




版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度旅游度假区商品房预售协议合同本合同目录一览1.预售商品房的基本情况1.1商品房的位置、面积、结构1.2商品房的用途、性质1.3商品房的设计风格、装修标准1.4商品房的配套设施及设备2.预售合同的订立与效力2.1合同的签订时间、地点2.2合同的生效条件2.3合同的变更与解除2.4合同的违约责任3.预售款的支付3.1预付款的支付方式及金额3.2按揭贷款的申请及支付3.3尾款支付的时间及方式3.4预付款的利息计算4.商品房交付4.1交付时间4.2交付条件4.3交付程序4.4交付验收5.商品房的质量保证5.1商品房的质量标准5.2质量问题的处理5.3质量保证期限5.4质量争议的处理6.物业管理与服务6.1物业管理公司的选择6.2物业管理费的计算与收取6.3物业服务的项目及标准6.4物业管理的争议解决7.房地产权属登记7.1登记机关及登记程序7.2登记费用的承担7.3登记时间及手续7.4登记后权益的保障8.合同解除与终止8.1合同解除的条件8.2合同终止的条件8.3合同解除或终止后的处理8.4合同解除或终止后的权益保障9.争议解决9.1争议解决方式9.2仲裁或诉讼的管辖9.3争议解决程序的启动9.4争议解决结果的处理10.违约责任10.1违约行为的认定10.2违约责任的承担10.3违约赔偿的计算10.4违约赔偿的支付11.合同的生效与终止11.1合同的生效时间11.2合同的终止时间11.3合同终止后的处理11.4合同终止后的权益保障12.其他约定事项12.1合同附件12.2通知与送达12.3不可抗力12.4合同的解释13.合同的附件13.1预售商品房明细表13.2物业管理服务协议13.3其他相关文件14.合同的签署与生效14.1签署时间14.2签署地点14.3签署人身份证明14.4合同的生效条件第一部分:合同如下:第一条预售商品房的基本情况1.1商品房的位置:本预售商品房位于市区街道,具体地址为路号。1.2商品房的面积:预售商品房的建筑面积为平方米,套内建筑面积为平方米。1.3商品房的结构:预售商品房为框架结构,建筑高度为米,共层。1.4商品房的用途:预售商品房为住宅,可用于居住或出租。1.5商品房的设计风格:预售商品房采用现代简约设计风格,装修标准为精装修。1.6商品房的配套设施:包括电梯、中央空调、宽带网络、健身房、游泳池等。1.7商品房的设备:包括厨房三件套、卫生间洁具、室内照明灯具等。第二条预售合同的订立与效力2.1合同的签订时间:本合同于2024年1月1日在市区街道签订。2.2合同的生效条件:自合同双方签字盖章之日起生效。2.3合同的变更与解除:经双方协商一致,可以变更或解除合同,变更或解除后的合同条款与本合同具有同等法律效力。2.4合同的违约责任:任何一方违反合同约定,应承担相应的违约责任。第三条预售款的支付3.1预付款的支付方式:买受人应在签订合同之日起3日内支付预付款,预付款金额为总房价款的%。3.2按揭贷款的申请及支付:买受人可向银行申请按揭贷款,贷款金额为总房价款的%,贷款利率按银行规定执行。3.3尾款支付的时间及方式:买受人应在商品房交付使用前支付尾款,尾款支付方式为银行转账。3.4预付款的利息计算:预付款从支付之日起按同期银行存款利率计算利息。第四条商品房交付4.1交付时间:商品房应在2026年6月30日前交付,具体交付日期以开发商通知为准。4.2交付条件:商品房交付时,应具备下列条件:1)房屋主体结构封顶;2)水电设施齐全;3)室内装修达到合同约定标准。4.3交付程序:买受人应在收到开发商通知后,按照约定的时间、地点进行商品房交付。4.4交付验收:买受人应在商品房交付后进行验收,如有质量问题,应在验收之日起7日内向开发商提出。第五条商品房的质量保证5.1商品房的质量标准:商品房质量应符合国家标准、行业标准及合同约定。5.2质量问题的处理:商品房在保修期内出现质量问题,开发商应负责维修、更换或赔偿。5.3质量保证期限:商品房质量保证期限为自交付之日起年。5.4质量争议的处理:质量争议应通过协商解决,协商不成可向有关部门投诉或申请仲裁。第六条物业管理与服务6.1物业管理公司的选择:本物业管理公司由开发商选定,负责本商品房的物业管理。6.2物业管理费的计算与收取:物业管理费按月计收,收费标准为每平方米元。6.3物业服务的项目及标准:包括清洁、绿化、保安、维修等,具体服务标准详见物业管理服务协议。6.4物业管理的争议解决:物业管理争议应通过协商解决,协商不成可向物业管理机构投诉或申请仲裁。第七条房地产权属登记7.1登记机关及登记程序:商品房权属登记机关为市区不动产登记中心,登记程序按照国家规定执行。7.2登记费用的承担:登记费用由买受人承担。7.3登记时间及手续:开发商应在商品房交付后日内办理权属登记手续。7.4登记后权益的保障:商品房权属登记后,买受人享有该商品房的所有权和使用权。第八条合同解除与终止8.1.1开发商未按合同约定时间交付商品房;8.1.2商品房存在严重质量问题,经维修后仍不满足合同约定;8.1.3因不可抗力导致合同无法继续履行;8.1.4双方协商一致决定解除合同。8.2.1商品房交付并完成权属登记;8.2.2双方协商一致决定终止合同;8.2.3因不可抗力导致合同无法继续履行,且无法解除。8.3合同解除或终止后的处理:8.3.1解除或终止合同后,双方应按照合同约定处理已付款项;8.3.2解除或终止合同后,未交付的商品房归开发商所有;8.3.3双方应将合同解除或终止的事实及时通知相关方。8.4合同解除或终止后的权益保障:8.4.1合同解除或终止后,买受人有权要求开发商退还已支付的全部款项;8.4.2合同解除或终止后,开发商应承担相应的违约责任。第九条争议解决9.1.1向合同签订地人民法院提起诉讼;9.1.2向仲裁委员会申请仲裁。9.2仲裁或诉讼的管辖:仲裁或诉讼由合同签订地人民法院或仲裁委员会管辖。9.3争议解决程序的启动:任何一方提出争议解决请求后,另一方应在接到通知之日起日内答复。9.4争议解决结果的处理:争议解决结果对双方具有约束力,双方应严格遵守。第十条违约责任10.1.1开发商未按合同约定时间交付商品房;10.1.2商品房存在质量问题,经维修后仍不满足合同约定;10.1.3买受人未按合同约定支付房款;10.1.4双方约定的其他违约行为。10.2.1支付违约金;10.2.2恢复或赔偿损失;10.2.3承担其他违约责任。10.3违约赔偿的计算:违约赔偿金额按合同约定或实际损失计算。10.4违约赔偿的支付:违约方应在接到赔偿请求之日起日内支付违约赔偿。第十一条合同的生效与终止11.1合同的生效时间:本合同自双方签字盖章之日起生效。11.2合同的终止时间:合同终止时间根据合同解除或终止条件确定。11.3合同终止后的处理:合同终止后,双方应按照合同约定处理未了事项。11.4合同终止后的权益保障:合同终止后,双方应保障对方的合法权益。第十二条其他约定事项12.1合同附件:本合同附件包括但不限于预售商品房明细表、物业管理服务协议等。12.2通知与送达:双方应通过书面形式相互通知,通知自送达对方之日起生效。12.3不可抗力:因不可抗力导致合同无法履行时,双方互不承担责任。12.4合同的解释:本合同的解释以书面形式为准。第十三条合同的签署与生效13.1签署时间:本合同于2024年1月1日在市区街道签订。13.2签署地点:本合同在市区街道的公司会议室签署。13.3签署人身份证明:双方签署合同前,应提供有效的身份证明文件。13.4合同的生效条件:本合同自双方签字盖章之日起生效。第十四条合同的附件14.1预售商品房明细表:详细列明预售商品房的位置、面积、价格等信息。14.2物业管理服务协议:详细规定物业管理服务的内容、标准、费用等。14.3其他相关文件:包括但不限于购房合同、贷款合同等。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入的定义与范围15.1定义:本合同中“第三方”指除甲乙双方以外的其他任何自然人、法人或其他组织,包括但不限于中介机构、监理单位、评估机构、咨询机构等。15.2.1为甲乙双方提供专业服务的第三方;15.2.2应甲乙双方要求参与合同履行的第三方;15.2.3法律法规或合同约定需要第三方介入的情形。16.第三方介入的程序与要求16.1介入程序:第三方介入应经甲乙双方同意,并签订相应的协议或合同。16.2.1具备相应的资质和执业资格;16.2.2能够独立承担法律责任;16.2.3符合法律法规和合同约定的要求。17.第三方的责任与权利17.1责任:17.1.1第三方应按照合同约定或法律法规的规定,履行其职责,确保服务质量;17.1.2第三方对因其过错或违约行为造成的损失,应承担相应的赔偿责任;17.1.3第三方应保护甲乙双方的商业秘密和隐私。17.2权利:17.2.1第三方有权要求甲乙双方提供必要的信息和资料;17.2.2第三方有权根据合同约定收取服务费用;17.2.3第三方有权要求甲乙双方配合其履行职责。18.第三方介入时的额外条款18.1甲方的额外条款:18.1.1甲方应确保第三方具备相应的资质和条件;18.1.2甲方应与第三方签订书面协议,明确双方的权利和义务;18.1.3甲方应监督第三方的工作,确保其按照合同约定履行职责。18.2乙方的额外条款:18.2.1乙方应配合第三方的工作,提供必要的信息和资料;18.2.2乙方应监督第三方的工作,确保其按照合同约定履行职责;18.2.3乙方有权要求第三方提供工作进展报告。19.第三方的责任限额19.1责任限额的确定:19.1.1第三方的责任限额由甲乙双方在合同中约定;19.1.2若合同未约定责任限额,则以第三方实际赔偿能力为准。19.2责任限额的适用:19.2.1第三方的责任限额适用于其因违约或过错造成的损失;19.2.2超出责任限额的部分,由第三方自行承担。20.第三方与其他各方的划分说明20.1责任划分:20.1.1第三方对因其自身过错造成的损失,由其自行承担责任;20.1.2第三方因履行职责不当造成的损失,由甲乙双方根据合同约定分担;20.1.3第三方在履行职责过程中,因不可抗力造成的损失,由各方根据法律法规和合同约定分担。20.2权利划分:20.2.1第三方享有合同约定的权利,不受甲乙双方权利义务的影响;20.2.2第三方在履行职责过程中,享有必要的权利和便利,甲乙双方应予以配合。21.第三方介入的终止与处理21.1终止条件:21.1.1合同履行完毕;21.1.2第三方完成合同约定的任务;21.1.3双方协商一致终止第三方介入。21.2处理方式:21.2.1第三方介入终止后,甲乙双方应按照合同约定处理相关事宜;21.2.2第三方介入终止后,甲乙双方应按照法律法规和合同约定,对第三方的工作进行评估和结算。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.预售商品房明细表要求:详细列明预售商品房的位置、面积、价格、配套设施等信息。说明:作为合同附件,用于明确商品房的具体情况。2.物业管理服务协议要求:明确物业管理服务的项目、标准、费用、争议解决方式等。说明:作为合同附件,用于规范物业管理服务行为。3.房地产权属登记申请表要求:填写商品房权属登记所需信息,包括买受人、开发商等。说明:作为合同附件,用于申请商品房权属登记。4.银行按揭贷款合同要求:明确贷款金额、利率、还款方式、违约责任等。说明:作为合同附件,用于规范按揭贷款事宜。5.不可抗力事件证明要求:提供不可抗力事件的证明材料,如自然灾害、政府行为等。说明:作为合同附件,用于证明不可抗力事件的存在。6.争议解决协议要求:明确争议解决方式、管辖机构、程序等。说明:作为合同附件,用于解决合同履行过程中的争议。7.第三方服务协议要求:明确第三方服务的项目、标准、费用、责任等。说明:作为合同附件,用于规范第三方服务行为。8.其他相关文件要求:根据实际情况,提供其他相关文件,如合同变更协议、补充协议等。说明:作为合同附件,用于补充和完善合同内容。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:1.1开发商未按合同约定时间交付商品房;1.2商品房存在质量问题,经维修后仍不满足合同约定;1.3买受人未按合同约定支付房款;1.4第三方未按合同约定履行职责;1.5双方协商一致认定的其他违约行为。2.责任认定标准:2.1违约方应承担违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等;2.2违约责任的大小根据违约行为对合同履行的影响程度确定;2.3违约责任的具体计算方法由合同约定或法律法规规定。3.违约责任示例:3.1开发商未按合同约定时间交付商品房,逾期交付超过30天,应向买受人支付总房价款%的违约金;3.2商品房存在质量问题,经维修后仍不满足合同约定,开发商应负责修复,并赔偿买受人因此遭受的损失;3.3买受人未按合同约定支付房款,应向开发商支付滞纳金,并承担相应的违约责任。全文完。2024年度旅游度假区商品房预售协议合同1本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1预售方基本信息1.1.1预售方名称1.1.2预售方法定代表人1.1.3预售方注册地址1.1.4预售方联系电话1.1.5预售方开户银行及账号1.2购买方基本信息1.2.1购买方名称1.2.2购买方法定代表人1.2.3购买方注册地址1.2.4购买方联系电话1.2.5购买方开户银行及账号2.商品房基本情况2.1商品房名称2.2商品房坐落位置2.3商品房面积2.4商品房户型2.5商品房配套设施3.预售价格及付款方式3.1商品房预售价格3.2付款方式3.2.1首付款比例3.2.2按揭贷款3.2.3其他付款方式4.预售合同签订及备案4.1合同签订4.2合同备案5.商品房交付及验收5.1商品房交付时间5.2商品房验收标准5.3验收流程6.商品房产权及登记6.1商品房产权6.2商品房登记7.违约责任7.1预售方违约责任7.2购买方违约责任8.争议解决8.1争议解决方式8.2争议解决机构9.合同解除9.1合同解除条件9.2合同解除程序10.合同终止10.1合同终止条件10.2合同终止程序11.合同附件11.1附件一:商品房预售合同11.2附件二:购房合同补充协议12.合同生效及变更12.1合同生效12.2合同变更13.合同解除及终止13.1合同解除及终止条件13.2合同解除及终止程序14.其他约定事项14.1法律适用14.2合同附件14.3合同解释权第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1预售方基本信息1.1.1预售方名称:房地产开发有限公司1.1.2预售方法定代表人:1.1.3预售方注册地址:市区路号1.1.4预售方联系电话:02156781.1.5预售方开户银行及账号:银行分行,账号:051.2购买方基本信息1.2.1购买方名称:1.2.2购买方法定代表人:1.2.3购买方注册地址:市区路号1.2.4购买方联系电话:021876543211.2.5购买方开户银行及账号:银行分行,账号:062.商品房基本情况2.1商品房名称:度假村别墅2.2商品房坐落位置:市区路号栋2.3商品房面积:200平方米2.4商品房户型:四室两厅两卫2.5商品房配套设施:中央空调、地暖、电梯、停车位等3.预售价格及付款方式3.1商品房预售价格:人民币100万元/套3.2付款方式3.2.1首付款比例:30%3.2.2按揭贷款:首付30%,贷款70%,贷款期限20年3.2.3其他付款方式:分期付款,每月支付固定金额4.预售合同签订及备案4.1合同签订:本合同于2024年1月1日签订4.2合同备案:预售方应在本合同签订之日起30日内,将合同报相关部门备案5.商品房交付及验收5.1商品房交付时间:2025年12月31日前5.2商品房验收标准:符合国家相关法律法规及商品房买卖合同约定5.3验收流程:购买方在商品房交付前应进行验收,如发现质量问题,应及时通知预售方6.商品房产权及登记6.1商品房产权:购买方支付全部房款后,取得商品房全部产权6.2商品房登记:预售方应在购买方取得全部产权后,办理商品房登记手续7.违约责任7.1预售方违约责任:7.1.1预售方未按合同约定交付商品房的,每逾期一日,应向购买方支付房屋总价款万分之一的违约金7.1.2预售方未按合同约定办理商品房登记手续的,每逾期一日,应向购买方支付房屋总价款万分之一的违约金7.2购买方违约责任:7.2.1购买方未按合同约定支付房款的,每逾期一日,应向预售方支付房屋总价款万分之一的违约金7.2.2购买方擅自改变房屋结构或用途的,预售方有权解除合同,并要求购买方承担相应责任8.争议解决8.1争议解决方式:本合同在履行过程中发生的争议,应通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。8.2争议解决机构:无9.合同解除9.1合同解除条件:9.1.1预售方严重违约,如未按合同约定时间交付商品房,致使购买方遭受重大损失。9.1.2购买方严重违约,如未按合同约定支付房款,经预售方催告后仍不支付。9.2合同解除程序:9.2.1一方提出解除合同,应书面通知另一方。9.2.2另一方收到解除合同的通知后,应在15日内回复是否同意解除。10.合同终止10.1合同终止条件:10.1.1合同约定的义务全部履行完毕。10.1.2合同约定的期限届满,且双方未续签合同。10.2合同终止程序:10.2.1双方协商一致,签订合同终止协议。10.2.2合同终止协议签订后,双方应按照协议约定办理相关手续。11.合同附件11.1附件一:商品房预售合同11.2附件二:购房合同补充协议12.合同生效及变更12.1合同生效:本合同自双方签字盖章之日起生效。12.2合同变更:合同任何一方要求变更合同内容,应书面提出变更要求,经双方协商一致后签订书面变更协议。13.合同解除及终止13.1合同解除及终止条件:13.1.1出现第9.1条所述的合同解除条件。13.1.2出现第10.1条所述的合同终止条件。13.2合同解除及终止程序:13.2.1一方提出合同解除或终止,应书面通知另一方。13.2.2另一方收到通知后,应在15日内回复是否同意解除或终止。14.其他约定事项14.1法律适用:本合同适用中华人民共和国法律。14.2合同解释权:本合同的解释权归预售方所有。14.3通知方式:双方之间的通知,应以书面形式进行,并送达至对方指定的地址。如一方地址变更,应及时通知对方。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义:本合同中“第三方”指除合同双方外的任何个人或机构,包括但不限于中介机构、评估机构、监理单位、法律顾问等。15.2.1评估机构对商品房的价值进行评估。15.2.2监理单位对商品房建设过程进行监督。15.2.3法律顾问对合同条款进行审核。15.3第三方介入程序:15.3.1合同双方同意第三方介入,并明确第三方介入的具体事项。15.3.2第三方根据合同约定或双方要求,提供相关服务。15.3.3第三方提供服务后,应向合同双方出具书面报告或意见。16.甲乙双方权利义务16.1.1甲乙双方应向第三方提供必要的资料和协助,确保第三方能够正常履行职责。16.1.2第三方在提供服务过程中,应保持中立,不得偏袒任何一方。16.1.3第三方提供的评估、监督、审核等意见或报告,甲乙双方均应予以尊重。17.第三方责任限额17.1第三方责任:第三方在履行职责过程中,因自身原因造成甲乙双方损失的,应承担相应的赔偿责任。17.2第三方责任限额:17.2.1第三方责任限额由合同双方在合同中约定,如未约定,则以第三方提供的专业服务费用的一定比例作为责任限额。17.2.2第三方责任限额不得超过合同总价款的10%。17.2.3第三方责任限额在合同签订时确定,并在合同履行过程中保持不变。18.第三方与其他各方的划分说明18.1第三方与预售方、购买方的关系:18.1.1第三方与预售方、购买方均为独立的合同主体,彼此之间不存在隶属关系。18.1.2第三方接受合同双方的委托,为双方提供专业服务。18.1.3第三方在提供服务过程中,应遵守合同双方的约定,维护双方的合法权益。18.2第三方与其他第三方的划分说明:18.2.1第三方与其他第三方之间,如存在合作关系,应签订合作协议,明确双方的权利义务。18.2.2第三方与其他第三方在提供服务过程中,应保持独立,不得相互干涉。18.2.3第三方与其他第三方之间的争议,应通过协商或法律途径解决。19.第三方介入的终止19.1第三方介入服务完成后,合同双方应及时终止第三方介入。19.2第三方介入终止后,合同双方应根据合同约定或第三方提供的报告,继续履行合同义务。19.3第三方介入终止后,合同双方应按照合同约定支付第三方服务费用。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:商品房预售合同详细要求:包含合同双方基本信息、商品房基本情况、预售价格及付款方式、交付及验收标准、产权及登记、违约责任、争议解决、合同生效及变更、合同解除及终止等条款的正式文本。说明:本附件为合同主体文件,是合同履行的基础。2.附件二:购房合同补充协议详细要求:针对商品房预售合同中未明确或需要进一步约定的内容,如特殊条款、额外服务、变更条款等。说明:本附件作为合同的补充,用于完善合同内容。3.附件三:第三方服务协议详细要求:明确第三方提供服务的类型、费用、责任范围、保密条款等。说明:本附件用于规范第三方在合同履行过程中的行为。4.附件四:商品房交付确认书详细要求:在商品房交付时,由购买方签字确认的交付时间、质量、数量等。说明:本附件作为交付完成的证据。5.附件五:商品房验收报告详细要求:第三方在商品房验收后出具的验收报告,包括验收时间、验收结果、存在问题等。说明:本附件用于证明商品房验收情况。6.附件六:付款凭证详细要求:购买方支付房款的凭证,包括汇款凭证、银行对账单等。说明:本附件作为付款证明。7.附件七:违约金支付凭证详细要求:违约方支付违约金的凭证,包括银行转账记录、现金收据等。说明:本附件作为违约金支付的证明。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:预售方未按合同约定时间交付商品房。责任认定标准:预售方每逾期一日,应向购买方支付房屋总价款万分之一的违约金。示例:如合同约定交付时间为2025年12月31日,实际交付时间为2026年1月5日,预售方应支付5000元违约金。2.违约行为:购买方未按合同约定支付房款。责任认定标准:购买方每逾期一日,应向预售方支付房屋总价款万分之一的违约金。示例:如合同约定首付时间为签订合同后30日内,实际支付时间为签订合同后45日,购买方应支付10000元违约金。3.违约行为:第三方提供的服务不符合合同约定或行业标准。责任认定标准:第三方应根据合同约定或行业标准承担相应的赔偿责任。示例:如第三方评估机构评估的商品房价值低于实际价值,第三方应赔偿购买方因此遭受的损失。4.违约行为:任何一方违反合同约定的保密条款。责任认定标准:违约方应承担相应的法律责任,包括但不限于赔偿损失、停止侵权行为等。示例:如一方泄露了另一方的商业秘密,泄露方应承担相应的法律责任。全文完。2024年度旅游度假区商品房预售协议合同2本合同目录一览1.预售商品房基本情况1.1商品房项目名称1.2商品房项目地址1.3商品房项目规划许可证号1.4商品房项目预售许可证号1.5商品房项目土地使用权证号1.6商品房项目规划用途1.7商品房项目建筑结构1.8商品房项目建筑层数1.9商品房项目户型结构1.10商品房项目配套设施2.预售商品房价格及付款方式2.1预售商品房单价2.2预售商品房总价2.3预售商品房付款方式2.4首付款比例2.5首付款支付时间2.6按揭贷款相关事项2.7预售商品房税费承担3.商品房交付及验收3.1商品房交付时间3.2商品房交付条件3.3商品房验收标准3.4商品房验收程序3.5商品房交付后的保修期4.预售商品房的变更及解除4.1商品房面积变更4.2商品房价格调整4.3商品房规划调整4.4商品房项目延迟交付4.5商品房项目解除预售5.违约责任5.1预售方违约责任5.2买受人违约责任5.3违约金的计算及支付6.争议解决6.1争议解决方式6.2争议解决机构6.3争议解决期限7.合同生效及终止7.1合同生效条件7.2合同生效日期7.3合同终止条件7.4合同终止日期8.合同附件及补充协议8.1合同附件8.2补充协议9.合同签署9.1合同签署地点9.2合同签署日期9.3合同签署主体10.合同备案10.1合同备案机关10.2合同备案手续10.3合同备案期限11.合同解除11.1合同解除条件11.2合同解除程序11.3合同解除后的处理12.合同解除后的费用承担12.1合同解除后的房款退还12.2合同解除后的税费承担12.3合同解除后的违约金承担13.合同解除后的权益保护13.1合同解除后的权益保护措施13.2合同解除后的权益恢复14.其他约定事项14.1合同解释权14.2合同生效前的事项处理14.3合同生效后的通知与送达14.4合同解除后的争议解决14.5合同的修改与补充第一部分:合同如下:1.预售商品房基本情况1.1商品房项目名称:旅游度假区商品房1.2商品房项目地址:省市区旅游度假区1.3商品房项目规划许可证号:规许字[2024]第号1.4商品房项目预售许可证号:预许字[2024]第号1.5商品房项目土地使用权证号:土证字[2024]第号1.6商品房项目规划用途:住宅1.7商品房项目建筑结构:框架结构1.8商品房项目建筑层数:地上层,地下层1.9商品房项目户型结构:一室一厅、二室一厅、三室两厅等多种户型1.10商品房项目配套设施:游泳池、健身房、儿童游乐场、地下车库等2.预售商品房价格及付款方式2.1预售商品房单价:人民币元/平方米2.2预售商品房总价:人民币万元2.3预售商品房付款方式:分期付款2.4首付款比例:合同总价款的30%2.5首付款支付时间:合同签订后日内2.6按揭贷款相关事项:买受人可向银行申请按揭贷款,贷款额度最高可达合同总价款的70%,贷款期限最长为年2.7预售商品房税费承担:买受人承担预售商品房的税费,具体税费项目及金额按照国家相关政策执行3.商品房交付及验收3.1商品房交付时间:合同约定的交付时间前日内3.2商品房交付条件:商品房符合规划、设计要求,各项配套设施齐全,经验收合格3.3商品房验收标准:按照国家相关标准及商品房买卖合同约定执行3.4商品房验收程序:买受人收到交付通知后,在约定的验收时间内进行验收,验收合格后签署验收报告3.5商品房交付后的保修期:自商品房交付之日起,保修期为年4.预售商品房的变更及解除4.1商品房面积变更:因规划调整等原因导致商品房面积发生变更,双方应协商一致,签订补充协议4.2商品房价格调整:因市场波动等原因导致商品房价格发生调整,双方应协商一致,签订补充协议4.3商品房规划调整:因政策调整等原因导致商品房规划发生调整,双方应协商一致,签订补充协议4.4商品房项目延迟交付:因不可抗力等原因导致商品房项目延迟交付,预售方应提前日通知买受人,并承担相应的违约责任4.5商品房项目解除预售:因不可抗力等原因导致商品房项目无法继续预售,预售方有权解除预售,并退还买受人已支付的房款及利息5.违约责任5.1预售方违约责任:预售方未按时交付商品房,应向买受人支付违约金,违约金按合同总价款的%计算5.2买受人违约责任:买受人未按时支付房款,应向预售方支付违约金,违约金按逾期付款金额的%计算5.3违约金的计算及支付:违约金自逾期之日起计算,买受人应在接到预售方通知后日内支付违约金6.争议解决6.1争议解决方式:双方应友好协商解决争议,协商不成的,可向合同约定的仲裁机构申请仲裁6.2争议解决机构:仲裁委员会6.3争议解决期限:自争议发生之日起日内解决7.合同生效及终止7.1合同生效条件:双方在合同上签字盖章,并完成备案手续7.2合同生效日期:合同经备案机关备案后生效7.3合同终止条件:合同约定的终止条件成就或双方协商一致解除合同7.4合同终止日期:合同终止条件成就或双方协商一致解除合同后的日期8.合同附件及补充协议8.1合同附件8.1.1商品房预售许可证复印件8.1.2商品房项目规划许可证复印件8.1.3商品房项目土地使用权证复印件8.1.4商品房项目配套设施清单8.1.5商品房项目户型图及平面图8.1.6商品房项目交付标准及验收标准8.2补充协议8.2.1双方就合同内容达成补充的协议8.2.2任何补充协议应与本合同具有同等法律效力9.合同签署9.1合同签署地点:省市区旅游度假区9.2合同签署日期:2024年月日9.3合同签署主体9.3.1预售方:房地产开发有限公司9.3.2买受人:先生/女士10.合同备案10.1合同备案机关:市住房和城乡建设局10.2合同备案手续:双方应按照备案机关的要求提交相关文件,完成备案手续10.3合同备案期限:自合同生效之日起年内11.合同解除11.1合同解除条件11.1.1合同约定的解除条件成就11.1.2不可抗力导致合同无法履行11.1.3一方违约导致合同无法履行11.2合同解除程序11.2.1提出解除合同的书面通知11.2.2双方确认解除合同11.2.3解除合同的生效11.3合同解除后的处理11.3.1退还已收房款及利息11.3.2双方应承担的违约责任11.3.3解除合同后的权益恢复12.合同解除后的费用承担12.1合同解除后的房款退还12.1.1退还房款的金额计算12.1.2退还房款的时间12.2合同解除后的税费承担12.2.1税费的计算及承担方式12.2.2税费退还的流程12.3合同解除后的违约金承担12.3.1违约金的计算及承担方式12.3.2违约金的支付时间13.合同解除后的权益保护13.1合同解除后的权益保护措施13.1.1确保买受人合法权益的条款13.1.2预售方对买受人权益的保护义务13.2合同解除后的权益恢复13.2.1买受人权益恢复的具体措施13.2.2预售方协助恢复权益的义务14.其他约定事项14.1合同解释权14.1.1合同的解释应遵循公平、公正的原则14.1.2合同的解释权归省市区旅游度假区仲裁委员会14.2合同生效前的事项处理14.2.1合同生效前双方的权利义务14.2.2合同生效前的争议处理14.3合同生效后的通知与送达14.3.1通知的形式14.3.2送达的地址及方式14.4合同解除后的争议解决14.4.1争议解决的方式14.4.2争议解决的具体程序第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方的定义15.1.1本合同中的第三方是指除甲乙双方以外的,在合同履行过程中提供咨询、代理、评估、担保等服务的机构或个人。15.2第三方的介入方式15.2.1第三方介入合同的方式包括但不限于中介服务、代理服务、担保服务、评估服务、咨询服务等。15.3第三方的责任与权利15.3.1第三方应根据合同约定或法律法规的规定,履行其职责,并享有相应的权利。15.3.2第三方的权利包括但不限于收取服务费用、要求甲乙双方提供必要的信息和文件、在合同履行过程中进行监督等。15.3.3第三方的责任包括但不限于按照约定提供专业服务、确保服务内容的准确性、及时通知甲乙双方可能影响合同履行的事项等。16.甲乙双方与第三方的划分说明16.1甲乙双方与第三方的责任划分16.1.1第三方在提供服务过程中因自身原因导致的服务失误或损害,由第三方承担相应责任。16.1.2第三方在提供服务过程中因甲乙双方提供的信息或文件不准确、不完整导致的损失,由甲乙双方各自承担相应责任。16.2甲乙双方与第三方的权利义务划分16.2.1第三方应按照合同约定或法律法规的规定,独立行使权利、履行义务。16.2.2甲乙双方应按照合同约定或法律法规的规定,配合第三方的服务,提供必要的支持和协助。17.第三方责任限额17.1第三方的责任
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 共同承包鱼塘合同范例
- 一个月试用期合同标准文本
- 印刷业智能制造战略与规划考核试卷
- 企业采购材料合同标准文本
- 佛山联合测绘合同标准文本
- 保理置换合同标准文本
- 公园场地出租合同标准文本
- 个人雇佣合同标准文本写
- 再生集料供应合同标准文本
- 人工保运合同标准文本
- 中铁工程项目内部控制管理手册(492页)
- 气瓶充装安全及培训课件PPT幻灯片
- 防雷检测专业技术人员能力认定考试题库完整
- 计算机考试Excel操作题原题及操作步骤82435
- (高清版)辐射供暖供冷技术规程JGJ142-2012
- 新教科版六年级下册科学课件3 宇宙 第6课 浩瀚的宇宙
- 智慧城市_城市智慧停车解决方案
- 灭火器操作规程
- 电缆原材料检验规范
- 幕墙淋水试验技术方案(工程科)
- 北工大电子课程设计报告数电自行车里程表.
评论
0/150
提交评论