版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度石材干挂工程索赔协议本合同目录一览1.索赔事由及依据1.1索赔事由概述1.2索赔依据及法律支持2.索赔范围及金额2.1索赔范围界定2.2索赔金额计算方法3.索赔程序及期限3.1索赔程序流程3.2索赔期限规定4.责任认定及分担4.1责任认定标准4.2责任分担比例5.争议解决方式5.1争议解决途径5.2争议解决机构6.证据提交与审核6.1证据提交要求6.2证据审核程序7.索赔款项支付7.1款项支付方式7.2款项支付时间8.违约责任与赔偿8.1违约行为界定8.2违约责任与赔偿标准9.保密条款9.1保密内容9.2保密期限10.合同解除与终止10.1合同解除条件10.2合同终止条件11.合同变更与补充11.1合同变更程序11.2合同补充条款12.合同生效与终止12.1合同生效条件12.2合同终止条件13.合同附件13.1附件清单13.2附件内容14.其他约定事项14.1其他约定内容14.2其他约定事项解释第一部分:合同如下:1.索赔事由及依据1.1索赔事由概述本合同项下石材干挂工程因施工过程中出现的设计变更、材料价格波动、施工延误等原因,导致工程成本增加或工期延长。1.2索赔依据及法律支持本索赔依据《中华人民共和国合同法》、《建设工程质量管理条例》及相关法律法规,以及双方签订的石材干挂工程施工合同及相关补充协议。2.索赔范围及金额2.1索赔范围界定索赔范围包括但不限于设计变更费用、材料价格调整费用、人工费、机械使用费、管理费、利润损失、工期延误等。2.2索赔金额计算方法索赔金额=(实际发生费用合同约定费用)×责任比例+利润损失3.索赔程序及期限3.1索赔程序流程(1)索赔方在发生索赔事由后7日内,向对方提出索赔意向;(2)双方在接到索赔意向后15日内,协商确定索赔处理方案;(3)如协商不成,可提交仲裁或诉讼解决。3.2索赔期限规定索赔期限自发生索赔事由之日起计算,索赔期限最长不超过合同工期结束后的6个月。4.责任认定及分担4.1责任认定标准责任认定标准参照《中华人民共和国合同法》及相关法律法规,结合工程实际情况确定。4.2责任分担比例责任分担比例根据双方签订的石材干挂工程施工合同及相关补充协议约定执行。5.争议解决方式5.1争议解决途径本合同争议解决方式为协商、调解、仲裁或诉讼。5.2争议解决机构争议解决机构为合同双方共同选择的仲裁委员会或人民法院。6.证据提交与审核6.1证据提交要求索赔方应在提出索赔意向后,向对方提交相关证据,包括但不限于工程图纸、变更通知、材料价格证明、工期延误记录等。6.2证据审核程序对方在接到证据后,应在15日内进行审核,并将审核结果通知索赔方。如对证据有异议,可要求索赔方提供补充证据。7.索赔款项支付7.1款项支付方式索赔款项支付方式为银行转账。7.2款项支付时间索赔款项支付时间为双方协商确定的付款日期。如未协商一致,则索赔款项支付时间为争议解决机构裁决生效后的15日内。8.违约责任与赔偿8.1违约行为界定(1)一方未按合同约定履行付款义务;(2)一方未按合同约定的时间和质量完成工程;(3)一方未按合同约定提供合格的材料和设备;(4)一方未按合同约定履行保密义务;(5)一方违反合同约定的其他行为。8.2违约责任与赔偿标准(1)对于未按合同约定履行付款义务的,违约方应向守约方支付违约金,违约金按未付款项的百分比计算;(2)对于未按合同约定的时间和质量完成工程的,违约方应承担相应的工程返工、修复费用,并支付违约金;(3)对于未按合同约定提供合格的材料和设备的,违约方应负责更换或赔偿相应损失;(4)对于违反保密义务的,违约方应承担相应的法律责任,并赔偿守约方因此遭受的损失;(5)对于其他违约行为,双方应协商确定违约责任和赔偿标准。9.保密条款9.1保密内容(1)合同内容及其附件;(2)工程图纸、技术资料、商务信息等;(3)双方在履行合同过程中知悉的对方商业秘密。9.2保密期限保密期限自合同签订之日起至合同终止后3年。10.合同解除与终止10.1合同解除条件(1)一方严重违约,经催告后在合理期限内仍未纠正;(2)发生不可抗力事件,致使合同无法履行;(3)双方协商一致解除合同。10.2合同终止条件(1)合同约定的工期或履行期限届满;(2)合同约定的解除条件成就;(3)合同因法定事由被终止。11.合同变更与补充11.1合同变更程序任何合同变更需经双方书面同意,并签订书面变更协议。11.2合同补充条款本合同如有未尽事宜,可由双方另行签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。12.合同生效与终止12.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。12.2合同终止条件(1)合同约定的工期或履行期限届满;(2)合同因法定事由被终止;(3)合同双方协商一致解除合同。13.合同附件13.1附件清单(1)石材干挂工程施工合同;(2)设计图纸;(3)材料清单;(4)设备清单;(5)其他相关文件。13.2附件内容上述附件与本合同具有同等法律效力。14.其他约定事项14.1其他约定内容本合同未尽事宜,按法律规定执行。14.2其他约定事项解释本合同如有歧义或争议,由双方友好协商解决;协商不成的,按本合同第5.2条规定的争议解决机构进行解决。第二部分:第三方介入后的修正1.第三方介入的概念与界定1.1第三方是指在本合同履行过程中,由甲乙双方一致同意,介入合同关系中的独立第三方机构或个人,包括但不限于监理机构、检测机构、评估机构、调解机构等。1.2第三方的介入应基于甲乙双方的真实意愿,且不得违反法律法规和公序良俗。2.第三方的职责与权利2.1第三方的主要职责包括但不限于:(1)对工程进度、质量、安全进行监督管理;(2)对合同履行情况进行评估和报告;(3)在争议解决过程中提供专业意见;(4)执行甲乙双方委托的其他任务。2.2第三方的权利包括:(1)根据职责要求,要求甲乙双方提供相关资料和证明;(2)在合同履行过程中,对甲乙双方的行为进行监督和纠正;(3)在争议解决过程中,有权提出专业意见和建议;(4)根据合同约定,获得相应的报酬。3.第三方的责任限额3.1第三方的责任限额应根据其职责和业务范围,由甲乙双方在合同中明确约定。3.2第三方的责任限额包括但不限于:(1)因第三方自身原因导致的工程延误或质量问题;(2)第三方在履行职责过程中,因过失或疏忽导致的损失;(3)第三方违反合同约定,给甲乙双方造成损失。4.第三方介入的程序4.1第三方介入的程序如下:(1)甲乙双方协商一致,确定第三方介入的事宜;(2)甲乙双方与第三方签订委托协议,明确第三方介入的具体事项和责任;(3)第三方根据委托协议,履行其职责。5.第三方与其他各方的划分说明5.1第三方与甲方的划分:(1)甲方应向第三方提供必要的资料和证明,协助第三方履行职责;(2)甲方应按照合同约定,按时支付第三方报酬;(3)甲方对第三方在履行职责过程中提出的合理要求,应予以配合。5.2第三方与乙方的划分:(1)乙方应向第三方提供必要的资料和证明,协助第三方履行职责;(2)乙方应按照合同约定,按时支付第三方报酬;(3)乙方对第三方在履行职责过程中提出的合理要求,应予以配合。5.3第三方与合同其他方的划分:(1)第三方在履行职责过程中,应保持中立,不得偏袒任何一方;(2)第三方在争议解决过程中,应依据事实和法律,公正地提出专业意见和建议;(3)合同其他方应尊重第三方的独立地位,不得干预第三方履行职责。6.第三方介入的终止6.1第三方介入的终止条件包括:(1)合同约定的工期或履行期限届满;(2)合同解除或终止;(3)第三方完成委托协议约定的所有事项。6.2第三方介入终止后,甲乙双方应根据委托协议,支付第三方剩余报酬,并办理相关手续。7.第三方介入的争议解决7.1第三方介入过程中,如发生争议,甲乙双方应协商解决。7.2协商不成的,可提交合同约定的争议解决机构进行解决。8.第三方介入的补充条款8.1本条款未尽事宜,甲乙双方可另行协商,并签订补充协议。8.2补充协议与本合同具有同等法律效力。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.石材干挂工程施工合同详细要求:合同应包括工程概况、双方权利义务、付款方式、工期安排、违约责任等内容。说明:本附件为合同主体,详细规定了甲乙双方的权利义务。2.设计图纸详细要求:图纸应包含工程总体布局、各部分结构设计、材料规格、尺寸等信息。说明:本附件为工程实施的基础,用于指导施工过程。3.材料清单详细要求:清单应详细列出所需材料名称、规格、数量、单价、总价等信息。说明:本附件为材料采购和管理的依据。4.设备清单详细要求:清单应详细列出所需设备名称、型号、数量、单价、总价等信息。说明:本附件为设备采购和管理的依据。5.施工组织设计详细要求:设计应包含施工方案、进度安排、安全措施、质量控制等内容。说明:本附件为施工过程中的指导文件。6.现场签证详细要求:签证应包含签证事由、签证内容、签证金额、签证日期等信息。说明:本附件为现场变更和追加工程费用的依据。7.工程变更通知详细要求:通知应包含变更事由、变更内容、变更日期等信息。说明:本附件为工程变更的正式通知文件。8.工程进度报告详细要求:报告应包含工程进度、质量情况、安全情况、存在问题等内容。说明:本附件为工程进度管理的依据。9.工程结算报告详细要求:报告应包含工程结算金额、结算依据、结算日期等信息。说明:本附件为工程结算的依据。10.争议解决协议详细要求:协议应包含争议解决方式、争议解决机构、争议解决期限等内容。说明:本附件为争议解决的依据。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为(1)甲方未按时支付工程款项(2)乙方未按合同约定的时间和质量完成工程(3)乙方未按合同约定提供合格的材料和设备(4)乙方违反施工安全规定,造成安全事故(5)第三方在履行职责过程中出现重大失误2.责任认定标准(1)甲方未按时支付工程款项,应支付违约金,违约金按未付款项的1%计算,每日累计。(2)乙方未按合同约定的时间和质量完成工程,应承担工程返工、修复费用,并支付违约金,违约金按工程总价款的1%计算。(3)乙方未按合同约定提供合格的材料和设备,应更换或赔偿相应损失。(4)乙方违反施工安全规定,造成安全事故,应承担相应法律责任,并赔偿损失。(5)第三方在履行职责过程中出现重大失误,应承担相应责任,并赔偿损失。3.违约行为示例说明(1)甲方逾期支付工程款项,乙方有权要求甲方支付违约金。(2)乙方施工过程中出现质量问题,经第三方检测,确认系乙方责任,乙方应承担返工、修复费用。(3)乙方提供的材料不符合合同约定,第三方检测后确认,乙方应更换或赔偿损失。(4)乙方在施工过程中发生安全事故,经调查,确认系乙方责任,乙方应承担相应法律责任。(5)第三方在评估过程中出现重大失误,导致评估结果错误,第三方应承担相应责任。全文完。2024年度石材干挂工程索赔协议1本合同目录一览第一条工程概述1.1工程名称1.2工程地点1.3工程规模1.4工程概况第二条索赔范围2.1索赔事项2.2索赔依据2.3索赔时效第三条索赔程序3.1索赔申请3.2索赔调查3.3索赔协商3.4索赔裁决第四条索赔金额及支付4.1索赔金额确定4.2索赔金额支付方式4.3索赔金额支付时间第五条责任承担5.1承包方责任5.2发包方责任5.3第三方责任第六条争议解决6.1争议解决方式6.2争议解决机构6.3争议解决期限第七条合同解除7.1合同解除条件7.2合同解除程序7.3合同解除后的处理第八条合同生效及终止8.1合同生效时间8.2合同终止条件8.3合同终止程序第九条违约责任9.1违约行为9.2违约责任承担9.3违约责任赔偿第十条保密条款10.1保密内容10.2保密义务10.3违约责任第十一条合同变更11.1变更条件11.2变更程序11.3变更内容第十二条合同附件12.1附件一:工程合同12.2附件二:索赔申请表12.3附件三:索赔调查报告12.4附件四:争议解决协议第十三条合同解释13.1合同解释原则13.2合同解释争议13.3合同解释效力第十四条合同生效14.1合同生效条件14.2合同生效时间14.3合同生效标志第一部分:合同如下:第一条工程概述1.1工程名称:2024年度石材干挂工程1.2工程地点:[具体地址]1.3工程规模:[具体面积或工程量]1.4工程概况:[工程简介,包括施工内容、技术要求、质量标准等]第二条索赔范围2.1索赔事项:包括但不限于设计变更、工程量增加、材料价格变动、工期延误等。2.2索赔依据:依据《中华人民共和国合同法》、《建设工程质量管理条例》等相关法律法规,以及本合同的具体条款。2.3索赔时效:自索赔事项发生之日起六十日内,向对方提出索赔申请。第三条索赔程序3.1索赔申请:索赔方应向对方提交书面索赔申请,包括索赔原因、事实依据、索赔金额及计算方法等。3.2索赔调查:对方应在收到索赔申请后十五日内,对索赔事项进行调查核实。3.3索赔协商:双方应在收到调查结果后三十日内进行协商,达成一致意见。3.4索赔裁决:如协商不成,双方应提交[仲裁机构名称]进行裁决。第四条索赔金额及支付4.1索赔金额确定:根据索赔依据和协商结果,确定索赔金额。4.2索赔金额支付方式:[具体支付方式,如银行转账、支票等]。4.3索赔金额支付时间:自索赔裁决生效之日起十个工作日内支付。第五条责任承担5.1承包方责任:确保工程质量和进度,按照合同约定履行合同义务。5.2发包方责任:提供必要的施工条件,按时支付工程款,履行合同约定的其他义务。5.3第三方责任:因第三方原因导致的索赔,由第三方承担相应责任。第六条争议解决6.1争议解决方式:优先通过协商解决争议,协商不成的,提交[仲裁机构名称]仲裁。6.2争议解决机构:[具体仲裁机构名称]。6.3争议解决期限:自争议发生之日起六十日内提交仲裁。第七条合同解除7.1合同解除条件:[具体解除条件,如严重违约、不可抗力等]。7.2合同解除程序:一方提出解除合同申请,另一方应在十五日内答复。第八条合同生效及终止8.1合同生效时间:自双方签字盖章之日起生效。8.2合同终止条件:合同因履行完毕、协商一致解除、不可抗力等原因终止。第九条违约责任9.1违约行为:包括但不限于逾期付款、工程延期、质量不合格、不履行合同约定的其他义务等。9.2违约责任承担:违约方应承担违约责任,包括支付违约金、赔偿损失等。9.3违约责任赔偿:赔偿金额应根据违约行为造成的实际损失和合同约定确定。第十条保密条款10.1保密内容:涉及双方商业秘密、技术秘密和其他需要保密的信息。10.2保密义务:双方应严格保守保密内容,未经对方同意不得向任何第三方泄露。10.3违约责任:违反保密义务的,应承担相应的违约责任。第十一条合同变更11.1变更条件:因设计变更、工程量调整、法律法规变化等原因需要变更合同。11.2变更程序:变更合同应经双方协商一致,并以书面形式签订补充协议。11.3变更内容:变更内容应包括变更事项、变更后的条款及生效日期。第十二条合同附件12.1附件一:工程合同12.2附件二:索赔申请表12.3附件三:索赔调查报告12.4附件四:争议解决协议第十三条合同解释13.1合同解释原则:按照合同条款的文义、目的、习惯和诚信原则进行解释。13.2合同解释争议:如对合同解释有争议,应提交[仲裁机构名称]解释。13.3合同解释效力:[仲裁机构名称]的解释具有最终效力。第十四条合同生效14.1合同生效条件:双方签字盖章,合同内容完整、明确。14.2合同生效时间:自合同生效条件满足之日起生效。14.3合同生效标志:双方签字盖章的合同副本各自保留一份,视为合同生效。第二部分:第三方介入后的修正第一条第三方定义1.1第三方是指在甲乙双方签订的《2024年度石材干挂工程索赔协议》中,除甲乙双方以外的任何自然人、法人或其他组织。1.2第三方包括但不限于监理单位、检测机构、鉴定机构、咨询机构、中介方等。第二条第三方介入目的2.1第三方介入的目的是为了协助解决合同履行过程中产生的争议,确保合同的公平、公正履行。2.2第三方介入可以包括但不限于提供专业意见、进行现场检查、出具鉴定报告等。第三条第三方介入程序3.1第三方介入需经甲乙双方协商一致,并向第三方发出邀请或委托。3.2第三方应在收到邀请或委托后十个工作日内回复是否接受介入。第四条第三方责任限额4.1第三方在介入过程中,其责任限额由甲乙双方在合同中约定,并在第三方接受介入时明确告知。4.2第三方责任限额包括但不限于因第三方过错导致的直接损失、违约金等。4.3如无特别约定,第三方责任限额为[具体金额]。第五条第三方权利义务5.1第三方有权要求甲乙双方提供与合同履行相关的资料和信息。5.2第三方应按照甲乙双方的要求,独立、客观、公正地履行其职责。5.3第三方不得泄露甲乙双方的商业秘密和敏感信息。第六条第三方与其他各方的关系6.1第三方与甲乙双方的关系为委托代理关系,第三方在介入过程中代表甲乙双方。6.2第三方与甲乙双方的权利义务关系由本合同及其附件约定。6.3第三方与其他第三方之间的关系由各自合同约定。第七条第三方介入费用7.1第三方介入费用由甲乙双方按照合同约定分担。7.2第三方介入费用包括但不限于服务费、差旅费、鉴定费等。7.3第三方介入费用应在第三方介入前由甲乙双方协商一致。第八条第三方介入争议处理8.1第三方介入过程中,如甲乙双方发生争议,应通过协商解决。8.2如协商不成,可提交[仲裁机构名称]进行仲裁。8.3第三方介入争议处理费用由甲乙双方按照合同约定分担。第九条第三方介入终止9.1第三方介入终止的条件包括但不限于争议解决、合同履行完毕、双方协商一致等。9.2第三方介入终止后,甲乙双方应根据合同约定处理相关事宜。第十条第三方介入记录10.1第三方介入过程中,双方应记录介入活动的时间、地点、参与人员、讨论内容等。10.2第三方介入记录作为合同附件,与合同具有同等法律效力。第十一条第三方介入补充条款11.1本合同如有未尽事宜,甲乙双方可另行签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。11.2补充协议的签订和生效程序与本合同一致。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:工程合同详细要求:包括工程名称、地点、规模、施工内容、技术要求、质量标准、工期、付款方式等具体条款。说明:本附件为工程合同的主要文件,详细规定了甲乙双方的权利义务。2.附件二:索赔申请表详细要求:包括索赔原因、事实依据、索赔金额、计算方法、申请日期等。说明:本附件用于甲乙双方在发生索赔时,记录和提交索赔申请。3.附件三:索赔调查报告详细要求:包括调查过程、调查结果、分析结论、建议措施等。说明:本附件为第三方介入调查后,提交的关于索赔事项的调查报告。4.附件四:争议解决协议详细要求:包括争议解决方式、争议解决机构、争议解决期限等。说明:本附件为甲乙双方在发生争议时,共同签订的争议解决协议。5.附件五:第三方介入邀请函或委托书详细要求:包括第三方介入目的、介入内容、介入期限、费用承担等。说明:本附件为甲乙双方邀请或委托第三方介入的正式文件。6.附件六:第三方介入费用清单详细要求:包括服务费、差旅费、鉴定费等具体费用及金额。说明:本附件用于记录第三方介入过程中的费用支出。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:逾期付款:甲乙双方未按合同约定时间支付工程款。工程延期:承包方未按合同约定完成工程。质量不合格:工程不符合合同约定的质量标准。不履行合同约定的其他义务:如保密义务、变更通知义务等。2.责任认定标准:逾期付款:按照逾期付款金额的每日万分之五支付违约金。工程延期:按照延期天数计算,每日向发包方支付一定比例的赔偿金。质量不合格:由承包方负责修复或重新施工,并承担由此产生的费用。不履行合同约定的其他义务:按照合同约定或法律法规承担相应的责任。3.示例说明:例1:如承包方逾期付款,发包方有权要求承包方支付每日万分之五的违约金。例2:如工程延期,承包方应向发包方支付每日千分之一的赔偿金。例3:如工程出现质量问题,承包方应负责修复,并承担修复费用。全文完。2024年度石材干挂工程索赔协议2本合同目录一览1.索赔事项概述1.1索赔原因1.2索赔范围1.3索赔金额2.索赔程序2.1索赔申请2.2索赔受理2.3索赔调查2.4索赔评估3.证据材料3.1索赔依据3.2施工记录3.3通信记录3.4其他相关证据4.索赔计算4.1索赔计算方法4.2索赔计算公式4.3索赔计算结果5.索赔处理5.1索赔协商5.2索赔调解5.3索赔仲裁5.4索赔诉讼6.索赔期限6.1索赔申请期限6.2索赔处理期限6.3索赔期限延长7.争议解决7.1争议解决方式7.2争议解决机构7.3争议解决程序8.违约责任8.1违约情形8.2违约责任承担8.3违约赔偿9.保密条款9.1保密内容9.2保密期限9.3违约责任10.合同生效10.1合同生效条件10.2合同生效日期11.合同解除11.1合同解除条件11.2合同解除程序12.合同终止12.1合同终止条件12.2合同终止程序13.合同变更13.1合同变更条件13.2合同变更程序14.合同其他约定14.1通知方式14.2合同附件14.3合同解释14.4合同效力第一部分:合同如下:第一条索赔事项概述1.1索赔原因本合同因石材干挂工程施工过程中,由于不可抗力、设计变更、材料供应等原因导致工程成本增加或工期延误,需进行索赔。1.2索赔范围索赔范围包括但不限于材料费用、人工费用、机械使用费用、临时设施费用、工期延误补偿等。1.3索赔金额索赔金额根据实际发生的成本增加或工期延误情况,经双方协商确定。第二条索赔程序2.1索赔申请索赔方应在事件发生后的7个工作日内,向对方提出索赔申请,并附上相关证据材料。2.2索赔受理被索赔方应在收到索赔申请后的5个工作日内,对索赔申请进行审核,并决定是否受理。2.3索赔调查双方应积极配合进行索赔调查,包括现场勘查、资料查阅等。2.4索赔评估双方应根据调查结果,共同对索赔金额进行评估。第三条证据材料3.1索赔依据索赔依据包括但不限于合同条款、设计文件、施工规范、行业标准等。3.2施工记录施工记录应详细记录施工过程,包括材料使用、人工安排、机械使用等。3.3通信记录通信记录应包括双方在施工过程中的通信内容,如会议纪要、往来函件等。3.4其他相关证据其他相关证据包括但不限于天气预报、政府部门文件、第三方鉴定报告等。第四条索赔计算4.1索赔计算方法索赔计算方法应根据实际情况选择合适的计算方式,如实际成本法、比例计算法等。4.2索赔计算公式索赔计算公式应根据索赔计算方法确定,确保计算结果的准确性。4.3索赔计算结果索赔计算结果应详细列出各项费用,并计算总索赔金额。第五条索赔处理5.1索赔协商双方应就索赔事项进行友好协商,争取达成一致意见。5.2索赔调解如协商不成,双方可共同委托第三方进行调解。5.3索赔仲裁如调解不成,双方可提交仲裁机构进行仲裁。5.4索赔诉讼如仲裁不成,双方可依法向人民法院提起诉讼。第六条索赔期限6.1索赔申请期限索赔方应在事件发生后的7个工作日内提出索赔申请。6.2索赔处理期限被索赔方应在收到索赔申请后的15个工作日内完成处理。6.3索赔期限延长如因特殊原因导致索赔期限无法在规定时间内完成,双方可协商延长索赔期限。第七条争议解决7.1争议解决方式本合同争议解决方式包括协商、调解、仲裁和诉讼。7.2争议解决机构争议解决机构为双方协商确定的仲裁机构或人民法院。7.3争议解决程序争议解决程序应遵循相关法律法规及仲裁规则或诉讼程序。第八部分:合同如下:第八条违约责任8.1违约情形8.2违约责任承担违约方应承担相应的违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失、恢复原状等。8.3违约赔偿违约赔偿金额根据违约情节及损失情况确定,双方应在合同中约定具体的赔偿标准和计算方法。第九条保密条款9.1保密内容保密内容涉及双方在合同履行过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密、财务信息等。9.2保密期限保密期限自合同签订之日起至合同终止后三年内。9.3违约责任违反保密义务的,违约方应承担相应的违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。第十条合同生效10.1合同生效条件合同经双方签字盖章后生效,并自合同生效之日起对双方具有约束力。10.2合同生效日期合同生效日期为双方签字盖章之日。第十一部分:合同解除11.1合同解除条件11.2合同解除程序11.3合同解除后的处理合同解除后,双方应按照合同约定处理已发生事项,包括但不限于费用结算、工程交接等。第十二部分:合同终止12.1合同终止条件合同终止条件包括但不限于合同履行完毕、双方协商一致终止合同、法定或约定终止情形等。12.2合同终止程序12.3合同终止后的处理合同终止后,双方应按照合同约定处理已发生事项,包括但不限于费用结算、工程交接等。第十三部分:合同变更13.1合同变更条件合同变更条件包括但不限于法律法规变化、政策调整、技术更新等。13.2合同变更程序13.3合同变更后的处理合同变更后,双方应按照变更后的合同条款履行各自义务。第十四部分:合同其他约定14.1通知方式通知应以书面形式发送至对方约定的地址或电子邮箱,视为已送达。14.2合同附件合同附件为本合同的组成部分,具有同等法律效力。14.3合同解释本合同如有歧义,应按照有利于维护非过错方权益的原则进行解释。14.4合同效力本合同自双方签字盖章之日起生效,对双方具有法律约束力。如本合同与法律法规相抵触,以法律法规为准。第二部分:第三方介入后的修正第一条第三方介入的定义1.1第三方的定义第三方是指在合同履行过程中,由甲乙双方共同邀请或选定的,为合同履行提供专业服务、监督、评估或其他辅助作用的独立法人或其他组织。1.2第三方的类型第三方可以是监理单位、会计师事务所、律师事务所、鉴定机构、仲裁机构等。第二条第三方介入的适用范围2.1施工过程监督第三方负责对石材干挂工程施工过程进行监督,确保施工质量、进度和规范符合合同要求。2.2成本控制第三方负责对工程成本进行控制,包括材料采购、人工费用、机械使用等方面。2.3工期管理第三方负责对工程进度进行管理,确保工程按时完成。2.4争议解决第三方可以参与争议解决,提供专业意见和建议。第三条第三方介入的程序3.1第三方的选定甲乙双方共同选定第三方,并签订第三方服务协议。3.2第三方服务协议第三方服务协议应明确第三方的服务内容、服务期限、费用支付方式、责任范围等。3.3第三方介入通知甲乙双方应在第三方服务协议签订后,将第三方介入情况通知对方。第四条第三方的责任限额4.1责任限额的定义责任限额是指第三方因履行合同义务而发生的违约责任,在法律允许的范围内,第三方应承担的最高赔偿金额。4.2责任限额的确定责任限额应根据第三方服务协议约定,结合第三方服务内容、服务风险等因素确定。4.3责任限额的调整如第三方服务协议未约定责任限额,或约定责任限额不合理,双方可协商调整。第五条第三方与其他各方的责权利划分5.1第三方与甲方的责权利划分第三方应向甲方提供专业服务,甲方应支付第三方服务费用,并承担第三方因履行合同义务而产生的合理风险。5.2第三方与乙方的责权利划分第三方应向乙方提供专业服务,乙方应支付第三方服务费用,并承担第三方因履行合同义务而产生的合理风险。5.3第三方与甲乙双方的责权利划分第三方应同时向甲乙双方提供专业服务,甲乙双方应共同承担第三方因履行合同义务而产生的合理风险。第六条第三方介入的争议解决6.1争议解决方式第三方介入引发的争议,应通过协商解决;协商不成的,可提交仲裁机构或人民法院解决。6.2争议解决机构争议解决机构为双方共同选定的仲裁机构或人民法院。第七条第三方介入的终止7.1终止条件第三方介入终止条件包括但不限于:合同履行完毕、争议解决、第三方服务协议到期等。7.2终止程序7.3终止后的处理第三方介入终止后,甲乙双方应按照合同约定处理已发生事项,包括但不限于费用结算、工程交接等。第八条第三方的保密义务8.1保密内容第三方应遵守保密义务,对在合同履行过程中知悉的甲乙双方商业秘密、技术秘密、财务信息等进行保密。8.2保密期限保密期限自合同签订之日起至
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 2023年办公照明项目筹资方案
- 【电信终端产业协会】2024年终端智能化分级研究报告
- 国际物流题库(含参考答案)
- 养老院老人生活娱乐活动组织人员行为规范制度
- 养老院老人健康档案管理制度
- 《动物简笔画的步骤》课件
- 《电子技术基础绪论》课件
- 2024年土地承包经营权流转与农业品牌建设合同范本3篇
- 提成协议书(2篇)
- 2024年版:高级管理职位聘任协议
- 我是小交警(教学设计)-2024-2025 学年六年级上册综合实践活动蒙沪版
- 分形缺陷的电磁波调控
- 2024全球智能家居市场洞察报告
- 艺术中国智慧树知到答案2024年上海戏剧学院
- TZGCSC 009-2024 数字道路路侧雷视一体机技术规范
- 中职汽修专业《汽车维修基础》说课稿
- Unit 6 Meet my family 单元整体教学说课(教学设计)-2024-2025学年人教PEP版英语四年级上册
- 外商投资准入特别管理措施(负面清单)(2024年版)
- 铭记历史 勿忘国耻九一八事变教育主题班会课件
- 气候可行性论证技术规范第8部分:能源化工类园区
- 计算机组装与维护-考试附有答案
评论
0/150
提交评论