2024年度建设工程合同：某地铁站建设工程合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024年度建设工程合同：某地铁站建设工程合同本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1发包方1.2承包方1.3工程地点1.4工程内容第二条合同金额2.1合同总价2.2预付款2.3进度付款2.4竣工结算第三条合同工期3.1开工日期3.2竣工日期3.3工期延误第四条工程质量标准4.1工程质量要求4.2质量验收4.3质量保修第五条合同的履行5.1承包方的义务5.2发包方的义务第六条安全生产与管理6.1安全生产要求6.2安全事故处理第七条变更与调整7.1合同变更7.2工程量调整第八条违约责任8.1承包方违约8.2发包方违约第九条争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决机构第十条合同的解除10.1合同解除条件10.2合同解除后的处理第十一条合同的终止11.1合同终止条件11.2合同终止后的处理第十二条保密条款12.1保密内容12.2保密期限第十三条法律适用及争议解决13.1适用法律13.2争议解决第十四条其他条款14.1不可抗力14.2合同的修改和补充14.3合同的解除和终止14.4合同的生效第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1发包方1.2承包方1.3工程地点本合同项下的工程位于某地铁站，具体位置和范围见附件一。1.4工程内容本合同项下的工程内容包括但不限于站房建设、站内外部通道、设备安装、系统调试等，具体工程量和施工要求详见附件二。第二条合同金额2.1合同总价本合同总价为本工程的设计、施工、设备供应、调试、验收等全部工作量完成后，乙方应得的报酬，具体金额为人民币【】元整（大写：【】元整），详见附件三。2.2预付款甲方应在合同签订后【】天内，向乙方支付合同总价【】%的预付款，即人民币【】元整（大写：【】元整）。2.3进度付款乙方向甲方提交已完成工程量的证明文件后，甲方应在【】天内支付相应工程量的款项，具体付款比例和时间见附件四。2.4竣工结算工程竣工后，乙方应向甲方提交完整的工程资料和结算申请，甲方在【】天内进行审核，确认无误后支付剩余的款项，具体金额以实际完成工程量计算。第三条合同工期3.1开工日期本工程计划开工日期为【年】【月】【日】。3.2竣工日期本工程计划竣工日期为【年】【月】【日】。3.3工期延误如乙方因自身原因导致工程延期，应按照合同约定向甲方支付违约金，具体计算方式见附件五。第四条工程质量标准4.1工程质量要求乙方应按照国家标准、行业规范和甲方要求进行施工，保证工程质量达到优良等级。4.2质量验收工程完成后，甲方应组织验收，乙方应配合完成各项验收工作。验收不合格的，乙方应按照甲方的要求进行整改，直至达到验收标准。4.3质量保修工程竣工验收合格后，乙方应按照约定的保修期限和范围对工程进行保修，具体见附件六。第五条合同的履行5.1承包方的义务乙方应按照合同约定完成工程的设计、施工、设备供应等工作，并确保工程质量和安全。5.2发包方的义务甲方应按照合同约定支付工程款项，提供施工所需的场地、资料等，并协助乙方完成工程的相关手续。第六条安全生产与管理6.1安全生产要求乙方应严格按照国家安全生产法律法规和甲方要求，做好施工现场的安全生产管理工作。6.2安全事故处理如发生安全事故，乙方应立即报告甲方，并按照甲方要求进行处理，承担相应责任。第八条违约责任8.1承包方违约乙方如违反合同约定，导致工程质量、进度、安全等方面出现问题，应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿甲方损失等。8.2发包方违约甲方如违反合同约定，导致工程进度、付款等方面出现问题，应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿乙方损失等。第九条争议解决9.1争议解决方式双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。9.2争议解决机构如双方协商不成，任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼，请求裁决。第十条合同的解除10.1合同解除条件在合同履行过程中，如一方严重违约，导致合同无法继续履行，另一方有权解除合同。10.2合同解除后的处理合同解除后，双方应按照合同约定处理已完成的工程、付款、赔偿等相关事宜。第十一条合同的终止11.1合同终止条件合同履行完毕，工程验收合格，双方结算完毕，本合同即告终止。11.2合同终止后的处理合同终止后，乙方应按照甲方要求撤出施工场地，办理相关手续，确保工程交付使用。第十二条保密条款12.1保密内容双方在合同履行过程中获取的对方商业秘密、技术秘密、运营数据等，应予以保密。12.2保密期限保密期限自合同签订之日起算，至合同终止或解除之日止。第十三条法律适用及争议解决13.1适用法律本合同适用中华人民共和国法律。13.2争议解决双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第十四条其他条款14.1不可抗力因不可抗力导致合同无法履行或部分履行，双方均不承担违约责任。不可抗力包括但不限于自然灾害、社会事件等。14.2合同的修改和补充合同履行过程中，双方可通过协商对合同进行修改和补充，修改和补充的内容应以书面形式签订，与本合同具有同等法律效力。14.3合同的生效本合同自双方签字盖章之日起生效，本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方介入的定义和范围1.1第三方定义本合同中所称的“第三方”，是指除甲方和乙方之外，与本合同无关的个体或组织，包括但不限于中介方、咨询方、监管方、检测方等。1.2第三方介入范围第三方介入包括但不限于工程的设计审查、质量检测、进度监督、材料供应等环节。第二条第三方选择的条件和程序2.1第三方选择条件甲方和乙方应选择具备相应资质、良好信誉和专业能力的第三方机构或个人，以确保工程质量和进度。2.2第三方选择程序第三方机构的选定应经过双方协商一致，并在合同中明确第三方机构的职责、权利和义务。第三条第三方介入的协调和管理3.1第三方协调甲方和乙方应共同负责与第三方的沟通协调工作，确保第三方及时提供所需的服务和支持。3.2第三方管理甲方和乙方应对第三方的工作进行监督和管理，确保第三方按照合同约定和工程要求履行职责。第四条第三方责任和义务4.1第三方责任第三方应按照合同约定和法律法规要求，对其提供的服务承担责任，并保证服务质量。4.2第三方义务第三方应遵守工程现场的安全生产、环保等规定，并配合甲方和乙方的管理工作。第五条第三方费用和支付5.1第三方费用第三方介入所需费用应由甲方和乙方按照合同约定承担。5.2第三方支付甲方和乙方应在合同中明确支付第三方费用的时间、方式和金额。第六条第三方责任限额6.1责任限额定义第三方责任限额是指甲方和乙方对第三方承担的赔偿责任上限。6.2责任限额确定第三方责任限额应在合同中明确，并根据第三方的工作性质、风险程度等因素进行确定。6.3责任限额调整合同履行过程中，如第三方的工作范围、风险程度等发生变更，甲方和乙方应协商调整第三方责任限额。第七条第三方违约处理7.1第三方违约如第三方未按照合同约定履行职责，甲方和乙方有权要求第三方改正或赔偿损失。7.2第三方违约处理程序甲方和乙方应按照合同约定和法律法规要求，处理第三方违约事宜。第八条第三方与甲乙方的关系8.1第三方与甲方关系第三方应视为甲乙方的合作伙伴，而非甲方的雇佣关系。8.2第三方与乙方关系第三方应视为乙方的合作伙伴，而非乙方的雇佣关系。第九条第三方介入的终止和解除9.1第三方介入终止第三方介入完成后，甲方和乙方应按照合同约定终止第三方介入。9.2第三方介入解除如第三方未按照合同约定履行职责，甲方和乙方有权解除第三方介入。第十条第三方介入的文件和记录10.1文件要求第三方应按照甲方和乙方的要求，提供相关文件和记录，以证明其工作内容和质量。10.2记录保存甲方和乙方应保存与第三方介入相关的所有文件和记录，以备查验。第十一条第三方介入的审计和评估11.1审计要求甲方和乙方应定期对第三方介入进行审计，以确保第三方按照合同约定履行职责。11.2评估程序甲方和乙方应根据工程进度和质量要求，对第三方介入进行评估。第十二条第三方介入的保密和知识产权保护12.1保密要求第三方应遵守甲方和乙方的保密规定，保护双方的商业秘密和技术秘密。12.2知识产权保护第三方应尊重甲方和乙方的知识产权，不得侵犯任何第三方的知识产权。第十三条第三方介入的保险13.1保险要求第三方应根据工程风险和要求，购买相应的保险，并提供保险证明。13.2保险理赔如发生保险范围内的损失，第三方应按照保险合同约定进行理赔。第十四条第三方介入的争议解决14.1争议解决方式第三方介入引起的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。14.2争议解决机构如双方协商不成，任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼，请求裁决。第十五条第三方介入的其他条款15.1第三方介入的变更合同履行过程中，如第三方介入的内容发生变更，甲方和乙方应协商一致，并签订补充协议。15.2第三方介入的终止条件合同履行完毕，工程第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：工程设计文件附件二：工程量清单附件三：合同总价确认单附件四：进度付款申请表附件五：违约金计算公式附件六：质量保修条款附件七：安全生产管理规定附件八：保密协议附件九：知识产权保护声明附件十：第三方机构资质证明附件十一：第三方服务协议附件十二：保险单据附件十三：审计报告附件十四：争议解决机构名录附件一：工程设计文件详细要求和说明：本附件包含工程的设计图纸、技术规范、设计说明书等，是乙方进行施工的依据。乙方应仔细研究设计文件，以确保理解设计意图和施工要求。设计文件中的所有变更均需双方协商一致，并以书面形式通知。附件二：工程量清单详细要求和说明：本附件详细列出了工程项目的各项工程量，包括工程的数量、单位、单价和总价。乙方应根据工程量清单进行施工，并按照约定的单价和总价进行付款。附件三：合同总价确认单详细要求和说明：本附件确认了双方约定的合同总价，包括预付款、进度付款和竣工结算等。双方应按照合同总价确认单的约定进行付款。附件四：进度付款申请表详细要求和说明：本附件用于乙方申请进度付款。乙方应按照工程实际进度提交进度付款申请表，甲方应在约定的时间内进行审核和支付。附件五：违约金计算公式详细要求和说明：本附件提供了违约金的计算公式。如乙方未按照合同约定履行义务，甲方有权按照违约金计算公式要求乙方支付违约金。附件六：质量保修条款详细要求和说明：本附件详细说明了乙方对工程质量的保修责任和保修期限。乙方应按照保修条款的约定对工程进行保修。附件七：安全生产管理规定详细要求和说明：本附件规定了工程现场的安全生产管理要求，包括安全生产措施、应急预案等。乙方应严格遵守安全生产管理规定，确保工程安全。附件八：保密协议详细要求和说明：本附件规定了双方在合同履行过程中对商业秘密和技术秘密的保护义务。双方应遵守保密协议，保护对方的商业秘密和技术秘密。附件九：知识产权保护声明详细要求和说明：本附件声明了双方对工程中涉及的知识产权的保护立场。双方应尊重对方的知识产权，不得侵犯任何第三方的知识产权。附件十：第三方机构资质证明详细要求和说明：本附件提供了第三方的资质证明，包括第三方机构的营业执照、资质证书等。甲方和乙方应确认第三方的资质，并按照资质证明上的范围和条件进行合作。附件十一：第三方服务协议详细要求和说明：本附件详细列出了第三方机构的服务内容、服务期限、服务费用等。甲方和乙方应与第三方签订服务协议，并按照协议约定履行各自的权利和义务。附件十二：保险单据详细要求和说明：本附件提供了第三方的保险单据，包括保险合同、保险证书等。甲方和乙方应确认保险单据的有效性，并确保第三方按照保险合同的约定进行保险。附件十三：审计报告详细要求和说明：本附件包含了第三方机构对工程的审计报告，包括工程进度、质量、成本等方面的审计结果。甲方和乙方应根据审计报告的内容进行相应的调整和管理。附件十四：争议解决机构名录详细要求和说明：本附件列出了双方约定的争议解决机构，包括仲裁委员会、人民法院等。双方在发生争议时，应选择约定的争议解决机构进行解决。说明二：违约行为及责任认定：违约行为示例：1.乙方未按照合同约定时间完成工程。2.乙方使用的材料不符合设计文件要求。3.乙方未按照安全生产管理规定进行施工。责