道路养护施工人员合同

道路养护施工人员合同合同编号：__________合同各方信息：甲方：（全称）乙方：（全称）一、工程概况1.工程名称：__________2.工程地点：__________3.工程内容：__________4.工程规模：__________5.工程期限：自工程开工之日起至工程竣工交付之日止。二、甲方的权利和义务1.甲方应向乙方提供完整的工程设计文件、施工图纸及技术要求等相关资料。2.甲方应按照合同约定向乙方支付工程款项。3.甲方应协调解决乙方在施工过程中遇到的问题，确保工程的顺利进行。4.甲方应确保乙方施工人员的人身安全，并为乙方提供必要的劳动保护措施。三、乙方的权利和义务1.乙方应按照合同约定的工程内容、规模、期限完成工程，并保证工程质量符合相关法律法规及行业标准。2.乙方应严格按照甲方提供的工程设计文件、施工图纸及技术要求进行施工，确保工程安全、优质、高效完成。3.乙方应承担因自身原因造成的工程质量、安全事故的责任及费用。4.乙方应在合同约定的期限内提交工程竣工报告，并配合甲方进行工程验收。四、合同价款及支付方式1.合同总价款为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。2.甲方支付乙方工程款项的方式为：__________。3.甲方支付乙方工程款项的期限为：__________。五、工程质量及验收1.工程质量应符合国家及行业相关法律法规、技术规范要求。2.工程验收标准为：__________。3.工程验收程序为：__________。4.工程验收不合格的，乙方应按照甲方的要求进行整改，并承担由此产生的费用。六、违约责任1.甲方未按照合同约定支付工程款项的，应承担违约责任，向乙方支付违约金，违约金为合同总价款的__________%。2.乙方未按照合同约定完成工程的，应承担违约责任，向甲方支付违约金，违约金为合同总价款的__________%。3.因甲方原因导致工程停工、窝工的，甲方应承担相应的损失。4.因乙方原因导致工程停工、窝工的，乙方应承担相应的损失。七、争议解决1.本合同在履行过程中发生的争议，双方应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。八、其他约定1.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。2.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程竣工交付之日止。3.本合同未尽事宜，可由甲乙双方另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________甲方代表（签字）：__________乙方代表（签字）：__________签订日期：__________一、附件列表：1.工程设计文件2.施工图纸3.技术要求4.工程竣工报告5.工程验收标准6.补充协议二、违约行为及认定：1.甲方未按照合同约定支付工程款项，认定违约行为。2.乙方未按照合同约定完成工程，认定违约行为。3.甲方未提供完整工程设计文件、施工图纸及技术要求，认定违约行为。4.乙方未按照甲方提供的设计文件、施工图纸及技术要求施工，认定违约行为。5.工程验收不合格，认定违约行为。三、法律名词及解释：1.合同法：指《中华人民共和国合同法》及相关法律法规。2.道路养护施工：指对道路进行维修、加固、保养等作业。3.工程质量：指工程满足使用目的的物理、化学、技术等特性。4.违约金：指一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当向对方支付的金钱。5.工程验收：指对完成的工程进行检验、评定，以确定其是否符合合同约定及验收标准。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程款项支付问题：甲方未按时支付工程款项，乙方可以与甲方沟通协商，要求按时支付。如果协商不成，乙方可以依法向人民法院提起诉讼。2.工程进度延误问题：如乙方因故导致工程进度延误，应与甲方沟通，制定合理的进度计划，并采取措施保证工程按时完成。3.工程质量问题：如工程验收不合格，乙方应按照甲方的要求进行整改，并承担由此产生的费用。4.设计变更问题：如施工过程中出现设计变更，乙方应及时与甲方沟通，办理设