2024年某城市道路拓宽土石方工程承包合同版B版

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024年某城市道路拓宽土石方工程承包合同版B版本合同目录一览1.工程概况1.1工程名称1.2工程地点1.3工程规模1.4工程内容2.合同主体2.1发包人2.2承包人3.合同价格3.1合同总价3.2价格调整3.3支付方式4.合同履行4.1工程进度4.2工程质量4.3材料与设备4.4安全文明施工5.合同变更5.1变更条件5.2变更程序6.合同解除6.1解除条件6.2解除程序7.违约责任7.1发包人违约7.2承包人违约8.争议解决8.1协商解决8.2调解解决8.3仲裁解决8.4诉讼解决9.合同的生效、变更和终止9.1合同生效9.2合同变更9.3合同终止10.保密条款10.1保密内容10.2保密期限10.3泄露后果11.知识产权保护11.1知识产权归属11.2侵权责任12.合同的附则12.1名词解释12.2合同附件13.其他约定13.1发包人特殊要求13.2承包人特殊承诺14.合同签署14.1签署日期14.2签署地点14.3签署人第一部分：合同如下：第一条工程概况1.1工程名称：2024年某城市道路拓宽土石方工程1.2工程地点：某城市规划区域内的道路拓宽工程1.3工程规模：根据设计文件，工程包括但不限于道路拓宽、土石方开挖、回填及排水等工程内容。具体工程量以实际测量数据为准。1.4工程内容：承包人应按照合同约定的工程内容和工程量，完成土石方工程的设计、施工、验收等相关工作。具体包括但不限于土石方开挖、运输、回填、压实、排水等施工内容。第二条合同主体2.1发包人：指某城市道路拓宽工程的项目法人或其他合法主体，负责工程的发包、组织、管理和监督。2.2承包人：指依法成立的具有相应资质的道路工程施工企业，具备完成本合同工程的能力和条件。第三条合同价格3.1合同总价：本合同总价根据工程量清单、工程单价和工程总价构成。具体金额以合同附件《工程量清单》和《单价分析表》为准。3.2价格调整：合同履行过程中，如遇市场行情变化、政策调整等因素，导致工程成本发生重大变化，双方可协商调整合同价格。具体调整方式及程序详见合同附件《价格调整条款》。3.3支付方式：发包人应按照合同约定的付款节点和付款比例，向承包人支付工程进度款。具体支付方式及进度详见合同附件《付款条款》。第四条合同履行4.1工程进度：承包人应按照合同约定的工期要求，完成工程的施工。如因承包人原因导致工程进度延误，应按照合同约定承担违约责任。4.2工程质量：承包人应按照合同约定的质量标准，保证工程的质量。如工程质量不符合约定，承包人应负责返修、加固，并承担由此产生的费用。4.3材料与设备：承包人应按照合同约定的材料和设备标准，采购、运输、保管和使用工程所需的材料和设备。如材料和设备不符合约定，承包人应承担由此产生的费用。4.4安全文明施工：承包人应严格按照国家有关安全生产的法律、法规和标准，组织施工，确保施工现场的安全。同时，承包人应遵守文明施工的要求，保护环境，确保施工现场的整洁。第五条合同变更5.1变更条件：合同履行过程中，如遇不可抗力、设计变更等原因导致合同内容发生变更，双方可协商签订变更协议。（1）变更提议：变更提议应由发包人或承包人在变更发生后的10日内提出，并说明变更的原因和内容。（2）变更审批：变更协议应经双方协商一致，并由发包人审批。变更协议签订后，方可进行合同变更。第六条合同解除6.1解除条件：合同履行过程中，如遇不可抗力等原因导致合同无法继续履行，双方可协商解除合同。（1）解除提议：解除提议应由发包人或承包人在解除条件发生后的10日内提出。（2）解除审批：解除协议应经双方协商一致，并由发包人审批。解除协议签订后，合同即告解除。第八条违约责任7.1发包人违约：发包人未按合同约定履行义务，导致合同不能履行或者造成承包人损失的，应承担违约责任。具体违约责任如下：（1）发包人未按约定时间支付工程进度款的，应按照逾期付款金额的每日千分之五支付违约金。（2）发包人未按约定提供施工条件的，应承担由此导致承包人损失的责任。（3）发包人其他违约行为导致合同不能履行或者造成承包人损失的，双方可协商解决，并承担相应的违约责任。7.2承包人违约：承包人未按合同约定履行义务，导致合同不能履行或者造成发包人损失的，应承担违约责任。具体违约责任如下：（1）承包人未按约定时间完成工程的，应按照逾期完成工程金额的每日千分之五支付违约金。（2）承包人未按约定质量标准完成工程的，应承担由此导致发包人损失的责任。（3）承包人其他违约行为导致合同不能履行或者造成发包人损失的，双方可协商解决，并承担相应的违约责任。第九条争议解决8.1协商解决：合同履行过程中发生的争议，双方应通过友好协商解决。8.2调解解决：如协商不成，双方可向工程所在地的建设行政主管部门或者民间调解组织申请调解。8.3仲裁解决：如调解不成，双方同意将争议提交仲裁委员会仲裁。8.4诉讼解决：如仲裁不成，双方可向工程所在地的法院提起诉讼。第十条合同的生效、变更和终止9.1合同生效：本合同自双方签字盖章之日起生效。9.2合同变更：合同履行过程中，如双方同意变更合同内容，应签订变更协议，并经发包人审批。变更协议签订后，原合同相应条款即行变更。9.3合同终止：合同履行完成后，本合同即行终止。第十一条保密条款10.1保密内容：双方在合同履行过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密、财务秘密等，应予以保密。10.2保密期限：保密期限自合同生效之日起算，至合同终止之日起两年内有效。10.3泄露后果：如一方泄露对方的保密信息，泄露方应承担相应的法律责任。第十二条知识产权保护11.1知识产权归属：双方在合同履行过程中创造的知识产权，归创造方所有。11.2侵权责任：如一方侵犯对方的知识产权，侵权方应承担相应的法律责任。第十三条其他约定12.1发包人特殊要求：如发包人有任何特殊要求，应在合同中明确。12.2承包人特殊承诺：如承包人有任何特殊承诺，应在合同中明确。第十四条合同签署13.1签署日期：本合同自双方签字盖章之日起生效。13.2签署地点：某城市。13.3签署人：发包人和承包人的授权代表。第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：《工程量清单》详细列出工程所需的所有土石方开挖、运输、回填等工程量，包括工程量名称、工程量单位、工程量数量、工程单价、工程总价等信息。附件二：《单价分析表》详细列出工程各项工程量的单价构成，包括材料费、人工费、设备使用费等。附件三：《付款条款》详细列出付款节点、付款比例、付款方式等付款细节。附件四：《价格调整条款》详细列出价格调整的条件、程序以及调整方式。附件五：《变更协议》当合同内容发生变更时，双方签署的变更协议。附件六：《违约金计算公式》详细列出违约金计算的公式和方法。附件七：《安全生产责任书》明确双方在安全生产方面的责任和义务。附件八：《质量保证书》明确承包人对工程质量的保证措施和责任。附件九：《保密协议》详细列出双方在合同履行过程中应保密的信息及保密期限等。附件十：《知识产权保护协议》明确双方在知识产权归属、侵权责任等方面的权利和义务。说明二：违约行为及责任认定：违约行为：1.发包人未按约定时间支付工程进度款。2.发包人未按约定提供施工条件。3.承包人未按约定时间完成工程。4.承包人未按约定质量标准完成工程。5.承包人泄露发包人的商业秘密、技术秘密等。6.承包人侵犯发包人的知识产权。责任认定：1.发包人违约金计算：逾期付款金额的每日千分之五。2.承包人违约金计算：逾期完成工程金额的每日千分之五。3.发包人因未提供施工条件导致承包人损失的，应承担相应责任。4.承包人因工程质量问题导致发包人损失的，应承担相应责任。5.泄露秘密：泄露方应承担泄露给对方造成的损失的责任。6.侵犯知识产权：侵权方应承担相应的法律责任。示例说明：如发包人未按约定时间支付工程进度款，根据附件六《违约金计算公式》，应按逾期付款金额的每日千分之五支付违约金。说明三：法律名词及解释：1.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。2.资质：指承包人具备的从事相关工程所需的法定资格和能力。3.工程量清单：指详细列出工程所需的所有土石方开挖、运输、回填等工程量的文档。4.单价分析表：指详细列出工程各项工程量的单价构成，包括材料费、人工费、设备使用费等的文档。5.付款条款：指详细列出付款节点、付款比例、付款方式等付款细节的条款。6.价格调整：指合同履行过程中，因市场行情变化、政策调整等因素导致工程成本发生重大变化时，双方协商调整合同价格的行为。7.变更协议：指合同履行过程中，双方就合同内容进行变更时签署的协议。8.违约金：指违约方因违约