工程机械承包招标事宜

工程机械承包招标事宜合同目录第一章总则1.1合同背景与目的1.2定义与解释1.3合同适用法律1.4合同的生效与终止第二章招标条件2.1招标人的资格与权利2.2投标人的资格与条件2.3招标文件的获取2.4招标文件的澄清与修改第三章投标与投标文件3.1投标须知3.2投标文件的组成3.3投标文件的提交3.4投标文件的保密第四章评标与中标4.1评标委员会组成与职责4.2评标原则与方法4.3中标条件与程序4.4中标通知与合同签订第五章合同的履行5.1承包人的主要义务5.2发包人的主要义务5.3合同的变更与解除5.4违约责任与争议解决第六章工程机械的交付与使用6.1机械设备的交付时间与地点6.2机械设备的使用与管理6.3机械设备的维护与保养6.4机械设备的退换与赔偿第七章工程质量与验收7.1工程质量标准7.2工程验收程序与方法7.3工程质量问题的处理7.4工程保修与保修期第八章合同价款与支付8.1合同价款的确定8.2支付方式与支付时间8.3价款调整的条件与方法8.4预付款与尾款支付第九章税费与保险9.1合同税费的承担9.2保险的购买与理赔9.3保险事故的处理9.4保险费用的支付第十章违约责任与赔偿10.1违约行为与责任10.2赔偿金额的计算与支付10.3违约金的支付10.4因不可抗力导致的违约第十一章争议解决11.1争议的解决方式11.2仲裁机构的选定11.3仲裁程序与裁决执行11.4法院诉讼第十二章合同的转让与分包12.1合同转让的条件与程序12.2分包的允许与限制12.3分包合同的签订与履行12.4分包商的违约责任第十三章附则13.1合同的生效条件13.2合同的保管与复印13.3合同的修改与补充13.4合同解除的条件与程序第十四章合同附件14.1招标文件14.2投标文件14.3中标通知书14.4合同专用条款合同编号：_________第一章总则1.1合同背景与目的1.2定义与解释1.3合同适用法律1.4合同的生效与终止第二章招标条件2.1招标人的资格与权利2.2投标人的资格与条件2.3招标文件的获取2.4招标文件的澄清与修改第三章投标与投标文件3.1投标须知3.2投标文件的组成3.3投标文件的提交3.4投标文件的保密第四章评标与中标4.1评标委员会组成与职责4.2评标原则与方法4.3中标条件与程序4.4中标通知与合同签订第五章合同的履行5.1承包人的主要义务5.2发包人的主要义务5.3合同的变更与解除5.4违约责任与争议解决第六章工程机械的交付与使用6.1机械设备的交付时间与地点6.2机械设备的使用与管理6.3机械设备的维护与保养6.4机械设备的退换与赔偿第七章工程质量与验收7.1工程质量标准7.2工程验收程序与方法7.3工程质量问题的处理7.4工程保修与保修期第八章合同价款与支付8.1合同价款的确定8.2支付方式与支付时间8.3价款调整的条件与方法8.4预付款与尾款支付第九章税费与保险9.1合同税费的承担9.2保险的购买与理赔9.3保险事故的处理9.4保险费用的支付第十章违约责任与赔偿10.1违约行为与责任10.2赔偿金额的计算与支付10.3违约金的支付10.4因不可抗力导致的违约第十一章争议解决11.1争议的解决方式11.2仲裁机构的选定11.3仲裁程序与裁决执行11.4法院诉讼第十二章合同的转让与分包12.1合同转让的条件与程序12.2分包的允许与限制12.3分包合同的签订与履行12.4分包商的违约责任第十三章附则13.1合同的生效条件13.2合同的保管与复印13.3合同的修改与补充13.4合同解除的条件与程序第十四章合同附件14.1招标文件14.2投标文件14.3中标通知书14.4合同专用条款[合同方签字区域]甲方签字：______________________日期：______________________乙方签字：______________________日期：______________________多方为主导时的，附件条款及说明一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明1.1甲方指定乙方的工程机械承包商地位，乙方需按照甲方的要求完成工程机械的交付、使用及维护等工作。1.2甲方有权对乙方的工程机械承包商地位进行评估，如乙方未能达到甲方要求的标准，甲方有权解除合同。1.3甲方应按照合同约定及时支付合同价款，否则乙方有权暂停合同的履行。1.4甲方应按照合同约定提供工程机械的交付时间与地点，否则乙方有权要求甲方支付违约金。二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明2.1乙方应按照合同约定提供符合质量标准的工程机械，否则甲方有权要求乙方支付违约金。2.2乙方应按照合同约定及时完成工程机械的交付，否则甲方有权要求乙方支付违约金。2.3乙方应按照合同约定负责工程机械的使用与管理，确保机械设备的正常运行。2.4乙方应按照合同约定负责工程机械的维护与保养，确保机械设备的性能稳定。三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明3.1第三方中介应按照合同约定负责招标、投标、评标等环节的组织与协调工作。3.2第三方中介应按照合同约定确保招标过程的公开、公平、公正，否则甲方有权要求第三方中介承担相应的法律责任。3.3第三方中介应按照合同约定协助甲方、乙方履行合同义务，如未能达到甲方、乙方要求，甲方、乙方有权要求第三方中介承担相应的法律责任。3.4第三方中介应按照合同约定收取中介费用，如乙方未能按照合同约定支付中介费用，甲方有权解除合同。附件及其他补充说明一、附件列表：1.招标文件2.投标文件3.中标通知书4.合同专用条款5.工程机械交付清单6.工程质量验收标准7.保险单据8.投标保证金收据9.合同价款支付凭证10.违约金计算公式11.工程保修条款12.争议解决机构资质证明13.分包合同副本14.合同解除协议二、违约行为及认定：1.甲方未按约定时间支付合同价款2.乙方未按约定时间交付工程机械3.乙方提供的工程机械不符合质量标准4.乙方未按约定进行工程机械的维护与保养5.乙方未经甲方同意擅自转让合同权利或义务6.乙方未按约定完成工程质量目标7.甲方未按约定提供施工场地或施工条件8.甲方未按约定支付预付款或尾款9.甲方未经乙方同意擅自解除合同10.第三方中介未按约定组织招标、评标活动11.第三方中介未按约定协助甲方、乙方履行合同义务12.第三方中介收取中介费用不符合约定三、法律名词及解释：1.合同违约：指合同一方或双方未履行合同约定的义务。2.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。3.合同解除：指合同一方或双方根据合同约定或法律规定，终止合同关系。4.违约金：指违约方按照合同约定向守约方支付的赔偿金。5.仲裁：指合同双方约定将合同争议提交仲裁机构进行裁决。6.法院诉讼：指合同双方将合同争议提交法院进行审理。7.分包：指承包商将其合同范围内的一部分工作委托给其他承包商完成。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程机械交付延误：与乙方协商延期交付，并根据合同约定要求赔偿违约金。2.工程质量不达标：要求乙方进行整改，直至达到合同约定的质量标准。3.合同价款支付纠纷：查看支付凭证，核实支付金额，与甲方协商解决。4.合同变更或解除：双方协商一致，签订变更或解除协议，并进行备案。5.第三方中介服务不到位：与第三方中介协商，要求其履行合同义务，或寻求法律途径维权