简易劳务分包协议书范本

简易劳务分包协议书范本合同目录第一章总则1.1本协议的签订依据1.2定义与解释1.3各方的权利和义务第二章劳务内容2.1劳务分包范围2.2劳务交付要求2.3劳务分包价的确定第三章合同履行3.1劳务交付时间3.2分包方的劳动力配置3.3工程质量标准第四章合同价格与支付4.1劳务分包价格4.2价格调整4.3支付方式和时间第五章工期与进度5.1工期要求5.2进度计划5.3工期延误的处理第六章质量与检验6.1质量标准6.2检验程序6.3质量问题的处理第七章安全生产与环保7.1安全生产要求7.2环保要求7.3安全事故的处理第八章违约责任8.1分包方的违约责任8.2总包方的违约责任8.3不可抗力导致的违约第九章争议解决9.1争议解决方式9.2仲裁9.3诉讼第十章合同的变更与解除10.1合同变更的条件10.2合同解除的条件10.3变更和解除的程序第十一章附则11.1合同的生效11.2合同的终止11.3合同的保管第十二章权利与义务的转让12.1权利的转让12.2义务的转让12.3转让的程序第十三章保密条款13.1保密信息的范围13.2保密义务13.3保密信息的例外第十四章其他约定14.1技术与资料共享14.2合作开发与知识产权14.3不可抗力事件的处理合同编号_________第一章总则1.1本协议的签订依据1.2定义与解释1.3各方的权利和义务第二章劳务内容2.1劳务分包范围2.2劳务交付要求2.3劳务分包价的确定第三章合同履行3.1劳务交付时间3.2分包方的劳动力配置3.3工程质量标准第四章合同价格与支付4.1劳务分包价格4.2价格调整4.3支付方式和时间第五章工期与进度5.1工期要求5.2进度计划5.3工期延误的处理第六章质量与检验6.1质量标准6.2检验程序6.3质量问题的处理第七章安全生产与环保7.1安全生产要求7.2环保要求7.3安全事故的处理第八章违约责任8.1分包方的违约责任8.2总包方的违约责任8.3不可抗力导致的违约第九章争议解决9.1争议解决方式9.2仲裁9.3诉讼第十章合同的变更与解除10.1合同变更的条件10.2合同解除的条件10.3变更和解除的程序第十一章附则11.1合同的生效11.2合同的终止11.3合同的保管第十二章权利与义务的转让12.1权利的转让12.2义务的转让12.3转让的程序第十三章保密条款13.1保密信息的范围13.2保密义务13.3保密信息的例外第十四章其他约定14.1技术与资料共享14.2合作开发与知识产权14.3不可抗力事件的处理甲方（总包方）：________________授权代表（签字）：_______________日期：_______________________乙方（分包方）：________________授权代表（签字）：_______________日期：_______________________丙方（见证方）：________________授权代表（签字）：_______________日期：_______________________多方为主导时的，附件条款及说明1.当甲方为主导时，增加的多项条款及说明1.1甲方指令变更的处理甲方有权根据工程实际情况变更劳务分包内容或要求。分包方应在收到甲方变更通知后，按照甲方的要求及时调整劳务内容。变更导致的额外费用或时间延误，按照甲乙双方协商确定的方式进行赔偿或调整。1.2甲方监督与检查甲方有权对分包方的劳务实施进行监督和检查，确保劳务质量、安全及进度符合合同要求。分包方应积极配合甲方的监督和检查，提供必要的信息和资料。1.3甲方提供的设施与服务甲方应向分包方提供施工场地、临时设施、施工设备等必要的支持与服务。若甲方未能提供上述设施或服务，导致分包方损失或工程进度延误，甲方应承担相应的赔偿责任。2.当乙方为主导时，增加的多项条款及说明2.1乙方劳务质量保障乙方应按照合同约定的质量标准提供劳务，确保工程质量符合要求。若工程质量出现问题，乙方应负责修复并承担由此产生的费用。2.2乙方劳动力配置与培训乙方应根据合同约定的劳务内容，合理配置劳动力，并提供必要的培训。确保劳动力的技能和素质满足工程要求。2.3乙方进度与工期保障乙方应按照合同约定的进度计划和工期要求，合理安排劳务人员的作业。若乙方原因导致工期延误，应按照甲乙双方协商确定的方式进行赔偿。3.当有第三方中介时，增加的多项条款及说明3.1第三方中介的职责与义务第三方中介作为合同的见证方，负责监督合同的履行，协助解决合同争议，确保合同各方利益的平衡。3.2第三方中介的独立性第三方中介应保持独立性，不受合同任何一方的操控或影响。第三方中介应公正、公平地处理合同争议，并提供专业的建议。3.3第三方中介的费用与报酬第三方中介的费用由甲乙双方协商确定，并在合同中明确。第三方中介的报酬根据其工作量和质量进行支付，具体标准和支付方式在合同中约定。附件及其他补充说明一、附件列表：1.劳务分包范围详细说明2.工程质量标准规范3.安全生产与环保要求规范4.工程进度计划表5.劳动力配置与培训资料6.合同价格详细计算公式7.支付时间表与支付凭证8.争议解决方式及相关法律规定9.合同变更与解除的申请流程10.保密协议及相关保密资料11.技术与资料共享协议12.知识产权归属与保护协议13.不可抗力事件证明文件14.合同履行过程中的相关凭证与记录二、违约行为及认定：1.甲方未按照约定时间提供施工场地、临时设施、施工设备等导致乙方损失或工程进度延误。2.乙方未按照约定质量标准提供劳务，导致工程质量问题。3.乙方未按照约定进度计划完成劳务，导致工期延误。4.分包方未按照约定提供劳动力，或劳动力配置不合理。5.分包方未按照约定完成劳务内容，导致工程质量或进度问题。6.任何一方未按照约定履行合同义务，导致合同无法履行或产生额外费用。7.第三方中介未保持独立性，受到合同任何一方操控或影响。8.第三方中介未公正、公平地处理合同争议。三、法律名词及解释：1.劳务分包：指甲方将部分工程劳务转包给乙方完成的行为。2.分包方：承担劳务分包责任的乙方。3.总包方：将部分工程劳务分包给分包方的甲方。4.工期延误：指工程实际完成时间超过合同约定的完成时间。5.质量问题：指工程质量不符合合同约定的质量标准。7.第三方中介：指独立于甲乙双方的见证方，负责监督合同履行和解决合同争议。8.不可抗力：指无法预见、无法避免、无法克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.遇到甲方未按时提供施工场地等问题，乙方应与甲方沟通协商，争取尽快解决问题。如协商无果，可依法向中介机构申请调解或向法院提起诉讼。2.遇到乙方未按质按量完成劳务等问题，甲方有权要求乙方立即整改或采取其他补救措施，如延迟付款、索赔等。3.遇到工期延误，甲乙双方应协商调整工期和费用，如协商无果，可依法向中介机构申请调解或向法院提起诉讼。4.遇到合同争议，各方应尝试协商解决。如协商无果，可向第三方中介申请调解，调解不成的，可以向法院提起诉讼。5.遇到不可抗力事件，各方应按合同约定