模板劳务分包合同示范

模板劳务分包合同示范合同目录第一章总则1.1定义与解释1.2适用法律1.3合同文件的优先顺序1.4合同的生效与终止第二章劳务分包范围与工程量2.1劳务分包范围2.2工程量的确定2.3工程量的变更第三章劳务分包价格与支付3.1劳务分包价格3.2价款支付的方式与时间3.3价款调整的条件与方法第四章劳务分包方的义务与责任4.1劳务分包方的义务4.2劳务分包方的责任4.3劳务分包方的权利第五章工程质量与安全5.1工程质量标准5.2安全管理与培训5.3安全事故的处理第六章工期与进度6.1工期的约定6.2工期的延期6.3工程进度的监控第七章违约责任7.1劳务分包方的违约责任7.2业主方的违约责任7.3违约赔偿的计算与支付第八章争议解决8.1争议的解决方式8.2仲裁或诉讼的地点与法院8.3争议解决的时间限制第九章保密条款9.1保密信息的定义与范围9.2保密信息的保护期限9.3保密信息泄露的后果第十章知识产权保护10.1知识产权的归属10.2知识产权的保护10.3侵权的责任与赔偿第十一章不可抗力11.1不可抗力的定义与范围11.2不可抗力的后果与处理11.3不可抗力事件的证明与认定第十二章合同的变更与解除12.1合同变更的条件与程序12.2合同解除的条件与程序12.3合同变更与解除的法律后果第十三章附则13.1合同的附件13.2合同的修改与补充13.3合同的解除与终止第十四章争议解决14.1争议的解决方式14.2仲裁或诉讼的地点与法院14.3争议解决的时间限制合同编号：模板劳务分包合同示范V1.0第一章总则1.1定义与解释1.1.2本合同所使用的词语，如果文在或中以首字母大写，则具有特定的含义，具体含义见附件一。1.2适用法律1.2.1本合同的签订、效力、解释、履行和争议的解决均适用中华人民共和国法律。1.3合同文件的优先顺序1.3.1本合同文件的优先顺序如下：合同协议书、中标通知书（如有）、本合同条款、附件、双方确认的补充协议。1.4合同的生效与终止1.4.1本合同自双方签字盖章之日起生效。1.4.2在履行完合同约定的义务后，本合同自然终止。第二章劳务分包范围与工程量2.1劳务分包范围2.1.1分包方应按照合同约定的工作内容，完成相关工作。2.2工程量的确定2.2.1工程量以合同约定的工程量为基础，按实际完成情况进行确认。2.2.2工程量的变更应经双方协商一致，并按约定进行调整。第三章劳务分包价格与支付3.1劳务分包价格3.1.1劳务分包价格按照合同约定的价格计算。3.2价款支付的方式与时间3.2.1价款的支付方式为银行转账，具体支付时间按照合同约定的支付周期进行。3.3价款调整的条件与方法3.3.1价款的调整应经双方协商一致，并按约定进行调整。第四章劳务分包方的义务与责任4.1劳务分包方的义务4.1.1分包方应按照合同约定完成工作，并保证工作的质量。4.2劳务分包方的责任4.2.1分包方应对其工作过程中造成的人员伤亡、财产损失等承担责任。4.3劳务分包方的权利4.3.1分包方有权按照合同约定获得支付，并享受合同约定的其他权益。第五章工程质量与安全5.1工程质量标准5.1.1工程质量应符合国家相关标准和规范的要求。5.2安全管理与培训5.2.1分包方应加强现场安全管理，对从事危险作业的工人进行安全培训。5.3安全事故的处理5.3.1发生安全事故时，分包方应立即报告业主，并按照业主的指示和合同约定进行处理。第六章工期与进度6.1工期的约定6.1.1工期按照合同约定的时间进行。6.2工期的延期6.2.1工期的延期应经双方协商一致，并按约定进行处理。6.3工程进度的监控6.3.1业主有权对工程进度进行监控，分包方应按照业主的要求提供相关资料和报告。第七章违约责任7.1劳务分包方的违约责任7.1.1分包方未按照合同约定履行义务的，应承担违约责任。7.2业主方的违约责任7.2.1业主方未按照合同约定履行义务的，应承担违约责任。7.3违约赔偿的计算与支付7.3.1违约赔偿的计算和支付按照合同约定进行。第八章争议解决8.1争议的解决方式8.1.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。8.1.2如协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。8.2仲裁或诉讼的地点与法院8.2.1仲裁或诉讼应在中国进行。8.2.2人民法院为本合同争议的最终解决机构。8.3争议解决的时间限制8.3.1任何一方在知道或应当知道其权益受到侵害之日起一年内，向人民法院提起诉讼。第九章保密条款9.1保密信息的定义与范围9.1.1保密信息包括合同内容、商业秘密、技术秘密等双方约定的信息。9.2保密信息的保护期限9.2.1保密信息的保护期限自合同签订之日起计算，期限为五年。9.3保密信息泄露的后果9.3.1如一方泄露保密信息，泄露方应承担相应的法律责任。第十章知识产权保护10.1知识产权的归属10.1.1合同中涉及的知识产权归知识产权所有人所有。10.2知识产权的保护10.2.1双方应遵守相关法律法规，共同保护合同涉及的知识产权。10.3侵权的责任与赔偿10.3.1如发生知识产权侵权，侵权方应承担相应的法律责任。第十一章不可抗力11.1不可抗力的定义与范围11.1.1不可抗力包括自然灾害、社会事件等无法预见、无法避免且无法克服的客观情况。11.2不可抗力的后果与处理11.2.1因不可抗力导致合同无法履行或部分履行，双方应立即协商处理。11.2.2不可抗力事件发生后，一方应提供相关证明文件。第十二章合同的变更与解除12.1合同变更的条件与程序12.1.1合同的变更应经双方协商一致，并书面确认。12.1.2变更后的合同附件为本合同的有效组成部分。12.2合同解除的条件与程序12.2.1合同解除应经双方协商一致，并书面确认。12.2.2合同解除后，双方应按照合同约定处理后续事项。第十三章附则13.1合同的附件13.1.1附件为本合同的有效组成部分，与合同具有同等法律效力。13.2合同的修改与补充13.2.1合同的修改与补充应经双方协商一致，并以书面形式签订。13.3合同的解除与终止13.3.1合同的解除与终止应按照本合同第十二章的约定进行。第十四章争议解决14.1争议的解决方式14.1.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。14.1.2如协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。14.2仲裁或诉讼的地点与法院14.2.1仲裁或诉讼应在中国进行。14.2.2人民法院为本合同争议的最终解决机构。14.3争议解决的时间限制14.3.1任何一方在知道或应当知道其权益受到侵害之日起一年内，向人民法院提起诉讼。（合同方签字）日期：____年____月____日多方为主导时的，附件条款及说明附加条款一：甲方为主导时的特殊条款1.1甲方对乙方的指示甲方有权对乙方的工作进行指示，乙方应无条件遵守。1.2甲方对工期的要求甲方有权要求乙方按照合同约定的时间完成工作，如乙方未能按时完成，甲方有权要求乙方支付违约金。1.3甲方对质量的控制甲方有权对乙方的工作质量进行监督和控制，如乙方的工作质量不符合合同约定，甲方有权要求乙方进行整改或重新施工。附加条款二：乙方为主导时的特殊条款2.1乙方的自主权乙方有权根据合同约定的工作内容自主安排工作，但需确保工作质量符合甲方要求。2.2乙方对工期的承诺乙方承诺按照合同约定的时间完成工作，如因乙方原因导致工期延误，乙方应支付违约金。2.3乙方的质量保障乙方应保证其工作质量符合国家相关标准和甲方的要求，如乙方的工作质量不符合合同约定，乙方应承担整改或重新施工的费用。附加条款三：第三方中介的特殊条款3.1第三方中介的职责第三方中介负责协调甲方和乙方的关系，确保合同的顺利履行。3.2第三方中介的公正性第三方中介应保持公正中立，不偏袒任何一方，公平处理合同履行过程中的争议。3.3第三方中介的费用第三方中介的报酬由甲方和乙方共同承担，具体费用根据双方协商确定。附加条款四：甲方为主导时的附加说明4.1甲方对乙方的指示甲方应合理行使对乙方的指示权，不得滥用权力，影响乙方的正常工作。4.2甲方对工期的要求甲方要求乙方按照合同约定的时间完成工作，但应考虑到乙方的工作实际，合理制定工期计划。4.3甲方对质量的控制甲方对乙方的工作质量进行监督和控制，但应尊重乙方的技术判断和工作成果。附加条款五：乙方为主导时的附加说明5.1乙方的自主权乙方根据合同约定的工作内容自主安排工作，但需确保工作质量符合甲方要求，不得擅自改变工作范围。5.2乙方对工期的承诺乙方承诺按照合同约定的时间完成工作，如因乙方原因导致工期延误，乙方应支付违约金，具体违约金计算方式由双方协商确定。5.3乙方的质量保障乙方应保证其工作质量符合国家相关标准和甲方的要求，如乙方的工作质量不符合合同约定，乙方应承担整改或重新施工的费用，具体费用由双方协商确定。附加条款六：第三方中介的附加说明6.1第三方中介的职责第三方中介负责协调甲方和乙方的关系，确保合同的顺利履行，同时应协助解决合同履行过程中的争议。6.2第三方中介的公正性第三方中介应保持公正中立，不偏袒任何一方，公平处理合同履行过程中的争议，不得利用其地位谋取不正当利益。6.3第三方中介的费用第三方中介的报酬由甲方和乙方共同承担，具体费用根据双方协商确定，费用支付方式及时间由双方约定。附件及其他补充说明一、附件列表：1.附件一：合同协议书2.附件二：中标通知书（如有）3.附件三：本合同条款4.附件四：附件5.附件五：双方确认的补充协议6.附件六：第三方中介的协议7.附件七：工作量清单8.附件八：工作质量标准9.附件九：工期计划10.附件十：安全管理制度11.附件十一：技术规范12.附件十二：培训资料13.附件十三：违约金计算公式14.附件十四：争议解决方式及相关规定二、违约行为及认定：1.甲方未按约定时间支付价款，或支付的价款不符合合同约定。2.乙方未按约定完成工作，或工作质量不符合合同约定。3.乙方未按约定时间完成工作，导致工期延误。4.乙方未履行合同约定的保密义务。5.乙方未遵守合同约定的安全规定，导致安全事故发生。6.第三方中介未保持公正中立，偏袒任何一方。7.第三方中介未按约定履行协调职责，导致合同履行困难。三、法律名词及解释：1.劳务分包合同：指由劳务分包方（乙方）向业主方（甲方）提供约定的劳务服务，由业主支付相应价款的协议。2.不可抗力：指无法预见、无法避免且无法克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。3.违约金：指违约方按照合同约定向守约方支付的赔偿金。4.争议解决：指双方在履行合同过程中发生的争议，通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式进行解决。5.第三方中介：指在劳务分包合同中，协助甲方和乙方履行合同义务，协调双方关系的独立第三方。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：甲方延迟支付价款。解决办法：乙方应与甲方沟通，要求按时支付价款，如有必要，可寻求第三方中介的协助。2.问题：乙方工作质量不符合约定。解决办法：甲方应要求乙方进行整改或重新施工，必要时可聘请专业机构进行评估。3.问题：工期延误。解决办法：双方应协商调整工期，如有必要，可按照合同约定支付违约金。4.问题：保密信息泄