2024年度高品质社区商品房预售协议合同3篇_第1页
2024年度高品质社区商品房预售协议合同3篇_第2页
2024年度高品质社区商品房预售协议合同3篇_第3页
2024年度高品质社区商品房预售协议合同3篇_第4页
2024年度高品质社区商品房预售协议合同3篇_第5页
已阅读5页,还剩48页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度高品质社区商品房预售协议合同本合同目录一览1.定义与解释1.1合同术语1.2释义2.双方基本信息2.1开发商信息2.2买受人信息3.商品房信息3.1商品房基本情况3.2商品房规划与设计3.3商品房配套设施4.预售条件与约定4.1预售许可证4.2预售资金监管4.3预售合同备案5.预售价格及付款方式5.1预售价格5.2付款方式5.3付款时间节点6.房屋交付6.1交付条件6.2交付时间6.3交付手续7.验收与保修7.1验收标准7.2验收程序7.3保修期限与内容8.违约责任8.1开发商违约责任8.2买受人违约责任9.争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决机构10.合同解除10.1合同解除条件10.2合同解除程序11.合同生效与终止11.1合同生效条件11.2合同终止条件12.合同附件12.1附件一:商品房预售合同12.2附件二:付款计划表12.3附件三:房屋交付清单13.其他约定13.1隐私保护13.2不可抗力13.3通知与送达14.合同签署与备案14.1合同签署14.2合同备案第一部分:合同如下:1.定义与解释1.1合同术语1.1.1“开发商”指在合同中注明名称的房地产开发企业。1.1.2“买受人”指在合同中注明姓名或名称的自然人、法人或其他组织。1.1.3“商品房”指开发商依法取得预售许可证,用于销售的住宅、商业、办公等建筑物。1.1.4“预售许可证”指由政府相关部门颁发的,允许开发商进行商品房预售的许可证。1.2释义1.2.1“交付条件”指商品房符合国家有关法律法规、合同约定的条件,能够安全使用。1.2.2“交付时间”指商品房交付给买受人使用的具体日期。1.2.3“违约责任”指合同一方未履行合同约定的义务,应当承担的责任。2.双方基本信息2.1开发商信息开发商名称:________开发商地址:________开发商法定代表人:________开发商联系电话:________2.2买受人信息买受人姓名/名称:________买受人地址:________买受人联系电话:________3.商品房信息3.1商品房基本情况商品房坐落:________商品房建筑面积:________平方米商品房户型:________3.2商品房规划与设计商品房规划图:见附件一商品房设计图:见附件一3.3商品房配套设施配套设施清单:见附件一4.预售条件与约定4.1预售许可证开发商已取得预售许可证,预售许可证编号为:________4.2预售资金监管预售资金实行监管,监管账户为:________4.3预售合同备案本合同自签订之日起七个工作日内,由开发商向相关部门备案。5.预售价格及付款方式5.1预售价格商品房预售价格为每平方米人民币________元。5.2付款方式买受人应当按照合同约定,在规定的时间内支付购房款。5.3付款时间节点1.首付款:合同签订之日起七个工作日内支付;2.分期付款:根据分期付款计划执行。6.房屋交付6.1交付条件商品房交付时,应符合国家有关法律法规、合同约定的条件,并经验收合格。6.2交付时间商品房交付时间为合同约定的交房日期。6.3交付手续买受人收到开发商发出的交房通知后,应在规定的时间内办理交付手续。7.验收与保修7.1验收标准商品房验收标准应符合国家有关法律法规、合同约定的条件。7.2验收程序买受人应在收到开发商发出的交房通知后七个工作日内,对商品房进行验收。7.3保修期限与内容商品房保修期限自交付之日起计算,具体保修期限和内容详见附件二。8.违约责任8.1开发商违约责任8.1.1若开发商未按合同约定的时间交付商品房,每逾期一日,应向买受人支付已付款金额的万分之五作为违约金。8.1.2若开发商提供的商品房存在质量问题,买受人有权要求开发商进行修复或退赔,开发商应立即履行。8.1.3若开发商违反预售资金监管规定,导致买受人利益受损,开发商应承担相应的法律责任。8.2买受人违约责任8.2.1若买受人未按合同约定的时间支付购房款,每逾期一日,应向开发商支付已付款金额的万分之五作为违约金。8.2.2若买受人单方面解除合同,应向开发商支付相当于已付款金额的百分之十作为违约金。8.2.3若买受人恶意拖欠房款,开发商有权解除合同,并要求买受人承担违约责任。9.争议解决9.1争议解决方式双方发生争议,应通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均可向合同约定的仲裁委员会申请仲裁。9.2争议解决机构争议解决机构为________仲裁委员会。10.合同解除10.1合同解除条件10.1.1合同双方协商一致,可以解除合同。10.1.2发生不可抗力事件,致使合同目的不能实现。10.1.3一方违约,经对方催告后仍未履行。10.2合同解除程序10.2.1双方应书面通知对方解除合同。10.2.2解除合同的通知自送达对方之日起生效。11.合同生效与终止11.1合同生效条件本合同自双方签字(或盖章)之日起生效。11.2合同终止条件11.2.1商品房交付完毕,买受人取得房产证。11.2.2合同约定的其他终止条件成就。12.合同附件12.1附件一:商品房预售合同12.2附件二:付款计划表12.3附件三:房屋交付清单13.其他约定13.1隐私保护双方同意对本合同内容保密,未经对方同意,不得向任何第三方泄露。13.2不可抗力不可抗力指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,如地震、洪水、战争等。13.3通知与送达任何一方通知或文件送达,应以书面形式进行,并自送达之日起生效。14.合同签署与备案14.1合同签署本合同一式两份,双方各执一份,自双方签字(或盖章)之日起生效。14.2合同备案本合同签订后七个工作日内,由开发商向相关部门备案。第二部分:第三方介入后的修正1.定义与解释1.1第三方1.1.1“第三方”指在合同履行过程中,因特定业务需要而介入合同关系的独立主体,包括但不限于中介机构、评估机构、监理单位、法律顾问等。1.1.2“中介方”指专门从事房地产交易中介服务的企业或个人。1.1.3“评估机构”指具有资质,专门从事房地产价值评估的机构。1.1.4“监理单位”指具有资质,负责对房地产开发项目进行监督管理的单位。2.第三方介入的条件与程序2.1条件2.1.1第三方介入需符合合同约定或法律规定。2.1.2双方同意第三方介入。2.1.3第三方具备相应的资质和能力。2.2程序2.2.1双方应书面通知对方关于第三方介入的意向。2.2.2第三方介入前,双方应与第三方签订相关协议或合同。2.2.3第三方介入后,应按照协议或合同的约定履行职责。3.第三方的责任与权利3.1责任3.1.1第三方在合同履行过程中,应恪守职业道德,客观、公正地履行职责。3.1.2第三方因自身过错导致合同无法履行或造成损失的,应承担相应的法律责任。3.2权利3.2.1第三方有权根据协议或合同的约定,获取合理的报酬。3.2.2第三方有权在合同履行过程中,对相关事宜提出意见和建议。4.甲乙方的额外条款4.1甲方额外条款4.1.1甲方应确保第三方具备相应的资质和能力。4.1.2甲方应与第三方签订明确的协议或合同,明确双方的权利和义务。4.1.3甲方应监督第三方履行职责,确保其符合合同约定。4.2乙方额外条款4.2.1乙方应配合第三方履行职责,提供必要的协助。4.2.2乙方应确保第三方获取的资料真实、完整。4.2.3乙方应监督第三方的工作,及时反馈问题。5.第三方的责任限额5.1责任限额5.1.1第三方的责任限额应根据其提供的服务的性质和范围确定。5.1.2第三方的责任限额应在协议或合同中明确约定。5.2超额责任5.2.1若第三方因自身过错导致损失超过责任限额,甲方和乙方有权要求第三方承担超出部分的赔偿责任。5.2.2甲方和乙方应共同承担第三方因自身过错导致的损失,但不超过各自应承担的责任限额。6.第三方与其他各方的划分说明6.1划分说明6.1.1第三方在合同履行过程中的职责范围应明确划分。6.1.2第三方不得干预甲乙方的正常业务往来。6.1.3第三方不得泄露甲乙方商业秘密。6.2联系与沟通6.2.1甲乙方应与第三方保持密切联系,确保信息畅通。6.2.2甲乙方应将第三方介入的相关事宜及时告知对方。7.第三方介入的终止7.1终止条件7.1.1第三方履行完毕协议或合同约定的职责。7.1.2双方协商一致,终止第三方介入。7.1.3出现不可抗力事件,致使第三方介入无法继续。7.2终止程序7.2.1双方应书面通知第三方终止介入。7.2.2第三方应在收到终止通知后七个工作日内,完成相关手续的移交。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:商品房预售合同要求:合同应包含商品房的基本信息、预售价格、付款方式、交付条件等条款。合同应由开发商和买受人双方签字(或盖章)。合同一式两份,双方各执一份。2.附件二:付款计划表要求:列明每期付款的具体金额、时间节点和付款方式。付款计划表应由开发商和买受人双方签字(或盖章)。3.附件三:房屋交付清单要求:列明商品房的交付条件、验收标准、验收程序等。验收清单应由开发商和买受人双方签字(或盖章)。4.附件四:第三方协议或合同要求:协议或合同应明确第三方的职责、权利、义务和责任限额。协议或合同应由甲乙双方和第三方签字(或盖章)。5.附件五:不可抗力事件证明材料说明:发生不可抗力事件时,需提供相关证明材料,如自然灾害、战争等。6.附件六:争议解决文件说明:发生争议时,双方应提供争议解决的文件,如仲裁裁决书、法院判决书等。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为开发商未按合同约定的时间交付商品房。开发商提供的商品房存在质量问题。买受人未按合同约定的时间支付购房款。买受人单方面解除合同。第三方因自身过错导致合同无法履行或造成损失。2.责任认定标准开发商违约:每逾期一日,支付已付款金额的万分之五作为违约金。买受人违约:每逾期一日,支付已付款金额的万分之五作为违约金;单方面解除合同,支付相当于已付款金额的百分之十作为违约金。第三方违约:根据协议或合同约定的责任限额承担相应责任。3.示例说明示例一:开发商未按合同约定的时间交付商品房,买受人有权要求开发商支付违约金。示例二:买受人未按合同约定的时间支付购房款,开发商有权要求买受人支付违约金。示例三:第三方因自身过错导致商品房验收不合格,买受人有权要求第三方承担相应的赔偿责任。全文完。2024年度高品质社区商品房预售协议合同1本合同目录一览1.协议概述1.1协议双方基本信息1.2协议标的物概述1.3协议签订日期2.预售商品房基本情况2.1商品房位置及面积2.2商品房规划及配套设施2.3商品房交付条件3.预售价格及付款方式3.1预售价格及支付标准3.2付款方式及时间节点3.3预付款及定金处理4.预售合同签订与备案4.1合同签订条件4.2合同备案手续4.3合同变更及解除5.商品房交付5.1交付条件5.2交付时间5.3交付手续及费用6.验收与保修6.1验收标准及程序6.2质量保修及期限6.3保修范围及责任7.违约责任7.1违约情形及责任7.2违约金的计算与支付7.3违约争议解决8.争议解决8.1争议解决方式8.2争议解决机构8.3争议解决费用9.合同解除与终止9.1合同解除条件9.2合同终止条件9.3解除或终止后的处理10.合同生效及终止10.1合同生效条件10.2合同终止条件10.3合同终止后的处理11.合同附件11.1附件一:商品房预售许可证11.2附件二:商品房销售合同11.3附件三:其他相关文件12.其他约定12.1不可抗力12.2合同解释12.3其他约定事项13.合同签署13.1双方签署代表13.2签署日期及地点14.合同附件清单14.1附件一清单14.2附件二清单14.3其他附件清单第一部分:合同如下:1.协议概述1.1协议双方基本信息1.1.1预售方:甲方,全称:_________,住所地:_________,法定代表人:_________,联系电话:_________。1.1.2购买方:乙方,全称:_________,住所地:_________,法定代表人:_________,联系电话:_________。1.2协议标的物概述1.2.1标的物名称:_________。1.2.2标的物位置:_________。1.2.3标的物建筑面积:_________平方米。1.2.4标的物规划用途:_________。1.3协议签订日期1.3.1本协议签订日期:_________年_________月_________日。2.预售商品房基本情况2.1商品房位置及面积2.1.1商品房位于:_________。2.1.2商品房建筑面积:_________平方米,其中公摊面积:_________平方米。2.2商品房规划及配套设施2.2.1商品房规划:_________。2.2.2配套设施:_________。2.3商品房交付条件3.预售价格及付款方式3.1预售价格及支付标准3.1.1预售价格:人民币_________元/平方米。3.1.2总房款:人民币_________元。3.2付款方式及时间节点3.2.1付款方式:_________。3.2.2时间节点:_________。3.3预付款及定金处理3.3.1预付款:_________。3.3.2定金:_________。4.预售合同签订与备案4.1合同签订条件4.1.1双方达成预售意向。4.1.2乙方支付定金。4.2合同备案手续4.2.1甲方在合同签订后_________日内将合同报送房地产管理部门备案。4.3合同变更及解除4.3.1合同变更需经双方协商一致,并书面确认。4.3.2合同解除需符合法定条件,并书面通知对方。5.商品房交付5.1交付条件5.1.1商品房竣工验收合格。5.1.2相关权属证明齐全。5.2交付时间5.2.1商品房交付时间:_________年_________月_________日。5.3交付手续及费用5.3.1交付手续:_________。5.3.2交付费用:_________。6.验收与保修6.1验收标准及程序6.1.1验收标准:_________。6.1.2验收程序:_________。6.2质量保修及期限6.2.1质量保修:_________。6.2.2保修期限:_________。6.3保修范围及责任6.3.1保修范围:_________。6.3.2责任划分:_________。7.违约责任7.1违约情形及责任7.1.1甲方违约情形:_________,责任:_________。7.1.2乙方违约情形:_________,责任:_________。7.2违约金的计算与支付7.2.1违约金计算:_________。7.2.2违约金支付:_________。7.3违约争议解决7.3.1违约争议解决方式:_________。7.3.2争议解决机构:_________。8.争议解决8.1争议解决方式8.1.1发生争议时,双方应友好协商解决。8.1.2协商不成的,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。8.2争议解决机构8.2.1如双方同意仲裁,应选择_________仲裁委员会进行仲裁。8.3争议解决费用8.3.1争议解决费用由败诉方承担,除非法律另有规定或双方另有约定。9.合同解除与终止9.1合同解除条件9.1.1甲方在未按时交付商品房的情况下,乙方有权解除合同。9.1.2乙方在未按时支付房款的情况下,甲方有权解除合同。9.2合同终止条件9.2.1合同履行完毕。9.2.2双方协商一致解除合同。9.3解除或终止后的处理9.3.1合同解除或终止后,双方应按照约定处理剩余款项和未尽事宜。10.合同生效及终止10.1合同生效条件10.1.1双方签署并盖章。10.1.2甲方取得商品房预售许可证。10.2合同终止条件10.2.1合同履行完毕。10.2.2合同依法解除。10.3合同终止后的处理10.3.1合同终止后,双方应按照约定处理剩余款项和未尽事宜。11.合同附件11.1附件一:商品房预售许可证11.1.1甲方提供的商品房预售许可证复印件。11.2附件二:商品房销售合同11.2.1本合同文本。11.3附件三:其他相关文件11.3.1其他相关文件清单。12.其他约定12.1不可抗力12.1.1因不可抗力导致合同无法履行时,双方互不承担责任。12.1.2不可抗力事件包括:战争、地震、洪水、台风等自然灾害。12.2合同解释12.2.1本合同条款的解释以中文为准。12.3其他约定事项12.3.1本合同未尽事宜,由双方另行协商解决。13.合同签署13.1双方签署代表13.1.1甲方签署代表:_________。13.1.2乙方签署代表:_________。13.2签署日期及地点13.2.1签署日期:_________年_________月_________日。13.2.2签署地点:_________。14.合同附件清单14.1附件一清单14.1.1商品房预售许可证复印件。14.2附件二清单14.2.1本合同文本。14.3其他附件清单14.3.1其他相关文件清单。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方概念15.1.1本合同中的第三方是指除甲方、乙方以外的独立主体,包括但不限于中介机构、评估机构、监理机构、律师事务所等。15.2第三方介入目的15.2.1第三方介入旨在协助合同履行、提供专业意见或服务,确保合同双方的权益得到保障。16.第三方介入条件16.1介入申请16.1.1甲方或乙方在合同履行过程中,认为需要第三方介入时,应向对方提出书面申请,说明介入原因、目的和预期效果。16.2介入同意16.2.1对方收到介入申请后,应在_________日内给予书面答复,同意或拒绝第三方介入。17.第三方责任限额17.1责任界定17.1.1第三方在合同履行过程中,因其自身原因造成甲方或乙方的损失,应承担相应的法律责任。17.2责任限额17.2.1第三方责任限额为_________元人民币,超过该限额部分,由甲方和乙方按合同约定的比例分担。18.第三方权利义务18.1第三方权利18.1.1第三方有权根据合同约定,独立开展相关工作,提供专业意见或服务。18.1.2第三方有权要求甲方和乙方提供必要的资料和条件,以确保其工作的顺利进行。18.2第三方义务18.2.1第三方应按照合同约定,履行其工作职责,确保工作质量。18.2.2第三方应保守甲方和乙方的商业秘密,不得泄露给任何第三方。19.第三方与其他各方的划分说明19.1第三方与甲方的关系19.1.1第三方作为甲方的工作伙伴,应积极配合甲方的工作,确保合同履行的顺利进行。19.1.2第三方与甲方之间的关系受本合同约定约束。19.2第三方与乙方的关系19.2.1第三方作为乙方的工作伙伴,应积极配合乙方的工作,确保合同履行的顺利进行。19.2.2第三方与乙方之间的关系受本合同约定约束。19.3第三方与合同双方的关系19.3.1第三方与合同双方的关系为独立第三方服务关系,其工作成果仅对合同双方产生效力。19.3.2第三方不得利用其与合同双方的关系谋取不正当利益。20.第三方介入的程序20.1第三方介入申请20.1.1甲方或乙方提出第三方介入申请,并提供相关资料。20.2第三方介入审批20.2.1对方在收到申请后,应在_________日内进行审批,并通知第三方介入结果。20.3第三方介入实施20.3.1第三方介入后,按照合同约定和审批意见开展工作。20.3.2第三方应在合同约定的时间内完成工作,并提交工作成果。21.第三方介入终止21.1第三方介入终止条件21.1.1合同履行完毕。21.1.2第三方完成工作职责。21.1.3双方协商一致终止第三方介入。21.2第三方介入终止程序21.2.1双方协商一致后,书面通知第三方终止介入。22.第三方介入费用22.1费用承担22.1.1第三方介入费用由甲方和乙方按合同约定比例分担。22.1.2第三方介入费用包括但不限于:服务费、咨询费、差旅费等。22.2费用支付22.2.1第三方介入费用在第三方完成工作后,由甲方和乙方按照约定的支付方式和时间支付。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:商品房预售许可证复印件说明:提供甲方取得的商品房预售许可证复印件,以证明甲方具备合法预售资格。2.附件二:商品房销售合同说明:本合同文本,详细规定了双方的权利和义务。3.附件三:其他相关文件3.1商品房规划图说明:展示商品房的具体位置、布局和配套设施。3.2商品房配套设施清单说明:列明商品房所包含的配套设施,如电梯、车库、绿化等。3.3商品房交付标准说明:明确商品房交付时应符合的质量标准和验收程序。3.4商品房价格构成说明说明:详细解释商品房价格构成,包括建筑成本、税费等。3.5银行贷款申请表格说明:提供银行贷款申请所需表格,以便乙方申请贷款购买商品房。3.6其他相关文件说明:根据实际情况,可能包括土地使用权证、房屋所有权证等。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为1.1甲方违约行为1.1.1甲方未按时交付商品房说明:甲方未在合同约定的交付时间内将商品房交付给乙方。1.1.2甲方提供的商品房不符合合同约定的质量标准说明:商品房存在质量问题,影响正常使用。1.2乙方违约行为1.2.1乙方未按时支付房款说明:乙方未在合同约定的付款时间内支付房款。1.2.2乙方故意隐瞒商品房的实际情况说明:乙方在签订合同时隐瞒了商品房的真实情况,导致甲方受损。2.违约责任认定标准2.1甲方违约责任2.1.1甲方未按时交付商品房,应向乙方支付_________的违约金。2.1.2甲方提供的商品房不符合合同约定的质量标准,应承担相应的修复责任,并赔偿乙方因此遭受的损失。2.2乙方违约责任2.2.1乙方未按时支付房款,应向甲方支付_________的违约金。2.2.2乙方故意隐瞒商品房的实际情况,应赔偿甲方因此遭受的损失。3.违约责任示例说明3.1甲方违约示例示例:甲方未能在合同约定的交付日期前将商品房交付给乙方,甲方应支付乙方_________元的违约金。3.2乙方违约示例示例:乙方未能在合同约定的付款时间内支付房款,乙方应支付甲方_________元的违约金。全文完。2024年度高品质社区商品房预售协议合同2本合同目录一览1.定义与解释1.1合同定义1.2术语解释2.双方基本信息2.1开发商信息2.2买受人信息3.预售商品房信息3.1商品房基本情况3.2商品房配套设施4.预售价格与付款方式4.1预售价格4.2付款方式4.3首付款比例4.4分期付款计划5.预售合同签订与备案5.1合同签订5.2合同备案6.预售商品房交付6.1交付条件6.2交付时间6.3交付手续7.预售商品房验收7.1验收标准7.2验收程序7.3验收结果处理8.违约责任8.1开发商违约责任8.2买受人违约责任9.合同解除与终止9.1合同解除条件9.2合同终止条件10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构11.其他约定11.1合同附件11.2合同变更与补充11.3合同解除与终止12.合同生效与终止12.1合同生效条件12.2合同终止条件13.法律适用与争议管辖13.1法律适用13.2争议管辖14.其他14.1合同附件14.2合同变更与补充14.3合同解除与终止第一部分:合同如下:1.定义与解释1.1合同定义1.2术语解释(1)“预售商品房”指出卖人依法取得预售许可,尚未交付使用的商品房;(2)“预售许可”指政府主管部门依法颁发的商品房预售许可证;(3)“交付”指出卖人按照合同约定,将预售商品房交付给买受人占有、使用;(4)“验收”指买受人按照合同约定,对预售商品房进行检验,确认其符合合同约定的质量标准。2.双方基本信息2.1开发商信息出卖人名称:_______法定代表人:_______住所地:_______联系电话:_______2.2买受人信息买受人名称:_______法定代表人:_______住所地:_______联系电话:_______3.预售商品房信息3.1商品房基本情况预售商品房位于_______(具体地址),建筑面积为_______平方米,户型为_______。3.2商品房配套设施(1)供水、供电、供气、供暖等基础设施;(2)电梯、消防、安防等公共设施;(3)绿化、景观、休闲等附属设施。4.预售价格与付款方式4.1预售价格预售商品房的预售价格为每平方米_______元,总房款为_______元。4.2付款方式(1)首付款:合同签订之日起_______个工作日内支付总房款的_______%;(2)分期付款:_______年_______月_______日前,分_______期支付,每期支付总房款的_______%;(3)尾款:交付之日起_______个工作日内支付剩余房款。4.3首付款比例首付款比例为总房款的_______%。5.预售合同签订与备案5.1合同签订本预售协议自双方签字盖章之日起生效。5.2合同备案本预售协议签订后,出卖人应在_______个工作日内,向政府主管部门办理备案手续。6.预售商品房交付6.1交付条件(1)预售商品房已取得预售许可证;(2)预售商品房已达到合同约定的质量标准;(3)预售商品房的配套设施齐全。6.2交付时间预售商品房的交付时间为_______年_______月_______日。6.3交付手续买受人应按照合同约定的时间、地点,凭本合同及相关手续办理交付手续。8.违约责任8.1开发商违约责任(1)若开发商未按约定时间交付预售商品房,每逾期一日,应向买受人支付已付款项的_______%作为违约金;(2)若开发商提供的预售商品房存在质量问题,应在发现之日起_______个工作日内进行修复,逾期不修复或修复后仍不符合合同约定的,买受人有权要求解除合同,并要求开发商返还已付款项,并支付_______%的违约金;8.2买受人违约责任(1)若买受人未按约定时间支付房款,每逾期一日,应向开发商支付已收房款金额的_______%作为违约金;(2)若买受人无故解除合同,应向开发商支付已收房款金额的_______%作为违约金;(3)若买受人提供的资料存在虚假或误导,导致合同无法履行或产生损失的,买受人应承担相应的法律责任。9.合同解除与终止9.1合同解除条件(1)因不可抗力导致合同无法履行;(2)开发商严重违约,买受人书面通知后_______个工作日内未予改正;(3)买受人严重违约,开发商书面通知后_______个工作日内未予改正。9.2合同终止条件合同履行完毕或双方协商一致解除合同。10.争议解决10.1争议解决方式双方发生争议,应通过友好协商解决;协商不成的,提交_______仲裁委员会仲裁。10.2争议解决机构争议解决机构为_______仲裁委员会。11.其他约定11.1合同附件(1)预售商品房平面图;(2)预售商品房配套设施清单;(3)付款计划表;(4)其他双方认为必要的文件。11.2合同变更与补充对本预售协议的任何变更或补充,均应以书面形式进行,并由双方签字盖章。11.3合同解除与终止本预售协议解除或终止后,双方应按照国家相关法律法规和合同约定,妥善处理善后事宜。12.合同生效与终止12.1合同生效条件本预售协议自双方签字盖章之日起生效。12.2合同终止条件合同履行完毕或双方协商一致解除合同。13.法律适用与争议管辖13.1法律适用本预售协议适用中华人民共和国法律。13.2争议管辖本预售协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律,并由_______人民法院管辖。14.其他14.1合同附件(1)预售商品房平面图;(2)预售商品房配套设施清单;(3)付款计划表;(4)其他双方认为必要的文件。14.2合同变更与补充对本预售协议的任何变更或补充,均应以书面形式进行,并由双方签字盖章。14.3合同解除与终止本预售协议解除或终止后,双方应按照国家相关法律法规和合同约定,妥善处理善后事宜。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义在本合同中,“第三方”指除甲、乙双方之外的任何自然人、法人或其他组织,包括但不限于但不限于中介机构、监理单位、检测机构、评估机构等。15.2第三方责任限额(1)第三方在履行其职责过程中,因自身原因造成甲、乙双方损失的,应当依法承担相应的赔偿责任,但赔偿金额不得超过其与甲、乙双方签订的协议中约定的责任限额。(2)若第三方责任限额不足以覆盖损失,甲、乙双方有权要求第三方在责任限额范围内承担责任,并有权要求第三方承担超出责任限额部分的损失。15.3第三方职责(1)中介机构:负责协助甲、乙双方进行合同签订、履约监督等工作。中介机构应保证其提供的服务符合法律法规和合同约定,并对因自身原因造成的损失承担相应责任。(2)监理单位:负责对预售商品房的建设过程进行监督,确保施工质量符合国家相关标准和合同约定。监理单位应在合同约定的期限内提交监理报告,并对施工过程中发现的问题提出整改意见。(3)检测机构:负责对预售商品房进行质量检测,确保其符合合同约定的质量标准。检测机构应在合同约定的期限内提交检测报告,并对检测过程中发现的问题提出整改意见。15.4第三方与其他各方的划分说明(1)第三方与甲方的划分:第三方在履行职责过程中,若因自身原因造成甲方损失的,甲方有权要求第三方承担赔偿责任。甲方应配合第三方进行相关工作,并提供必要的资料和信息。(2)第三方与乙方的划分:第三方在履行职责过程中,若因自身原因造成乙方损失的,乙方有权要求第三方承担赔偿责任。乙方应配合第三方进行相关工作,并提供必要的资料和

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论