2024年度建筑工程付款方式调整补充协议3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度建筑工程付款方式调整补充协议本合同目录一览1.协议依据及目的1.1协议依据1.2协议目的2.付款方式调整2.1付款比例调整2.1.1分阶段付款比例2.1.2特殊情况下的付款比例2.2付款时间调整2.2.1付款周期2.2.2特殊情况下的付款时间2.3付款方式调整2.3.1付款方式变更2.3.2特殊情况下的付款方式3.付款条件3.1付款条件变更3.1.1付款条件调整3.1.2特殊情况下的付款条件3.2付款凭证要求3.2.1付款凭证格式3.2.2付款凭证审核4.付款责任与风险4.1付款责任4.1.1发包人付款责任4.1.2承包人付款责任4.2付款风险4.2.1付款风险识别4.2.2付款风险应对措施5.付款纠纷解决5.1纠纷解决方式5.1.1协商解决5.1.2仲裁解决5.2纠纷解决程序5.2.1纠纷处理期限5.2.2纠纷处理费用6.其他付款相关事项6.1付款通知6.1.1付款通知方式6.1.2付款通知内容6.2付款凭证管理6.2.1付款凭证保存期限6.2.2付款凭证销毁程序7.本协议生效与终止7.1生效日期7.2生效条件7.3终止条件7.4终止程序8.违约责任8.1违约情形8.1.1发包人违约情形8.1.2承包人违约情形8.2违约责任承担8.2.1违约责任形式8.2.2违约责任承担期限9.争议解决9.1争议解决方式9.1.1争议解决途径9.1.2争议解决期限9.2争议解决机构10.协议的修改与补充10.1修改程序10.2补充内容11.通知与送达11.1通知方式11.2送达地址12.协议附件12.1附件一：付款方式调整表12.2附件二：付款条件变更表12.3附件三：其他相关文件13.协议签署13.1签署日期13.2签署地点13.3签署人员14.其他约定事项第一部分：合同如下：1.协议依据及目的1.1协议依据本协议依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规，结合双方在2024年度建筑工程中的实际合作情况，制定本协议。1.2协议目的本协议旨在明确2024年度建筑工程的付款方式，确保双方在工程款项支付过程中的权益，促进工程的顺利进行。2.付款方式调整2.1付款比例调整2.1.1分阶段付款比例2.1.1.1土建工程开工前，支付合同总价款的10%作为预付款。2.1.1.2土建工程主体结构完工后，支付合同总价款的30%。2.1.1.3土建工程竣工验收合格后，支付合同总价款的50%。2.1.1.4保修期满后，支付合同总价款的10%作为保修金。2.1.2特殊情况下的付款比例2.1.2.1如遇设计变更、自然灾害等原因导致工程延期，付款比例可相应调整。2.1.2.2特殊情况下的付款比例调整需经双方协商一致后，以书面形式确定。2.2付款时间调整2.2.1付款周期2.2.1.1按照分阶段付款比例，每月支付相应比例的款项。2.2.1.2特殊情况下的付款周期，经双方协商一致后确定。2.2.2特殊情况下的付款时间2.2.2.1如遇特殊情况，付款时间可适当延迟，但延迟时间不得超过合同约定的时间。2.3付款方式调整2.3.1付款方式变更2.3.1.1本协议约定的付款方式为银行转账。2.3.1.2如有特殊需求，双方可协商变更付款方式。2.3.2特殊情况下的付款方式2.3.2.1特殊情况下的付款方式变更，需经双方书面确认。3.付款条件3.1付款条件变更3.1.1付款条件调整3.1.1.1付款条件变更需经双方协商一致，并以书面形式确定。3.1.1.2付款条件变更后，双方应按照新的付款条件执行。3.1.2特殊情况下的付款条件3.1.2.1特殊情况下的付款条件调整，需经双方书面确认。3.2付款凭证要求3.2.1付款凭证格式3.2.1.1付款凭证应包含付款人、收款人、付款金额、付款时间等信息。3.2.1.2付款凭证需加盖双方财务专用章。3.2.2付款凭证审核3.2.2.1双方应在收到付款凭证后及时进行审核，确认无误后予以签字确认。4.付款责任与风险4.1付款责任4.1.1发包人付款责任4.1.1.1发包人应按照本协议约定的付款比例和时间支付款项。4.1.1.2如发包人未按时支付款项，应承担相应的违约责任。4.1.2承包人付款责任4.1.2.1承包人应按照合同约定，在规定的时间内提交符合要求的付款凭证。4.1.2.2如承包人未按时提交付款凭证，应承担相应的违约责任。4.2付款风险4.2.1付款风险识别4.2.1.1双方应识别并防范可能出现的付款风险。4.2.1.2双方应制定相应的风险应对措施。4.2.2付款风险应对措施4.2.2.1如发生付款风险，双方应立即采取补救措施。4.2.2.2如无法采取补救措施，双方应协商解决。8.付款纠纷解决8.1纠纷解决方式8.1.1争议解决途径8.1.1.1双方应通过友好协商解决付款纠纷。8.1.1.2如协商不成，任何一方均有权将争议提交至双方所在地的人民法院诉讼解决。8.1.2争议解决期限8.1.2.1自一方提出争议之日起，双方应在30日内进行协商。8.1.2.2如协商未果，任何一方均可向人民法院提起诉讼。8.2纠纷解决程序8.2.1纠纷处理期限8.2.1.1人民法院受理案件后，应在6个月内作出判决。8.2.1.2如有特殊情况，经人民法院批准，可延长审理期限。8.2.2纠纷处理费用8.2.2.1诉讼费用由败诉方承担，除非法院另有判决。8.2.2.2双方在诉讼过程中产生的其他费用，按实际发生计算。9.其他付款相关事项9.1付款通知9.1.1付款通知方式9.1.1.1付款通知应以书面形式进行，可通过快递、电子邮件或双方约定的其他方式发送。9.1.2付款通知内容9.1.2.1付款通知应包含付款金额、付款时间、付款账户信息等必要内容。9.1.2.2付款通知应在付款前至少3个工作日送达对方。9.2付款凭证管理9.2.1付款凭证保存期限9.2.1.1双方应妥善保存付款凭证，保存期限不少于5年。9.2.2付款凭证销毁程序9.2.2.1在保存期限届满后，双方应按照规定程序销毁付款凭证，确保信息安全。10.本协议生效与终止10.1生效日期本协议自双方签字盖章之日起生效。10.2生效条件本协议经双方授权代表签字盖章，且合同约定的其他生效条件均已满足。10.3终止条件10.3.1本协议因合同终止而终止。10.3.2双方协商一致，决定终止本协议。10.3.3发生不可抗力事件，导致本协议无法履行。10.4终止程序10.4.1终止本协议应书面通知对方。10.4.2双方应妥善处理合同终止后的善后事宜。11.违约责任11.1违约情形11.1.1发包人违约情形11.1.1.1未按约定时间支付款项。11.1.1.2未按约定比例支付款项。11.1.2承包人违约情形11.1.2.1未按约定时间提交付款凭证。11.1.2.2未按约定质量完成工程。11.2违约责任承担11.2.1违约责任形式11.2.1.1支付违约金。11.2.1.2恢复或赔偿损失。11.2.2违约责任承担期限11.2.2.1违约方应在收到违约通知之日起30日内承担违约责任。12.争议解决12.1争议解决方式12.1.1争议解决途径12.1.1.1双方应通过友好协商解决争议。12.1.1.2如协商不成，任何一方均有权将争议提交至双方所在地的人民法院诉讼解决。12.1.2争议解决期限12.1.2.1自一方提出争议之日起，双方应在30日内进行协商。12.1.2.2如协商未果，任何一方均可向人民法院提起诉讼。12.2争议解决机构12.2.1争议解决机构12.2.1.1双方约定的人民法院。13.协议的修改与补充13.1修改程序13.1.1任何一方对本协议的修改或补充，应以书面形式提出。13.1.2双方应在收到修改或补充提议之日起30日内予以答复。13.2补充内容13.2.1本协议的补充内容与本协议具有同等法律效力。14.其他约定事项14.1本协议未尽事宜，由双方另行协商解决。14.2本协议一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。14.3本协议自双方签字盖章之日起生效。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入的概念及范围15.1第三方概念15.1.1第三方是指在合同履行过程中，经甲乙双方同意，介入合同履行、争议解决或提供相关服务的独立第三方。15.1.2第三方类型15.1.2.1中介方：为甲乙双方提供信息、咨询、协调等服务的第三方。15.1.2.2评估方：对工程进度、质量、成本等进行评估的第三方。15.1.2.3争议解决方：在甲乙双方发生争议时，提供调解、仲裁等服务的第三方。16.第三方介入的条件及程序16.1第三方介入的条件16.1.1双方同意。16.1.2第三方具备相应的资质和能力。16.1.3第三方提供的服务或解决方案符合合同要求。16.2第三方介入的程序16.2.1双方协商确定第三方介入的具体事宜。16.2.2双方与第三方签订相应的服务协议或合同。16.2.3第三方按照协议或合同履行职责。17.第三方责任限额17.1责任限额的设定17.1.1第三方责任限额应根据其提供的服务类型、服务质量、服务风险等因素确定。17.1.2责任限额应以书面形式在服务协议或合同中明确约定。17.2责任限额的承担17.2.1第三方在履行职责过程中因自身原因造成甲乙双方损失的，应承担相应的赔偿责任，但不超过约定的责任限额。17.2.2超出责任限额的部分，由甲乙双方根据实际情况自行协商解决。18.甲乙双方的责任及权利18.1甲方的责任及权利18.1.1负责支付第三方服务费用。18.1.2对第三方提供的服务进行监督和评估。18.1.3在第三方责任范围内，有权要求第三方承担赔偿责任。18.2乙方的责任及权利18.2.1配合第三方履行职责。18.2.2对第三方提供的服务提出意见和建议。18.2.3在第三方责任范围内，有权要求第三方承担赔偿责任。19.第三方与其他各方的划分说明19.1第三方与甲方的关系19.1.1第三方应向甲方提供符合合同约定的服务。19.1.2甲方有权对第三方提供服务的过程进行监督。19.2第三方与乙方的关系19.2.1第三方应向乙方提供符合合同约定的服务。19.2.2乙方有权对第三方提供服务的过程进行监督。19.3第三方与甲乙双方的关系19.3.1第三方应遵守合同约定，为甲乙双方提供专业、高效的服务。19.3.2甲乙双方应相互配合，共同监督第三方的服务过程。20.第三方介入的终止20.1第三方介入的终止条件20.1.1合同履行完毕。20.1.2双方协商一致。20.1.3发生不可抗力事件。20.2第三方介入的终止程序20.2.1双方书面通知第三方终止介入。20.2.2第三方应在接到终止通知后，按照合同约定或双方协商一致的方式，妥善处理相关事宜。21.第三方介入的费用承担21.1第三方服务费用21.1.1第三方服务费用应根据服务协议或合同约定，由甲乙双方分摊或由甲方承担。21.1.2第三方服务费用应在服务协议或合同中明确约定。21.2费用结算21.2.1第三方服务费用应在服务完成后，由甲乙双方按照约定进行结算。21.2.2结算方式应在服务协议或合同中明确约定。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：付款方式调整表详细要求：详细列明分阶段付款的比例、时间、条件及特殊情况下的调整。说明：本附件作为本合同的补充，用于明确双方在工程款项支付过程中的具体安排。2.附件二：付款条件变更表详细要求：详细列明付款条件的具体内容，包括付款比例、时间、方式等。说明：本附件用于记录双方在合同履行过程中对付款条件的任何变更。3.附件三：其他相关文件详细要求：包括但不限于设计变更文件、工程进度报告、质量检验报告等。说明：本附件作为本合同的补充，用于证明合同履行过程中的相关事实。4.附件四：第三方服务协议详细要求：详细列明第三方提供的服务内容、费用、责任等。说明：本附件作为本合同的补充，用于明确第三方在合同履行过程中的权利和义务。5.附件五：争议解决协议详细要求：详细列明争议解决的方式、程序、机构等。说明：本附件作为本合同的补充，用于明确双方在发生争议时的解决途径。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：1.1发包人未按约定时间支付款项。1.2承包人未按约定时间提交付款凭证。1.3第三方未按约定提供符合要求的服务。1.4发生不可抗力事件，影响合同履行。2.责任认定标准：2.1发包人违约责任：发包人未按约定时间支付款项的，应向承包人支付违约金，违约金按未付款项的千分之五计算。发包人未按约定比例支付款项的，应向承包人支付违约金，违约金按未付款项的千分之五计算。2.2承包人违约责任：承包人未按约定时间提交付款凭证的，应向发包人支付违约金，违约金按未提交凭证金额的千分之五计算。承包人未按约定质量完成工程的，应承担修复费用，并支付相应的违约金。2.3第三方违约责任：第三方未按约定提供符合要求的服务，应向甲乙双方承担违约责任，违约责任包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。第三方因自身原因造成甲乙双方损失的，应承担相应的赔偿责任，但不超过约定的责任限额。3.违约责任示例说明：3.1发包人未按约定时间支付款项，逾期支付30天，应向承包人支付违约金，违约金计算如下：违约金=未付款项×千分之五×30天3.2承包人未按约定时间提交付款凭证，逾期提交10天，应向发包人支付违约金，违约金计算如下：违约金=未提交凭证金额×千分之五×10天3.3第三方未按约定提供符合要求的服务，导致工程延误，应向甲乙双方赔偿损失，损失计算如下：损失=工程延误造成的直接经济损失+间接经济损失全文完。2024年度建筑工程付款方式调整补充协议1本合同目录一览1.1.1本协议的适用范围1.1.2本协议的签订依据1.2.1付款方式的调整内容1.2.2付款期限的调整1.2.3付款比例的调整1.3.1付款流程及手续1.3.2付款凭证的提交1.3.3付款时间的确认1.4.1付款违约责任1.4.2违约金的计算及支付1.5.1争议解决方式1.5.2争议解决机构的确定1.6.1协议的生效及终止1.6.2协议的变更及解除1.7.1通知及送达1.7.2通知的形式及效力1.8.1协议的附件及补充1.8.2附件及补充的效力1.9.1本协议的解释1.9.2本协议的适用法律1.10.1本协议的签署1.10.2签署人的身份证明1.11.1本协议的执行1.11.2本协议的监督1.12.1本协议的存档1.12.2存档的形式及保管1.13.1本协议的解除条件1.13.2解除程序及后果1.14.1本协议的终止1.14.2终止后的处理第一部分：合同如下：1.1本协议的适用范围1.1.1本协议适用于2024年度建筑工程项目的付款调整。1.1.2本协议适用于所有参与该项目的承包商、供应商及监理单位。1.1.3本协议不适用于2024年度之前已签订的付款协议。1.2.1付款方式的调整内容1.2.1.1付款方式由原约定的按工程进度支付调整为按节点支付。1.2.1.2每个节点的付款金额及支付时间由双方另行协商确定。1.2.2付款期限的调整1.2.2.1付款期限由原约定的60天调整为30天。1.2.2.2特殊情况下，付款期限可由双方协商延长，但最长不超过45天。1.2.3付款比例的调整1.2.3.1第一个节点的付款比例为合同总额的20%。1.2.3.2后续节点的付款比例根据工程进度及质量要求确定。1.3.1付款流程及手续1.3.1.1承包商需按照约定的时间和比例提交付款申请。1.3.1.2付款申请应包括工程进度、质量验收报告及付款依据。1.3.2付款凭证的提交1.3.2.1承包商应向付款方提交合法有效的付款凭证。1.3.2.2付款凭证应包括付款金额、付款日期及收款人信息。1.3.3付款时间的确认1.3.3.1付款方应在收到完整付款凭证后5个工作日内完成付款。1.3.3.2特殊情况下，付款时间可由双方协商调整。1.4.1付款违约责任1.4.1.1承包商未按时提交付款申请，每延迟一天，应向付款方支付万分之五的违约金。1.4.1.2付款方未按时付款，每延迟一天，应向承包商支付万分之五的违约金。1.4.2违约金的计算及支付1.4.2.1违约金的计算以实际延迟天数及违约金额为基础。1.4.2.2违约金支付方式为现金支付或银行转账。1.5.1争议解决方式1.5.1.1双方发生争议时，应通过友好协商解决。1.5.1.2若协商无果，可提交至当地仲裁委员会仲裁。1.5.2争议解决机构的确定1.5.2.1争议解决机构为双方共同选定的仲裁委员会。1.5.2.2仲裁委员会的选定以双方签署的仲裁协议为准。1.6.1协议的生效及终止1.6.1.1本协议自双方签字盖章之日起生效。1.6.1.2协议有效期为2024年度建筑工程项目结束之日。1.6.2协议的变更及解除1.6.2.1协议的变更需经双方协商一致，并以书面形式确认。1.6.2.2协议的解除需经双方协商一致，并以书面形式通知对方。8.1本协议的附件及补充8.1.1本协议的附件包括但不限于工程进度表、付款节点表、付款凭证范本等。8.1.2本协议的补充内容包括但不限于付款方式的具体实施细则、争议解决的具体流程等。8.1.3附件和补充内容与本协议具有同等法律效力。8.2附件及补充的效力8.2.1附件和补充内容自本协议生效之日起具有法律约束力。8.2.2任何一方未经对方同意，不得单方面修改或撤销附件和补充内容。8.3本协议的解释8.3.1本协议的解释以中文为准。8.3.2对于本协议的任何歧义或疑问，应按有利于维护双方合法权益的原则进行解释。8.4本协议的适用法律8.4.1本协议的签订、履行、解释和争议解决均适用中华人民共和国法律。8.4.2如本协议的任何条款与中华人民共和国法律相抵触，该条款应被修改或解释以符合法律要求，而其余条款的效力不受影响。8.5本协议的签署8.5.1本协议一式两份，双方各执一份。8.5.2本协议由双方授权代表签字并加盖公章，自双方签字盖章之日起生效。8.6签署人的身份证明8.6.1双方授权代表在签署本协议时，应提供有效的身份证明文件。8.6.2身份证明文件包括但不限于身份证、护照、营业执照等。8.7本协议的执行8.7.1双方应严格按照本协议的约定履行各自的义务。8.7.2双方应在本协议约定的期限内完成付款和其他相关义务。8.8本协议的监督8.8.1双方应相互监督，确保本协议的履行。8.8.2双方发现对方违约行为时，应及时采取必要措施予以纠正。8.9本协议的存档8.9.1双方应将本协议及其附件和补充内容存档备查。8.9.2存档方式可采用纸质文档或电子文档。8.10本协议的解除条件a.另一方严重违约，经书面通知后30日内未予改正；b.因不可抗力导致本协议无法履行；c.双方协商一致解除本协议。8.11解除程序及后果8.11.1解除本协议应书面通知对方，并立即停止履行本协议约定的义务。8.11.2本协议解除后，双方应就尚未履行的义务进行结算，并按照法律规定处理争议。8.12本协议的终止8.12.1本协议有效期满，且双方无异议时，本协议自行终止。8.12.2本协议解除或终止后，双方应按照法律规定处理剩余事务。第二部分：第三方介入后的修正9.1第三方的概念界定9.1.1本合同所称第三方，是指除甲乙双方以外的，为履行本合同提供专业服务、技术支持、资金保障或其他相关服务的独立法人或其他组织。9.1.2第三方包括但不限于监理单位、审计机构、律师事务所、评估机构、金融机构等。9.2第三方的责权利a.接受甲乙双方委托，独立开展相关工作；b.收取甲乙双方支付的服务费用；c.在其职责范围内，对甲乙双方的行为进行监督和评价。a.按照合同约定，提供专业、高效的服务；b.对甲乙双方的信息保密；c.对其提供的服务的质量和效果负责。9.3第三方与其他各方的划分说明9.3.1第三方与甲乙双方的关系为委托与被委托关系，第三方不参与甲乙双方的合同主体地位。9.3.2第三方在履行职责过程中，应尊重甲乙双方的合法权益，不得损害甲乙双方的权益。9.4第三方介入的条件a.甲乙双方书面同意；b.第三方具备履行相关职责的能力和资质；c.第三方的介入不会影响本合同的正常履行。9.5第三方介入的程序9.5.1甲乙双方协商确定第三方介入的具体事宜，包括但不限于介入时间、介入范围、服务内容等。9.5.2甲乙双方与第三方签订书面委托协议，明确双方的权利义务。9.6第三方的责任限额9.6.1第三方在本合同项下的责任限额，由甲乙双方在委托协议中约定。9.6.2若第三方在履行职责过程中因故意或重大过失导致甲乙双方遭受损失，第三方应承担相应的赔偿责任。9.6.3第三方的责任限额包括但不限于：a.第三方直接造成的经济损失；b.第三方违反保密义务导致的信息泄露损失；c.第三方未履行职责导致甲乙双方遭受的其他损失。9.7第三方的退出机制a.第三方无法继续履行职责；b.第三方违反合同约定；c.第三方出现重大过失。9.7.2第三方退出后，甲乙双方应重新协商确定新的第三方或自行履行相关职责。9.8第三方介入的费用承担9.8.1第三方介入的费用由甲乙双方根据委托协议约定分担。9.8.2若第三方介入导致甲乙双方额外支出，由责任方承担。9.9第三方介入的争议解决9.9.1第三方介入过程中出现的争议，由甲乙双方协商解决。9.9.2协商无果时，可提交至当地仲裁委员会仲裁。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.工程进度表附件说明：用于跟踪工程进度，作为付款依据之一。2.付款节点表详细要求：列出每个付款节点的具体金额、支付时间及条件。附件说明：明确付款节点，确保按约定支付款项。3.付款凭证范本详细要求：提供付款凭证的格式及填写要求，包括付款金额、收款人信息等。附件说明：确保付款凭证的真实性和合法性。4.争议解决协议详细要求：明确争议解决方式、仲裁机构等信息。附件说明：为解决争议提供依据。5.第三方介入协议详细要求：明确第三方介入的条件、职责、费用等。附件说明：确保第三方介入的合法性和有效性。6.保密协议详细要求：明确双方保密义务、保密内容、违约责任等。附件说明：保护双方商业秘密。7.工程质量验收报告详细要求：详细记录工程质量验收结果，包括合格、不合格项目及原因。附件说明：作为付款依据之一。8.工程变更单详细要求：记录工程变更内容、原因、影响及处理措施。附件说明：确保工程变更的合法性和有效性。9.工程索赔报告详细要求：详细记录索赔原因、依据、金额及处理意见。附件说明：为解决索赔提供依据。说明二：违约行为及责任认定：1.付款违约违约行为：甲乙双方未按约定时间和比例支付款项。责任认定标准：每延迟一天，支付万分之五的违约金。示例说明：乙方应于每月5日前支付甲方款项，若未按时支付，则自6日起至实际支付日止，支付每日万分之五的违约金。2.工程进度延误违约行为：工程进度未按约定时间完成。责任认定标准：每延误一天，支付万分之五的违约金。示例说明：工程预计于2024年6月30日完成，实际完成时间为7月15日，则乙方应支付甲方每日万分之五的违约金。3.工程质量不合格违约行为：工程验收不合格。责任认定标准：乙方负责修复不合格工程，并承担修复费用。示例说明：工程验收不合格，乙方需负责修复，修复费用由乙方承担。4.保密违约违约行为：未经对方同意，泄露对方商业秘密。责任认定标准：赔偿对方因此遭受的损失。示例说明：甲方发现乙方泄露其商业秘密，乙方应赔偿甲方因此遭受的损失。5.第三方违约违约行为：第三方未按约定履行职责。责任认定标准：第三方承担违约责任，甲乙双方根据委托协议追究第三方责任。示例说明：监理单位未按约定时间提交监理报告，监理单位承担违约责任。全文完。2024年度建筑工程付款方式调整补充协议2本合同目录一览1.协议双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方地址1.3合同双方联系方式2.协议签订背景及目的2.1建筑工程概况2.2付款方式调整原因2.3本协议签订目的3.付款方式调整内容3.1付款节点及比例3.2付款方式变更说明3.3付款条件及要求4.付款时间安排4.1首付款支付时间4.2进度款支付时间4.3结算款支付时间5.付款方式变更后的结算方式5.1结算方式调整5.2结算程序及流程5.3结算期限6.付款违约责任6.1违约情形6.2违约责任6.3违约处理7.争议解决7.1争议解决方式7.2争议解决机构7.3争议解决程序8.合同生效及终止8.1合同生效条件8.2合同生效日期8.3合同终止条件8.4合同终止日期9.合同附件9.1附件一：付款时间表9.2附件二：付款方式变更说明9.3附件三：其他相关文件10.合同解除及终止10.1合同解除条件10.2合同解除程序10.3合同终止程序11.通知及送达11.1通知方式11.2送达地址11.3送达方式12.合同变更及补充12.1合同变更条件12.2合同变更程序12.3合同补充程序13.合同解除后的处理13.1合同解除后的债权债务处理13.2合同解除后的合同终止13.3合同解除后的其他处理14.其他约定事项14.1不可抗力14.2保密条款14.3其他约定事项第一部分：合同如下：第一条协议双方基本信息1.1合同双方名称甲方：[甲方全称]乙方：[乙方全称]1.2合同双方地址甲方地址：[甲方详细地址]乙方地址：[乙方详细地址]1.3合同双方联系方式甲方联系方式：[甲方联系人及联系方式]乙方联系方式：[乙方联系人及联系方式]第二条协议签订背景及目的2.1建筑工程概况本协议所指建筑工程为[工程名称]，位于[工程地址]，由甲方投资建设，乙方承建。2.2付款方式调整原因鉴于[具体原因]，为保障工程顺利进行，经双方协商一致，对原付款方式进行如下调整。2.3本协议签订目的本协议旨在明确双方在付款方式调整后的权利义务，确保工程款项的合理分配和支付。第三条付款方式调整内容3.1付款节点及比例本次付款方式调整后，付款节点及比例为：首付款：合同签订后5个工作日内支付，比例为合同总价的10%；进度款：按工程进度分期支付，具体支付比例及节点根据工程进度和合同约定执行；结算款：工程竣工验收合格后30日内支付，比例为合同总价的80%；保修金：工程保修期满后30日内无质量问题退还，比例为合同总价的10%。3.2付款方式变更说明本次付款方式变更后，乙方应按照调整后的付款节点及比例进行工程进度款的申请和结算。3.3付款条件及要求工程进度报告；工程量清单；相关验收报告；付款申请表。第四条付款时间安排4.1首付款支付时间首付款应在合同签订后5个工作日内支付。4.2进度款支付时间进度款应在工程进度达到合同约定的节点后，甲方收到乙方提交的完整付款申请材料之日起5个工作日内支付。4.3结算款支付时间结算款应在工程竣工验收合格后30日内支付。第五条付款方式变更后的结算方式5.1结算方式调整付款方式调整后，结算方式仍采用按月结算，每月结算一次。5.2结算程序及流程结算程序及流程如下：乙方在每月底前提交当月工程进度报告、工程量清单等相关结算材料；甲方收到材料后，在5个工作日内进行审核；审核通过后，甲方在10个工作日内支付当月结算款。5.3结算期限结算期限为每月结算一次，每次结算周期为一个月。第六条付款违约责任6.1违约情形甲方未按约定时间支付款项；乙方未按约定提供结算材料或材料不完整；任何一方违反本协议约定的其他付款义务。6.2违约责任甲方未按约定支付款项，应向乙方支付违约金，违约金为未支付款项的千分之五；乙方未按约定提供结算材料或材料不完整，应承担相应的责任，直至补齐材料为止。6.3违约处理违约方应承担相应的违约责任，并赔偿守约方因此遭受的损失。第一部分：合同如下：第八条合同生效及终止8.1合同生效条件本协议自双方签字（或盖章）之日起生效。8.2合同生效日期本协议自[生效日期]起生效。8.3合同终止条件工程竣工验收合格并交付使用；双方协商一致解除合同；因不可抗力导致合同无法履行；本协议约定的其他终止条件。8.4合同终止日期合同终止日期为工程竣工验收合格并交付使用之日，或双方协商一致确定的终止日期。第九条合同附件9.1附件一：付款时间表附件一详细列明了付款节点、比例及具体支付时间。9.2附件二：付款方式变更说明附件二详细说明了付款方式变更的具体内容和原因。9.3附件三：其他相关文件附件三包括但不限于工程合同、施工图纸、验收报告等与付款方式调整相关的文件。第十条合同解除及终止10.1合同解除条件双方协商一致；因不可抗力导致合同无法履行；违约方未履行合同约定的义务，经催告后仍未改正；本协议约定的其他解除条件。10.2合同解除程序合同解除程序如下：提出解除方应提前[提前通知期限]向对方发出解除通知；双方应就解除事宜进行协商，达成一致意见；协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。10.3合同终止程序合同终止程序参照合同解除程序执行。第十一节通知及送达11.1通知方式本协议项下的通知应以书面形式进行，包括但不限于邮寄、传真、电子邮件等方式。11.2送达地址本协议项下的送达地址为双方在协议中约定的地址。11.3送达方式送达方式包括直接送达、邮寄送达、传真送达、电子邮件送达等。第十二节合同变更及补充12.1合同变更条件双方协商一致；法律、法规或政策变动；本协议约定的其他变更条件。12.2合同变更程序合同变更程序如下：提出变更方应提前[提前通知期限]向对方发出变更通知；双方应就变更事宜进行协商，达成一致意见；协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。12.3合同补充程序合同补充程序参照合同变更程序执行。第十三节合同解除后的处理13.1合同解除后的债权债务处理合同解除后，双方应按照本协议约定的条款，妥善处理债权债务关系。13.2合同解除后的合同终止合同解除后，合同终止日期参照第八条第8.4款执行。13.3合同解除后的其他处理合同解除后，双方应按照本协议约定的条款，处理合同解除后的其他事宜。第十四节其他约定事项14.1不可抗力本协议所称不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、战争、政府行为等。14.2保密条款双方对本协议内容以及与本协议相关的商业秘密负有保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。14.3其他约定事项本协议未尽事宜，双方可另行协商解决。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方定义1.1第三方是指在本合同履行过程中，因特定原因被甲乙双方一致同意介入合同关系，提供专业服务、监督、担保或其他辅助作用的独立法人、自然人或其他组织。1.2第三方介入的目的是为了确保合同的顺利履行，提高合同履行的效率和安全性。第二条第三方介入的类型2.1中介方：负责协助甲乙双方进行沟通、协调，提供专业咨询和建议。2.2监督方：负责监督工程进度、质量、安全等，确保工程按照合同约定进行。2.3担保方：提供担保服务，确保甲乙双方履行合同义务。第三条第三方介入的程序3.1第三方介入需经甲乙双方一致同意，并签订书面协议。3.2第三方介入协议应明确第三方的职责、权利、义务及责任限额。3.3第三方介入协议作为本合同的补充部分，与本合同具有同等法律效力。第四条第三方权利和义务4.1第三方有权根据本合同约定，要求甲乙双方提供必要的信息和资料。4.2