2024年度房地产开发商反担保保证服务合同3篇_第1页
2024年度房地产开发商反担保保证服务合同3篇_第2页
2024年度房地产开发商反担保保证服务合同3篇_第3页
2024年度房地产开发商反担保保证服务合同3篇_第4页
2024年度房地产开发商反担保保证服务合同3篇_第5页
已阅读5页,还剩44页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度房地产开发商反担保保证服务合同本合同目录一览1.合同订立依据及目的1.1合同订立的法律依据1.2合同订立的目的2.当事人信息2.1开发商信息2.2保证服务提供方信息3.合同标的3.1房地产项目概述3.2反担保保证服务内容4.服务期限4.1服务起始日期4.2服务终止日期5.服务费用及支付方式5.1服务费用金额5.2服务费用支付方式5.3服务费用支付期限6.服务内容6.1反担保保证服务具体事项6.2服务提供方义务7.保密条款7.1当事人保密义务7.2保密信息范围8.违约责任8.1当事人违约行为8.2违约责任承担9.争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决机构10.合同解除10.1合同解除条件10.2合同解除程序11.合同生效11.1合同生效条件11.2合同生效日期12.合同变更与补充12.1合同变更程序12.2合同补充条款13.合同解除与终止13.1合同解除条件13.2合同终止程序14.其他约定事项14.1合同附件14.2合同未尽事宜的处理第一部分:合同如下:1.合同订立依据及目的1.1合同订立的法律依据1.1.1依据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规1.1.2依据《中华人民共和国担保法》及相关法律法规1.2合同订立的目的1.2.2本合同旨在保障开发商的合法权益,降低房地产开发过程中的风险。2.当事人信息2.1开发商信息2.1.1名称:____________________2.1.2地址:____________________2.1.3法定代表人:____________________2.1.4联系方式:____________________2.2保证服务提供方信息2.2.1名称:____________________2.2.2地址:____________________2.2.3法定代表人:____________________2.2.4联系方式:____________________3.合同标的3.1房地产项目概述3.1.1项目名称:____________________3.1.2项目地址:____________________3.1.3项目规模:____________________3.2反担保保证服务内容3.2.1保证服务方应提供反担保保证服务,确保开发商在项目开发过程中符合相关法律法规的要求。3.2.2保证服务方应协助开发商办理项目开发所需的各类手续,包括但不限于规划许可证、施工许可证等。4.服务期限4.1服务起始日期:____________________4.2服务终止日期:____________________5.服务费用及支付方式5.1服务费用金额:人民币____________________元5.2服务费用支付方式5.2.1保证服务方应在合同签订后5个工作日内向开发商提交服务费用支付计划。5.2.2开发商应在收到服务费用支付计划后5个工作日内支付相应的服务费用。5.3服务费用支付期限5.3.1服务费用支付期限为服务期限内的每月一个工作日。6.服务内容6.1反担保保证服务具体事项6.1.1保证服务方应提供反担保保证书,明确保证金额、保证期限、保证范围等。6.1.2保证服务方应随时关注开发商项目开发过程中的风险,并及时提出防范措施。6.2服务提供方义务6.2.1保证服务方应按照合同约定提供反担保保证服务,确保开发商的合法权益。6.2.2保证服务方应保证反担保保证书的真实性、合法性,并承担相应的法律责任。7.保密条款7.1当事人保密义务7.1.1双方对本合同内容及履行情况负有保密义务,未经对方同意,不得向任何第三方泄露。7.2保密信息范围7.2.1保密信息包括但不限于合同文本、服务费用、项目开发过程中的敏感信息等。8.违约责任8.1当事人违约行为8.1.1开发商未能按照合同约定支付服务费用的;8.1.2保证服务方未能按照合同约定提供反担保保证服务的;8.1.3双方在合同履行过程中违反保密义务的;8.2违约责任承担8.2.1开发商未按时支付服务费用的,应向保证服务方支付违约金,违约金按应付款项的千分之五每日计算;8.2.2保证服务方未提供或未按时提供反担保保证服务的,应向开发商支付违约金,违约金按合同约定服务费用总额的千分之五每日计算;8.2.3双方违反保密义务的,应承担相应的法律责任,包括但不限于赔偿对方因此遭受的损失。9.争议解决9.1争议解决方式9.1.1双方应友好协商解决合同履行过程中发生的争议;9.1.2如协商不成,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼;9.2争议解决机构9.2.1如双方同意,可约定将争议提交仲裁委员会仲裁。10.合同解除10.1合同解除条件10.1.1当事一方严重违约,另一方有权解除合同;10.1.2因不可抗力导致合同无法继续履行的;10.2合同解除程序10.2.1解除合同的一方应提前30日书面通知对方;10.2.2收到解除合同通知的一方应在收到通知后15日内确认解除合同。11.合同生效11.1合同生效条件11.1.1双方签字盖章;11.1.2合同经双方法定代表人或授权代表签字盖章后生效;11.2合同生效日期11.2.1合同自双方签字盖章之日起生效。12.合同变更与补充12.1合同变更程序12.1.1合同变更需经双方协商一致;12.1.2合同变更应以书面形式进行,并经双方签字盖章;12.2合同补充条款12.2.1合同补充条款与本合同具有同等法律效力。13.合同解除与终止13.1合同解除条件13.1.1合同解除条件同第十条;13.2合同终止程序13.2.1合同终止程序同第十条。14.其他约定事项14.1合同附件14.1.1本合同附件包括但不限于服务费用支付计划、反担保保证书等;14.2合同未尽事宜的处理14.2.1合同未尽事宜,由双方另行协商解决;协商不成,按本合同约定处理。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义15.1.1本合同所称第三方,包括但不限于中介方、咨询机构、监理单位、评估机构等,其介入本合同的目的和方式应符合合同约定。15.2第三方介入的条件15.2.1第三方介入需经甲乙双方同意;15.2.2第三方介入应符合法律法规及相关政策规定。15.3第三方介入的程序15.3.1甲乙双方应共同与第三方签订书面协议,明确第三方在本合同中的角色、职责和权利;15.3.2第三方介入协议应与本合同具有同等法律效力。16.甲乙双方责任16.1甲方责任16.1.1甲方应向第三方提供必要的资料和信息,确保第三方能够顺利履行其职责;16.1.2甲方应配合第三方的工作,包括但不限于提供必要的场地、设施和人员支持。16.2乙方责任16.2.1乙方应向第三方提供必要的资料和信息,确保第三方能够顺利履行其职责;16.2.2乙方应配合第三方的工作,包括但不限于提供必要的场地、设施和人员支持。17.第三方责任17.1第三方责任限额17.1.1第三方在本合同中的责任限额由甲乙双方在第三方介入协议中约定;17.1.2第三方责任限额应根据第三方介入的具体事项、职责和风险进行评估确定。17.2第三方权利17.2.1第三方有权根据合同约定收取相应的服务费用;17.2.2第三方有权要求甲乙双方提供必要的资料和信息。17.3第三方义务17.3.1第三方应按照合同约定履行其职责,确保服务质量和效率;17.3.2第三方应遵守相关法律法规,确保其服务不违反国家政策。18.第三方与其他各方的划分18.1第三方与甲方的划分18.1.1第三方应直接向甲方提供服务,甲方应直接向第三方支付服务费用;18.1.2第三方在履行职责过程中,如需与乙方沟通,应通过甲方进行。18.2第三方与乙方的划分18.2.1第三方应直接向乙方提供服务,乙方应直接向第三方支付服务费用;18.2.2第三方在履行职责过程中,如需与甲方沟通,应通过乙方进行。19.第三方介入的风险承担19.1第三方介入的风险承担由甲乙双方在第三方介入协议中约定;19.1.1如第三方在履行职责过程中出现违约行为,由第三方承担相应责任;19.1.2如第三方介入导致合同目的无法实现,由第三方承担相应责任。20.第三方介入的终止20.1第三方介入的终止条件20.1.1第三方完成合同约定的服务内容;20.1.2第三方违反合同约定,经甲乙双方书面通知后仍未改正;20.1.3出现不可抗力,导致合同无法继续履行。20.2第三方介入的终止程序20.2.1第三方介入终止需经甲乙双方书面同意;20.2.2第三方介入终止后,甲乙双方应按照合同约定处理相关事宜。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.服务费用支付计划详细要求:包含服务费用总额、支付方式、支付期限、分期支付的具体金额和日期。说明:此附件用于明确服务费用的支付细节,确保双方按照约定支付。2.反担保保证书详细要求:明确保证金额、保证期限、保证范围、保证责任等。说明:此附件作为反担保保证的书面文件,具有法律效力。3.第三方介入协议详细要求:明确第三方介入的目的、职责、权利、义务、责任限额、风险承担等。说明:此附件用于规范第三方介入的流程和责任划分。4.项目开发相关文件详细要求:包括但不限于项目规划许可证、施工许可证、土地使用证等。说明:此附件用于证明项目开发的合法性和合规性。5.第三方服务报告详细要求:包括服务内容、服务结果、存在问题及改进建议等。说明:此附件用于评估第三方服务的质量和效果。6.违约通知详细要求:明确违约行为、违约责任、处理方式等。说明:此附件用于通知对方违约情况,启动违约责任追究程序。7.争议解决协议详细要求:明确争议解决方式、争议解决机构、争议解决程序等。说明:此附件用于在发生争议时,明确双方的处理方式和机构。说明二:违约行为及责任认定:1.开发商违约行为违约行为:未按时支付服务费用责任认定:向保证服务方支付违约金,违约金按应付款项的千分之五每日计算。2.保证服务方违约行为违约行为:未提供或未按时提供反担保保证服务责任认定:向开发商支付违约金,违约金按合同约定服务费用总额的千分之五每日计算。3.第三方违约行为违约行为:未按合同约定履行职责,导致服务质量和效果不符合要求责任认定:第三方承担相应责任,包括但不限于赔偿损失、承担违约金等。4.双方违约行为违约行为:违反保密义务,泄露合同内容及履行情况责任认定:双方承担相应法律责任,包括但不限于赔偿损失、承担违约金等。示例说明:若开发商未按时支付服务费用,保证服务方有权要求开发商支付违约金,违约金按每日千分之五计算,直至开发商支付完毕。若第三方在履行职责过程中出现重大失误,导致项目进度延误,开发商有权要求第三方赔偿因此造成的损失,并支付相应的违约金。全文完。2024年度房地产开发商反担保保证服务合同1本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1开发商名称1.2开发商地址1.3开发商法定代表人1.4开发商联系方式1.5保证服务公司名称1.6保证服务公司地址1.7保证服务公司法定代表人1.8保证服务公司联系方式2.反担保保证服务范围2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4保证服务内容2.5保证服务期限3.保证服务费用及支付方式3.1保证服务费用总额3.2费用支付方式3.3费用支付时间3.4费用支付方式变更4.反担保保证责任4.1保证服务公司责任4.2开发商责任4.3第三方责任5.合同解除与终止5.1合同解除条件5.2合同终止条件5.3解除或终止程序6.争议解决方式6.1争议解决原则6.2争议解决方式6.3争议解决机构7.合同生效及有效期7.1合同生效条件7.2合同有效期7.3合同续签8.合同附件8.1附件一:项目基本信息表8.2附件二:保证服务内容明细表8.3附件三:费用支付明细表8.4附件四:合同解除与终止协议9.合同变更9.1变更程序9.2变更内容9.3变更通知10.通知与送达10.1通知方式10.2送达地址10.3送达方式11.合同份数11.1合同正本份数11.2合同副本份数12.合同保管12.1合同保管责任12.2合同归档13.其他约定13.1其他条款13.2特殊约定14.合同签署日期第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1开发商名称:房地产开发有限公司1.2开发商地址:市区路号1.3开发商法定代表人:1.5保证服务公司名称:担保有限公司1.6保证服务公司地址:市区路号1.7保证服务公司法定代表人:2.反担保保证服务范围2.1项目名称:住宅小区2.2项目地点:市区路2.3项目规模:总建筑面积为100000平方米2.4保证服务内容:为开发商提供项目贷款的保证服务,包括但不限于信用保证、履约保证等2.5保证服务期限:自合同生效之日起至2026年12月31日止3.保证服务费用及支付方式3.1保证服务费用总额:人民币壹佰万元整(¥1000000.00)3.2费用支付方式:按年支付,每年支付人民币壹拾万元整(¥100000.00)3.3费用支付时间:每年1月31日前支付当年费用3.4费用支付方式变更:如需变更支付方式,双方应提前一个月书面通知对方4.反担保保证责任4.1保证服务公司责任:在保证服务期限内,对开发商在项目贷款中产生的债务承担连带责任担保4.2开发商责任:按照合同约定,按时足额支付保证服务费用,并保证项目贷款资金用于项目开发4.3第三方责任:如因开发商或第三方原因导致保证服务公司承担担保责任,开发商应承担相应责任5.合同解除与终止5.1合同解除条件:如一方违约,另一方有权解除合同,并要求违约方承担相应责任5.2合同终止条件:保证服务期限届满或合同约定的其他终止条件成就时,合同终止5.3解除或终止程序:一方提出解除或终止合同,应书面通知对方,并经双方协商一致后生效6.争议解决方式6.1争议解决原则:遵循公平、公正、自愿、诚实信用的原则6.2争议解决方式:如发生争议,双方应友好协商解决;协商不成的,提交市仲裁委员会仲裁6.3争议解决机构:市仲裁委员会7.合同生效及有效期7.1合同生效条件:双方签字盖章后生效7.2合同有效期:自合同生效之日起至2026年12月31日止7.3合同续签:如双方同意续签,应在合同有效期届满前一个月书面通知对方8.合同附件8.1附件一:项目基本信息表8.1.1项目名称:住宅小区8.1.2项目地点:市区路8.1.3项目规模:总建筑面积100000平方米,包括住宅、商业、地下车库等8.1.4项目总投资:人民币伍亿元整(¥500000000.00)8.2附件二:保证服务内容明细表8.2.1信用保证:为开发商在银行贷款中提供的信用担保8.2.2履约保证:确保开发商按合同约定履行项目开发义务8.2.3其他保证服务:根据双方协商确定的其他保证事项8.3附件三:费用支付明细表8.3.1保证服务费用总额:人民币壹佰万元整(¥1000000.00)8.3.2按年支付:每年支付人民币壹拾万元整(¥100000.00)8.3.3支付时间:每年1月31日前支付当年费用8.4附件四:合同解除与终止协议8.4.1解除条件:包括违约解除、不可抗力解除等8.4.2终止条件:保证服务期限届满或合同约定的其他终止条件8.4.3解除或终止程序:书面通知对方,经双方协商一致后生效9.合同变更9.1变更程序:任何一方提出变更,应书面通知对方,经双方协商一致后签订书面变更协议9.2变更内容:包括但不限于保证服务内容、费用、期限等9.3变更通知:变更协议应在变更内容生效前通知对方10.通知与送达10.1通知方式:书面形式,包括特快专递、挂号信、电子邮件等10.2送达地址:合同双方在合同中指定的地址10.3送达方式:按照合同双方约定的送达方式,如未约定,则以特快专递或挂号信为准11.合同份数11.1合同正本份数:双方各执壹份11.2合同副本份数:根据实际需要制作,双方各执壹份12.合同保管12.1合同保管责任:双方应妥善保管合同原件,防止遗失或损坏12.2合同归档:合同原件应归档保存,以备日后查阅13.其他约定13.1其他条款:双方在合同中约定的其他条款,如保密条款、知识产权条款等13.2特殊约定:针对特定情况的特殊约定,如不可抗力条款、争议解决条款等14.合同签署日期14.1签署日期:本合同自双方签字盖章之日起生效14.2签署地点:市区路号14.3签署人:开发商法定代表人:,保证服务公司法定代表人:第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方定义:本合同中所述的第三方,是指除合同双方外的任何个人或单位,包括但不限于中介机构、咨询服务提供商、监理单位、审计机构等。15.2第三方介入目的:第三方介入的目的是为了确保合同履行的顺利进行,提高合同履行的效率和效果。16.第三方介入程序16.1第三方选定:甲乙双方应根据项目需要和实际情况共同选定第三方。16.3第三方协议签订:甲乙双方应与第三方签订相应的合作协议,明确各方的权利和义务。17.第三方职责17.1第三方应按照协议约定履行职责,包括但不限于:17.1.1提供专业咨询服务;17.1.2监督和检查项目进度和质量;17.1.3对项目资金使用进行审计;17.1.4协助解决合同履行中的争议。17.2第三方应遵守相关法律法规和行业标准,确保其工作的合法性和有效性。18.第三方责任限额18.1第三方责任限额:第三方在履行职责过程中因过错导致的损失,其责任限额由甲乙双方与第三方在协议中约定。18.2超出责任限额的损失,甲乙双方应根据合同约定承担相应的责任。19.第三方与其他方的划分说明19.1第三方与甲方的关系:第三方是甲方委托的,为甲方提供专业服务,但第三方不直接对甲方负责。19.2第三方与乙方的关系:第三方是乙方合作方,乙方应配合第三方的工作,并对第三方的工作结果负责。19.3第三方与合同履行的关系:第三方的工作是合同履行的一部分,其工作成果应纳入合同履行的考量范围。20.第三方介入的额外条款及说明20.1.1第三方介入的时间、范围和方式;20.1.2第三方介入的费用及支付方式;20.1.3第三方介入的保密条款;20.1.4第三方介入的争议解决方式。20.2额外条款的说明:上述额外条款是为了明确第三方的责权利,保障合同双方的合法权益,避免合同履行过程中出现纠纷。21.第三方介入后的合同变更21.1合同变更程序:如因第三方介入导致合同内容需要变更,甲乙双方应按照合同变更程序进行。21.2合同变更生效:经甲乙双方协商一致,并签订书面变更协议后,合同变更生效。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:项目基本信息表要求:详细列出项目名称、地点、规模、总投资等关键信息。说明:此表用于明确项目的基本情况,便于各方了解项目背景。2.附件二:保证服务内容明细表要求:详细列出保证服务的具体内容,包括信用保证、履约保证等。说明:此表用于明确保证服务公司的服务范围和内容。3.附件三:费用支付明细表要求:详细列出保证服务费用的总额、支付方式、支付时间等。说明:此表用于明确费用的支付细节,确保双方对费用的支付有明确约定。4.附件四:合同解除与终止协议要求:详细列出合同解除和终止的条件、程序和后果。说明:此协议用于明确合同解除和终止的相关事宜,保障双方的权益。5.附件五:第三方合作协议要求:详细列出第三方介入的目的、职责、责任限额等。说明:此协议用于明确第三方在合同履行中的角色和责任。6.附件六:争议解决协议要求:详细列出争议解决的途径、程序和规则。说明:此协议用于明确争议解决的方式,确保争议得到公正解决。7.附件七:保密协议要求:详细列出保密的范围、义务和违约责任。说明:此协议用于保护双方的商业秘密和敏感信息。8.附件八:知识产权协议要求:详细列出知识产权的归属、使用和许可等。说明:此协议用于明确知识产权的归属和使用方式。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:未按时支付保证服务费用责任认定标准:根据合同约定,未按时支付费用的,应向对方支付违约金,并承担相应的利息损失。示例:若保证服务费用为每年100万元,逾期支付一个月,则应支付违约金及相应利息。2.违约行为:未按约定履行保证服务责任认定标准:若保证服务公司未按约定履行保证服务,应承担违约责任,包括但不限于赔偿损失、承担违约金等。示例:若保证服务公司未能履行履约保证,导致开发商遭受损失,则应赔偿开发商的实际损失。3.违约行为:泄露商业秘密责任认定标准:任何一方泄露商业秘密,应承担违约责任,包括但不限于停止泄露、赔偿损失、承担违约金等。示例:若一方泄露了对方的商业秘密,导致对方遭受损失,则应赔偿对方的实际损失。4.违约行为:违反保密协议责任认定标准:任何一方违反保密协议,应承担违约责任,包括但不限于停止泄露、赔偿损失、承担违约金等。示例:若一方泄露了对方的保密信息,导致对方遭受损失,则应赔偿对方的实际损失。全文完。2024年度房地产开发商反担保保证服务合同2本合同目录一览1.合同签订背景及目的1.1开发商背景介绍1.2保证服务合同签订原因2.定义及解释2.1术语定义2.2合同专用名词解释3.合同主体及权利义务3.1开发商权利义务3.2保证服务提供方权利义务3.3第三方权利义务4.反担保保证服务内容4.1保证范围4.2保证额度4.3保证期限4.4保证方式4.5保证责任5.费用及支付方式5.1保证服务费用5.2支付方式及期限5.3逾期付款责任6.违约责任6.1违约情形6.2违约责任承担6.3违约赔偿7.争议解决7.1争议解决方式7.2争议解决机构7.3争议解决程序8.合同生效及解除8.1合同生效条件8.2合同解除条件8.3合同解除程序9.合同变更及补充9.1合同变更程序9.2合同补充协议10.合同附件10.1附件一:房地产开发商基本信息10.2附件二:保证服务提供方基本信息10.3附件三:反担保保证服务协议11.合同签订及履行11.1合同签订程序11.2合同履行期限11.3合同履行地点12.保密条款12.1保密内容12.2保密期限12.3违反保密责任13.其他13.1法律适用13.2合同份数13.3合同附件14.合同签署日期第一部分:合同如下:1.合同签订背景及目的1.1开发商背景介绍a.开发商名称b.开发商成立时间c.开发商主要业务范围1.2保证服务合同签订原因a.项目背景b.需要保证服务的具体项目c.签订保证服务合同的目的2.定义及解释2.1术语定义a.房地产:指土地及地上建筑物、构筑物等附着物b.开发商:指负责房地产开发、建设、销售的企业或个人c.保证服务:指保证服务提供方对开发商债务履行提供担保的服务2.2合同专用名词解释a.反担保:指保证服务提供方为获取保证服务,要求开发商提供的担保b.保证额度:指保证服务提供方为开发商提供的最高担保金额c.保证期限:指保证服务提供方提供保证服务的有效期限3.合同主体及权利义务3.1开发商权利义务a.按照合同约定履行债务b.按时支付保证服务费用c.遵守合同约定,不得违反保密条款3.2保证服务提供方权利义务a.按时提供保证服务b.对开发商的债务履行提供担保c.遵守合同约定,不得违反保密条款3.3第三方权利义务a.第三方作为合同履行的见证人,享有知情权b.第三方应按照合同约定,协助合同各方履行合同义务4.反担保保证服务内容4.1保证范围a.开发商在项目开发、建设、销售过程中产生的债务b.开发商因违约而产生的赔偿责任4.2保证额度a.保证额度为人民币壹亿元整4.3保证期限a.保证期限自合同生效之日起至项目竣工之日止4.4保证方式a.现金担保b.存款担保c.其他合法担保方式4.5保证责任a.保证服务提供方在保证期限内,对开发商的债务履行提供担保b.保证服务提供方在开发商违约时,承担相应的担保责任5.费用及支付方式5.1保证服务费用a.保证服务费用为人民币壹佰万元整5.2支付方式及期限a.开发商应于合同生效之日起十个工作日内支付保证服务费用5.3逾期付款责任a.开发商逾期支付保证服务费用,应向保证服务提供方支付滞纳金,滞纳金按每日万分之五计算6.违约责任6.1违约情形a.开发商未按合同约定履行债务b.保证服务提供方未按合同约定提供保证服务c.合同一方违反保密条款6.2违约责任承担a.违约方应承担相应的违约责任b.违约责任包括但不限于赔偿损失、支付违约金等6.3违约赔偿a.违约赔偿金额由双方协商确定,协商不成,可向合同约定的争议解决机构申请仲裁或诉讼解决8.争议解决8.1争议解决方式a.双方应友好协商解决合同履行过程中发生的争议b.如协商不成,任何一方均有权将争议提交至合同签订地人民法院诉讼解决8.2争议解决机构a.本合同争议解决机构为合同签订地人民法院8.3争议解决程序a.双方应按照争议解决机构的规定提交争议解决申请b.争议解决机构应在收到申请后,按照法定程序进行审理c.争议解决结果为终局裁决,双方应予以遵守9.合同生效及解除9.1合同生效条件a.双方签字盖章b.合同内容完整、条款明确c.合同签订地符合法律法规要求9.2合同解除条件a.合同约定的解除条件成就b.双方协商一致解除合同c.因不可抗力导致合同无法履行9.3合同解除程序a.提出解除合同的一方应提前通知对方b.双方应在收到解除通知后,按照合同约定处理未履行完毕的义务c.合同解除后,双方应按照约定处理相关事宜10.合同变更及补充10.1合同变更程序a.双方协商一致,签署书面变更协议b.变更协议作为合同附件,与本合同具有同等法律效力10.2合同补充协议a.双方可就合同未尽事宜签订补充协议b.补充协议与本合同具有同等法律效力11.合同附件11.1附件一:房地产开发商基本信息a.开发商名称b.法定代表人c.注册资本d.营业执照号码11.2附件二:保证服务提供方基本信息a.保证服务提供方名称b.法定代表人c.注册资本d.营业执照号码11.3附件三:反担保保证服务协议a.反担保保证服务协议的具体内容b.反担保保证服务协议的生效日期12.保密条款12.1保密内容a.合同内容b.双方商业秘密c.项目相关信息12.2保密期限a.自合同签订之日起至合同终止后三年12.3违反保密责任a.违反保密条款的一方应承担相应的法律责任b.违反保密责任可能包括但不限于赔偿损失、支付违约金等13.其他13.1法律适用a.本合同适用中华人民共和国法律13.2合同份数a.本合同一式肆份,双方各执贰份13.3合同附件a.本合同附件与本合同具有同等法律效力14.合同签署日期a.本合同自双方签字盖章之日起生效b.合同签署日期:____年____月____日第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方概念a.第三方是指在合同履行过程中,由甲乙双方共同认可或法律规定介入合同关系的外部主体。b.第三方可以是中介机构、监管机构、评估机构、律师事务所、会计师事务所等。15.2第三方介入情形a.合同履行过程中,因甲乙双方协商一致,需要第三方提供专业服务或协助。b.法律法规规定,合同履行必须由第三方介入或认可。c.出现合同争议,需要第三方进行调解或仲裁。15.3第三方责权利a.责任:第三方应按照合同约定或法律法规要求,履行相应的职责,并对自身行为承担相应责任。b.权利:第三方有权获取合同约定的报酬,并享有合同履行过程中的知情权、参与权等。c.利益:第三方通过介入合同关系,可以获得专业服务费用、佣金、咨询费等经济利益。15.4第三方与其他各方的划分说明a.第三方与甲乙双方的关系:第三方作为独立第三方,与甲乙双方不存在隶属关系,其行为独立于甲乙双方。b.第三方与合同内容:第三方的介入不应影响合同内容的完整性,第三方仅对合同约定的事项提供专业服务。c.第三方与合同履行:第三方应在合同约定的范围内,协助甲乙双方履行合同义务。16.第三方责任限额16.1责任限额定义a.责任限额是指第三方在合同履行过程中,因自身原因导致合同履行不能或履行不到位,应承担的最高赔偿金额。16.2责任限额确定a.第三方责任限额由甲乙双方在合同中约定,或由法律法规规定。b.责任限额应考虑第三方服务性质、服务质量、合同标的等因素。16.3责任限额执行a.第三方在合同履行过程中,如因自身原因导致合同履行不能或履行不到位,应按照责任限额承担赔偿责任。b.超过责任限额的部分,由第三方自行承担。17.第三方介入时的额外条款及说明17.1第三方介入程序a.甲乙双方应提前通知第三方介入合同关系

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论