青岛市光伏发电项目施工合同

青岛市光伏发电项目施工合同合同编号：__________地址：联系人：联系电话：地址：联系人：联系电话：一、工程概况1.1本项目位于青岛市，主要包括光伏发电系统的安装、调试及验收等工程。1.2工程规模：____________________。1.3工程质量标准：符合国家相关法律法规、行业标准和规范要求。1.4工程总价：人民币（大写）：____________元整（小写）：_____________元。二、合同工期2.1工期自双方签订合同之日起至工程验收合格之日止，共计______天。2.2乙方应按照约定的工期完成施工，如有延误，应按约定承担违约责任。三、施工内容3.1乙方负责本项目的施工，包括：（1）光伏组件的安装；（2）汇流箱、逆变器的安装；（3）电缆敷设及接线；（4）并网设备的安装；（5）系统调试及验收。3.2乙方应按照技术方案和施工图纸进行施工，确保工程质量。四、质量保证4.1乙方应对所施工的工程质量承担责任，确保本项目在验收合格后一定年限内正常运行。4.2乙方应按照约定时间对工程进行定期检查和维护，确保工程安全、稳定运行。五、价款支付5.1本项目价款分为三次支付，具体支付方式如下：（1）合同签订后七个工作日内，业主支付乙方工程总价的30%；（2）工程进度达到50%时，业主支付乙方工程总价的30%；（3）工程验收合格并交付使用后，业主支付乙方工程总价的40%。5.2乙方开具正规发票，业主按约定时间支付价款。六、违约责任6.1乙方未按照约定工期完成施工的，应向业主支付违约金，违约金计算方式为：每逾期一天，违约金为工程总价的0.5‰。6.2因乙方原因导致工程质量不符合约定的，乙方应负责修复或重新施工，并承担相应费用。七、争议解决7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。八、其他约定8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程验收合格之日止。甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：________年____月____日一、附件列表：1.青岛市光伏发电项目施工合同2.光伏发电系统技术方案3.施工图纸4.工程质量标准及验收规范5.乙方资质证明文件6.付款凭证及发票7.工程进度报告8.工程验收报告二、违约行为及认定：1.未按约定工期完成施工：乙方未按照合同约定的工期完成施工，视为违约。2.工程质量不符合约定：乙方施工的工程质量不符合合同约定的质量标准，视为违约。3.未按约定时间支付价款：业主未按照合同约定的时间支付价款，视为违约。4.未履行维护保养义务：乙方未按照约定时间对工程进行定期检查和维护，视为违约。三、法律名词及解释：1.光伏发电项目：指利用太阳能光伏效应将光能转化为电能的发电设施。2.施工工期：指合同约定的乙方完成工程施工的时间。3.工程质量：指符合国家相关法律法规、行业标准和规范要求的工程品质。4.违约金：指违约方按照约定向守约方支付的赔偿金。5.验收合格：指工程经过验收，符合合同约定的质量标准，可以投入使用。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：乙方应与业主协商，制定合理的进度计划，并采取措施加快施工进度。2.工程质量问题：乙方应立即整改，修复或重新施工，并承担相应费用。3.付款延迟：乙方应与业主沟通，催促及时支付价款，确保工程正常进行。4.合同争议：双方应通过友好协商解决，协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。五、