供水管道更换，包括主供水管道、支供水管道等；2.供电线路改造，包括低压配电线路、高压配电线路等；3.配电箱更新，包括箱体更换、内部元件更换等；4.附属设施安装，包括阀门、水表、电表等；5.工程验收及交付使用。3.改造安装工程进度安排3.1工程开始时间工程开始时间：____年____月____日3.2工程完工时间工程完工时间：____年____月____日3.3工程进度节点1.设计阶段：____年____月____日完成2.材料采购阶段：____年____月____日完成3.施工阶段：____年____月____日完成4.验收阶段：____年____月____日完成5.交付使用阶段：____年____月____日完成4.改造安装工程费用及支付方式4.1工程费用总额工程费用总额：____万元整4.2费用支付方式1.预付款：合同签订后____个工作日内支付总额的____%；2.进度款：根据工程进度，按月支付总额的____%；3.验收合格后付款：验收合格后____个工作日内支付总额的____%；4.结算款：合同终止或工程完工后____个工作日内支付剩余款项。5.工程质量控制要求5.1工程质量标准工程质量应符合国家相关标准和规范的要求，确保工程安全、可靠、美观。5.2工程验收标准1.工程施工完毕，经乙方确认无误；2.工程质量达到合同约定标准；3.工程资料齐全；4.工程验收合格。5.3质量保证期工程质量保证期为自工程交付使用之日起____年。6.工程安全施工要求6.1安全施工措施1.严格执行国家有关安全生产的法律法规；2.制定详细的安全施工方案；3.设置安全警示标志；4.加强施工现场安全管理；5.对施工人员进行安全教育培训。6.2安全责任1.甲方对施工现场的安全负责；2.乙方对施工现场的安全监督；3.施工单位对施工现场的安全管理。6.3事故处理1.发生安全事故时，立即停止施工；2.保护事故现场；3.按照相关规定进行事故调查处理。8.乙方配合事项8.1乙方提供场地乙方应确保在施工期间，施工场地内无障碍物，并配合甲方进行施工区域的划分和施工通道的设置。8.2乙方配合施工乙方应配合甲方进行施工，包括但不限于提供必要的施工空间、临时用电、用水等。8.3乙方提供相关资料乙方应提供小区供水供电的相关资料，包括但不限于供水供电管网图、用户分布图等。9.甲方责任与义务9.1甲方提供施工图纸甲方应在施工前提供完整的施工图纸，并确保图纸的准确性。9.2甲方提供施工材料甲方应按照施工图纸的要求，提供符合质量标准的施工材料。9.3甲方现场监督甲方应派驻现场监督人员，对施工过程进行监督，确保工程质量。10.乙方责任与义务10.1乙方按期完成工程乙方应按照合同约定的工程进度要求，确保工程按期完成。10.2乙方保证工程质量乙方应保证施工质量，确保工程符合设计要求和验收标准。10.3乙方配合甲方验收乙方应配合甲方进行工程验收，并提供必要的验收资料。11.合同变更与解除11.1合同变更条件任何一方提出合同变更，需书面通知对方，经双方协商一致后方可变更。11.2合同解除条件1.因不可抗力导致合同无法履行；2.一方严重违约，另一方要求解除合同；3.经双方协商一致解除合同。11.3变更与解除程序1.提出变更或解除合同的一方应书面通知对方；2.双方应在接到通知后____个工作日内答复；3.若双方就变更或解除事宜达成一致，应签订书面协议。12.违约责任12.1违约情形1.一方未按合同约定履行义务；2.一方未按合同约定支付费用；3.一方未按合同约定保证工程质量。12.2违约责任承担违约方应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。13.争议解决13.1争议解决方式双方发生争议时，应通过友好协商解决；协商不成的，可向合同签订地人民法院提起诉讼。13.2争议解决机构双方可约定争议解决的仲裁机构，按照仲裁规则进行仲裁。14.合同生效及终止14.1合同生效条件本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。14.2合同终止条件1.工程竣工验收合格，合同目的实现；2.合同双方协商一致解除合同；3.合同约定的其他终止条件。14.3合同附件及其他14.3.1合同附件本合同附件包括但不限于：1.施工图纸；2.材料清单；3.质量保证书；4.其他相关文件。14.3.2其他约定事项本合同未尽事宜，双方可另行协商解决，并签订补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义在本合同中，“第三方”是指除甲、乙双方以外的，参与合同执行、监督、咨询或其他相关服务的个人、法人或其他组织。15.2第三方介入情形1.第三方作为监理方，对施工过程进行监督管理；2.第三方作为咨询方，提供技术支持或专业建议；3.第三方作为中介方，协助甲、乙双方进行合同谈判或纠纷调解；4.第三方作为验收方，对工程质量进行验收；5.其他经甲、乙双方同意的第三方介入情形。15.3第三方责任限额1.第三方的责任限额由甲、乙双方在合同中约定，并在第三方介入协议中明确；2.第三方责任限额包括但不限于：a.对工程质量、安全、进度等方面的责任；b.对因第三方原因导致的合同变更、解除或终止的责任；c.对因第三方原因造成的损失赔偿责任。16.第三方介入协议16.1协议签订甲、乙双方与第三方达成一致后，应签订第三方介入协议，明确各方权利、义务和责任。16.2协议内容1.第三方的基本信息；2.第三方介入的具体内容；3.第三方责任限额；4.第三方工作期限；5.第三方报酬及支付方式；6.第三方与其他各方的权利义务划分；7.第三方违约责任；8.争议解决方式。17.第三方与其他各方的权利义务划分17.1第三方与甲方1.第三方应按照甲方要求，履行监理、咨询、中介等职责；2.第三方应遵守国家法律法规和行业规范；3.第三方应保守甲方商业秘密。17.2第三方与乙方1.第三方应按照乙方要求，提供相关服务；2.第三方应配合乙方进行工程验收；3.第三方应协助乙方解决施工过程中的问题。17.3第三方与其他各方1.第三方应与其他各方保持良好沟通，共同推进工程进展；2.第三方应遵守合同约定，不得损害甲、乙双方的合法权益；3.第三方应承担因自身原因导致的损失赔偿责任。18.第三方违约责任18.1第三方违反合同约定，应承担违约责任，包括但不限于：1.支付违约金；2.赔偿损失；3.承担相应的法律责任。19.第三方介入终止19.1第三方介入终止条件1.合同约定的第三方介入期限届满；2.合同终止；3.第三方自行退出。19.2第三方介入终止程序1.第三方介入终止，需甲、乙双方书面通知第三方；2.第三方应在接到通知后____个工作日内办理相关手续；3.第三方介入终止后，甲、乙双方应按照合同约定继续履行各自义务。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.施工图纸详细要求：提供详细的设计图纸，包括平面图、立面图、剖面图、大样图等，确保图纸的准确性和可实施性。附件说明：施工图纸是施工过程中必不可少的指导文件，是确保工程质量和进度的基础。2.材料清单详细要求：列出所有用于施工的材料，包括材料名称、规格、数量、品牌、供应商等信息。附件说明：材料清单是工程成本控制和材料采购的重要依据，有助于确保工程质量和进度。3.质量保证书详细要求：由施工单位出具，承诺工程质量符合合同约定和国家标准。附件说明：质量保证书是施工单位对工程质量负责的书面承诺，有助于保障业主利益。4.施工进度计划详细要求：详细列出工程各阶段的开始时间和结束时间，包括关键节点和工期安排。附件说明：施工进度计划是工程进度管理的重要工具，有助于确保工程按期完成。5.安全生产措施详细要求：制定详细的安全生产措施，包括施工现场安全管理、安全教育培训、事故应急预案等。附件说明：安全生产措施是保障施工人员生命财产安全的重要保障。6.工程验收报告详细要求：验收完成后，由第三方验收机构出具验收报告，确认工程质量符合合同要求。附件说明：工程验收报告是工程验收的重要文件，是判断工程质量合格与否的依据。7.付款申请及凭证详细要求：施工单位在工程进度达到约定节点时，提交付款申请，并提供相关凭证。附件说明：付款申请及凭证是工程款项支付的重要依据，有助于确保工程资金的合理使用。8.合同变更记录详细要求：记录合同变更的内容、原因、时间等信息。附件说明：合同变更记录是合同履行过程中变更情况的记录，有助于明确各方责任。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：甲方未按合同约定提供施工图纸或材料。责任认定标准：甲方应承担违约责任，赔偿乙方因此造成的损失，包括工期延误、材料浪费等。示例说明：若甲方未在约定时间内提供施工图纸，导致乙方无法按期施工，甲方应赔偿乙方因工期延误而造成的损失。2.违约行为：乙方未按合同约定完成工程或工程质量不符合标准。责任认定标准：乙方应承担违约责任，重新施工或修复不合格部分，并赔偿甲方因此造成的损失。示例说明：若乙方施工的供水管道存在漏水问题，乙方应负责修复，并赔偿甲方因修复造成的损失。3.违约行为：第三方未按协议约定履行职责。责任认定标准：第三方应承担违约责任，赔偿因违约行为导致的损失，并承担相应的法律责任。示例说明：若第三方作为监理方未及时发现并纠正施工中的质量问题，导致工程不合格，第三方应承担相应的赔偿责任。4.违约行为：任何一方未按合同约定支付费用。责任认定标准：违约方应承担违约责任，支付违约金，并赔偿因此造成的损失。示例说明：若乙方未按约定时间支付进度款，乙方应支付违约金，并赔偿甲方因此造成的利息损失。全文完。2024年住宅小区供水供电设施改造安装合同范本1本合同目录一览1.合同订立依据与目的2.项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目内容3.当事人信息3.1甲方信息3.2乙方信息4.项目改造安装内容4.1供水设施改造安装4.1.1供水管道改造4.1.2水表更换4.1.3水箱设施改造4.2供电设施改造安装4.2.1供电线路改造4.2.2变配电设施改造4.2.3配电箱改造5.项目实施进度安排5.1工程准备阶段5.2工程实施阶段5.3竣工验收阶段6.工程质量要求6.1供水设施质量要求6.2供电设施质量要求7.工程费用及支付方式7.1工程费用总额7.2费用构成7.3支付方式7.4付款时间节点8.材料设备供应8.1材料设备质量要求8.2材料设备供应责任8.3材料设备验收9.施工现场管理9.1施工现场安全9.2施工现场文明施工9.3施工现场环境保护10.风险责任及处理10.1风险识别10.2风险责任划分10.3风险处理措施11.竣工验收与保修11.1竣工验收标准11.2竣工验收程序11.3保修期限及内容12.违约责任12.1甲方违约责任12.2乙方违约责任13.争议解决13.1争议解决方式13.2争议解决机构14.合同生效、变更、解除及终止第一部分：合同如下：1.合同订立依据与目的1.1本合同依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规，以及甲方提供的项目文件和乙方提交的施工方案，经双方友好协商，达成一致，订立本合同。1.2本合同旨在明确甲乙双方在2024年住宅小区供水供电设施改造安装项目中的权利、义务和责任，确保项目顺利进行。2.项目概况2.1项目名称：2024年住宅小区供水供电设施改造安装项目2.2项目地点：[具体地址]2.3项目规模：[具体规模]2.4项目内容：2.4.1供水设施改造安装：包括但不限于供水管道改造、水表更换、水箱设施改造等。2.4.2供电设施改造安装：包括但不限于供电线路改造、变配电设施改造、配电箱改造等。3.当事人信息3.1甲方信息：3.1.1甲方名称：[甲方名称]3.1.2甲方地址：[甲方地址]3.1.3甲方联系人：[甲方联系人姓名]3.1.4甲方联系电话：[甲方联系电话]3.2乙方信息：3.2.1乙方名称：[乙方名称]3.2.2乙方地址：[乙方地址]3.2.3乙方联系人：[乙方联系人姓名]3.2.4乙方联系电话：[乙方联系电话]4.项目改造安装内容4.1供水设施改造安装4.1.1供水管道改造：包括管道材质、直径、长度等具体要求。4.1.2水表更换：包括水表型号、精度等具体要求。4.1.3水箱设施改造：包括水箱材质、容量、安装位置等具体要求。4.2供电设施改造安装4.2.1供电线路改造：包括线路材质、电压等级、敷设方式等具体要求。4.2.2变配电设施改造：包括变压器容量、配电柜型号等具体要求。4.2.3配电箱改造：包括配电箱型号、容量、安装位置等具体要求。5.项目实施进度安排5.1工程准备阶段：[具体时间]5.2工程实施阶段：[具体时间]5.3竣工验收阶段：[具体时间]6.工程质量要求6.1供水设施质量要求：[具体要求]6.2供电设施质量要求：[具体要求]7.工程费用及支付方式7.1工程费用总额：[具体金额]7.2费用构成：7.2.1材料费用7.2.2人工费用7.2.3设备租赁费用7.2.4其他费用7.3支付方式：7.3.1预付款7.3.2进度款7.3.3竣工验收款7.4付款时间节点：7.4.1预付款支付时间7.4.2进度款支付时间7.4.3竣工验收款支付时间8.材料设备供应8.1材料设备质量要求：8.1.1供水设施材料：符合国家相关标准，材质为[具体材质]，耐压等级为[具体耐压等级]。8.1.2供电设施材料：符合国家相关标准，材质为[具体材质]，绝缘等级为[具体绝缘等级]。8.1.3乙方负责供应所有材料设备，并提供相关质量证明文件。8.2材料设备供应责任：8.2.1乙方应在合同签订后[具体时间]内完成材料设备的采购和供应。8.2.2乙方保证所供材料设备的质量符合合同约定和国家标准。8.3材料设备验收：8.3.1甲方应在乙方提供材料设备后[具体时间]内进行验收。8.3.2验收合格后，双方应在验收记录上签字确认。9.施工现场管理9.1施工现场安全：9.1.1乙方应遵守国家有关施工现场安全的法律法规，制定并实施安全生产措施。9.1.2乙方应定期对施工人员进行安全教育和培训。9.2施工现场文明施工：9.2.1乙方应保持施工现场整洁，不得随意堆放材料、废弃物。9.2.2乙方应遵守施工现场噪音、扬尘等环保规定。9.3施工现场环境保护：9.3.1乙方应采取有效措施，减少施工对周围环境的影响。9.3.2乙方应按规定处理施工过程中产生的废水、废气、固体废弃物。10.风险责任及处理10.1风险识别：10.1.1双方应共同识别项目实施过程中可能出现的风险。10.2风险责任划分：10.2.1自然灾害等不可抗力因素导致的风险，双方按各自责任承担。10.2.2因乙方施工原因导致的风险，由乙方承担责任。10.3风险处理措施：10.3.1双方应制定风险应急预案，确保项目顺利进行。11.竣工验收与保修11.1竣工验收标准：11.1.1供水设施应符合国家相关标准，运行正常。11.1.2供电设施应符合国家相关标准，运行稳定。11.2竣工验收程序：11.2.1乙方在工程完成后[具体时间]内向甲方提出竣工验收申请。11.2.2甲方在收到申请后[具体时间]内组织验收。11.3保修期限及内容：11.3.1供水设施保修期为[具体时间]，供电设施保修期为[具体时间]。11.3.2保修期内，因乙方施工原因导致的设施故障，由乙方免费维修。12.违约责任12.1甲方违约责任：12.1.1甲方未按约定支付工程款的，应向乙方支付违约金。12.2乙方违约责任：12.2.1乙方未按约定完成工程或提供不合格材料的，应向甲方支付违约金。13.争议解决13.1争议解决方式：13.1.1双方应友好协商解决争议。13.2争议解决机构：13.2.1如协商不成，任何一方可向合同签订地人民法院提起诉讼。14.合同生效、变更、解除及终止14.1合同自双方签字盖章之日起生效。14.2合同的变更、解除及终止，需双方协商一致，并签订书面协议。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方概念15.1.1本合同中所称第三方，是指除甲乙双方以外的，为项目实施提供专业服务、咨询、监理、检测、评估等服务的自然人、法人或其他组织。15.1.2第三方服务内容应与项目实施相关，并经甲乙双方同意。15.2第三方责权利15.2.1第三方应按照合同约定，独立、公正地履行其职责，并对提供的服务质量负责。15.2.2第三方有权要求甲方和乙方提供必要的信息和资料，以便其开展工作。15.2.3第三方有权获得约定的服务费用。15.3第三方介入程序15.3.1甲乙双方同意引入第三方时，应书面通知对方，并共同与第三方签订服务合同。15.3.2第三方服务合同应与本合同内容相一致，并明确第三方的权利、义务和责任。16.第三方与其他各方的划分16.1第三方与甲方的划分：16.1.1第三方对甲方提供的服务，甲方应支付约定的服务费用。16.1.2第三方与甲方之间的争议，由双方自行解决，不影响本合同的履行。16.2第三方与乙方的划分：16.2.1第三方对乙方提供的服务，乙方应支付约定的服务费用。16.2.2第三方与乙方之间的争议，由双方自行解决，不影响本合同的履行。16.3第三方与甲乙双方的划分：16.3.1第三方对本合同项目的监督、检查、评估等职责，不替代甲乙双方的责任。16.3.2第三方在履行职责过程中，如发现甲乙双方存在违约行为，应及时通知甲乙双方，并协助甲乙双方采取纠正措施。17.第三方责任限额17.1第三方在本合同项下的责任，以合同约定的服务费用为限。17.2第三方因自身原因导致的服务质量问题，应承担相应的违约责任。17.3第三方因不可抗力原因导致的服务质量问题，不负违约责任，但应尽力减少损失。18.第三方介入后的合同变更18.1第三方介入后，如需对本合同进行变更，甲乙双方应书面同意，并与第三方达成一致意见。18.2合同变更不影响第三方的独立责任和权利。19.第三方介入后的争议解决19.1第三方介入后，如甲乙双方或第三方之间发生争议，应通过协商解决。19.2如协商不成，任何一方可向合同签订地人民法院提起诉讼。20.第三方介入后的合同解除20.1第三方介入后，如出现合同约定的解除情形，甲乙双方应按照合同约定处理。20.2第三方介入后的合同解除，不影响第三方与本合同项下权利义务的履行。21.第三方介入后的费用结算21.1第三方介入后的服务费用，应在服务完成后，由甲乙双方按照合同约定进行结算。21.2第三方介入后的费用结算，不影响本合同项下其他费用的结算。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：项目立项批准文件要求：文件须真实有效，经相关部门批准。说明：证明项目合法合规进行。2.附件二：甲方提供的项目文件要求：文件应包括项目设计图纸、技术规范、工程量清单等。说明：乙方施工依据。3.附件三：乙方提交的施工方案要求：方案应详细说明施工方法、进度安排、质量控制等。说明：乙方对项目实施的规划。4.附件四：第三方服务合同要求：合同应明确第三方的权利、义务和责任。说明：第三方介入项目的基础文件。5.附件五：材料设备清单要求：清单应详细列出所需材料设备的型号、规格、数量等。说明：材料设备采购的依据。6.附件六：工程进度表要求：表格应按阶段划分，详细记录工程进度。说明：工程进度监控的依据。7.附件七：工程验收报告要求：报告应详细记录验收结果，包括质量、安全等。说明：工程验收的依据。8.附件八：工程结算报告要求：报告应详细列出工程费用，包括材料、人工、机械等。说明：工程费用的结算依据。9.附件九：安全生产责任书要求：责任书应明确甲乙双方及第三方的安全生产责任。说明：安全生产管理的依据。10.附件十：环境保护责任书要求：责任书应明确甲乙双方及第三方的环境保护责任。说明：环境保护管理的依据。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：1.1甲方未按约定支付工程款。1.2乙方未按约定完成工程或提供不合格材料。1.3第三方未按合同约定履行职责。2.责任认定标准：2.1甲方未按约定支付工程款，应向乙方支付违约金，违约金为未付款项的[具体比例]。2.2乙方未按约定完成工程或提供不合格材料，应承担修复费用，修复费用不得超过合同约定工程款总额的[具体比例]。2.3第三方未按合同约定履行职责，应承担相应违约责任，违约责任不得超过其服务费用。3.违约责任示例：3.1甲方未按约定支付工程款，乙方有权要求甲方支付违约金，违约金为未付款项的10%。3.2乙方在施工过程中发现材料不合格，经检测确认，乙方有权要求乙方承担修复费用，修复费用不超过合同约定工程款总额的5%。3.3第三方在监理过程中发现质量问题，未及时通知甲乙双方，第三方应承担相应的违约责任，违约责任不超过其服务费用的5%。全文完。2024年住宅小区供水供电设施改造安装合同范本2本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方法定代表人或授权代表1.3合同双方联系方式2.合同签订背景及依据2.1合同签订背景2.2合同签订依据3.供水供电设施改造安装项目概述3.1项目名称3.2项目地点3.3项目规模3.4项目内容4.项目实施时间及进度安排4.1项目实施起始时间4.2项目实施结束时间4.3项目进度安排5.项目施工质量及标准5.1施工质量标准5.2施工质量检验及验收6.供水供电设施设备选型及采购6.1设备选型原则6.2设备采购流程6.3设备质量保证7.供水供电设施改造安装施工及验收7.1施工准备7.2施工过程7.3施工验收8.供水供电设施改造安装工程费用8.1工程费用构成8.2工程费用支付方式8.3工程费用调整9.供水供电设施改造安装工程变更及索赔9.1工程变更范围9.2工程变更程序9.3工程索赔10.供水供电设施改造安装工程保险10.1工程保险种类10.2保险责任范围10.3保险费用及支付11.合同争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决机构11.3争议解决程序12.合同解除及终止12.1合同解除条件12.2合同终止条件12.3合同解除及终止程序13.合同生效及终止13.1合同生效条件13.2合同生效时间13.3合同终止时间14.其他约定事项14.1合同附件14.2合同补充协议14.3合同附件及补充协议的效力第一部分：合同如下：第一条合同双方基本信息1.1合同双方名称甲方：房地产开发有限公司乙方：建筑工程有限公司1.2合同双方法定代表人或授权代表甲方法定代表人：乙方法定代表人：1.3合同双方联系方式第二条合同签订背景及依据2.1合同签订背景鉴于甲方开发的住宅小区原有供水供电设施老旧，无法满足居民生活需求，经双方协商一致，决定对住宅小区供水供电设施进行改造安装。2.2合同签订依据依据《中华人民共和国合同法》、《建设工程质量管理条例》及相关法律法规。第三条供水供电设施改造安装项目概述3.1项目名称住宅小区供水供电设施改造安装工程3.2项目地点市区路号3.3项目规模本工程改造安装范围包括住宅小区内所有供水供电设施，共计栋楼。3.4项目内容本工程主要包括供水管道、供电线路的改造安装，以及相关配套设施的更新。第四条项目实施时间及进度安排4.1项目实施起始时间2024年3月1日4.2项目实施结束时间2024年9月30日4.3项目进度安排1）前期准备：2024年3月1日至2024年3月15日2）施工阶段：2024年3月16日至2024年9月25日3）竣工验收：2024年9月26日至2024年9月30日第五条项目施工质量及标准5.1施工质量标准本工程须严格按照国家相关标准和规范进行施工，确保工程质量达到优良等级。5.2施工质量检验及验收1）施工过程中，乙方应定期进行自检，并做好记录。2）工程完成后，甲方将组织专业人员进行验收，合格后方可投入使用。第六条供水供电设施设备选型及采购6.1设备选型原则1）选用符合国家标准、质量可靠、性能优良的设备。2）设备选型应考虑节能、环保、安全等因素。6.2设备采购流程1）乙方根据设备选型原则，提出设备采购清单。2）甲方审核设备采购清单，确认无误后，乙方进行设备采购。3）设备到货后，乙方应组织验收，确保设备符合要求。6.3设备质量保证乙方应提供设备制造商的质量保证书，确保设备在质保期内正常使用。第八条供水供电设施改造安装工程费用8.1工程费用构成1）设备购置费；2）材料费；3）施工费；4）管理费；5）税费；6）不可预见费。8.2工程费用支付方式1）合同签订后，甲方支付乙方工程总价的20%作为预付款；2）工程进度达到50%时，甲方支付乙方工程总价的30%；3）工程进度达到80%时，甲方支付乙方工程总价的20%；4）工程竣工验收合格后，甲方支付乙方工程总价的10%；5）尾款支付条件：在保修期满后，甲方无任何质量投诉的情况下，支付剩余的10%尾款。8.3工程费用调整1）如因市场波动导致材料价格变动，双方可根据实际情况协商调整工程费用；2）如因设计变更或不可抗力因素导致工程量增加，双方可根据实际增加的费用协商调整工程费用。第九条供水供电设施改造安装工程变更及索赔9.1工程变更范围1）因设计变更导致的工程量增加或减少；2）因不可抗力因素导致的工程变更；3）甲方要求的其他工程变更。9.2工程变更程序1）提出变更申请，经双方协商一致后，由乙方提出变更方案；2）变更方案经甲方审核批准后，乙方组织实施；3）变更完成后，双方进行验收。9.3工程索赔1）因乙方原因导致的工程延误，甲方有权要求乙方支付违约金；2）因不可抗力因素导致的工程延误，双方协商解决；3）因甲方原因导致的工程延误，甲方应承担相应责任。第十条供水供电设施改造安装工程保险10.1工程保险种类1）建筑工程一切险；2）安装工程一切险；3）第三方责任险。10.2保险责任范围1）因自然灾害、意外事故等原因导致的工程损失；2）因他人责任导致的工程损失；3）因第三方责任导致的工程损失。10.3保险费用及支付1）保险费用由乙方承担，并在合同签订前办理完毕；2）保险费用计入工程总费用，由甲方支付。第十一条合同争议解决11.1争议解决方式双方应友好协商解决合同争议，协商不成时，提交市仲裁委员会仲裁。11.2争议解决机构市仲裁委员会。11.3争议解决程序1）提交仲裁申请书；2）仲裁委员会受理后，组织仲裁庭；3）仲裁庭进行调查、取证、审理；4）仲裁庭作出仲裁裁决。第十二条合同解除及终止12.1合同解除条件1）一方违反合同约定，严重违约；2）因不可抗力导致合同无法履行；3）双方协商一致解除合同。12.2合同终止条件2）合同约定的保修期满，工程无质量投诉；3）双方协商一致终止合同。12.3合同解除及终止程序1）提出解除或终止合同申请；2）对方确认解除或终止合同；3）办理合同解除或终止手续。第十三条合同生效及终止13.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。13.2合同生效时间本合同自2024年3月1日起生效。13.3合同终止时间本合同自工程竣工验收合格，且保修期满之日起终止。第十四条其他约定事项14.1合同附件1）工程量清单；2）设备清单；3）施工图纸；4）变更记录；5）验收报告。14.2合同补充协议本合同如有补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。14.3合同附件及补充协议的效力本合同附件及补充协议作为本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正1.第三方介入的概念1.1第三方是指在合同履行过程中，由甲乙双方共同选定的，提供专业服务或技术支持的独立第三方。1.2第三方的类型包括但不限于：1.2.1设计单位：负责工程的设计工作。2.2.2监理单位：负责工程的质量、进度、安全等监督管理。3.2.3施工单位：负责工程的施工建设。4.2.4供应商：负责提供工程所需的材料、设备等。2.第三方介入的职责2.1第三方应遵守国家相关法律法规，履行合同约定的职责。2.2第三方应按照合同约定的时间、质量、安全要求，完成其工作。2.3第三方应积极配合甲乙双方的工作，确保工程顺利进行。3.第三方介入的程序3.1第三方的选任：1）甲乙双方共同协商确定第三方的选任；2）第三方的资质应符合国家相关要求。3.2第三方的合同签订：1）甲乙双方与第三方签订独立的合同；2）