2025版合同：建设工程施工合同协议条款

合同编号：第一条工程概况1.1项目名称：1.2项目地点：1.3项目规模：1.4项目内容：1.5工程质量标准：第二条合同价格2.1合同总价：人民币（大写）：元整（小写）：元。2.2合同价格构成：包括施工图纸及说明、工程量清单、相关规范标准等所确定的工程总价。2.3合同价格的调整：合同履行过程中，如遇设计变更、工程量增减等，双方可按约定的方法对合同价格进行调整。第三条合同履行3.1施工方的义务：（1）按照约定的工期完成施工任务；（2）保证工程质量符合约定的标准；（3）遵守国家法律法规及施工现场的规章制度；（4）负责工程的安全防护和环境保护工作；（5）协助甲方办理工程验收等相关手续。3.2业主的义务：（1）按照约定的时间和要求提供施工场地；（2）向施工方支付合同价款；（3）提供施工所需的水、电、通信等基础设施；（4）负责办理工程所需的各类手续和审批；（5）协调解决施工过程中的问题，确保工程顺利进行。第四条工期4.1约定的工期为：自合同签订之日起至工程竣工交付之日止。4.2施工方如因自身原因导致工期延误，应承担相应的违约责任。4.3业主如因特殊原因需要提前或延后竣工，应与施工方协商，并签订补充协议。第五条质量保修5.1施工方对施工的工程质量负责，保修期自工程竣工交付之日起计算。5.2施工方在保修期内，对工程质量问题负责修复或更换。5.3保修费用按照双方约定的办法计算。第六条合同价款支付6.1业主按照约定的时间和比例向施工方支付合同价款。6.2施工方开具合法的发票。6.3合同价款的支付方式：（银行转账、现金等）。第七条违约责任7.1双方违反合同约定的，应承担违约责任。7.2施工方如未按约定工期完成工程，应支付违约金。7.3业主如未按约定时间支付合同价款，应支付滞纳金。第八条争议解决8.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。8.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第九条其他约定9.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。9.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：注意事项及解决办法：1.合同的签订和履行应严格遵守中华人民共和国相关法律法规，包括但不限于《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等。解决办法：当合同条款与法律法规存在冲突时，应以法律法规为准，并及时修改合同条款。2.合同双方应确保所提供的资料和信息真实、完整、有效，不得有虚假陈述或误导。解决办法：合同双方应认真履行核实义务，发现虚假陈述或误导时，有权要求对方立即更正，并可依法寻求赔偿。3.合同双方应按照约定的时间和质量标准完成工程。解决办法：如一方未能按约定完成工程，应承担违约责任，具体违约金或其他赔偿方式按合同约定执行。4.合同价款的支付和结算应按照约定的比例和时间进行。解决办法：当一方未按约定支付价款时，另一方有权暂停施工，并要求支付违约金。双方可通过协商解决支付和结算问题。5.合同履行过程中产生的争议，应通过友好协商解决。解决办法：如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。法律名词及名词解释：1.甲方：指合同中的权利方，即项目建设的业主。2.乙方：指合同中的义务方，即承担施工任务的施工企业。3.合同总价：指双方约定的工程总造价，包括施工图纸、工程量清单等确定的全部工程费用。4.工期：指合同约定的工程开始施工至工程竣工交付的总时间。5.质量保修：指施工方对施工工程质量负责，并在保修期内对质量问题负责修复或更换。6.违约金：指一方违反合同约定时，应支付给对方的经济赔偿。7.滞纳金：指业主未按约定时间支付合同价款时，应支付给施工方的违约金。8.争议解决：指当合同双方在履行过程中发生争议时，通过协商或法律途径解决争议的过程。应用场合：1.适用于各类建设工程项目，包括但不限于住宅、商业、工业、公共设施等施工合同。2.适用于施工方具备相应资质和能力的场景。3.适用于双方自愿签订，且符合法律法规规定的场景。补充条款：1.工程变更：如设计变更、工程量增减等，双方应协商一致，并按约定的方法对合同价格进行调整。2.不可抗力：因不可抗力导致工程无法正常进行，双方应协商解决，并根据实际情况调整工期和合同价款。3.保密条款：双方应对合同内容和履行过程中的商业秘密予以保密，不得泄露给第三方。4.知识产权：双方同意，工程中所涉及的设计、技术等知识产权归甲方所有，乙方仅享有施工权。5.税务：双方应依法纳税，并承担因税务问题引起的一切责任。6.保险：乙方应按国