版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度绿色生态工程土方劳务分包合同定稿本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方法定代表人1.3合同双方联系方式2.工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程类型3.合同标的3.1土方劳务分包内容3.2土方劳务分包范围3.3土方劳务分包质量要求4.合同工期4.1工期开始时间4.2工期结束时间4.3工期延误责任5.合同价款5.1合同总价5.2付款方式5.3付款时间5.4付款条件6.材料供应6.1材料种类6.2材料供应方式6.3材料质量要求7.施工组织7.1施工方案7.2施工进度计划7.3施工安全措施7.4施工环境保护措施8.质量管理8.1质量标准8.2质量检验8.3质量责任9.安全生产9.1安全生产责任9.2安全生产措施9.3安全事故处理10.环境保护10.1环境保护责任10.2环境保护措施10.3环境污染事故处理11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决机构11.3争议解决期限12.合同解除12.1合同解除条件12.2合同解除程序12.3合同解除后的处理13.合同生效及终止13.1合同生效条件13.2合同终止条件13.3合同终止后的处理14.其他约定事项14.1合同附件14.2合同附件内容14.3合同附件效力第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1合同双方名称甲方:[甲方全称]乙方:[乙方全称]1.2合同双方法定代表人甲方法定代表人:[甲方法定代表人姓名]乙方法定代表人:[乙方法定代表人姓名]1.3合同双方联系方式甲方联系方式:[甲方联系电话]、[甲方电子邮箱]乙方联系方式:[乙方联系电话]、[乙方电子邮箱]2.工程概况2.1工程名称[具体工程名称]2.2工程地点[具体工程地址]2.3工程规模[工程占地面积]、[建筑面积]2.4工程类型[工程类别,如住宅、商业、工业等]3.合同标的3.1土方劳务分包内容[具体土方劳务分包内容,如土方开挖、运输、回填等]3.2土方劳务分包范围[具体土方劳务分包范围,如施工区域、施工深度等]3.3土方劳务分包质量要求[具体质量要求,如压实度、平整度等]4.合同工期4.1工期开始时间[具体工期开始日期]4.2工期结束时间[具体工期结束日期]4.3工期延误责任[明确工期延误的责任归属及处理方式]5.合同价款5.1合同总价[合同总价金额,单位:人民币元]5.2付款方式[付款方式,如分期付款、按进度付款等]5.3付款时间[具体付款时间节点]5.4付款条件[付款条件,如工程验收合格、材料供应到位等]6.材料供应6.1材料种类[所需材料种类,如土方、砂石、水泥等]6.2材料供应方式[材料供应方式,如甲方提供、乙方自行采购等]6.3材料质量要求[材料质量要求标准,如国家标准、行业标准等]7.施工组织7.1施工方案[详细施工方案,包括施工工艺、施工顺序等]7.2施工进度计划[施工进度计划表,包括各阶段工期、完成节点等]7.3施工安全措施[具体安全措施,如安全防护设施、安全培训等]7.4施工环境保护措施[环境保护措施,如噪声控制、粉尘治理等]8.质量管理8.1质量标准[参照国家或行业相关质量标准,如GB、JGJ等]8.2质量检验[质量检验流程,包括自检、互检、专检等]8.3质量责任[明确甲乙双方在质量方面的责任,如不合格处理、返工等]9.安全生产9.1安全生产责任[明确甲乙双方在安全生产方面的责任,包括安全教育培训、安全设施等]9.2安全生产措施[具体安全生产措施,如安全帽、安全带、防护网等]9.3安全事故处理[安全事故报告、调查、处理程序及责任追究]10.环境保护10.1环境保护责任[明确甲乙双方在环境保护方面的责任,如废水、废气、噪声等污染控制]10.2环境保护措施[具体环境保护措施,如防尘网、喷淋系统、绿化等]10.3环境污染事故处理[环境污染事故报告、调查、处理程序及责任追究]11.争议解决11.1争议解决方式[争议解决方式,如协商、调解、仲裁、诉讼等]11.2争议解决机构[争议解决机构,如仲裁委员会、人民法院等]11.3争议解决期限[争议解决期限,如自争议发生之日起一定期限内]12.合同解除12.1合同解除条件[合同解除的具体条件,如违约行为、不可抗力等]12.2合同解除程序[合同解除的具体程序,包括通知、确认等]12.3合同解除后的处理[合同解除后的处理措施,如工程结算、财产返还等]13.合同生效及终止13.1合同生效条件[合同生效的具体条件,如双方签字盖章、合同备案等]13.2合同终止条件[合同终止的具体条件,如工程完工、合同履行完毕等]13.3合同终止后的处理[合同终止后的处理措施,如工程验收、资料归档等]14.其他约定事项14.1合同附件[合同附件清单,如施工图纸、技术规范等]14.2合同附件内容[合同附件的具体内容描述]14.3合同附件效力[合同附件与合同具有同等法律效力]第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义本合同中的“第三方”是指除甲乙双方之外的,为合同的履行提供专业服务或参与合同履行的独立第三方,包括但不限于监理单位、检测机构、咨询顾问、仲裁机构、法律顾问等。15.2第三方介入目的第三方介入的目的是为了确保合同的顺利履行,提高工程质量,保障安全生产,解决合同争议,提供专业咨询等。15.3第三方介入方式15.3.1监理单位甲乙双方同意聘请具有相应资质的监理单位对施工过程进行全程监督,监理单位的职责和权利按照《建设工程监理条例》及相关规定执行。15.3.2检测机构甲乙双方同意聘请具有相应资质的检测机构对施工材料、工程实体进行检测,检测机构的检测结果作为工程质量的重要依据。15.3.3咨询顾问甲乙双方同意聘请咨询顾问提供项目管理、技术支持等服务,咨询顾问的服务内容、费用及成果交付按照双方签订的咨询服务合同执行。15.3.4仲裁机构在合同争议无法通过协商、调解解决时,甲乙双方同意将争议提交至[具体仲裁机构名称]进行仲裁。15.3.5法律顾问甲乙双方在合同履行过程中如需法律支持,可以聘请法律顾问提供法律咨询和代理服务。15.4第三方责任限额15.4.1第三方责任第三方在履行职责过程中,因自身原因导致的责任,由第三方自行承担。15.4.2责任限额第三方对甲乙双方的责任限额,由双方在签订第三方服务合同时约定,并在本合同中予以明确。15.4.3保险第三方应按照相关法律法规购买相应的责任保险,以保障其在履行职责过程中可能发生的风险。16.甲乙双方责任16.1甲方责任甲方应确保第三方提供的服务符合合同要求,并对第三方的服务质量进行监督。16.2乙方责任乙方应积极配合第三方的介入工作,提供必要的协助和条件,并对第三方的介入结果负责。17.第三方与其他各方的关系17.1第三方与甲方的关系第三方与甲方的关系基于服务合同,甲方应按照服务合同约定支付第三方服务费用。17.2第三方与乙方的关系第三方与乙方的关系基于本合同,乙方应按照本合同约定提供第三方介入所需的条件和协助。17.3第三方与合同其他各方的关系第三方与合同其他各方的关系应根据各自的职责和权利划分,第三方在履行职责时,应尊重合同各方的合法权益。18.第三方变更18.1第三方变更条件在合同履行过程中,如因特殊情况需要更换第三方,甲乙双方应协商一致,并书面通知对方。18.2第三方变更程序1.双方协商确定更换的第三方;2.签订新的服务合同或变更协议;3.将变更情况通知合同其他各方;4.协调变更后的工作衔接。18.3第三方变更责任第三方变更后的责任,由变更后的第三方承担,原第三方不再承担相应责任。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:合同双方营业执照副本复印件要求:提供加盖公章的营业执照副本复印件。2.附件二:法定代表人身份证明文件要求:提供法定代表人身份证明文件,如身份证、护照等。3.附件三:授权委托书要求:如委托代理人签订合同,需提供授权委托书。4.附件四:施工图纸及技术规范要求:提供完整的施工图纸及技术规范。5.附件五:工程量清单要求:详细列出工程量及单价。6.附件六:工程进度计划要求:明确各阶段工期及完成节点。7.附件七:材料供应清单要求:详细列出所需材料种类、规格、数量等。8.附件八:安全生产措施及环境保护措施要求:提供详细的安全生产措施及环境保护措施。9.附件九:质量检验报告要求:提供施工过程中质量检验报告。10.附件十:第三方服务合同要求:提供第三方服务合同,包括监理合同、检测合同等。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:甲方未按时支付合同价款责任认定:甲方应按照合同约定支付合同价款,如未按时支付,应向乙方支付违约金,违约金按合同价款的[具体比例]计算。2.违约行为:乙方未按时完成工程责任认定:乙方应按照合同约定完成工程,如未按时完成,应向甲方支付违约金,违约金按工程延误天数及合同价款的[具体比例]计算。3.违约行为:第三方未履行职责责任认定:第三方未履行职责,导致合同无法履行,应由第三方承担违约责任,并赔偿甲乙双方因此遭受的损失。4.违约行为:工程质量不合格责任认定:如工程质量不合格,乙方应负责返工、修复,并承担由此产生的费用。5.违约行为:安全事故发生责任认定:安全事故发生,乙方应承担主要责任,并赔偿由此造成的损失。6.违约行为:环境污染事故发生责任认定:环境污染事故发生,乙方应承担主要责任,并赔偿由此造成的损失。示例说明:1.若甲方未按时支付合同价款,乙方有权要求甲方支付违约金,违约金按合同价款的10%计算。2.若乙方未按时完成工程,导致工期延误5天,乙方应向甲方支付违约金,违约金按工程延误天数及合同价款的5%计算。全文完。2024年度绿色生态工程土方劳务分包合同定稿1本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1分包方基本信息1.2总包方基本信息2.工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程工期3.工程范围及内容3.1土方工程范围3.2劳务分包内容4.工程量及计价方式4.1工程量清单4.2计价方式5.工程进度款支付5.1支付方式5.2支付比例5.3支付时间6.工程验收及质量标准6.1验收标准6.2验收程序6.3质量保证期7.工程安全及环境保护7.1安全责任7.2安全措施7.3环境保护8.合同变更及终止8.1变更程序8.2变更条件8.3合同终止条件9.违约责任9.1违约情形9.2违约责任10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构11.合同解除11.1解除条件11.2解除程序12.合同生效及终止12.1生效条件12.2生效日期12.3终止条件13.其他约定13.1保密条款13.2知识产权条款13.3合同附件14.合同签署及生效日期14.1签署日期14.2生效日期第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1分包方基本信息1.1.1分包方名称:土方工程有限责任公司1.1.2分包方法定代表人:1.1.3分包方注册地址:省市区路号1.1.4分包方联系电话:138xxxx56781.1.5分包方开户银行:银行分行1.1.6分包方银行账号:0561.2总包方基本信息1.2.1总包方名称:建筑工程有限公司1.2.2总包方法定代表人:1.2.3总包方注册地址:省市区路号1.2.4总包方联系电话:139xxxx56781.2.5总包方开户银行:银行分行1.2.6总包方银行账号:0572.工程概况2.1工程名称:绿色生态公园建设项目2.2工程地点:省市区2.3工程规模:占地面积平方米,建筑面积平方米2.4工程工期:自2024年1月1日起至2024年12月31日止3.工程范围及内容3.1土方工程范围:包括场地平整、土方挖运、回填、排水等3.2劳务分包内容:提供施工人员、机械设备、材料供应等4.工程量及计价方式4.1工程量清单:详见附件一《工程量清单》4.2计价方式:按实际完成工程量,采用单价合同方式计算5.工程进度款支付5.1支付方式:按月进度支付5.2支付比例:每月完成工程量的%5.3支付时间:每月日前6.工程验收及质量标准6.1验收标准:按照国家相关标准和规范执行6.2验收程序:由总包方组织验收,分包方配合6.3质量保证期:自工程验收合格之日起,质保期为个月7.工程安全及环境保护7.1安全责任:分包方负责施工现场的安全管理,确保施工安全7.2安全措施:制定安全施工方案,配备必要的安全设施7.3环境保护:遵守国家环境保护法规,采取措施减少施工对环境的影响8.合同变更及终止8.1变更程序8.1.1合同变更需经双方协商一致,以书面形式提出8.1.2变更内容应明确,包括变更的原因、范围、期限等8.1.3变更协议应作为合同附件,与原合同具有同等法律效力8.2变更条件8.2.1因不可抗力导致工程进度延误8.2.2因设计变更或工程量增减8.2.3因政府政策调整或法律法规变化8.3合同终止条件8.3.1合同约定的工程完工并验收合格8.3.2因一方违约导致合同无法履行8.3.3双方协商一致决定终止合同9.违约责任9.1违约情形9.1.1分包方未按约定时间完成工程9.1.2分包方提供的材料或设备不符合质量标准9.1.3分包方未履行安全生产责任9.2违约责任9.2.1违约方应承担违约责任,赔偿守约方损失9.2.2违约金计算标准:按合同总价款的%计算9.2.3违约方应承担因违约造成的全部责任和费用10.争议解决10.1争议解决方式10.1.1通过友好协商解决10.1.2协商不成的,提交仲裁委员会仲裁10.1.3仲裁裁决为终局裁决,对双方具有约束力10.2争议解决机构10.2.1仲裁委员会10.2.2地址:省市区路号10.2.3联系电话:011.合同解除11.1解除条件11.1.1一方严重违约,另一方有权解除合同11.1.2因不可抗力导致合同无法履行11.1.3双方协商一致决定解除合同11.2解除程序11.2.1解除合同需以书面形式通知对方11.2.2解除合同后,双方应尽快进行结算11.2.3解除合同不影响双方因违约产生的权利12.合同生效及终止12.1生效条件12.1.1双方签署合同,并经双方盖章或签字12.1.2合同经省市区市场监督管理局备案12.2生效日期12.2.1合同签署之日起生效12.3终止条件12.3.1合同约定的工程完工并验收合格12.3.2因一方违约导致合同无法履行12.3.3双方协商一致决定终止合同13.其他约定13.1保密条款13.1.1双方对本合同内容负有保密义务13.1.2未经对方同意,不得向任何第三方泄露13.2知识产权条款13.2.1合同中涉及的技术秘密和商业秘密,未经对方同意,不得擅自使用或泄露13.3合同附件13.3.1本合同附件包括但不限于:《工程量清单》、《施工方案》、《质量保证书》等14.合同签署及生效日期14.1签署日期14.1.1分包方签署日期:____年____月____日14.1.2总包方签署日期:____年____月____日14.2生效日期14.2.1合同自双方签署之日起生效第二部分:第三方介入后的修正1.第三方定义1.1第三方是指在本合同履行过程中,由甲乙双方邀请或同意介入合同关系,提供咨询、监理、检验、评估、调解等服务的外部机构或个人。1.2.1工程咨询公司1.2.2工程监理公司1.2.3质量检测机构1.2.4造价咨询公司1.2.5争议调解机构1.2.6其他经甲乙双方认可的第三方机构或个人2.第三方责任限额2.1第三方的责任限额由甲乙双方在合同中约定,并在第三方介入协议中明确。2.2.1第三方的资质和经验2.2.2第三方提供服务的性质和范围2.2.3合同总价款和工程风险程度3.第三方责任界定3.1第三方的责任应限于其在合同中明确的服务范围内,对于超出其服务范围的行为或结果,第三方不承担责任。3.2第三方在履行服务过程中,应遵守国家法律法规、行业规范和合同约定,确保其服务质量和效率。4.第三方介入程序4.1甲乙双方协商一致后,确定第三方介入合同关系。4.2甲乙双方应与第三方签订第三方介入协议,明确第三方的权利、义务和责任。4.3第三方介入协议作为本合同的附件,与本合同具有同等法律效力。5.第三方权利5.1第三方有权根据合同约定,对甲乙双方的行为进行监督和检查。5.2第三方有权根据合同约定,提出合理化建议和改进措施。5.3第三方有权要求甲乙双方提供必要的信息和资料。6.第三方义务6.1第三方应按照合同约定,提供专业、公正、客观的服务。6.2第三方应保守甲乙双方的商业秘密和隐私。6.3第三方应及时向甲乙双方报告服务过程中的重大事项。7.第三方与其他各方的划分说明7.1第三方与甲乙双方之间是服务与被服务的法律关系。7.2第三方与工程项目的其他参与方(如供应商、分包商等)之间没有直接的法律关系,其服务仅针对甲乙双方。7.3第三方在履行服务过程中,应尊重其他参与方的合法权益,不得损害其利益。8.第三方介入后的额外条款及说明8.1.1明确第三方的服务范围、内容和期限。8.1.2约定第三方服务费用的支付方式和标准。8.1.3规定第三方服务过程中出现争议的解决机制。8.2.1第三方具备履行合同所需的专业资质和能力。8.2.2第三方服务费用合理,并与市场行情相符。8.2.3第三方服务不损害甲乙双方的合法权益。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.工程量清单详细要求:列明所有分部分项工程量,包括工程名称、规格、数量、计量单位等。说明:工程量清单是合同计价的基础,应确保准确无误。2.施工方案详细要求:包括施工组织设计、施工工艺流程、施工进度计划、安全生产措施等。说明:施工方案是指导施工的重要文件,应确保安全、合理、高效。3.质量保证书详细要求:明确工程质量标准、检验方法、保修期限等。说明:质量保证书是确保工程质量的重要依据。4.安全生产协议详细要求:明确双方安全生产责任、安全措施、事故处理等。说明:安全生产协议是保障施工安全的重要文件。5.付款计划表详细要求:列明工程进度款支付时间、金额、支付方式等。说明:付款计划表是确保工程进度款按时支付的重要依据。6.第三方介入协议详细要求:明确第三方服务内容、期限、费用、责任等。说明:第三方介入协议是规范第三方服务行为的重要文件。7.合同变更协议详细要求:记录合同变更的内容、原因、时间、双方签字等。说明:合同变更协议是合同履行过程中对合同内容进行调整的书面文件。8.争议解决协议详细要求:明确争议解决方式、机构、程序等。说明:争议解决协议是解决合同履行过程中争议的重要文件。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为1.1分包方未按约定时间完成工程1.2分包方提供的材料或设备不符合质量标准1.3分包方未履行安全生产责任1.4总包方未按时支付工程进度款1.5第三方未按约定提供专业服务2.责任认定标准2.1违约行为的认定应以合同约定和实际情况为依据。2.2责任认定标准应遵循公平、公正、合理原则。3.违约责任认定示例3.1分包方未按约定时间完成工程,导致工程延期。责任认定:分包方应承担违约责任,支付违约金,并赔偿由此给总包方造成的损失。3.2分包方提供的材料不合格,导致工程质量问题。责任认定:分包方应承担违约责任,更换合格材料,并赔偿由此给总包方造成的损失。3.3第三方未按约定提供专业服务,导致工程质量问题。责任认定:第三方应承担违约责任,重新提供专业服务,并赔偿由此给甲乙双方造成的损失。全文完。2024年度绿色生态工程土方劳务分包合同定稿2本合同目录一览1.定义和解释1.1术语定义1.2合同术语解释2.双方信息2.1分包方信息2.2总包方信息2.3监理单位信息3.工程概况3.1工程名称3.2工程地点3.3工程规模3.4工程内容4.合同标的4.1分包工程范围4.2工程质量标准4.3工程进度要求5.合同价格5.1计价方式5.2计价依据5.3付款方式及时间5.4价格调整条款6.施工准备与实施6.1施工组织设计6.2施工进度计划6.3施工安全措施6.4施工环境保护措施7.材料设备供应7.1材料供应责任7.2设备供应责任7.3材料设备质量要求8.施工变更8.1变更程序8.2变更费用处理8.3变更期限9.质量管理9.1质量控制要求9.2质量验收标准9.3质量问题处理10.工程验收10.1验收程序10.2验收标准10.3验收期限11.违约责任11.1违约行为11.2违约责任承担11.3违约赔偿12.争议解决12.1争议解决方式12.2争议解决程序12.3争议解决地点13.合同解除13.1解除条件13.2解除程序13.3解除后的责任承担14.合同生效、终止及保存14.1合同生效条件14.2合同终止条件14.3合同保存期限第一部分:合同如下:1.定义和解释1.1术语定义1.1.1“本合同”指《2024年度绿色生态工程土方劳务分包合同》。1.1.2“分包方”指承担本合同中土方劳务施工任务的单位。1.1.3“总包方”指负责本合同中绿色生态工程整体施工任务的单位。1.1.4“监理单位”指对工程实施全过程进行监督管理的单位。1.2合同术语解释1.2.1“工程地点”指合同中明确规定的施工地点。1.2.2“工程规模”指合同中约定的土方劳务施工量。1.2.3“工程内容”指合同中约定的土方开挖、运输、填埋等具体施工任务。2.双方信息2.1分包方信息2.1.1分包方名称:[分包方名称]2.1.2分包方法定代表人:[法定代表人姓名]2.1.3分包方注册地址:[注册地址]2.2总包方信息2.2.1总包方名称:[总包方名称]2.2.2总包方法定代表人:[法定代表人姓名]2.2.3总包方注册地址:[注册地址]2.3监理单位信息2.3.1监理单位名称:[监理单位名称]2.3.2监理单位法定代表人:[法定代表人姓名]2.3.3监理单位注册地址:[注册地址]3.工程概况3.1工程名称:[工程名称]3.2工程地点:[工程地点]3.3工程规模:[工程规模]3.4工程内容:包括但不限于土方开挖、运输、填埋等。4.合同标的4.1分包工程范围:[具体分包工程范围描述]4.2工程质量标准:符合国家及行业相关质量标准,满足设计要求。4.3工程进度要求:[具体工程进度要求描述]5.合同价格5.1计价方式:[计价方式,如单价合同、总价合同等]5.2计价依据:[计价依据,如市场行情、工程量清单等]5.3付款方式及时间:[付款方式及时间,如分阶段付款、竣工后付款等]5.4价格调整条款:[价格调整条款,如材料价格波动、人工费用调整等]6.施工准备与实施6.1施工组织设计:[施工组织设计要求,如施工方案、进度计划等]6.2施工进度计划:[施工进度计划,包括各阶段的时间节点和任务分解]6.3施工安全措施:[施工安全措施,如安全管理制度、防护设施等]6.4施工环境保护措施:[施工环境保护措施,如噪音控制、粉尘治理等]7.材料设备供应7.1材料供应责任:[分包方负责材料的采购、供应和质量控制]7.2设备供应责任:[分包方负责施工所需设备的采购、租赁和维护]7.3材料设备质量要求:[材料设备质量要求,符合国家及行业相关标准]8.施工变更8.1变更程序8.1.1变更申请:任何一方提出变更请求时,应向对方提交书面变更申请。8.1.2变更审批:变更申请经双方协商一致后,由监理单位审批。8.2变更费用处理8.2.1变更费用根据实际发生的人工、材料、机械等成本计算。8.2.2变更费用在合同价格中单独列项,按变更审批后的金额支付。8.3变更期限8.3.1变更应在合同履行期间内提出,最迟不得晚于工程验收前一个月。9.质量管理9.1质量控制要求9.1.1分包方应建立健全质量管理体系,确保工程质量符合合同约定。9.1.2施工过程中,分包方应定期进行质量检查,发现问题及时整改。9.2质量验收标准9.2.1质量验收标准应符合国家及行业相关标准。9.2.2质量验收应在监理单位的监督下进行。9.3质量问题处理9.3.1质量问题一经发现,应立即停止施工,进行整改。9.3.2整改后的工程需经监理单位验收合格后方可继续施工。10.工程验收10.1验收程序10.1.1验收应在工程完工后,由监理单位组织进行。10.1.2验收合格后,由监理单位出具验收报告。10.2验收标准10.2.1验收标准应符合合同约定和设计要求。10.2.2验收应包括工程实体质量、施工资料、技术文件等方面。10.3验收期限10.3.1验收期限自工程完工之日起,不超过三个月。11.违约责任11.1违约行为11.1.1分包方未按合同约定完成工程任务。11.1.2分包方提供的材料、设备不符合质量要求。11.1.3分包方违反施工安全规定,造成安全事故。11.2违约责任承担11.2.1违约方应承担违约责任,包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。11.2.2违约金按合同价格的[比例]计算。11.3违约赔偿11.3.1违约赔偿应在违约行为发生后,由受损方提出书面索赔。11.3.2索赔应在收到书面索赔后[天数]内处理完毕。12.争议解决12.1争议解决方式12.1.1双方应友好协商解决争议。12.1.2协商不成的,可向合同签订地人民法院提起诉讼。12.2争议解决程序12.2.1争议发生后,双方应在[天数]内提出书面争议解决请求。12.2.2双方应积极协商,争取在[天数]内达成和解。12.3争议解决地点12.3.1争议解决地点为合同签订地。13.合同解除13.1解除条件13.1.1合同一方严重违约。13.1.2因不可抗力导致合同无法履行。13.2解除程序13.2.1提出解除方应向对方发出书面解除通知。13.2.2解除通知发出后,合同自通知到达对方时解除。13.3解除后的责任承担14.合同生效、终止及保存14.1合同生效条件14.1.1双方签字盖章后,合同自签订之日起生效。14.2合同终止条件14.2.1工程验收合格,合同履行完毕。14.2.2合同解除。14.3合同保存期限14.3.1合同自签订之日起保存[年数]年。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义15.1.1第三方指除甲、乙双方外的其他单位或个人,包括但不限于中介方、咨询方、监理方、检测方等。15.1.2第三方介入指甲、乙双方同意第三方在合同履行过程中提供相关服务或协助。15.2第三方介入条件15.2.1甲、乙双方协商一致,同意第三方介入。15.2.2第三方具备相应的资质和能力,能够满足合同要求。15.3第三方介入程序15.3.1第三方介入前,甲、乙双方应与第三方签订书面协议,明确双方的权利和义务。15.3.2第三方介入后,应接受甲、乙双方的监督和管理。16.第三方责任16.1第三方责任限额16.1.1第三方在合同履行过程中产生的责任,由其自行承担。16.1.2第三方责任限额由甲、乙双方与第三方在书面协议中约定。16.1.3第三方责任限额不得超过合同总价的[百分比]。16.2第三方责任认定16.2.1第三方责任由甲、乙双方共同认定,必要时可委托第三方进行鉴定。16.2.2第三方责任认定后,甲、乙双方应按照合同约定处理。17.第三方权利17.1第三方权利保障17.1.1第三方在合同履行过程中享有的权利,由甲、乙双方共同保障。17.1.2第三方有权要求甲、乙双方按照协议履行义务。17.2第三方权利行使17.2.1第三方权利行使应遵循诚实信用原则。17.2.2第三方权利行使不得损害甲、乙双方的合法权益。18.第三方与其他各方的划分18.1第三方与甲方的划分18.1.1第三方对甲方承担的责任,甲方应予以协助和配合。18.1.2第三方与甲方之间的争议,甲方有权介入调解。18.2第三方与乙方的划分18.2.1第三方对乙方承担的责任,乙方应予以协助和配合。18.2.2第三方与乙方之间的争议,乙方有权介入调解。18.3第三方与甲乙双方的划分18.3.1第三方对甲乙双方均承担的责任,甲乙双方应共同承担责任。18.3.2第三方对甲乙双方各自承担的责任,甲乙双方应各自承担责任。19.第三方介入的合同变更19.1合同变更程序19.1.1第三方介入导致合同内容变更时,甲、乙双方应与第
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 热工基础习题库含答案
- 养老院老人生日庆祝活动制度
- 2024年度智慧城市安防监控系统采购合同3篇
- 房建安全协议书范文(2篇)
- 2024年版绿化建设项目协议样本版B版
- 2024年塔吊司机劳动保护与技能考核协议2篇
- 2024年汽车配件绿色环保材料研发与应用合同3篇
- 2024年店铺转让合同纠纷解决3篇
- 2024年度企业委托院校定制化人才培养与就业对接合同3篇
- 2024年环保产业投资借款合同3篇
- 冬季防溺水安全教育主题班会课件
- 1微波炉原理与维修
- 乌鸦喝水(绘本)
- 森林生态课后思考题课后一题答案薛建辉
- 市政污水管网工程监理实施细则
- 沟拐加油站试生产方案
- 介绍辽宁营口的PPT模板
- 山东省烟台市2023-2024学年三上数学期末含答案
- 食材配送供货计划方案(10篇)
- 主体幸福感模型的理论建构
- 广东建材产品见证取样检测要求及送检办法
评论
0/150
提交评论