2024年度智能安防监控系统软件开发合同3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度智能安防监控系统软件开发合同本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方法定代表人1.3合同双方联系方式2.项目背景及目的2.1项目背景2.2项目目的3.项目范围及内容3.1项目范围3.2项目内容4.项目进度安排4.1项目阶段划分4.2各阶段时间节点5.技术要求及标准5.1技术要求5.2技术标准6.软件开发及交付6.1软件开发6.2软件交付7.质量保证及验收7.1质量保证7.2软件验收8.知识产权归属8.1知识产权归属原则8.2知识产权归属具体内容9.保密条款9.1保密内容9.2保密期限9.3违约责任10.违约责任及处理10.1违约情形10.2违约责任10.3处理方式11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决机构12.合同解除及终止12.1合同解除条件12.2合同终止条件13.合同生效及变更13.1合同生效条件13.2合同变更程序14.其他约定事项14.1其他约定事项内容14.2其他约定事项执行第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.1.1软件开发商：科技有限公司1.1.2软件用户：集团有限公司1.2合同双方法定代表人1.2.1软件开发商法定代表人：1.2.2软件用户法定代表人：1.3合同双方联系方式1.3.1软件开发商联系电话：02156781.3.3软件用户联系电话：021876543212.项目背景及目的2.1项目背景2.1.1随着社会治安形势的变化，集团有限公司为提升企业安全管理水平，决定引进智能安防监控系统。2.2项目目的2.2.1通过引入智能安防监控系统，实现企业内部的安全监控，提高安全管理效率。3.项目范围及内容3.1项目范围3.1.1系统包括前端摄像头、传输网络、视频监控中心及配套软件。3.2项目内容3.2.1开发一套适用于集团有限公司的智能安防监控系统，包括前端摄像头安装、传输网络搭建、视频监控中心建设及配套软件的开发。4.项目进度安排4.1项目阶段划分4.1.1需求分析及方案设计阶段4.1.2系统开发及测试阶段4.1.3系统部署及验收阶段4.2各阶段时间节点4.2.1需求分析及方案设计阶段：2024年1月1日至2024年1月31日4.2.2系统开发及测试阶段：2024年2月1日至2024年4月30日4.2.3系统部署及验收阶段：2024年5月1日至2024年5月31日5.技术要求及标准5.1技术要求5.1.1前端摄像头：高清摄像头，支持夜视功能。5.1.2传输网络：采用光纤传输，带宽不低于100Mbps。5.1.3视频监控中心：支持多画面显示，具备录像、回放功能。5.1.4配套软件：具备人脸识别、车辆识别等功能。5.2技术标准5.2.1摄像头：符合GB/T281812011《安全防范视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》。5.2.2传输网络：符合GB503112016《综合布线系统工程设计规范》。5.2.3视频监控中心：符合GB503952007《视频安防监控系统工程设计规范》。6.软件开发及交付6.1软件开发6.1.1软件开发商按照合同约定，完成软件的开发工作。6.1.2软件开发商确保软件质量，满足技术要求及标准。6.2软件交付6.2.1软件开发商在2024年5月31日前完成软件开发，并将软件交付给软件用户。6.2.2软件交付时，应提供软件安装手册、用户手册等文档。8.知识产权归属8.1知识产权归属原则8.1.1软件开发商对开发的软件拥有著作权，但软件用户获得在约定的范围内使用该软件的权利。8.2知识产权归属具体内容8.2.1软件开发商保证所提供的软件不侵犯任何第三方的知识产权。8.2.2软件用户不得未经软件开发商同意，擅自复制、修改、出租、出售或转让软件。9.保密条款9.1保密内容9.1.1双方在合同履行过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密、经营秘密等信息。9.2保密期限9.2.1保密期限自合同签订之日起计算，至合同终止后三年。9.3违约责任9.3.1如一方违反保密义务，导致对方遭受损失的，违约方应承担相应的赔偿责任。10.违约责任及处理10.1违约情形10.1.1一方未按合同约定履行义务，如未按时交付软件、未达到约定的质量标准等。10.2违约责任10.2.1违约方应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。10.3处理方式10.3.1双方应友好协商解决违约问题；协商不成的，可向合同签订地人民法院提起诉讼。11.争议解决11.1争议解决方式11.1.1双方应通过友好协商解决合同履行过程中发生的争议。11.2争议解决机构11.2.1如协商不成，双方同意将争议提交至合同签订地的人民法院解决。12.合同解除及终止12.1合同解除条件12.1.1因不可抗力导致合同无法履行；12.1.2一方严重违约，经另一方通知后仍未纠正；12.1.3合同双方协商一致解除合同。12.2合同终止条件12.2.1合同约定的期限届满；12.2.2合同双方协商一致终止合同；12.2.3法律法规规定的其他终止条件。13.合同生效及变更13.1合同生效条件13.1.1双方签字盖章；13.1.2合同经双方代表签字后生效。13.2合同变更程序13.2.1变更合同应经双方书面同意；13.2.2变更后的合同内容应作为原合同的附件。14.其他约定事项14.1其他约定事项内容14.1.1本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议；14.1.2本合同未尽事宜，应遵循法律法规的规定。14.2其他约定事项执行14.2.1双方应严格按照本合同及其他约定事项执行；14.2.2本合同及其他约定事项的执行，应以保障双方合法权益为原则。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方定义15.1.1本合同所称第三方，是指除合同双方外的任何个人或组织，包括但不限于中介方、技术顾问、系统集成商、检测机构等。15.2第三方介入目的15.2.1第三方介入旨在协助合同双方完成合同约定的义务，提高合同履行的效率和质量。15.3第三方介入方式15.3.1第三方介入可通过提供技术支持、咨询服务、项目监理、质量检测等方式实现。16.第三方责任与权利16.1第三方责任16.1.1第三方应按照合同约定，履行其职责，对因自身原因导致的合同履行不力或违约行为承担责任。16.2第三方权利16.2.1第三方有权要求合同双方按照合同约定提供必要的信息和条件，以便其履行职责。16.3第三方与其他各方的划分16.3.1第三方与合同双方的关系为服务提供者与接受服务者的关系，第三方不参与合同双方的权利义务分配。17.第三方责任限额17.1责任限额定义17.1.1责任限额是指第三方因自身原因导致合同履行不力或违约时，对合同双方可能承担的最高赔偿金额。17.2责任限额确定17.2.1第三方责任限额由合同双方在签订合同时协商确定，并在合同中明确。17.3责任限额调整17.3.1如第三方责任限额在合同履行过程中发生重大变化，合同双方可协商调整责任限额。18.第三方介入的额外条款及说明18.1第三方介入协议18.1.1第三方介入前，合同双方应与第三方签订《第三方介入协议》，明确双方的权利义务。18.2第三方介入费用18.2.1第三方介入费用由合同双方另行协商，并在《第三方介入协议》中约定。18.3第三方介入的协调与管理18.3.1合同双方应指定专人负责协调与管理第三方介入工作，确保第三方按照合同约定履行职责。19.第三方介入的合同变更19.1合同变更19.1.1如因第三方介入导致合同内容需变更，合同双方应协商一致，并签订《合同变更协议》。19.2合同变更的生效19.2.1《合同变更协议》经合同双方签字盖章后生效，成为合同的一部分。20.第三方介入的争议解决20.1争议解决20.1.1第三方介入过程中发生的争议，应由合同双方与第三方协商解决。20.2争议解决机构20.2.1如协商不成，合同双方可将争议提交至合同签订地的人民法院解决。21.第三方介入的终止21.1终止条件21.1.1第三方介入协议约定的终止条件；21.1.2合同双方协商一致终止第三方介入；21.1.3法律法规规定的其他终止条件。21.2终止程序21.2.1第三方介入终止前，合同双方应与第三方协商，确保第三方完成既定职责。21.3终止后的责任承担21.3.1第三方介入终止后，合同双方应根据《第三方介入协议》和合同约定，承担相应的责任。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.合同附件一：《第三方介入协议》详细要求：明确第三方介入的具体内容、期限、费用、责任等。附件说明：本协议是合同的一部分，与合同具有同等法律效力。2.合同附件二：《合同变更协议》详细要求：详细记录合同变更的内容、原因、生效时间等。附件说明：本协议是合同的一部分，与合同具有同等法律效力。3.合同附件三：《技术规格书》详细要求：详细描述软件的功能、性能、技术参数等。附件说明：本附件是合同的一部分，用于指导软件开发和验收。4.合同附件四：《验收报告》详细要求：详细记录软件验收的结果、发现的问题及解决方案。附件说明：本附件是合同的一部分，用于证明软件已通过验收。5.合同附件五：《保密协议》详细要求：明确双方在合同履行过程中应保密的内容、期限、违约责任等。附件说明：本协议是合同的一部分，用于保障双方的商业秘密。6.合同附件六：《付款凭证》详细要求：记录合同款项的支付情况，包括付款时间、金额、方式等。附件说明：本附件是合同的一部分，用于证明款项的支付。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：软件开发商未按时交付软件责任认定标准：按照合同约定的交付时间，超过约定的期限交付软件。示例说明：如合同约定软件交付时间为2024年5月31日，若软件开发商于2024年6月10日交付，则构成违约。2.违约行为：软件开发商未达到约定的质量标准责任认定标准：软件质量不符合合同约定的技术规格书要求。示例说明：如合同约定软件需支持人脸识别功能，若交付的软件无法实现该功能，则构成违约。3.违约行为：软件用户未按时支付款项责任认定标准：按照合同约定的付款时间，超过约定的期限支付款项。示例说明：如合同约定软件用户于2024年5月10日支付款项，若用户于2024年6月10日支付，则构成违约。4.违约行为：第三方介入过程中出现纠纷责任认定标准：第三方介入过程中，因第三方原因导致合同双方产生纠纷。示例说明：如第三方在提供技术支持时，出现操作失误导致软件损坏，则第三方应承担相应责任。5.违约行为：合同一方违反保密义务责任认定标准：合同一方在合同履行过程中泄露对方商业秘密。示例说明：如合同一方将对方的技术信息泄露给第三方，则构成违约。全文完。2024年度智能安防监控系统软件开发合同1本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1双方名称1.2双方地址1.3双方联系方式2.项目背景与目标2.1项目背景2.2项目目标2.3项目范围3.项目进度与时间安排3.1项目阶段划分3.2各阶段时间安排3.3项目延期处理4.软件开发要求4.1功能需求4.2技术要求4.3性能指标4.4界面设计5.软件交付与验收5.1软件交付5.2验收标准5.3验收流程5.4验收时间6.技术支持与售后服务6.1技术支持6.2售后服务6.3响应时间7.知识产权归属7.1软件著作权7.2专利权7.3商标权8.费用与支付8.1项目总费用8.2费用构成8.3支付方式8.4付款时间9.违约责任与争议解决9.1违约责任9.2争议解决方式9.3争议解决地点10.合同生效与解除10.1合同生效条件10.2合同解除条件10.3合同解除流程11.合同附件11.1相关技术文档11.2用户手册11.3软件12.合同签订与生效日期12.1签订日期12.2生效日期13.其他约定事项13.1保密条款13.2不可抗力条款14.合同份数与保管14.1合同份数14.2合同保管第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1双方名称1.1.1开发方：科技有限公司1.1.2用户方：安防有限公司1.2双方地址1.2.1开发方地址：省市区路号1.2.2用户方地址：省市区路号1.3双方联系方式1.3.1开发方联系人：1.3.2开发方联系电话：138xxxx55551.3.3用户方联系人：1.3.4用户方联系电话：139xxxx66662.项目背景与目标2.1项目背景安防有限公司为提升安防监控水平，决定开发一套智能安防监控系统。2.2项目目标2.2.1实现对重要区域的实时监控。2.2.2提高安防管理效率，降低人力成本。2.2.3确保监控系统稳定可靠，易于操作和维护。2.3项目范围2.3.1系统设计、开发、测试和部署。2.3.2提供必要的技术文档和用户手册。3.项目进度与时间安排3.1项目阶段划分3.1.1需求分析阶段3.1.2系统设计阶段3.1.3系统开发阶段3.1.4系统测试阶段3.1.5系统部署阶段3.2各阶段时间安排3.2.1需求分析阶段：2周3.2.2系统设计阶段：3周3.2.3系统开发阶段：8周3.2.4系统测试阶段：2周3.2.5系统部署阶段：1周3.3项目延期处理如遇不可抗力或双方协商一致的情况，项目进度可适当调整。4.软件开发要求4.1功能需求4.1.1实时视频监控4.1.2录像回放4.1.3报警系统4.1.4用户权限管理4.2技术要求4.2.1开发语言：Java4.2.2数据库：MySQL4.2.3操作系统：Windows/Linux4.3性能指标4.3.1视频播放流畅，无卡顿现象。4.3.2系统响应时间小于1秒。4.3.3系统可同时支持100路视频监控。4.4界面设计4.4.1界面简洁美观，操作直观易用。4.4.2界面布局合理，符合用户操作习惯。5.软件交付与验收5.1软件交付5.1.1开发方在项目完成后，将软件及相关文档交付用户方。5.1.2软件交付方式：电子版和纸质版。5.2验收标准5.2.1软件功能满足需求规格说明书的要求。5.2.2软件性能达到合同约定的指标。5.2.3软件界面符合设计要求。5.3验收流程5.3.1用户方组织验收小组，对软件进行验收。5.3.2验收小组对软件进行测试，确认软件功能、性能和界面。5.3.3验收小组提出验收意见，开发方根据意见进行整改。5.4验收时间5.4.1验收时间：自软件交付之日起2周内。6.技术支持与售后服务6.1技术支持6.1.1开发方提供免费的技术支持服务，包括远程协助和现场支持。6.1.2技术支持时间为正常工作日9:0018:00。6.2售后服务6.2.1开发方提供1年的免费售后服务。6.2.2售后服务内容包括软件故障排除、系统升级和补丁安装等。6.3响应时间6.3.1技术支持响应时间：接到用户方故障报告后24小时内响应。6.3.2售后服务响应时间：接到用户方服务请求后48小时内响应。8.费用与支付8.1项目总费用8.1.1本项目总费用为人民币壹拾万元整（￥100,000.00）。8.1.2费用构成：8.1.2.1软件开发费用：人民币捌万元整（￥80,000.00）。8.1.2.2技术支持费用：人民币贰万元整（￥20,000.00）。8.2支付方式8.2.1本合同签订后5个工作日内，用户方支付项目总费用的30%作为预付款。8.2.2系统测试合格后，用户方支付项目总费用的60%作为进度款。8.2.3系统验收合格并交付使用后，用户方支付项目总费用的10%作为尾款。8.3付款时间8.3.1预付款：合同签订后5个工作日内。8.3.2进度款：系统测试合格后15个工作日内。8.3.3尾款：系统验收合格并交付使用后30个工作日内。9.违约责任与争议解决9.1违约责任9.1.1若开发方未按约定时间完成软件开发，每逾期一天，应向用户方支付项目总费用1%的违约金。9.1.2若用户方未按约定时间支付款项，每逾期一天，应向开发方支付未付款项1%的滞纳金。9.1.3若任何一方违反保密条款，应承担相应的法律责任。9.2争议解决方式9.2.1双方应友好协商解决合同履行过程中发生的争议。9.2.2如协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。9.3争议解决地点9.3.1合同履行地：省市区。10.合同生效与解除10.1合同生效条件10.1.1双方签署并盖章后，合同自签署之日起生效。10.1.2预付款到账后，合同正式生效。10.2合同解除条件10.2.1双方协商一致，可以解除合同。10.2.2一方违约，另一方有权解除合同。10.3合同解除流程10.3.1提出解除合同的一方应以书面形式通知另一方。10.3.2收到解除合同通知的一方应在接到通知之日起15日内予以答复。10.3.3双方应就合同解除后的善后事宜进行协商。11.合同附件11.1相关技术文档11.1.1需求规格说明书11.1.2系统设计说明书11.1.3用户手册11.2用户手册11.2.1用户手册应包含软件操作流程、功能说明、常见问题解答等内容。11.3软件11.3.1开发方应在合同终止后30日内，将软件交付用户方。12.合同签订与生效日期12.1签订日期12.1.1合同签订日期：2024年X月X日。12.2生效日期12.2.1合同自双方签署并盖章之日起生效。13.其他约定事项13.1保密条款13.1.1双方对本合同内容及项目信息负有保密义务。13.1.2未经对方同意，不得向任何第三方泄露。13.2不可抗力条款13.2.1不可抗力包括自然灾害、政府行为、社会异常事件等。13.2.2发生不可抗力，双方应及时通知对方，并协商解决。14.合同份数与保管14.1合同份数14.1.1本合同一式肆份，双方各执贰份，具有同等法律效力。14.2合同保管14.2.1双方应妥善保管合同原件，防止遗失或损坏。第二部分：第三方介入后的修正1.第三方介入的概念及定义1.1第三方介入是指在本合同履行过程中，为达成合同目的或解决合同争议，甲乙双方同意引入的具有独立法律地位、与甲乙双方均无直接合同关系的第三方。1.2第三方可以是中介方、鉴定机构、审计机构、咨询机构等。2.第三方介入的条件与程序2.1第三方介入需经甲乙双方协商一致，并以书面形式明确第三方的角色、职责和权限。2.2第三方介入应提交相关资质证明和授权文件。3.第三方介入的职责与权限3.1第三方作为中介方，负责协助甲乙双方沟通、协商和调解争议。3.2第三方作为鉴定机构，负责对合同履行过程中的技术问题进行鉴定。3.3第三方作为审计机构，负责对合同履行过程中的财务问题进行审计。3.4第三方作为咨询机构，负责对合同履行过程中的专业问题提供咨询意见。4.第三方与其他各方的划分说明4.1第三方与甲乙双方的关系是独立的，第三方不应被视为甲乙双方的代理人或代表。4.2第三方在履行职责时，应保持中立，不得偏袒任何一方。4.3第三方与甲乙双方之间的通信和资料交换，应仅限于履行职责所必需。5.第三方的责任限额5.1第三方对本合同履行过程中因其自身原因造成的损失，应承担相应的赔偿责任。5.2第三方的责任限额为本合同总金额的5%。5.3第三方的责任限额在合同中明确约定，并在第三方介入时予以确认。6.第三方介入后的额外条款及说明6.1.1第三方的名称、性质和职责。6.1.2第三方的授权范围和权限。6.1.3第三方的费用及支付方式。6.1.4第三方的责任限额。6.1.5第三方介入的程序和期限。6.2在第三方介入的情况下，甲乙双方应继续履行本合同约定的义务。6.3第三方介入的费用由甲乙双方根据合同约定分担。7.第三方介入的争议解决7.1若第三方介入过程中发生争议，甲乙双方应尝试通过协商解决。7.2如协商不成，任何一方均可根据本合同约定的争议解决方式，向相关机构申请解决。8.第三方介入的终止8.1第三方介入完成后，甲乙双方应及时终止第三方介入。8.2第三方介入终止后，甲乙双方应根据本合同约定继续履行合同义务。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.需求规格说明书详细描述系统功能、性能、界面等要求。包含用户角色、操作流程、数据接口等详细信息。2.系统设计说明书详细描述系统架构、模块划分、技术选型等设计内容。包含系统各模块的功能描述、接口定义、数据流程等。3.用户手册详细介绍系统操作方法、使用技巧、常见问题解答等。包含系统界面布局、功能操作、维护保养等内容。4.软件提供完整的软件，包括所有模块、接口、数据结构等。确保的完整性和可读性，方便用户后续维护和二次开发。5.测试报告详细记录系统测试过程、测试用例、测试结果等。包含系统功能测试、性能测试、安全性测试等内容。6.系统部署指南提供系统部署步骤、配置参数、注意事项等。确保用户能够顺利部署和运行系统。7.知识产权归属证明证明软件著作权、专利权、商标权等知识产权的归属。包括相关证书、证明文件等。8.第三方授权文件提供第三方介入所需的授权文件，如中介方授权书、鉴定机构授权书等。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为1.1开发方未按约定时间完成软件开发。1.2用户方未按约定时间支付款项。1.3第三方未按约定履行职责。1.4任何一方违反保密条款。1.5任何一方违反合同约定的其他义务。2.责任认定标准2.1违约方应承担相应的违约责任，包括但不限于：2.1.1支付违约金。2.1.2承担损害赔偿责任。2.1.3支付第三方介入费用。2.1.4承担其他违约责任。3.违约责任示例3.1开发方未按约定时间完成软件开发，用户方有权要求开发方支付违约金，违约金为项目总金额的1%。3.2用户方未按约定时间支付款项，应向开发方支付滞纳金，滞纳金为未付款项的0.5%。3.3第三方未按约定履行职责，应承担相应的赔偿责任，赔偿金额不超过合同总金额的5%。3.4任何一方违反保密条款，应承担相应的法律责任，包括但不限于赔偿损失、承担赔偿责任等。全文完。2024年度智能安防监控系统软件开发合同2本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方地址1.3合同双方联系方式2.项目背景及目标2.1项目背景2.2项目目标3.项目范围3.1软件功能需求3.2系统性能指标3.3硬件设备需求4.项目实施计划4.1项目阶段划分4.2每个阶段的时间安排4.3各阶段验收标准5.技术支持与培训5.1技术支持内容5.2技术支持期限5.3培训内容及方式6.软件交付与验收6.1软件交付方式6.2软件验收标准6.3验收流程及时间7.费用及支付方式7.1软件开发费用7.2软件维护费用7.3支付方式及时间8.保密条款8.1保密内容8.2保密期限8.3违约责任9.违约责任9.1违约情形9.2违约责任承担9.3违约赔偿10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构10.3争议解决费用11.合同生效及终止11.1合同生效条件11.2合同终止条件11.3合同解除12.合同附件12.1附件1：软件需求规格说明书12.2附件2：硬件设备清单12.3附件3：技术支持服务内容13.合同修订13.1合同修订方式13.2合同修订生效条件13.3合同修订通知14.其他约定事项14.1其他约定事项内容14.2其他约定事项效力第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1合同双方名称甲方：[甲方全称]乙方：[乙方全称]1.2合同双方地址甲方地址：[甲方详细地址]乙方地址：[乙方详细地址]1.3合同双方联系方式甲方联系人：[甲方联系人姓名]甲方联系电话：[甲方联系电话]乙方联系人：[乙方联系人姓名]乙方联系电话：[乙方联系电话]2.项目背景及目标2.1项目背景[简要描述项目背景，如：为满足甲方对智能安防监控系统的需求，提高安全管理水平，经双方协商一致，决定合作开发智能安防监控系统软件。]2.2项目目标[明确项目目标，如：开发一套功能完善、性能稳定的智能安防监控系统软件，实现实时监控、录像回放、报警联动等功能，满足甲方对安防系统的需求。]3.项目范围3.1软件功能需求[列举软件功能需求，如：用户管理、设备管理、实时监控、录像回放、报警管理、权限设置、数据统计与分析等。]3.2系统性能指标[设定系统性能指标，如：响应时间不大于2秒，支持100路实时视频监控，录像存储容量不低于1TB，支持远程访问等。]3.3硬件设备需求[列出硬件设备需求，如：高清摄像头、网络交换机、录像机、服务器等。]4.项目实施计划4.1项目阶段划分[划分项目阶段，如：需求分析、系统设计、软件开发、系统测试、部署上线、售后服务。]4.2每个阶段的时间安排[详细列出每个阶段的时间安排，如：需求分析阶段为1个月，系统设计阶段为2个月，软件开发阶段为3个月，系统测试阶段为1个月，部署上线阶段为1个月，售后服务阶段为12个月。]4.3各阶段验收标准[设定各阶段验收标准，如：需求分析阶段以需求规格说明书为准，系统设计阶段以系统设计文档为准，软件开发阶段以软件功能测试报告为准，系统测试阶段以系统测试报告为准，部署上线阶段以系统上线验收报告为准。]5.技术支持与培训5.1技术支持内容[列举技术支持内容，如：软件问题解答、系统故障排除、升级维护等。]5.2技术支持期限[设定技术支持期限，如：自合同签订之日起至项目验收合格后的12个月内。]5.3培训内容及方式[明确培训内容及方式，如：提供软件操作培训，包括现场培训和远程培训两种方式。]6.软件交付与验收6.1软件交付方式[确定软件交付方式，如：通过电子邮件、网络等方式交付软件。]6.2软件验收标准[设定软件验收标准，如：软件功能满足需求规格说明书，性能达到合同约定指标，无重大缺陷。]6.3验收流程及时间[明确验收流程及时间，如：甲方收到软件后7个工作日内进行验收，验收合格后签署验收报告。]8.保密条款8.1保密内容[界定保密内容，如：本合同涉及的技术信息、商业信息、客户信息等，包括但不限于软件、设计图纸、测试报告、财务数据、市场策略等。]8.2保密期限[设定保密期限，如：自合同生效之日起至合同终止后5年为止。]8.3违约责任[明确违约责任，如：任何一方违反保密义务，泄露保密信息，应承担相应的法律责任，赔偿对方因此遭受的损失。]9.违约责任9.1违约情形[列举违约情形，如：未按时完成软件开发、未按约定提供技术支持、未按合同约定支付费用、泄露对方保密信息等。]9.2违约责任承担[规定违约责任承担，如：违约方应立即采取补救措施，如未能补救，应向守约方支付违约金，具体金额根据违约程度协商确定。]9.3违约赔偿[约定违约赔偿，如：因违约造成对方损失的，违约方应赔偿对方实际损失，包括直接经济损失和合理的间接经济损失。]10.争议解决10.1争议解决方式[确定争议解决方式，如：双方应友好协商解决争议，协商不成的，提交[指定仲裁机构]仲裁。]10.2争议解决机构[指定争议解决机构，如：[指定仲裁机构名称]。]10.3争议解决费用[约定争议解决费用，如：仲裁费用由败诉方承担，除非仲裁机构另有裁决。]11.合同生效及终止11.1合同生效条件[明确生效条件，如：本合同自双方签字盖章之日起生效。]11.2合同终止条件[列举终止条件，如：合同期满、双方协商一致解除合同、因不可抗力导致合同无法履行等。]11.3合同解除[规定合同解除程序，如：任何一方要求解除合同，应提前[提前通知期限]书面通知对方，并说明理由。]12.合同附件12.1附件1：软件需求规格说明书12.2附件2：硬件设备清单12.3附件3：技术支持服务内容13.合同修订13.1合同修订方式[确定修订方式，如：合同修订应以书面形式进行，并由双方签字盖章。]13.2合同修订生效条件[明确生效条件，如：合同修订经双方签字盖章后，自双方签字之日起生效。]13.3合同修订通知[规定通知方式，如：任何一方对合同修订有异议，应在收到修订通知之日起[异议期限]内提出。]14.其他约定事项14.1其他约定事项内容[列举其他约定事项，如：本合同未尽事宜，双方可另行协商签订补充协议。]14.2其他约定事项效力[规定其他约定事项效力，如：补充协议与本合同具有同等法律效力。]第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义[定义第三方，如：本合同中的第三方指除甲乙双方以外的任何个人、法人或其他组织，包括但不限于技术服务提供商、系统集成商、咨询顾问、中介机构等。]15.2第三方介入情形[列举第三方介入情形，如：为完成项目，甲乙双方同意引入第三方提供特定服务；在合同履行过程中，因不可抗力或特殊需求，需要第三方介入协助。]15.3第三方责任划分[明确第三方责任划分，如：第三方仅负责其提供服务的部分，对整个项目的完成和质量不承担连带责任。]15.4第三方资质要求16.第三方责任限额16.1责任限额定义[定义责任限额，如：本合同中第三方责任限额指第三方因其提供的服务或产品导致的损失，对甲乙双方的最高赔偿金额。]16.2责任限额确定[确定责任限额，如：第三方责任限额由甲乙双方在合同中约定，具体金额根据第三方提供服务的性质、规模和风险程度确定。]16.3责任限额条款[明确责任限额条款，如：本合同中，第三方责任限额为人民币[具体金额]万元。]17.第三方权利义务17.1第三方权利[列举第三方权利，如：按照合同约定获得