2024版建设工程施工承包合同5篇_第1页
2024版建设工程施工承包合同5篇_第2页
2024版建设工程施工承包合同5篇_第3页
2024版建设工程施工承包合同5篇_第4页
2024版建设工程施工承包合同5篇_第5页
已阅读5页,还剩88页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024版建设工程施工承包合同本合同目录一览1.合同签订依据与背景1.1合同依据法律法规1.2合同签订背景2.合同当事人信息2.1承包人信息2.2业主信息2.3监理单位信息3.工程概况3.1工程名称3.2工程地点3.3工程规模3.4工程类别3.5工程投资4.合同工期与进度计划4.1工期要求4.2进度计划4.3工期调整5.工程质量要求与标准5.1质量要求5.2质量标准5.3质量检验6.工程造价与支付方式6.1工程造价6.2工程结算6.3工程款支付方式7.合同履行与变更7.1合同履行7.2合同变更7.3合同解除8.争议解决与违约责任8.1争议解决方式8.2违约责任9.合同生效与终止9.1合同生效9.2合同终止10.合同附件与补充协议10.1合同附件10.2补充协议11.合同保密与知识产权11.1合同保密11.2知识产权12.其他约定事项12.1环境保护12.2安全生产12.3不可抗力13.合同解除与终止13.1合同解除条件13.2合同终止条件14.合同附件与补充协议14.1合同附件14.2补充协议第一部分:合同如下:1.合同签订依据与背景1.1合同依据法律法规本合同签订依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规。1.2合同签订背景鉴于承包人具备完成本工程的资质和能力,业主同意委托承包人进行施工,双方经友好协商,达成一致意见,签订本合同。2.合同当事人信息2.1承包人信息承包人名称:[承包人名称]法定代表人:[承包人法定代表人]注册地址:[承包人注册地址]资质等级:[承包人资质等级]2.2业主信息业主名称:[业主名称]法定代表人:[业主法定代表人]注册地址:[业主注册地址]2.3监理单位信息监理单位名称:[监理单位名称]监理工程师:[监理工程师姓名]注册地址:[监理单位注册地址]3.工程概况3.1工程名称[工程名称]3.2工程地点[工程地点]3.3工程规模[工程规模]3.4工程类别[工程类别]3.5工程投资[工程投资]4.合同工期与进度计划4.1工期要求本合同工期自[开工日期]起至[竣工日期]止,共计[工期天数]天。4.2进度计划[进度计划详情]4.3工期调整如因业主原因或不可抗力因素导致工期延误,经双方协商一致,可对工期进行调整。5.工程质量要求与标准5.1质量要求本工程质量必须符合国家现行施工及验收规范和标准。5.2质量标准[质量标准详情]5.3质量检验工程质量检验按照国家相关标准和规范进行,检验结果作为工程验收的依据。6.工程造价与支付方式6.1工程造价本工程造价为人民币[工程造价]元。6.2工程结算工程结算按照合同约定和工程实际情况进行,结算结果作为工程款支付依据。6.3工程款支付方式工程款支付分为预付款、进度款和结算款,具体支付比例和时间由双方协商确定。8.争议解决与违约责任8.1争议解决方式双方在履行本合同过程中发生争议,应通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。8.2违约责任8.2.1承包人违约责任若承包人未按合同约定的时间完成工程,每延误一天,应向业主支付合同总价的千分之五的违约金。若承包人施工过程中出现质量问题,应承担修复责任,并赔偿由此造成的损失。8.2.2业主违约责任若业主未按合同约定支付工程款,每延误一天,应向承包人支付应付款项的千分之五的违约金。若业主要求变更工程内容,未经承包人同意,业主应承担由此增加的费用。8.3争议解决费用双方因履行本合同发生的争议解决费用,由败诉方承担。9.合同生效与终止9.1合同生效本合同自双方签字(或盖章)之日起生效。9.2合同终止(1)合同约定的工期届满,工程验收合格;(2)因不可抗力导致合同无法履行;(3)双方协商一致解除合同;(4)合同约定的其他终止情形。10.合同附件与补充协议10.1合同附件(1)工程图纸;(2)工程量清单;(3)技术规范;(4)工程进度计划;(5)其他相关文件。10.2补充协议本合同如有未尽事宜,可由双方另行签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。11.合同保密与知识产权11.1合同保密双方对本合同内容以及履行过程中知悉的对方商业秘密负有保密义务,未经对方同意,不得向任何第三方泄露。11.2知识产权本合同中涉及的知识产权,归各自所有者所有,未经授权不得使用。12.其他约定事项12.1环境保护承包人应遵守国家有关环境保护的法律、法规,确保施工过程中不污染环境。12.2安全生产承包人应确保施工现场的安全,采取必要的安全措施,防止事故发生。12.3不可抗力因不可抗力导致合同无法履行,双方互不承担责任,但应采取措施减轻损失。13.合同解除与终止13.1合同解除条件(1)一方严重违约,经对方催告后仍不履行;(2)合同目的无法实现;(3)合同约定的其他解除条件。13.2合同终止条件(1)合同约定的工期届满,工程验收合格;(2)因不可抗力导致合同无法履行;(3)双方协商一致解除合同;(4)合同约定的其他终止情形。14.合同附件与补充协议14.1合同附件(1)工程图纸;(2)工程量清单;(3)技术规范;(4)工程进度计划;(5)其他相关文件。14.2补充协议本合同如有未尽事宜,可由双方另行签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。第二部分:第三方介入后的修正1.第三方介入的概念与范围1.1第三方定义在本合同中,第三方是指除业主和承包人之外的,根据合同约定提供专业服务、技术支持或中介服务的自然人、法人或其他组织。1.2第三方介入范围(1)工程监理;(2)工程咨询;(3)工程检测;(4)工程保险;(5)其他经双方同意的服务。2.第三方介入的约定2.1介入方式第三方介入方式包括但不限于直接参与、提供专业意见、出具报告等形式。2.2介入条件(1)经业主和承包人协商一致;(2)第三方具备相应的资质和能力;(3)第三方提供的服务符合本合同要求。3.第三方责任限额3.1责任限额定义第三方责任限额是指第三方因履行本合同义务而产生的法律责任,其赔偿总额不超过本合同约定金额的一定比例。3.2责任限额比例本合同约定第三方责任限额比例为合同总价的[具体比例]。3.3责任限额计算第三方责任限额=合同总价×责任限额比例4.第三方与其他各方的责权利划分4.1第三方与业主(1)第三方应按照本合同约定,向业主提供专业服务,确保服务质量;(2)业主应支付第三方服务费用,并在合同约定的范围内对第三方的工作进行监督;(3)第三方与业主之间发生争议,应通过协商解决,协商不成的,可依法向人民法院提起诉讼。4.2第三方与承包人(1)第三方应按照本合同约定,向承包人提供专业服务,确保服务质量;(2)承包人应支付第三方服务费用,并在合同约定的范围内对第三方的工作进行监督;(3)第三方与承包人之间发生争议,应通过协商解决,协商不成的,可依法向人民法院提起诉讼。5.第三方介入后的额外条款及说明5.1介入后的合同履行第三方介入后,业主、承包人和第三方应按照本合同约定,共同履行合同义务。5.2第三方介入后的变更管理若因第三方介入导致合同内容变更,双方应重新协商,签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。5.3第三方介入后的争议解决第三方介入后的争议解决,仍按照本合同约定的争议解决方式执行。5.4第三方介入后的责任承担第三方介入后,若因第三方原因导致合同无法履行或造成损失,第三方应承担相应责任,业主和承包人有权要求第三方赔偿。6.第三方介入后的合同解除与终止6.1合同解除(1)第三方未履行合同义务,经业主或承包人催告后仍不履行;(2)第三方提供的服务不符合合同要求,经业主或承包人提出,第三方未在合理期限内改正;(3)合同约定的其他解除条件。6.2合同终止(1)合同约定的工期届满,工程验收合格;(2)因不可抗力导致合同无法履行;(3)双方协商一致解除合同;(4)合同约定的其他终止情形。7.第三方介入后的其他事项7.1第三方介入后的费用承担第三方介入产生的费用,由业主、承包人按约定的比例承担。7.2第三方介入后的资料归档第三方介入产生的相关资料,由业主、承包人和第三方共同归档保管。7.3第三方介入后的后续服务第三方介入结束后,如需提供后续服务,双方另行协商签订补充协议。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.工程图纸详细要求:包括施工图、设计图、效果图等,需满足国家相关规范和标准。附件说明:工程图纸是施工的重要依据,必须清晰、完整、准确。2.工程量清单详细要求:详细列出工程项目的数量、规格、单价和总价。附件说明:工程量清单是工程结算和支付的重要依据。3.技术规范详细要求:包括施工技术规范、材料规范、验收规范等。附件说明:技术规范是保证工程质量的重要依据。4.工程进度计划详细要求:包括施工进度、各阶段工期安排、关键节点等。附件说明:工程进度计划是确保工程按期完成的重要依据。5.合同附件详细要求:包括合同双方签字或盖章的合同文本、附件协议等。附件说明:合同附件是合同的重要组成部分,具有法律效力。6.相关法律法规文件详细要求:包括合同签订依据的法律法规文件。附件说明:相关法律法规文件是合同签订的合法性依据。7.业主方文件详细要求:包括业主方提供的土地使用证明、规划许可证等。附件说明:业主方文件是工程实施的前提条件。8.承包人资质文件详细要求:包括承包人的企业法人营业执照、资质证书等。附件说明:承包人资质文件是承包人具备完成工程能力的证明。9.监理单位资质文件详细要求:包括监理单位的营业执照、监理工程师资格证书等。附件说明:监理单位资质文件是监理单位具备监理能力的证明。10.其他相关文件详细要求:包括合同履行过程中产生的各类文件、报告等。附件说明:其他相关文件是合同履行过程中的重要记录。说明二:违约行为及责任认定:1.承包人未按合同约定的时间完成工程责任认定标准:每延误一天,承包人应向业主支付合同总价的千分之五的违约金。示例说明:若承包人未按合同约定的工期完成工程,延误工期10天,则应支付违约金5000元。2.承包人施工过程中出现质量问题责任认定标准:承包人应承担修复责任,并赔偿由此造成的损失。示例说明:若承包人施工过程中出现质量问题,导致业主损失10万元,则承包人应赔偿10万元。3.业主未按合同约定支付工程款责任认定标准:每延误一天,业主应向承包人支付应付款项的千分之五的违约金。示例说明:若业主未按合同约定支付工程款,延误付款10天,则应支付违约金5000元。4.第三方未履行合同义务责任认定标准:第三方未履行合同义务,应承担相应责任,赔偿业主或承包人的损失。示例说明:若第三方未按合同约定提供专业服务,导致业主或承包人损失5万元,则第三方应赔偿5万元。5.因不可抗力导致合同无法履行责任认定标准:因不可抗力导致合同无法履行,双方互不承担责任。示例说明:若因地震导致工程无法继续施工,则双方不承担责任。全文完。2024版建设工程施工承包合同1本合同目录一览1.合同订立与生效1.1合同签订主体1.2合同签订时间1.3合同生效条件2.项目概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程类型3.承包人义务3.1施工质量要求3.2施工进度要求3.3施工安全责任3.4施工环境保护4.业主义务4.1业主提供资料4.2业主配合施工4.3业主支付工程款5.工程款支付5.1工程款支付方式5.2工程款支付时间5.3工程款支付条件6.施工进度管理6.1施工计划编制6.2施工进度控制6.3施工进度调整7.施工变更7.1施工变更程序7.2施工变更内容7.3施工变更费用8.施工质量验收8.1施工质量验收标准8.2施工质量验收程序8.3施工质量验收结果9.施工安全事故处理9.1施工安全事故报告9.2施工安全事故调查9.3施工安全事故处理10.施工合同解除与终止10.1合同解除条件10.2合同终止条件10.3合同解除或终止后的处理11.违约责任11.1承包人违约责任11.2业主违约责任11.3违约责任承担方式12.争议解决12.1争议解决方式12.2争议解决机构12.3争议解决程序13.合同解除条件与程序13.1合同解除条件13.2合同解除程序14.合同附件14.1合同附件一:工程量清单14.2合同附件二:施工图纸14.3合同附件三:合同签订主体信息第一部分:合同如下:第一条合同订立与生效1.1合同签订主体本合同由甲方(业主)和乙方(承包人)双方共同签订,甲方为工程项目的业主,乙方为工程项目的施工承包单位。1.2合同签订时间本合同自双方签字盖章之日起生效,签订时间为2024年X月X日。1.3合同生效条件(1)双方已完成合同签订手续;(2)甲方已支付合同履约保证金;(3)乙方已提交施工组织设计和施工方案。第二条项目概况2.1工程名称本合同所指工程名称为:工程项目。2.2工程地点本工程位于省市区路号。2.3工程规模本工程总建筑面积为平方米,包括地上层,地下层。2.4工程类型本工程为住宅及商业综合体项目。第三条承包人义务3.1施工质量要求乙方应严格按照国家及行业相关标准、规范进行施工,确保工程质量达到国家规定的合格标准。3.2施工进度要求乙方应按合同约定的工期完成施工任务,如因乙方原因导致工期延误,应承担相应的违约责任。3.3施工安全责任乙方应建立健全施工安全管理制度,确保施工现场安全,防止发生安全事故。3.4施工环境保护乙方应遵守国家及地方有关环境保护的法律、法规,采取有效措施,防止施工过程中的环境污染。第四条业主义务4.1业主提供资料(1)工程用地批准文件;(2)工程规划设计文件;(3)工程地质勘察报告;(4)工程招标文件及中标通知书;(5)其他相关资料。4.2业主配合施工甲方应积极配合乙方施工,如需乙方配合的事项,甲方应在X日内予以安排。4.3业主支付工程款甲方应按合同约定的时间和比例支付工程款,具体支付方式及比例见第五条。第五条工程款支付5.1工程款支付方式本合同工程款支付采用分阶段支付方式,具体支付节点及比例如下:(1)开工前支付合同总价的10%作为履约保证金;(2)主体结构封顶后支付合同总价的30%;(3)竣工验收合格后支付合同总价的40%;(4)保修期满后支付合同总价的20%。5.2工程款支付时间甲方应按照上述支付节点,在合同约定的时间内支付工程款。5.3工程款支付条件甲方支付工程款的条件为:(1)乙方已完成合同约定的工程量;(2)乙方提交的工程款支付申请报告经甲方审核无误;(3)甲方已按照合同约定支付了履约保证金。第八条施工进度管理8.1施工计划编制乙方应在本合同签订后X日内,向甲方提交详细的施工组织设计和施工方案,包括施工进度计划、施工资源配置、施工工艺流程等内容。8.2施工进度控制乙方应严格按照施工进度计划进行施工,确保工程按期完成。如遇特殊情况导致工期延误,乙方应及时向甲方报告,并采取有效措施进行调整。8.3施工进度调整因不可抗力或甲方原因导致施工进度延误,经双方协商一致后,可对施工进度计划进行调整。调整后的进度计划应报甲方备案。第九条施工变更9.1施工变更程序如需对施工内容、设计等进行变更,乙方应在变更前X日内向甲方提出变更申请,经甲方审核同意后方可进行变更。9.2施工变更内容施工变更内容包括但不限于工程量增减、设计变更、材料更换等。9.3施工变更费用施工变更产生的费用按实际情况计算,由甲方承担。第十条施工质量验收10.1施工质量验收标准施工质量验收应严格按照国家及行业相关标准、规范进行。10.2施工质量验收程序施工质量验收分为隐蔽工程验收、分部分项工程验收和竣工验收三个阶段。10.3施工质量验收结果验收合格后,甲方应在验收记录上签字确认。如验收不合格,乙方应按照要求进行整改,直至合格。第十一条施工安全事故处理11.1施工安全事故报告发生施工安全事故后,乙方应在X小时内向甲方报告,并采取措施防止事故扩大。11.2施工安全事故调查事故发生后,乙方应配合甲方进行调查,查明事故原因,提出整改措施。11.3施工安全事故处理对于施工安全事故,应根据事故原因和责任进行相应处理,包括但不限于赔偿损失、追究责任等。第十二条合同解除条件与程序12.1合同解除条件下列情况之一发生时,任何一方有权解除合同:(1)一方严重违约;(2)不可抗力导致合同无法履行;(3)经双方协商一致。12.2合同解除程序合同解除前,双方应就解除合同事宜进行协商。协商不成时,可向合同签订地人民法院提起诉讼。第十三条争议解决13.1争议解决方式双方发生争议时,应友好协商解决。协商不成的,提交合同签订地人民法院诉讼解决。13.2争议解决机构争议解决机构为合同签订地人民法院。13.3争议解决程序争议解决程序按照我国《民事诉讼法》及相关法律法规执行。第十四条合同附件14.1合同附件一:工程量清单14.2合同附件二:施工图纸14.3合同附件三:合同签订主体信息14.4合同附件四:施工组织设计和施工方案14.5合同附件五:工程款支付计划表14.6合同附件六:工程质量验收标准14.7合同附件七:施工安全事故处理预案第二部分:第三方介入后的修正第一条第三方介入的定义1.1定义本合同所称第三方,是指除甲方和乙方之外的,根据合同约定参与本合同执行过程中的第三方主体,包括但不限于监理单位、检测机构、评估机构、设计单位、咨询顾问等。1.2范围第三方介入的范围包括但不限于项目监督管理、质量控制、进度控制、工程款支付审核、工程验收等。第二条第三方介入的条件2.1甲方或乙方在合同执行过程中提出第三方介入的需求。2.2第三方介入需符合相关法律法规和行业标准。2.3第三方介入需经甲方和乙方协商一致,并签订相应的合作协议。第三条第三方介入的职责与权限3.1职责(1)对施工过程进行监督管理,确保施工质量、安全和进度符合合同要求;(2)对工程款支付进行审核,确保支付合理合法;(3)对工程验收进行监督,确保验收程序规范、公正。3.2权限(1)查阅工程相关资料和文件;(2)进入施工现场进行监督检查;(3)对施工过程中发现的问题提出整改意见。第四条第三方介入的责任限额4.1责任限额第三方在履行职责过程中,因自身原因导致甲方或乙方损失的,应承担相应的赔偿责任,但赔偿金额不得超过第三方介入协议中约定的责任限额。4.2责任免除(1)不可抗力事件;(2)甲方或乙方违反合同约定;(3)因甲方或乙方提供的资料不真实、不准确导致的损失。第五条第三方介入的合同条款增加5.1甲方增加条款(1)甲方应在本合同中明确第三方的介入目的、职责和权限;(2)甲方应在本合同中约定第三方介入的期限和条件;(3)甲方应在本合同中约定第三方介入的报酬和支付方式。5.2乙方增加条款(1)乙方应在本合同中明确第三方的介入目的、职责和权限;(2)乙方应在本合同中约定第三方的配合义务,包括提供相关资料、配合监督检查等;(3)乙方应在本合同中约定第三方介入对施工进度、质量、安全的影响及应对措施。第六条第三方介入的合同终止6.1终止条件(1)合同约定的工期或任务完成;(2)合同约定的终止条件满足;(3)经甲方和乙方协商一致。6.2终止程序第三方介入协议终止前,甲方和乙方应就终止事宜进行协商。协商不成时,可按照本合同第十二条的争议解决方式解决。第七条第三方与其他各方的划分说明7.1甲方与乙方甲方和乙方为合同主体,承担合同约定的权利和义务。7.2第三方与甲方第三方与甲方之间为合作协议关系,第三方在协议范围内为甲方提供服务。7.3第三方与乙方第三方与乙方之间为合同执行过程中的辅助关系,乙方应配合第三方的工作。7.4第三方与工程其他相关方第三方在履行职责过程中,与其他相关方如供应商、施工人员等的关系应遵循相关法律法规和行业标准。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.合同附件一:工程量清单要求:列明工程项目的全部工程量;按照工程量清单计价规范进行编制;包括主要工程量和附属工程量。说明:工程量清单作为合同附件,是工程款支付的重要依据。2.合同附件二:施工图纸要求:提供完整、清晰的施工图纸;符合国家及行业相关设计规范;包含施工图纸说明书和施工图设计文件。说明:施工图纸是施工过程中必须遵守的指导文件。3.合同附件三:合同签订主体信息要求:甲方和乙方的基本信息,包括名称、地址、法定代表人等;乙方营业执照复印件;甲方和乙方的开户银行及账号信息。说明:合同签订主体信息是合同执行过程中确认合同主体身份的依据。4.合同附件四:施工组织设计和施工方案要求:包含施工组织结构、施工进度计划、资源配置、施工工艺等;符合国家及行业相关施工规范;明确施工过程中的安全、质量、环境保护措施。说明:施工组织设计和施工方案是施工过程中指导施工的重要文件。5.合同附件五:工程款支付计划表要求:列明工程款支付的时间节点和金额;包含工程款支付的方式和条件;明确工程款支付的责任主体。说明:工程款支付计划表是工程款支付的重要依据。6.合同附件六:工程质量验收标准要求:列明工程质量验收的标准和规范;明确质量验收的程序和方法;包含质量验收的记录和报告。说明:工程质量验收标准是确保工程质量的重要文件。7.合同附件七:施工安全事故处理预案要求:列明施工安全事故的处理流程;包含安全事故的预防措施和应急处理措施;明确安全事故的责任认定和处理。说明:施工安全事故处理预案是预防和处理施工安全事故的重要文件。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:乙方未按合同约定的时间完成工程;甲方未按合同约定的时间支付工程款;乙方施工质量不符合合同约定;甲方违反合同约定,擅自变更施工内容或设计;第三方在履行职责过程中出现重大失误。2.责任认定标准:乙方未按合同约定的时间完成工程,每延误一天,应支付合同总价0.5%的违约金;甲方未按合同约定的时间支付工程款,每延误一天,应支付合同总价0.5%的违约金;乙方施工质量不符合合同约定,应承担修复费用及相应的违约金;甲方违反合同约定,擅自变更施工内容或设计,应承担由此产生的费用及相应的违约金;第三方在履行职责过程中出现重大失误,应根据协议约定的责任限额承担赔偿责任。3.示例说明:乙方未能在合同约定的工期完成工程,延误工期10天,应支付合同总价5%的违约金;甲方未能在合同约定的工程款支付时间支付工程款,延误支付10天,应支付合同总价5%的违约金;乙方施工过程中发现质量问题,经鉴定,不符合合同约定的质量标准,乙方应承担修复费用及2%的违约金。全文完。2024版建设工程施工承包合同2本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1双方名称及地址1.2法定代表人或授权代表1.3联系方式及开户银行信息2.工程概况2.1工程名称及地点2.2工程规模及结构类型2.3工程总投资及分阶段投资3.合同签订及生效3.1合同签订时间及地点3.2合同生效条件及时间3.3合同修改及补充4.工程施工范围及内容4.1施工范围4.2施工内容4.3施工标准及规范5.施工进度计划5.1工程总进度5.2各分部分项工程进度5.3进度调整及延误责任6.工程设计变更及洽商6.1设计变更程序6.2设计变更内容6.3设计变更费用及工期调整7.材料设备供应7.1材料设备供应方式7.2材料设备质量要求7.3材料设备验收及保管8.工程款支付8.1工程款支付方式8.2工程款支付进度8.3工程款结算及支付期限9.工程验收及保修9.1工程验收程序9.2工程验收标准9.3工程保修责任及期限10.违约责任及争议解决10.1违约责任条款10.2争议解决方式10.3争议解决机构及程序11.合同解除条件及程序11.1合同解除条件11.2合同解除程序11.3合同解除后的处理12.合同附件12.1附件一:工程图纸12.2附件二:工程量清单12.3附件三:合同履行情况记录13.合同未尽事宜13.1合同补充条款13.2其他约定事项14.合同生效及其他14.1合同生效日期14.2合同份数及保管14.3合同语言及法律适用第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1双方名称及地址1.1.1承包方名称:[承包方全称]1.1.2承包方地址:[承包方详细地址]1.1.3发包方名称:[发包方全称]1.1.4发包方地址:[发包方详细地址]1.2法定代表人或授权代表1.2.1承包方法定代表人:[姓名]1.2.2发包方法定代表人:[姓名]1.3联系方式及开户银行信息1.3.1承包方联系方式:[电话号码],[电子邮箱]1.3.2承包方开户银行:[银行名称],[账号]1.3.3发包方联系方式:[电话号码],[电子邮箱]1.3.4发包方开户银行:[银行名称],[账号]2.工程概况2.1工程名称及地点2.1.1工程名称:[具体工程名称]2.1.2工程地点:[具体工程地址]2.2工程规模及结构类型2.2.1工程规模:[工程占地面积],[总建筑面积]2.2.2结构类型:[结构类型说明]2.3工程总投资及分阶段投资2.3.1工程总投资:[总投资金额]2.3.2分阶段投资:[分阶段投资详情]3.合同签订及生效3.1合同签订时间及地点3.1.1签订时间:[具体签订日期]3.1.2签订地点:[具体签订地点]3.2合同生效条件及时间3.2.1生效条件:[合同生效所需满足的条件]3.2.2生效时间:[合同生效的具体时间]3.3合同修改及补充3.3.1修改程序:[合同修改的提出、审批程序]3.3.2补充内容:[合同补充的具体内容]4.工程施工范围及内容4.1施工范围4.1.1土建工程:[土建工程具体内容]4.1.2安装工程:[安装工程具体内容]4.1.3装饰装修工程:[装饰装修工程具体内容]4.2施工内容4.2.1工程量清单:[详见附件二:工程量清单]4.3施工标准及规范4.3.1施工标准:[施工质量标准]4.3.2规范要求:[施工规范要求]5.施工进度计划5.1工程总进度5.1.1总工期:[总工期时间]5.2各分部分项工程进度5.2.1土建工程进度:[土建工程进度安排]5.2.2安装工程进度:[安装工程进度安排]5.2.3装饰装修工程进度:[装饰装修工程进度安排]5.3进度调整及延误责任5.3.1进度调整程序:[进度调整的提出、审批程序]5.3.2延误责任:[工期延误的责任承担]6.工程设计变更及洽商6.1设计变更程序6.1.1变更申请:[设计变更的提出、审批程序]6.2设计变更内容6.2.1变更内容:[设计变更的具体内容]6.3设计变更费用及工期调整6.3.1费用承担:[设计变更费用的承担方式]6.3.2工期调整:[设计变更对工期的影响及调整方案]7.材料设备供应7.1材料设备供应方式7.1.1供应方式:[材料设备供应的具体方式]7.2材料设备质量要求7.2.1质量标准:[材料设备质量标准]7.3材料设备验收及保管7.3.1验收程序:[材料设备验收的具体程序]7.3.2保管责任:[材料设备保管的责任归属]8.工程款支付8.1工程款支付方式8.1.1预付款:[预付款比例及支付时间]8.1.2进度款:[进度款支付比例及支付时间]8.1.3结算款:[结算款支付比例及支付时间]8.1.4保修金:[保修金比例及支付时间]8.2工程款支付进度8.2.1支付进度安排:[各阶段工程款支付的具体时间节点]8.3工程款结算及支付期限8.3.1结算方式:[工程款结算的具体方式]8.3.2支付期限:[工程款支付的期限]9.工程验收及保修9.1工程验收程序9.1.1验收申请:[验收申请的提出及审批程序]9.1.2验收组织:[验收组织的构成及职责]9.2工程验收标准9.2.1国家标准:[国家及行业相关标准]9.2.2设计文件:[设计文件及图纸的要求]9.3工程保修责任及期限9.3.1保修范围:[保修的具体范围]9.3.2保修期限:[保修的具体期限]10.违约责任及争议解决10.1违约责任条款10.1.1违约行为:[列举可能的违约行为]10.1.2违约责任:[违约行为的责任承担方式]10.2争议解决方式10.2.1协商解决:[争议解决的第一步]10.2.2仲裁或诉讼:[协商不成时的后续解决方式]10.3争议解决机构及程序10.3.1仲裁机构:[仲裁机构的名称及地点]10.3.2诉讼程序:[诉讼的具体程序及法院管辖]11.合同解除条件及程序11.1合同解除条件11.1.1合同解除的情形:[合同解除的具体情形]11.1.2解除通知:[解除合同的通知要求]11.2合同解除程序11.2.1解除申请:[解除合同的申请程序]11.2.2解除生效:[合同解除的生效时间及条件]11.3合同解除后的处理11.3.1工程交付:[合同解除后的工程交付要求]11.3.2款项结算:[合同解除后的款项结算]12.合同附件12.1附件一:工程图纸12.1.1图纸清单:[附件中包含的图纸清单]12.1.2图纸规格:[图纸的具体规格要求]12.2附件二:工程量清单12.2.1工程量清单内容:[工程量清单的具体内容]12.2.2工程量清单编制依据:[工程量清单的编制依据]12.3附件三:合同履行情况记录12.3.1记录内容:[合同履行情况记录的具体内容]12.3.2记录方式:[记录的具体方式及保存要求]13.合同未尽事宜13.1合同补充条款13.1.1补充条款:[合同补充的具体条款]13.2其他约定事项13.2.1其他约定:[其他需要约定的内容]14.合同生效及其他14.1合同生效日期14.1.1生效日期:[合同正式生效的日期]14.2合同份数及保管14.2.1合同份数:[合同的总份数]14.2.2保管责任:[合同保管的具体责任]14.3合同语言及法律适用14.3.1合同语言:[合同使用的语言]14.3.2法律适用:[合同适用的法律及司法管辖]第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方定义15.1.1第三方是指在本合同履行过程中,除甲乙双方以外的其他参与方,包括但不限于监理单位、设计单位、检测机构、咨询服务机构等。15.1.2第三方介入的情形15.1.3第三方介入的主要目的是为了保证工程的质量、进度、安全及合同履行的合规性。16.第三方介入的引入16.1第三方引入方式16.1.1第三方由甲乙双方协商一致引入,或根据法律规定、合同约定引入。16.1.2第三方引入程序16.1.3第三方引入需签订相关协议或合同,明确各方的权利和义务。17.第三方的责任与权利17.1第三方责任17.1.1第三方应按照合同约定和法律规定,履行其职责,确保工程质量和安全。17.1.2第三方对因其自身原因造成的工程损失承担赔偿责任。17.2第三方权利17.2.1第三方有权对工程进行监督检查,提出意见和建议。17.2.2第三方有权要求甲乙双方提供必要的工作条件和资料。18.第三方责任限额18.1责任限额定义18.1.1责任限额是指第三方在履行职责过程中,因自身原因造成损失时,承担赔偿的最高金额。18.2责任限额的确定18.2.1责任限额应根据第三方承担的具体职责和工程规模确定。18.2.2责任限额应在第三方引入协议或合同中明确约定。18.3责任限额的调整18.3.1如有需要,甲乙双方可协商调整第三方责任限额。19.第三方与其他各方的划分19.1职责划分19.1.1甲乙双方应明确各自的职责,避免责任重叠或缺失。19.1.2第三方职责应在引入协议或合同中明确。19.2权利义务划分19.2.1第三方权利义务应与甲乙双方的权利义务相区别。19.2.2第三方权利义务应在引入协议或合同中明确。19.3争议解决19.2.1第三方与其他方的争议,应通过协商解决。19.2.2协商不成的,可按本合同约定的争议解决方式处理。20.第三方介入的合同条款变更20.1合同变更程序20.1.1第三方介入导致合同需要变更时,甲乙双方应协商一致,签订补充协议或合同。20.2合同变更内容20.2.1合同变更内容应包括但不限于第三方职责、权利、责任限额、争议解决等。20.3合同变更生效20.3.1合同变更自双方签字盖章之日起生效。21.第三方介入的合同解除21.1解除条件21.1.1第三方严重违反合同约定,造成工程重大损失。21.1.2第三方不具备履行合同的能力。21.2解除程序21.2.1甲乙双方可协商解除第三方介入协议或合同。21.2.2解除协议或合同应明确各方责任和后续处理。21.3解除后的处理21.3.1第三方应按照合同约定或法律规定,承担相应的责任。21.3.2甲乙双方应继续履行合同,完成工程项目建设。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:工程图纸详细要求:包含施工图纸、设计说明书、设备清单等,需符合国家及行业相关标准。说明:工程图纸是施工的重要依据,需清晰、完整,便于施工人员理解。2.附件二:工程量清单详细要求:详细列出各分部分项工程的工程量,需与实际施工量一致。说明:工程量清单是工程款支付和结算的依据,需准确无误。3.附件三:合同履行情况记录详细要求:记录合同履行过程中的重要事项,包括进度、质量、安全等。说明:合同履行情况记录是合同履行情况的见证,有助于解决争议。4.附件四:第三方介入协议或合同详细要求:明确第三方介入的职责、权利、责任限额、争议解决等。说明:第三方介入协议或合同是第三方参与工程建设的法律依据。5.附件五:设计变更通知及审批文件详细要求:记录设计变更的内容、原因、费用及审批过程。说明:设计变更通知及审批文件是设计变更的正式文件。6.附件六:材料设备采购合同详细要求:明确材料设备的规格、数量、价格、交付时间等。说明:材料设备采购合同是材料设备采购的法律依据。7.附件七:施工进度计划详细要求:包括各分部分项工程的进度安排,需与实际情况相符。说明:施工进度计划是施工进度控制的重要依据。8.附件八:工程验收报告详细要求:记录工程验收的时间、地点、参与人员、验收结果等。说明:工程验收报告是工程验收的正式文件。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为未按合同约定的时间完成工程进度。工程质量不符合国家及行业相关标准。未经批准擅自修改设计文件。未经甲方同意,擅自变更材料设备。未经甲方同意,擅自停工或复工。未经甲方同意,擅自分包工程。未经甲方同意,擅自更换施工人员。未能按照合同约定支付工程款。2.责任认定标准违约行为发生后,乙方应立即采取措施纠正。甲方有权要求乙方承担违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。如违约行为导致工程延期或质量事故,乙方应承担相应的责任。3.违约示例说明违约行为:乙方未按合同约定的时间完成工程进度。责任认定:甲方有权要求乙方支付违约金,并赔偿因延期造成的损失。违约行为:乙方施工的工程质量不符合国家及行业相关标准。责任认定:甲方有权要求乙方返工或修复,并承担相关费用。全文完。2024版建设工程施工承包合同3本合同目录一览第一条合同双方基本信息1.1承包方基本信息1.2甲方基本信息1.3乙方基本信息第二条工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程类别2.5工程建设标准第三条工程承包方式及范围3.1工程承包方式3.2工程承包范围3.3工程变更范围第四条工程工期及进度计划4.1工程工期4.2工程进度计划4.3工期延误及责任第五条工程质量要求及验收标准5.1工程质量要求5.2工程验收标准5.3质量保修期及责任第六条工程合同价格及付款方式6.1工程合同价格6.2付款方式6.3付款进度6.4逾期付款责任第七条材料供应及管理7.1材料供应7.2材料管理7.3材料质量及检验第八条施工安全及环境保护8.1施工安全8.2环境保护8.3事故处理及责任第九条合同变更及解除9.1合同变更9.2合同解除9.3合同解除后的处理第十条违约责任及争议解决10.1违约责任10.2争议解决方式10.3争议解决期限第十一条合同生效、终止及存续11.1合同生效11.2合同终止11.3合同存续第十二条不可抗力及风险分担12.1不可抗力12.2风险分担12.3不可抗力及风险处理第十三条合同附件及补充协议13.1合同附件13.2补充协议13.3附件及补充协议的效力第十四条合同签署及份数14.1合同签署14.2合同份数14.3合同文本效力第一部分:合同如下:第一条合同双方基本信息1.1承包方基本信息1.1.1承包方名称:________1.1.2承包方法定代表人:________1.1.3承包方注册地址:________1.1.4承包方联系电话:________1.1.5承包方电子邮箱:________1.2甲方基本信息1.2.1甲方名称:________1.2.2甲方法定代表人:________1.2.3甲方注册地址:________1.2.4甲方联系电话:________1.2.5甲方电子邮箱:________1.3乙方基本信息1.3.1乙方名称:________1.3.2乙方法定代表人:________1.3.3乙方注册地址:________1.3.4乙方联系电话:________1.3.5乙方电子邮箱:________第二条工程概况2.1工程名称:________2.2工程地点:________2.3工程规模:________2.4工程类别:________2.5工程建设标准:________第三条工程承包方式及范围3.1工程承包方式:________3.2工程承包范围:________3.3工程变更范围:________第四条工程工期及进度计划4.1工程工期:________4.2工程进度计划:________4.3工期延误及责任:________第五条工程质量要求及验收标准5.1工程质量要求:________5.2工程验收标准:________5.3质量保修期及责任:________第六条工程合同价格及付款方式6.1工程合同价格:________6.2付款方式:________6.3付款进度:________6.4逾期付款责任:________第七条材料供应及管理7.1材料供应:________7.2材料管理:________7.3材料质量及检验:________第八条施工安全及环境保护8.1施工安全8.1.1施工安全责任:双方应共同遵守国家及地方有关安全生产的法律、法规,确保施工安全。8.1.2安全防护措施:承包方应制定安全防护措施,并报甲方备案。8.1.3事故报告:发生安全事故,承包方应在第一时间报告甲方,并采取措施防止事故扩大。8.2环境保护8.2.1环境保护责任:双方应共同遵守国家及地方有关环境保护的法律、法规,保护施工现场环境。8.2.2环境保护措施:承包方应制定环境保护措施,并报甲方备案。8.2.3环境污染事故处理:发生环境污染事故,承包方应立即采取措施进行治理,并承担相应责任。第九条合同变更及解除9.1合同变更9.1.1变更条件:经双方协商一致,可对合同内容进行变更。9.1.2变更程序:变更合同应书面通知对方,并经双方签字盖章后生效。9.2合同解除9.2.1解除条件:出现合同约定的解除条件,任何一方均可提出解除合同。9.2.2解除程序:提出解除合同的一方应书面通知对方,并按照合同约定进行解除手续。9.3合同解除后的处理9.3.1工程完成情况:合同解除后,已完成的工程按已完成部分结算。9.3.2材料和设备处理:合同解除后,剩余材料和设备按约定处理。第十条违约责任及争议解决10.1违约责任10.1.1违约情形:任何一方违反合同约定,应承担相应的违约责任。10.1.2违约责任承担:违约方应支付违约金,并赔偿对方因此遭受的损失。10.2争议解决方式10.2.1争议解决途径:双方应友好协商解决争议。10.2.2争议解决期限:争议应在合同约定的期限内解决。10.3争议解决期限10.3.1争议解决期限:自争议发生之日起______日内解决。第十一条合同生效、终止及存续11.1合同生效11.1.1生效条件:合同经双方签字盖章后生效。11.2合同终止11.2.1终止条件:合同约定的终止条件成立,合同终止。11.3合同存续11.3.1存续条件:合同约定的存续条件成立,合同存续。第十二条不可抗力及风险分担12.1不可抗力12.1.1不可抗力事件:因自然灾害、政府行为、社会异常事件等不可抗力因素导致合同无法履行。12.1.2不可抗力处理:发生不可抗力事件,双方应及时通知对方,并协商解决。12.2风险分担12.2.1风险承担:合同履行过程中产生的风险由双方按约定分担。第十三条合同附件及补充协议13.1合同附件13.1.1附件内容:合同附件包括但不限于工程图纸、技术规范、质量标准等。13.1.2附件效力:合同附件与合同具有同等法律效力。13.2补充协议13.2.1补充协议内容:补充协议是对合同内容的补充或修改。13.2.2补充协议效力:补充协议经双方签字盖章后生效,与合同具有同等法律效力。第十四条合同签署及份数14.1合同签署14.1.1签署时间:合同签署时间为______年______月______日。14.1.2签署地点:合同签署地点为________。14.2合同份数14.2.1合同份数:本合同一式______份,双方各执______份,具有同等法律效力。第二部分:第三方介入后的修正第十五条第三方介入概述15.1第三方概念15.1.1第三方是指在合同履行过程中,根据合同约定或经甲乙双方一致同意,介入合同关系的外部主体。15.1.2第三方包括但不限于设计单位、监理单位、咨询机构、检测机构、保险公司等。第十六条第三方介入的适用范围16.1设计单位介入16.1.1设计单位根据合同约定或甲方要求,对工程进行设计,并对设计方案进行审核。16.1.2设计单位对设计方案负责,确保设计方案符合相关法律法规和行业标准。16.2监理单位介入16.2.1监理单位根据合同约定或甲方要求,对工程施工进行全过程监理,确保工程质量、安全、进度符合合同要求。16.2.2监理单位对工程质量、安全、进度负责,对违反合同的行为进行纠正。16.3咨询机构介入16.3.1咨询机构根据合同约定或甲方要求,对工程相关事宜提供咨询服务。16.3.2咨询机构对提供的咨询服务负责,确保咨询意见的准确性和可靠性。16.4检测机构介入16.4.1检测机构根据合同约定或甲方要求,对工程材料、设备、施工过程进行检测。16.4.2检测机构对检测结果负责,确保检测数据的真实性和有效性。16.5保险公司介入16.5.1保险公司根据合同约定或甲方要求,对工程进行保险,包括工程质量险、意外伤害险等。16.5.2保险公司对保险责任范围内的损失负责,按照保险合同约定进行赔偿。第十七条第三方责任限额17.1第三方责任限额的定义17.1.1第三方责任限额是指第三方在合同履行过程中,因自身原因造成损失时,应承担的最高赔偿责任。17.2第三方责任限额的确定17.2.1第三方责任限额由甲乙双方在合同中约定,并可参照行业标准或法律法规进行确定。17.3第三方责任限额的执行17.3.1第三方责任限额在合同履行过程中,对第三方承担的赔偿责任有约束力。17.3.2若第三方责任超过责任限额,超出部分由第三方自行承担。第十八条第三方责权利划分18.1第三方权利18.1.1第三方享有根据合同约定或法律法规享有的权利。18.2第三方义务18.2.1第三方应履行合同约定的义务,包括但不限于:按时提供相关服务;保证服务质量;对自身行为负责;按照约定承担相应责任。18.3第三方与其他各方的划分说明18.3.1第三方与甲方、乙方的权利义务关系由合同约定,并受法律法规的约束。18.3.2第三方在合同履行过程中,应与甲乙双方保持良好沟通,确保合同目的的实现。第十九条第三方介入的程序19.1第三方介入的申请19.1.1甲方或乙方根据合同需要,可向对方提出第三方介入的申请。19.2第三方介入的审批19.2.1甲乙双方应共同审批第三方介入的申请,并签订相关协议。19.3第三方介入的实施19.3.1第三方介入后,应根据合同约定或法律法规,履行相关职责。第二十条第三方介入的变更与解除20.1第三方介入的变更20.1.1第三方介入的变更需经甲乙双方同意,并签订变更协议。20.2第三方介入的解除20.2.1第三方介入的解除需经甲乙双方同意,并签订解除协议。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.工程设计图纸及说明书1.1详细要求:包含建筑、结构、电气、给排水等各专业图纸,以及相应的说明书。1.2说明:图纸及说明书应符合国家相关标准,并由具有相应资质的设计单位出具。2.施工组织设计及施工方案2.1详细要求:包括施工总体安排、施工顺序、施工方法、施工工艺、施工质量控制措施等。2.2说明:施工组织设计及施工方案应由承包方根据工程特点和施工要求编制。3.材料设备清单及质量保证书3.1详细要求:列出工程所需材料、设备的名称、规格、型号、数量、供应商等信息。3.2说明:材料设备清单应包含质量保证书,由供应商提供。4.施工现场平面布置图4.1详细要求:展示施工现场的平面布局,包括施工区域、材料堆场、临时设施等。4.2说明:平面布置图应由承包方根据施工现场实际情况绘制。5.施工进度计划表5.1详细要求:列出各阶段施工的起止时间、关键节点、工期等。5.2说明:进度计划表应由承包方根据工程特点和施工要求编制。6.质量保证措施及检验报告6.1详细要求:包括质量保证体系、质量检验标准、检验方法等。6.2说明:质量保证措施及检验报告应由承包方根据工程特点和施工要求制定。7.安全生产保证措施及事故报告7.1详细要求:包括安全生产责任制、安全防护措施、事故处理程序等。7.2说明:安全生产保证措施及事故报告应由承包方根据工程特点和施工要求制定。8.环境保护措施及验收报告8.1详细要求:包括环境保护措施、环保设施、环保验收报告等。8.2说明:环境保护措施及验收报告应由承包方根据工程特点和施工要求制定。9.付款申请及结算单9.1详细要求:包括付款申请表、结算单、发票等。9.2说明:付款申请及结算单应由承包方根据合同约定和工程进度编制。10.工程变更通知及变更协议10.1详细要求:包括工程变更通知、变更协议、变更原因等。10.2说明:工程变更通知及变更协议应由甲乙双方协商一致后签订。说明二:违约行为及责任认定:1.甲方违约行为及责任认定1.1违约行为:未按时支付工程款。1.2责任认定:甲方应向乙方支付逾期付款利息,并承担相应的违约责任。1.3示例说明:若甲方逾期付款30天,乙方有权要求甲方支付每日万分之五的逾期付款利息。2.乙方违约行为及责任认定2.1违约行为:未按时完成工程。2.2责任认定:乙方应承担相应的违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿甲方损失。2.3示例说明:若乙方未能按合同约定完成工程,甲方有权要求乙方支付每日万分之一的违约金。3.第三方违约行为及责任认定3.1违约行为:第三方未履行合同约定的义务。3.2责任认定:第三方应承担相应的违约责任,包括但不限于赔偿甲乙双方的损失。3.3示例说明:若设计单位未按期提供设计方案,乙方有权要求设计单位赔偿因延误工期造成的损失。4.其他违约行为及责任认定4.1违约行为:任何一方违反合同约定的其他义务。4.2责任认定:违约方应承担相应的违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失。4.3示例说明:若任何一方泄露对方商业秘密,泄露方应承担相应的法律责任。全文完。2024版建设工程施工承包合同4本合同目录一览1.合同当事人信息1.1合同双方基本信息1.2法定代表人或授权代表信息1.3合同签订日期及地点2.工程概况2.1工程名称及地址2.2工程规模及类型2.3工程投资及资金来源3.工程施工范围3.1施工内容3.2施工期限3.3施工组织及人员配置4.工程质量标准4.1质量标准要求4.2质量检验及验收程序4.3质量保证措施5.工程进度计划5.1工程进度安排5.2进度调整及延误处理5.3工程延期赔偿6.工程合同价款6.1合同价款组成6.2计价方式及依据6.3工程变更及增减价款的确定7.付款方式及时间7.1付款方式7.2付款时间及比例7.3预付款及进度款7.4验收款及结算款8.争议解决8.1争议解决方式8.2争议解决机构及程序8.3争议解决费用9.违约责任9.1违约情形及责任9.2违约赔偿及处理9.3违约解除合同10.合同解除与终止10.1合同解除条件10.2合同终止条件10.3合同解除或终止后的处理11.合同的变更与补充11.1合同变更程序11.2合同补充条款11.3合同变更后的效力12.合同的生效、解释及附件12.1合同生效条件12.2合同解释原则12.3合同附件及补充协议13.合同解除、终止、失效后的处理13.1合同解除、终止、失效后的处理原则13.2合同解除、终止、失效后的费用结算13.3合同解除、终止、失效后的其他事宜14.其他约定事项14.1合同未尽事宜的处理14.2合同争议的解决方式14.3合同的生效日期及签署第一部分:合同如下:第一条合同当事人信息1.1合同双方基本信息(1)甲方(建设单位):名称、地址、法定代表人姓名、职务、联系方式(2)乙方(施工单位):名称、地址、法定代表人姓名、职务、联系方式1.2法定代表人或授权代表信息(1)甲方法定代表人或授权代表:姓名、职务、联系方式(2)乙方法定代表人或授权代表:姓名、职务、联系方式1.3合同签订日期及地点合同签订日期:____年__月__日合同签订地点:____市____区____路____号第二条工程概况2.1工程名称及地址工程名称:____工程项目工程地址:____市____区____路____号2.2工程规模及类型工程规模:____平方米(或____立方米)工程类型:____类工程2.3工程投资及资金来源工程总投资:____万元资金来源:____第三条工程施工范围3.1施工内容(1)土建工程:包括基础、主体结构、装饰装修等(2)安装工程:包括给排水、电气、通风空调、消防等(3)室外工程:包括道路、绿化、照明等3.2施工期限合同工期:自____年__月__日开始,至____年__月__日止3.3施工组织及人员配置(1)施工组织设计(2)项目经理及主要管理人员配备(3)施工队伍及劳务人员配备第四条工程质量标准4.1质量标准要求(1)符合国家及行业标准(2)满足设计要求及合同约定4.2质量检验及验收程序(1)施工过程中的质量检验(2)隐蔽工程验收(3)竣工验收4.3质量保证措施(1)建立健全质量管理体系(2)加强施工过程控制(3)确保工程质量第五条工程进度计划5.1工程进度安排(1)施工阶段划分(2)各阶段工期要求5.2进度调整及延误处理(1)进度调整程序(2)进度延误的处理措施5.3工程延期赔偿(1)延期赔偿标准(2)赔偿方式第六条工程合同价款6.1合同价款组成(1)直接工程费(2)间接费(3)利润(4)税金6.2计价方式及依据(1)采用固定总价方式(2)计价依据:国家及地方有关政策、规定6.3工程变更及增减价款的确定(1)变更程序(2)增减价款的确定方法第七条付款方式及时间7.1付款方式(1)预付款:合同总价款的____%(2)进度款:按工程进度及质量要求支付(3)竣工结算款:合同总价款的____%(4)质保金:合同总价款的____%7.2付款时间及比例(1)预付款支付时间:合同签订后____日内(2)进度款支付时间:每完成____%工程量后支付(3)竣工结算款支付时间:竣工验收合格后____日内(4)质保金支付时间:质保期满后____日内7.3预付款及进度款(1)预付款比例:合同总价款的____%(2)进度款比例:每完成____%工程量后支付7.4验收款及结算款(1)验收款支付时间:验收合格后____日内(2)结算款支付时间:结算完成后____日内第八条争议解决8.1争议解决方式(1)双方应友好协商解决合同争议(2)协商不成的,提交____仲裁委员会仲裁(3)仲裁裁决为终局裁决,对双方均有约束力8.2争议解决机构及程序(1)仲裁机构:____仲裁委员会(2)仲裁程序:按照仲裁规则进行8.3争议解决费用(1)仲裁费用由败诉方承担(2)双方另有约定的,从其约定第九条违约责任9.1违约情形及责任(1)甲方违约责任(2)乙方违约责任(3)双方违约责任9.2违约赔偿及处理(1)赔偿金额及计算方法(2)赔偿支付时间(3)违约处理程序9.3违约解除合同(1)违约解除的条件(2)解除合同的通知及生效(3)解除合同后的处理第十条合同解除与终止10.1合同解除条件(1)双方协商一致解除(2)因不可抗力导致合同无法履行(3)一方严重违约10.2合同终止条件(1)工程竣工交付(2)合同约定的其他终止条件10.3合同解除或终止后的处理(1)合同解除或终止的通知及生效(2)合同解除或终止后的费用结算(3)合同解除或终止后的其他事宜第十一条合同的变更与补充11.1合同变更程序(1)变更申请(2)变更审批(3)变更实施11.2合同补充条款(1)补充条款的制定(2)补充条款的效力11.3合同变更后的效力(1)变更后的合同内容(2)变更后的合同效力第十二条合同的生效、解释及附件12.1合同生效条件(1)双方签字盖章(2)合同约定的生效条件12.2合同解释原则(1)按照合同条款的字面意思解释(2)参照合同目的及交易习惯解

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论