电气安装工程分包协议格式

电气安装工程分包协议格式合同目录第一章总则1.1合同签订依据1.2定义与解释1.3合同文件的优先顺序1.4法律的适用1.5合同的生效第二章工程概况2.1工程描述2.2工程地点2.3工程时间安排2.4工程目标与标准第三章分包商的义务与责任3.1分包商的资质与能力3.2分包商的工作范围3.3分包商的工程进度3.4分包商的工程质量3.5分包商的安全责任第四章业主的责任与义务4.1业主的配合与支持4.2业主的工程变更4.3业主的付款责任4.4业主的质量监督4.5业主的安全监督第五章合同价格与支付5.1合同价格的确定5.2付款进度与条件5.3价格调整的条件5.4业主的扣款权利5.5税金与费用第六章工程变更与调整6.1工程变更的条件6.2工程变更的程序6.3工程变更的费用与时间调整6.4工程暂停与复工6.5工程终止与解除第七章技术与质量要求7.1技术文件的提供7.2施工工艺与技术规范7.3质量控制与检查7.4质量问题的处理7.5工程验收与交付第八章安全与环境保护8.1安全规范与标准8.2分包商的安全管理8.3安全事故的处理8.4环境保护的要求8.5职业健康安全第九章违约责任与争议解决9.1违约行为的认定9.2违约责任的处理9.3争议的解决方式9.4法律诉讼与仲裁第十章一般条款10.1信息的保密10.2不可抗力10.3合同的转让10.4合同的解除10.5审计与检查第十一章合同的终止与解除11.1合同终止的条件11.2合同解除的程序11.3合同终止后的义务11.4合同终止的费用处理第十二章附则12.1合同的生效条件12.2合同的修改与补充12.3合同的废止与替代12.4合同的分包与转包第十三章附件13.1技术图纸与文件13.2工程量清单13.3分包商资质证明文件13.4业主提供的材料与设备清单第十四章签署页14.1合同签署人14.2日期14.3签字盖章合同编号_________第一章总则第一条款合同签订依据第二条款定义与解释第三条款合同文件的优先顺序第四条款法律的适用第五条款合同的生效第二章工程概况第一条款工程描述第二条款工程地点第三条款工程时间安排第四条款工程目标与标准第三章分包商的义务与责任第一条款分包商的资质与能力第二条款分包商的工作范围第三条款分包商的工程进度第四条款分包商的工程质量第五条款分包商的安全责任第四章业主的责任与义务第一条款业主的配合与支持第二条款业主的工程变更第三条款业主的付款责任第四条款业主的质量监督第五条款业主的安全监督第五章合同价格与支付第一条款合同价格的确定第二条款付款进度与条件第三条款价格调整的条件第四条款业主的扣款权利第五条款税金与费用第六章工程变更与调整第一条款工程变更的条件第二条款工程变更的程序第三条款工程变更的费用与时间调整第四条款工程暂停与复工第五条款工程终止与解除第七章技术与质量要求第一条款技术文件的提供第二条款施工工艺与技术规范第三条款质量控制与检查第四条款质量问题的处理第五条款工程验收与交付第八章安全与环境保护第一条款安全规范与标准第二条款分包商的安全管理第三条款安全事故的处理第四条款环境保护的要求第五条款职业健康安全第九章违约责任与争议解决第一条款违约行为的认定第二条款违约责任的处理第三条款争议的解决方式第四条款法律诉讼与仲裁第十章一般条款第一条款信息的保密第二条款不可抗力第三条款合同的转让第四条款合同的解除第五条款审计与检查第十一章合同的终止与解除第一条款合同终止的条件第二条款合同解除的程序第三条款合同终止后的义务第四条款合同终止的费用处理第十二章附则第一条款合同的生效条件第二条款合同的修改与补充第三条款合同的废止与替代第四条款合同的分包与转包第十三章附件第一条款技术图纸与文件第二条款工程量清单第三条款分包商资质证明文件第四条款业主提供的材料与设备清单第十四章签署页第一条款合同签署人第二条款日期第三条款签字盖章多方为主导时的，附件条款及说明一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明1.甲方指定分包商条款甲方有权指定分包商进行特定工作范围的施工。乙方应无条件接受甲方的分包商指定，并按照甲方的要求提供必要的配合与支持。2.甲方工程变更条款甲方有权根据工程需要对工程进行变更。乙方应积极响应甲方的变更要求，并按照甲方的指示进行相应的调整。甲方应承担因工程变更产生的额外费用。3.甲方质量监督条款甲方有权对乙方的施工质量进行监督与检查。乙方应配合甲方的质量监督工作，提供相关资料，并按照甲方的要求进行整改。4.甲方进度控制条款甲方有权对乙方的工程进度进行控制与调整。乙方应按照甲方的要求完成施工任务，确保工程按时交付。5.甲方付款条件条款甲方有权确定付款进度与条件。乙方应按照甲方的付款要求，提供相应的进度报告与发票，以便甲方进行付款。二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明1.乙方施工质量保障条款乙方应对施工质量负全责。乙方应按照约定的施工工艺与技术规范进行施工，确保工程质量符合甲方的要求。2.乙方工程进度保障条款乙方应保证工程按照约定的时间进度进行。乙方应制定详细的施工计划，并及时向甲方报告工程进度。3.乙方安全责任条款乙方应对施工现场的安全负全责。乙方应制定并执行严格的安全管理制度，确保施工现场的安全。4.乙方保密条款乙方应对与工程相关的甲方信息保密。乙方不得泄露甲方的商业秘密、技术秘密以及其他敏感信息。5.乙方不可抗力条款乙方在遇到不可抗力情况时，应立即通知甲方，并根据甲方要求采取相应措施。乙方不得因不可抗力原因延误工程进度或拒绝履行合同义务。三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明1.第三方中介职责条款第三方中介应负责协调甲乙双方的关系，协助解决合同履行过程中的问题。第三方中介应公正、中立地处理甲乙双方的争议。2.第三方中介费用条款第三方中介的费用应由甲乙双方根据实际情况协商承担。双方可在合同中约定费用分担的比例或方式。3.第三方中介的赔偿责任条款若第三方中介在履行协调职责过程中出现失误，导致甲乙双方损失，第三方中介应承担相应的赔偿责任。4.第三方中介的保密条款第三方中介应对与工程相关的甲方信息保密。中介不得泄露甲方的商业秘密、技术秘密以及其他敏感信息。5.第三方中介的不可抗力条款第三方中介在遇到不可抗力情况时，应立即通知甲乙双方，并根据甲乙双方的要求采取相应措施。中介不得因不可抗力原因延误工程进度或拒绝履行协调职责。附件及其他补充说明一、附件列表：1.技术图纸与文件2.工程量清单3.分包商资质证明文件4.业主提供的材料与设备清单5.工程验收标准与要求6.安全管理制度与规范7.环境保护措施与要求8.施工工艺与技术规范9.质量控制与检查计划10.工程进度计划与报告11.付款凭证与进度报告12.合同变更与解除的书面协议13.争议解决的仲裁或诉讼文件14.合同双方签署的原始文件副本二、违约行为及认定：1.乙方未按照约定的施工工艺与技术规范进行施工，导致工程质量不符合要求。2.乙方未能按照约定的时间进度完成工程，延误了工程交付时间。3.乙方未遵守安全规范，导致安全事故的发生。4.乙方泄露了甲方的商业秘密、技术秘密或其他敏感信息。5.甲方未按照约定的时间支付款项，延迟了付款进度。6.甲方未提供合同约定的材料与设备，影响了工程进度。7.甲方未履行合同约定的配合与支持义务，影响了乙方的施工。8.甲方无故解除或终止合同，导致乙方遭受损失。9.第三方中介未公正、中立地处理甲乙双方的争议，导致纠纷加剧。10.第三方中介未按照约定履行协调职责，导致工程进度延误。三、法律名词及解释：1.合同：双方或多方之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。2.分包商：承担部分工程或工作包的施工单位或个人。3.业主：拥有工程所有权或使用权的一方。4.不可抗力：无法预见、无法避免且无法克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。5.违约行为：违反合同约定的一方行为。6.违约责任：违约方因违约行为而应承担的民事责任。7.争议解决：通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决合同争议的过程。8.仲裁：由仲裁机构对合同争议进行审理，并作出具有法律约束力的裁决。9.诉讼：通过法院对合同争议进行审理，并作出具有法律约束力的判决。10.不可抗力事件：无法预见、无法避免且无法克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：乙方应制定详细的施工计划，并及时向甲方报告工程进度。甲方应积极提供必要的配合与支持，确保工程顺利进行。2.工程质量问题：乙方应按照约定的施工工艺与技术规范进行施工，确保工程质量符合甲方的要求。甲方应加强对工程质量的监督与检查。3.安全问题：乙方应制定并执行严格的安全管理制度，确保施工现场的安全。甲方应对乙方进行安全培训，提高安全意识。4.信息泄露：乙方应对与工程相关的甲方信息保密。甲方应加强对敏感信息的保护，签订保密协议。5.付款问题：甲方应按照约定的时间支付款项，