2024年度建筑工程施工合同违约责任免除及处理协议3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度建筑工程施工合同违约责任免除及处理协议本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方法定代表人1.3合同双方联系方式1.4合同签订日期2.合同背景及目的2.1项目概况2.2合同签订原因2.3合同目的3.违约责任免除条款3.1免责条件3.2免责范围3.3免责程序4.违约责任处理条款4.1违约责任认定4.2违约责任承担4.3违约责任处理方式5.合同解除条款5.1解除条件5.2解除程序5.3解除后果6.合同变更条款6.1变更条件6.2变更程序6.3变更内容7.合同履行及验收条款7.1履行期限7.2履行地点7.3验收标准7.4验收程序8.合同支付及结算条款8.1支付方式8.2结算方式8.3支付期限9.争议解决条款9.1争议解决方式9.2争议解决机构9.3争议解决程序10.合同终止及解除条款10.1终止条件10.2解除条件10.3终止及解除后果11.合同履行保证条款11.1保证方式11.2保证期限11.3保证责任12.合同解除及终止后的处理事项12.1资产处理12.2欠款结算12.3合同解除及终止后的其他事项13.合同生效及终止条款13.1生效条件13.2生效日期13.3终止条件13.4终止日期14.合同附件及补充条款14.1合同附件14.2补充条款第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1合同双方名称甲方：[甲方全称]乙方：[乙方全称]1.2合同双方法定代表人甲方法定代表人：[甲方法定代表人姓名]乙方法定代表人：[乙方法定代表人姓名]1.3合同双方联系方式甲方联系方式：[甲方联系方式]乙方联系方式：[乙方联系方式]1.4合同签订日期[合同签订年月日]2.合同背景及目的2.1项目概况[项目名称][项目地点][项目规模]2.2合同签订原因鉴于甲方需进行[项目名称]的建设，乙方具备相应的施工资质和经验，双方经友好协商，达成一致，签订本合同。2.3合同目的本合同旨在明确甲乙双方在[项目名称]施工过程中的权利、义务和责任，确保工程顺利进行。3.违约责任免除条款3.1免责条件3.1.1因不可抗力因素导致合同无法履行；3.1.2因甲方提供的设计文件、技术资料等存在错误导致合同无法履行；3.1.3因第三方原因导致合同无法履行。3.2免责范围3.2.1乙方在免责条件下的工期延误；3.2.2乙方在免责条件下的经济损失。3.3免责程序3.3.1乙方应在发生免责条件后3日内，向甲方书面报告；3.3.2甲方应在接到乙方报告后5日内，确认免责条件成立。4.违约责任处理条款4.1违约责任认定4.1.1乙方未按合同约定完成工程；4.1.2乙方施工质量不符合合同约定；4.1.3乙方违反合同约定的其他行为。4.2违约责任承担4.2.1乙方应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等；4.2.2甲方有权要求乙方停止违约行为，并采取必要措施恢复合同履行。4.3违约责任处理方式4.3.1乙方支付违约金；4.3.2甲方有权要求乙方赔偿损失；4.3.3甲方有权解除合同。5.合同解除条款5.1解除条件5.1.1乙方严重违约；5.1.2甲方严重违约；5.1.3因不可抗力导致合同无法履行。5.2解除程序5.2.1双方协商一致解除合同；5.2.2一方违约，另一方书面通知对方解除合同。5.3解除后果5.3.1乙方应承担相应的违约责任；5.3.2甲方有权要求乙方赔偿损失；5.3.3合同解除后，双方应妥善处理合同履行过程中的未尽事宜。6.合同变更条款6.1变更条件6.1.1双方协商一致；6.1.2因不可抗力导致合同无法履行。6.2变更程序6.2.1双方书面提出变更申请；6.2.2双方达成一致后，签订书面变更协议。6.3变更内容[变更内容具体描述]8.合同支付及结算条款8.1支付方式8.1.1甲方按合同约定分期支付工程进度款；8.1.2甲方在工程验收合格后支付尾款；8.1.3支付方式为银行转账。8.2结算方式8.2.1结算依据为合同约定的工程量、单价及付款进度；8.2.2结算周期为每月一次。8.3支付期限8.3.1甲方应在合同约定的时间内支付工程进度款；8.3.2甲方应在工程验收合格后30日内支付尾款。9.争议解决条款9.1争议解决方式9.1.1双方应友好协商解决合同争议；9.1.2协商不成，提交[仲裁委员会名称]仲裁。9.2争议解决机构[仲裁委员会名称]9.3争议解决程序9.3.1双方应在争议发生后30日内提交仲裁申请；9.3.2仲裁委员会受理后，依法进行仲裁。10.合同终止及解除条款10.1终止条件10.1.1合同约定的工程全部完成；10.1.2双方协商一致解除合同；10.1.3因不可抗力导致合同无法履行。10.2解除条件10.2.1乙方严重违约；10.2.2甲方严重违约；10.2.3因不可抗力导致合同无法履行。10.3终止及解除后果10.3.1合同终止后，双方应按照约定办理工程交接手续；10.3.2合同解除后，双方应按照约定办理债权债务清算。11.合同履行保证条款11.1保证方式11.1.1乙方提供银行保函作为履约保证；11.1.2甲方有权在必要时要求乙方增加保证。11.2保证期限11.2.1保证期限自合同签订之日起至合同履行完毕止。11.3保证责任11.3.1乙方应按照保证合同的约定履行保证责任；11.3.2甲方在保证期限内有权要求乙方履行保证责任。12.合同解除及终止后的处理事项12.1资产处理12.1.1合同解除或终止后，双方应妥善处理工程现场及遗留的工程材料。12.2欠款结算12.2.1合同解除或终止后，双方应按照约定结算剩余款项。12.3合同解除及终止后的其他事项12.3.1双方应按照约定处理合同解除或终止后的其他事项。13.合同生效及终止条款13.1生效条件13.1.1双方签字盖章；13.1.2合同经有关部门批准。13.2生效日期[合同生效年月日]13.3终止条件13.3.1合同约定的工程全部完成；13.3.2双方协商一致解除合同；13.3.3因不可抗力导致合同无法履行。14.合同附件及补充条款14.1合同附件[合同附件具体内容]14.2补充条款[补充条款具体内容]第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方定义本合同所指第三方包括但不限于中介方、监理方、检测方、评估方、咨询方等，其定义为在甲乙双方合同履行过程中提供专业服务或协助的独立第三方。15.2第三方介入目的第三方介入旨在确保合同履行过程中的专业性和公正性，提高工程质量和效率。16.第三方介入程序16.1第三方选择16.1.1第三方由甲方或乙方根据项目需求自行选择；16.1.2第三方选择后，应书面通知对方。16.2第三方介入方式16.2.1第三方以独立第三方的身份介入合同履行；16.2.2第三方可根据合同约定提供相应的专业服务。17.第三方责任限额17.1第三方责任17.1.1第三方在其专业服务范围内，对合同履行过程中产生的后果承担相应责任；17.1.2第三方责任限额由双方在合同中约定。17.2责任限额明确17.2.1第三方责任限额应在合同中明确约定，包括但不限于：17.2.1.1第三方因提供错误服务导致合同无法履行；17.2.1.2第三方因故意或重大过失导致合同履行过程中发生事故；17.2.1.3第三方因违反保密义务导致甲方或乙方利益受损。17.3责任限额调整17.3.1如因不可抗力或其他特殊情况导致第三方责任限额无法满足合同履行需求，双方可协商调整责任限额。18.第三方与其他各方的关系18.1第三方与甲方的关系18.1.1第三方应服从甲方对项目的整体管理；18.1.2第三方应按照甲方的要求提供专业服务。18.2第三方与乙方的关系18.2.1第三方应服从乙方对项目的施工管理；18.2.2第三方应按照乙方的安排进行工作。18.3第三方与其他各方之间的责任划分18.3.1第三方对甲方或乙方的责任，由甲方或乙方直接向第三方提出；18.3.2第三方对合同履行的责任，由甲方和乙方共同承担。19.第三方介入后的额外条款及说明19.1第三方介入后的合同变更19.1.1如第三方介入导致合同内容变更，双方应书面确认变更内容；19.1.2变更后的合同仍适用本合同的其他条款。19.2第三方介入后的付款方式19.2.1第三方介入后的付款方式，双方应在合同中明确约定；19.2.2甲方或乙方应按照约定向第三方支付服务费用。19.3第三方介入后的争议解决19.3.1第三方介入后的争议解决，仍适用本合同第9条的约定；19.3.2如第三方介入导致争议，争议解决程序不变。20.第三方介入后的合同终止及解除20.1第三方介入后的合同终止20.1.1第三方介入后的合同终止，仍适用本合同第10条的约定；20.1.2合同终止后，第三方应按照约定办理相关手续。20.2第三方介入后的合同解除20.2.1第三方介入后的合同解除，仍适用本合同第5条的约定；20.2.2合同解除后，第三方应按照约定办理相关手续。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.[项目名称]施工图纸及技术文件1.1详细要求：包含但不限于建筑设计图、结构设计图、设备安装图、施工组织设计等。1.2说明：施工图纸及技术文件需符合国家相关规范和标准，并由具有相应资质的设计单位出具。2.[项目名称]工程量清单2.1详细要求：包含但不限于分部分项工程量、材料清单、设备清单等。2.2说明：工程量清单需详细列出各项工程量、材料、设备名称、规格、型号、数量及单价。3.[项目名称]施工合同3.1详细要求：包含但不限于合同双方基本信息、合同背景及目的、合同履行及验收条款、合同支付及结算条款等。3.2说明：施工合同需明确双方的权利、义务和责任，确保工程顺利进行。4.[项目名称]施工进度计划4.1详细要求：包含但不限于施工进度安排、关键节点、工期要求等。4.2说明：施工进度计划需符合合同约定，确保工程按期完成。5.[项目名称]质量保证措施5.1详细要求：包含但不限于施工质量控制、材料检验、设备检验等。5.2说明：质量保证措施需确保工程质量达到国家相关标准。6.[项目名称]安全文明施工措施6.1详细要求：包含但不限于施工现场安全管理、文明施工、环境保护等。6.2说明：安全文明施工措施需确保施工安全、文明，符合国家相关法规。7.[项目名称]合同变更及补充协议7.1详细要求：包含但不限于合同变更内容、变更原因、变更日期等。7.2说明：合同变更及补充协议需双方签字盖章，作为合同附件。8.[项目名称]合同终止及解除协议8.1详细要求：包含但不限于合同终止原因、解除程序、终止日期等。8.2说明：合同终止及解除协议需双方签字盖章，作为合同附件。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：1.1甲方违约：1.1.1未按合同约定支付工程款；1.1.2提供的设计文件、技术资料等存在错误导致合同无法履行；1.1.3未按合同约定提供施工场地。1.2乙方违约：1.2.1未按合同约定完成工程；1.2.2施工质量不符合合同约定；1.2.3违反合同约定的其他行为。2.责任认定标准：2.1甲方违约责任：2.1.1甲方未按合同约定支付工程款的，应向乙方支付违约金；2.1.2甲方提供的设计文件、技术资料等存在错误导致合同无法履行的，应承担相应的赔偿责任；2.1.3甲方未按合同约定提供施工场地的，应承担相应的违约责任。2.2乙方违约责任：2.2.1乙方未按合同约定完成工程的，应承担相应的违约责任；2.2.2乙方施工质量不符合合同约定的，应承担相应的赔偿责任；2.2.3乙方违反合同约定的其他行为的，应承担相应的违约责任。示例说明：1.甲方未按合同约定支付工程款，导致乙方停工。乙方有权要求甲方支付违约金，并承担停工期间造成的损失。2.乙方在施工过程中发现甲方提供的设计文件存在错误，导致工程无法按期完成。乙方有权要求甲方承担相应的赔偿责任，并调整工期。全文完。2024年度建筑工程施工合同违约责任免除及处理协议1本合同目录一览1.定义与解释1.1违约责任的定义1.2免除条件的定义1.3处理方式的定义2.违约责任的免除条件2.1自然灾害导致的延误2.2政府行为或政策调整2.3不可抗力事件2.4其他经双方认可的免除条件3.违约责任的认定3.1违约行为的认定3.2违约责任的计算3.3违约责任的证明4.免除违约责任的程序4.1免除申请的提出4.2免除申请的审查4.3免除决定的作出5.违约责任的承担5.1违约责任的承担方式5.2违约责任的承担期限5.3违约责任的承担范围6.违约责任的赔偿6.1赔偿金额的确定6.2赔偿方式的确定6.3赔偿的支付7.违约责任的争议解决7.1争议解决方式的确定7.2争议解决程序的启动7.3争议解决结果的执行8.违约责任的免除期限8.1免除期限的起止时间8.2免除期限的延长条件8.3免除期限的终止条件9.违约责任的记录与报告9.1违约责任的记录方式9.2违约责任的定期报告9.3违约责任的专项报告10.违约责任的监督与检查10.1监督检查的频率10.2监督检查的方式10.3监督检查的记录11.违约责任的终止11.1终止的条件11.2终止的程序11.3终止后的处理12.违约责任的变更12.1变更的条件12.2变更的程序12.3变更后的生效13.违约责任的终止与解除13.1终止与解除的条件13.2终止与解除的程序13.3终止与解除后的处理14.违约责任的附则14.1合同的生效14.2合同的解释14.3合同的终止14.4合同的争议解决14.5合同的其他规定第一部分：合同如下：1.定义与解释1.1违约责任的定义1.1.1违约责任是指因一方当事人违反合同约定，导致另一方当事人遭受损失，应当承担相应的法律责任。1.1.2违约责任包括但不限于违约金、赔偿金、实际损失等。1.2免除条件的定义1.2.1免除条件是指符合特定情况，可以免除违约责任的条件。1.2.2免除条件包括不可抗力、政府行为、自然灾害等。1.3处理方式的定义1.3.1处理方式是指对违约责任的处理方法，包括违约金的支付、赔偿金的计算、实际损失的补偿等。2.违约责任的免除条件2.1自然灾害导致的延误2.1.1因自然灾害导致的施工延误，如地震、洪水、台风等，可免除违约责任。2.1.2免除责任的期限为自然灾害发生之日起至恢复施工之日止。2.2政府行为或政策调整2.2.1因政府行为或政策调整导致工程变更、延期或中止，可免除违约责任。2.2.2免除责任的期限以政府行为或政策调整实施之日起至恢复施工之日止。2.3不可抗力事件2.3.1因不可抗力事件导致的施工延误，如战争、罢工、传染病等，可免除违约责任。2.3.2免除责任的期限以不可抗力事件发生之日起至恢复施工之日止。2.4其他经双方认可的免除条件2.4.1双方协商一致的其他免除条件，如合同中约定的其他不可预见的情况。3.违约责任的认定3.1违约行为的认定3.1.1违约行为包括但不限于工期延误、质量不合格、未按约定履行合同义务等。3.1.2违约行为的认定以合同约定为准。3.2违约责任的计算3.2.1违约责任按照合同约定的违约金比例计算。3.2.2违约责任计算的具体方法由合同约定。3.3违约责任的证明3.3.1违约责任的证明由违约方承担，包括但不限于相关证据、文件、记录等。4.免除违约责任的程序4.1免除申请的提出4.1.1违约方应在违约行为发生后，及时向对方提出免除违约责任的申请。4.1.2免除申请应以书面形式提出，并附相关证明材料。4.2免除申请的审查4.2.1接收方应在收到免除申请之日起一定期限内进行审查。4.2.2审查结果应及时通知违约方。4.3免除决定的作出4.3.1经审查，如符合免除条件，免除决定应由双方共同作出。4.3.2免除决定应以书面形式作出，并通知双方。5.违约责任的承担5.1违约责任的承担方式5.1.1违约责任的承担方式包括违约金、赔偿金、实际损失等。5.1.2承担方式由合同约定。5.2违约责任的承担期限5.2.1违约责任的承担期限为违约行为发生之日起一定期限内。5.2.2承担期限由合同约定。5.3违约责任的承担范围5.3.1违约责任的承担范围包括违约方因违约行为给对方造成的直接损失和间接损失。5.3.2承担范围由合同约定。6.违约责任的赔偿6.1赔偿金额的确定6.1.1赔偿金额按照合同约定的赔偿标准计算。6.1.2赔偿标准的确定方法由合同约定。6.2赔偿方式的确定6.2.1赔偿方式包括货币赔偿、实物赔偿、替代性赔偿等。6.2.2赔偿方式的确定由合同约定。6.3赔偿的支付6.3.1赔偿应在违约责任承担期限届满前支付。6.3.2赔偿的支付方式由合同约定。8.违约责任的争议解决8.1争议解决方式的确定8.1.1双方应通过友好协商解决合同履行过程中发生的争议。8.1.2如协商不成，争议解决方式为仲裁。8.1.3仲裁机构为双方共同选择的具有管辖权的仲裁机构。8.2争议解决程序的启动8.2.1争议发生后，任何一方均有权向对方提出书面争议解决请求。8.2.2争议解决请求应在争议发生后一定期限内提出。8.3争议解决结果的执行8.3.1仲裁裁决为终局裁决，对双方均有约束力。8.3.2任何一方不履行仲裁裁决的，另一方有权请求法院强制执行。9.违约责任的免除期限9.1免除期限的起止时间9.1.1免除期限自违约行为发生之日起计算。9.1.2免除期限最长不超过合同履行期限的一半。9.2免除期限的延长条件9.2.1因不可抗力或其他双方认可的正当理由，免除期限可以延长。9.2.2延长条件应在免除期限届满前提出，并经双方书面同意。9.3免除期限的终止条件9.3.1违约方在免除期限内采取补救措施并取得对方同意的，免除期限终止。9.3.2免除期限到期后，违约责任自行终止。10.违约责任的记录与报告10.1违约责任的记录方式10.1.1违约责任的记录应采用书面形式，包括但不限于记录表、报告书等。10.1.2记录内容应包括违约行为、违约责任、处理结果等。10.2违约责任的定期报告10.2.1双方应定期（如每月、每季度）相互提交违约责任的报告。10.2.2报告内容应包括违约责任的最新情况、处理进度等。10.3违约责任的专项报告10.3.1在重大违约行为发生时，双方应立即提交专项报告。10.3.2专项报告应详细说明违约行为、原因、影响及处理措施。11.违约责任的监督与检查11.1监督检查的频率11.1.1双方应定期进行监督检查，频率由合同约定。11.1.2监督检查应在双方约定的时间和地点进行。11.2监督检查的方式11.2.1监督检查可通过现场检查、文件审查、询问相关人员等方式进行。11.2.2监督检查人员应具备相应的专业知识和技能。11.3监督检查的记录11.3.1监督检查的记录应详细、准确，包括检查日期、地点、发现的问题、处理措施等。12.违约责任的终止与解除12.1终止的条件12.1.1合同履行完毕或合同约定的终止条件成就时，违约责任终止。12.1.2因一方违约导致合同解除的，违约责任终止。12.2终止的程序12.2.1终止违约责任应书面通知对方。12.2.2终止通知应在违约责任终止前一定期限内发出。12.3终止后的处理12.3.1违约责任终止后，双方应按照合同约定处理剩余事宜。12.3.2终止后的处理包括但不限于合同解除后的结算、清算等。13.违约责任的变更13.1变更的条件13.1.1经双方协商一致，可对违约责任进行变更。13.1.2变更内容应书面记录，并经双方签字确认。13.2变更的程序13.2.1变更程序与合同签订程序相同。13.2.2变更后的合同对双方均有约束力。13.3变更后的生效13.3.1变更后的合同自双方签字之日起生效。14.违约责任的附则14.1合同的生效14.1.1本合同自双方签字盖章之日起生效。14.1.2合同一式两份，双方各执一份。14.2合同的解释14.2.1合同条款如有歧义，应按照合同目的和交易习惯进行解释。14.2.2如有争议，以签订合同时适用的法律为准。14.3合同的终止14.3.1合同终止条件成就或双方协商一致解除合同时，合同终止。14.3.2合同终止不影响双方已履行的义务和权利。14.4合同的争议解决14.4.1合同履行过程中发生的争议，应通过友好协商解决。14.4.2如协商不成，争议解决方式为仲裁。14.5合同的其他规定14.5.1本合同未尽事宜，双方可另行协商签订补充协议。14.5.2补充协议与本合同具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入的概念与定义15.1第三方是指本合同当事人之外，根据本合同约定参与合同履行、监督或提供专业服务的独立第三方。15.2第三方可以是但不限于监理单位、检测机构、评估机构、调解机构等。16.第三方介入的条件与程序16.1第三方介入的条件16.1.1双方协商一致，认为需要第三方介入以保障合同履行。16.1.2合同中明确约定了第三方介入的具体条件和程序。16.2第三方介入的程序16.2.1双方应共同选定第三方，并书面通知对方。16.2.2第三方应具备相应的资质和能力，能够独立、公正地履行其职责。16.2.3第三方介入后，应与双方签订相应的协议或合同，明确各自的责权利。17.甲乙双方在第三方介入时的额外条款17.1甲方额外条款17.1.1甲方应向第三方提供必要的信息和资料，以支持第三方的工作。17.1.2甲方应配合第三方的工作，包括但不限于现场检查、资料审查等。17.1.3甲方应对第三方在履行职责过程中产生的合理费用予以支付。17.2乙方额外条款17.2.1乙方应向第三方提供必要的信息和资料，以支持第三方的工作。17.2.2乙方应配合第三方的工作，包括但不限于现场检查、资料审查等。17.2.3乙方应对第三方在履行职责过程中产生的合理费用予以支付。18.第三方的责任与权利18.1第三方的责任18.1.1第三方应独立、公正地履行其职责，确保合同履行的合规性。18.1.2第三方对其提供的服务质量负责，如因第三方原因导致合同履行受阻，第三方应承担相应的责任。18.1.3第三方应保守合同内容和商业秘密。18.2第三方的权利18.2.1第三方有权要求甲乙双方提供必要的信息和资料。18.2.2第三方有权根据合同约定和实际情况，提出改进建议或调整方案。19.第三方的责任限额19.1.1第三方因其疏忽或过失导致合同履行受阻，应承担的赔偿责任。19.1.2第三方因其提供的服务质量不合格，应承担的违约责任。19.1.3第三方在履行职责过程中，因不可抗力等原因导致合同履行受阻，应承担的责任。19.2责任限额的具体数额应在合同中明确，并在第三方协议或合同中予以确认。20.第三方与其他各方的划分说明20.1第三方与甲方的划分20.1.1第三方与甲方的关系基于合同约定，甲方应遵守合同约定，向第三方支付服务费用。20.1.2第三方对甲方提供的服务质量负责，甲方对第三方的服务不满意，有权向第三方提出异议。20.2第三方与乙方的划分20.2.1第三方与乙方的关系同样基于合同约定，乙方应遵守合同约定，向第三方支付服务费用。20.2.2第三方对乙方提供的服务质量负责，乙方对第三方的服务不满意，有权向第三方提出异议。20.3第三方与双方的共同责任20.3.1在第三方介入的情况下，甲乙双方应共同承担第三方未能履行职责的责任。20.3.2甲乙双方应共同监督第三方的工作，确保第三方的工作符合合同约定。21.第三方介入的合同终止与解除21.1合同终止的条件21.1.1第三方合同约定的终止条件成就。21.1.2第三方因故无法继续履行职责。21.2合同解除的条件21.2.1第三方严重违约，无法履行合同义务。21.2.2双方协商一致解除第三方合同。21.3合同终止与解除的程序21.3.1双方应书面通知第三方合同终止或解除。21.3.2第三方应协助双方处理合同终止或解除后的善后事宜。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.合同签订文件合同文本合同附件合同签订双方的身份证明文件2.合同履行相关文件施工图纸及设计变更文件施工进度计划及变更文件施工材料及设备清单施工现场照片及视频记录施工验收报告3.违约责任相关文件违约通知违约金计算依据赔偿金计算依据实际损失计算依据仲裁裁决书或法院判决书4.第三方介入相关文件第三方选定文件第三方协议或合同第三方服务报告第三方费用结算单5.其他相关文件不可抗力证明文件政府行为或政策调整文件争议解决文件合同终止或解除文件说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为工期延误质量不合格未按约定履行合同义务违反合同约定的保密条款违反合同约定的支付条款2.责任认定标准工期延误：按实际延误天数计算违约金。质量不合格：按不合格部分的比例计算赔偿金。未按约定履行合同义务：按实际损失计算赔偿金。违反保密条款：按违约方实际造成的损失计算赔偿金。违反支付条款：按逾期支付天数及违约金比例计算违约金。3.违约责任示例说明工期延误：甲方因乙方原因导致工期延误10天，按合同约定，乙方应支付甲方违约金人民币10万元。质量不合格：乙方交付的工程部分质量不合格，经检测，不合格部分占工程总量的5%，乙方应赔偿甲方人民币5万元。未按约定履行合同义务：甲方未按约定提供施工图纸，导致乙方施工延误，乙方有权要求甲方支付延误期间的合理费用。违反保密条款：乙方泄露了甲方商业秘密，导致甲方遭受损失，乙方应赔偿甲方人民币50万元。违反支付条款：乙方逾期支付工程款，甲方有权要求乙方支付违约金，违约金按逾期支付天数及合同约定的比例计算。全文完。2024年度建筑工程施工合同违约责任免除及处理协议2本合同目录一览1.1合同双方基本信息1.2合同签订依据及目的1.3违约责任免除条款1.4违约责任处理方式1.5违约责任承担期限1.6违约责任赔偿标准1.7违约责任争议解决机制1.8违约责任免除条件1.9违约责任免除程序1.10违约责任免除范围1.11违约责任免除通知1.12违约责任免除效力1.13违约责任免除终止1.14违约责任免除相关法律法规第一部分：合同如下：第一条合同双方基本信息1.1.1合同双方名称：甲方（建设单位）为______，乙方（施工单位）为______。1.1.2合同双方法定代表人：甲方法定代表人为______，乙方法定代表人为______。1.1.3合同双方住所地：甲方住所地为______，乙方住所地为______。1.1.4合同双方联系电话：甲方联系电话为______，乙方联系电话为______。第二条合同签订依据及目的2.1合同签订依据：本合同依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规制定。2.2合同签订目的：为明确双方在2024年度建筑工程施工过程中的违约责任，保障工程顺利进行，双方经友好协商，签订本协议。第三条违约责任免除条款3.1.1不可抗力因素导致工程延误或。3.1.2甲方提供的施工图纸、技术资料、设备等存在缺陷，导致乙方施工困难。3.1.3甲方未按约定提供施工现场、设备、材料等，导致乙方无法按期完成工程。3.1.4由于国家政策调整、法律法规变动等原因，导致工程无法按原计划进行。第四条违约责任处理方式4.1违约责任处理方式：在发生违约行为时，双方应协商解决，如协商不成，可向合同约定的仲裁机构申请仲裁或向人民法院提起诉讼。第五条违约责任承担期限5.1违约责任承担期限：自违约行为发生之日起计算，乙方应在收到甲方书面通知后30日内履行违约责任。第六条违约责任赔偿标准6.1违约责任赔偿标准：6.1.1因乙方违约导致工程延期，每延迟一天，乙方应向甲方支付______元违约金。6.1.2因乙方违约导致工程损失，乙方应按实际损失承担赔偿责任。6.1.3因乙方违约导致工程质量不合格，乙方应承担返工、修复等费用。第七条违约责任争议解决机制7.1争议解决机制：在合同履行过程中，如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可向合同约定的仲裁机构申请仲裁或向人民法院提起诉讼。第八条违约责任免除条件8.1不可抗力事件：指合同签订后发生的自然灾害、战争、政府行为、社会异常事件等，致使合同无法履行或履行成本大幅增加。8.2甲方责任：因甲方原因导致乙方无法按时完成工程，包括但不限于未按时提供图纸、材料、资金等。8.3国家政策：因国家政策、法律法规的变动导致合同无法履行或履行成本增加。8.4技术标准变更：因施工过程中技术标准或规范变更，导致原施工方案无法继续执行。8.5不可预见因素：指合同签订时无法预见、无法避免且无法克服的客观情况。第九条违约责任免除程序9.1乙方应于违约事件发生后5日内，以书面形式向甲方报告违约情况。9.2甲方应在收到乙方报告后3日内，确认违约事实，并要求乙方采取补救措施。9.3乙方未在规定时间内采取补救措施或补救措施不力的，甲方有权要求乙方承担违约责任。9.4双方应就违约责任免除事宜进行协商，如协商不成，按照第七条约定的争议解决机制处理。第十条违约责任免除范围10.1乙方因不可抗力、甲方责任、国家政策、技术标准变更、不可预见因素等原因，导致工程延误或的，免除其违约责任。10.2乙方因自身原因导致的违约行为，不适用违约责任免除。10.3乙方应承担的违约责任包括但不限于赔偿甲方损失、支付违约金等。第十一条违约责任免除通知11.1乙方应在违约事件发生后，及时通知甲方，并附上相关证明材料。11.2甲方应在收到乙方通知后，确认违约事实，并要求乙方提供进一步的信息。11.3乙方未在规定时间内提供充分证明材料的，甲方有权拒绝免除其违约责任。第十二条违约责任免除效力12.1本合同约定的违约责任免除条款，在符合相关法律法规和本合同约定的情况下，对双方具有法律约束力。12.2本合同约定的违约责任免除条款，不因其他条款的变更而失效。第十三条违约责任免除终止13.1当违约事件消除或补救措施完成后，违约责任免除条款终止。13.2乙方应立即向甲方报告违约责任免除终止情况。第十四条违约责任免除相关法律法规14.1本合同违约责任免除条款的适用，应符合《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规的规定。14.2如本合同违约责任免除条款与法律法规相冲突，以法律法规为准。14.3双方应遵守国家有关法律法规，依法行使权利，履行义务。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方概念界定1.1第三方是指在本合同履行过程中，经甲乙双方同意，介入合同履行的独立第三方主体。1.2第三方可以是监理单位、检测机构、咨询顾问、仲裁机构等。1.3第三方介入的目的是为了确保合同履行过程中的公正、公平，提高合同履行的效率和质量。第二条第三方责权利划分2.1第三方的责任：2.1.1第三方应按照合同约定，履行其职责，确保合同履行的公正性。2.1.2第三方应对其提供的咨询、检测、监理等服务质量负责。2.1.3第三方在履行职责过程中，如因自身原因导致合同履行受阻，应承担相应的责任。2.2第三方的权利：2.2.1第三方有权要求甲乙双方提供必要的资料和信息。2.2.2第三方有权对甲乙双方的行为进行监督，并提出意见和建议。2.2.3第三方有权根据合同约定，提出违约责任的认定和处理建议。2.3第三方的义务：2.3.1第三方应保守甲乙双方的商业秘密。2.3.2第三方应按时完成其职责范围内的任务。2.3.3第三方应遵守国家相关法律法规和行业标准。第三条甲乙双方增加的额外条款及说明3.1.1第三方介入的具体事项、范围和方式。3.1.2第三方介入的费用及支付方式。3.1.3第三方介入的时间安排和进度要求。3.1.4第三方介入的成果及报告