工期延误责任承诺

工期延误责任承诺合同目录第一章总则1.1合同双方的含义1.2合同文件的组成1.3合同的生效与终止第二章工程概况2.1工程的基本情况2.2工程的主要条款2.3工程的时间安排第三章工期延误的责任3.1工期延误的定义3.2工期延误的责任归属3.3工期延误的赔偿方式第四章工期延误的处理4.1工期延误的申报程序4.2工期延误的审批程序4.3工期延误的处理结果第五章工期延误的责任免除5.1不可抗力因素5.2甲方原因导致的工期延误5.3乙方原因导致的工期延误第六章工期延误的赔偿计算6.1赔偿计算的原则6.2赔偿计算的方法6.3赔偿计算的支付方式第七章工期延误的争议解决7.1争议解决的途径7.2争议解决的时限7.3争议解决的费用承担第八章工期延误的责任追究8.1工期延误的责任追究主体8.2工期延误的责任追究程序8.3工期延误的责任追究结果第九章工期延误的合同变更9.1合同变更的条件9.2合同变更的程序9.3合同变更的效力第十章工期延误的违约责任10.1违约的定义及认定10.2违约责任的形式10.3违约责任的免除第十一章工期延误的权益保障11.1权益保障的原则11.2权益保障的措施11.3权益保障的责任承担第十二章工期延误的信息披露12.1信息披露的内容12.2信息披露的程序12.3信息披露的责任承担第十三章工期延误的合同解除13.1合同解除的条件13.2合同解除的程序13.3合同解除的后果处理第十四章附则14.1合同的解释权14.2合同的修订权14.3合同的附件合同编号_________第一章总则第一条款合同双方的含义1.1甲方指合同甲方，即项目委托方或项目所有方。1.2乙方指合同乙方，即项目承揽方或项目施工方。第二条款合同文件的组成2.1本合同文件包括合同、附件以及双方确认的其它文件。2.2合同文件的解释顺序如下：合同、附件、双方确认的其它文件。第三条款合同的生效与终止3.1本合同自双方签字盖章之日起生效。3.2一方未履行合同义务或违反合同条款，另一方有权终止合同。第二章工程概况第一条款工程的基本情况1.1工程名称：详细填写工程名称。1.2工程地点：详细填写工程所在地点。1.3工程内容：详细填写工程的主要建设内容。第二条款工程的主要条款2.1工程进度：详细填写工程计划进度。2.2工程质量：详细填写工程质量标准。2.3工程价款：详细填写工程总价款。第三章工期延误的责任第一条款工期延误的定义1.1工期延误指工程实际完成时间超过合同约定的计划完成时间。第二条款工期延误的责任归属2.1因乙方原因导致的工期延误，由乙方承担责任。2.2因甲方原因导致的工期延误，由甲方承担责任。第四章工期延误的处理第一条款工期延误的申报程序1.1乙方应在工期延误发生后的五个工作日内书面报告甲方。1.2甲方应在收到报告后的十个工作日内书面回复乙方。第二条款工期延误的审批程序2.1甲方收到乙方报告后，对工期延误情况进行审批。2.2甲方审批同意工期延误的，乙方可调整工程进度计划。第五章工期延误的责任免除第一条款不可抗力因素1.1不可抗力指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。1.2因不可抗力导致工期延误的，双方互不承担责任。第二条款甲方原因导致的工期延误2.1甲方原因指因甲方行为导致工期延误的情况。2.2因甲方原因导致工期延误的，甲方承担相应责任。第六章工期延误的赔偿计算第一条款赔偿计算的原则1.1赔偿计算原则为实际损失的金额。1.2赔偿计算应扣除甲方已支付的工程进度款。第二条款赔偿计算的方法2.1工期延误赔偿金额按每日工程价款的千分之一计算。2.2赔偿金额计算不足一日的，按一日计算。第七章工期延误的争议解决第一条款争议解决的途径1.1双方发生工期延误争议时，应通过友好协商解决。1.2协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第二条款争议解决的时限2.1双方应在争议发生后的三十日内解决。2.2逾期未解决的，按本条款约定的途径解决。第八章工期延误的责任追究第一条款工期延误的责任追究主体8.1工期延误的责任追究主体为违约方。8.2工期延误的责任追究主体应按合同约定承担相应责任。第二条款工期延误的责任追究程序8.1工期延误的责任追究程序为：通知、协商、调解、仲裁或诉讼。8.2工期延误的责任追究程序应按合同约定执行。第九章工期延误的合同变更第一条款合同变更的条件9.1合同变更条件为双方协商一致。9.2合同变更条件为符合合同约定的变更程序。第二条款合同变更的程序9.1合同变更应签订书面变更协议。9.2合同变更协议应经双方签字盖章生效。第十章工期延误的违约责任第一条款违约的定义及认定10.1违约指未履行合同义务或违反合同条款。10.2违约行为应经甲方认定。第二条款违约责任的形式10.1违约责任形式为赔偿损失。10.2违约责任形式为合同解除。第十一章工期延误的权益保障第一条款权益保障的原则11.1权益保障原则为平等、自愿、公平、诚信。11.2权益保障原则为遵守法律法规。第二条款权益保障的措施11.1权益保障措施为双方签订保密协议。11.2权益保障措施为双方共同维护合同权益。第十二章工期延误的信息披露第一条款信息披露的内容12.1信息披露内容为工程进度、质量、安全等情况。12.2信息披露内容为合同履行过程中的重要事项。第二条款信息披露的程序12.1信息披露程序为定期报告。12.2信息披露程序为临时报告。第十三章工期延误的合同解除第一条款合同解除的条件13.1合同解除条件为一方严重违约。13.2合同解除条件为不可抗力因素。第二条款合同解除的程序13.1合同解除程序为书面通知。13.2合同解除程序为合同解除协议。第十四章附则第一条款合同的解释权14.1合同解释权归甲方所有。14.2合同解释权归乙方所有。第二条款合同的修订权14.1合同修订权归甲方所有。14.2合同修订权归乙方所有。第三条款合同的附件14.1合同附件为工程图纸、技术规范等。14.2合同附件为双方签订的补充协议。【合同签字盖章区域】甲方（签字）：______________________日期：____年__月__日乙方（签字）：______________________日期：____年__月__日多方为主导时的，附件条款及说明一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明1.甲方延期开工条款1.1：如甲方因特殊原因导致延期开工，应提前__天通知乙方，并说明延期开工的理由。条款1.2：甲方延期开工导致乙方窝工、材料价格上涨等损失的，甲方应承担相应赔偿责任。赔偿计算方式为：实际损失金额×延期天数。2.设计变更条款2.1：甲方如需对工程设计进行变更，应提前__天通知乙方，并提交变更方案。条款2.2：甲方设计变更导致工程量增减、工期延误等后果的，甲方应承担相应责任。3.工程款项支付条款3.1：甲方应按照合同约定的付款节点及时支付工程进度款。条款3.2：甲方延迟支付工程进度款导致乙方工期延误的，甲方应承担相应责任。二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明1.乙方延期完工条款4.1：如乙方因特殊原因导致延期完工，应提前__天通知甲方，并说明延期完工的理由。条款4.2：乙方延期完工导致甲方损失的，乙方应承担相应赔偿责任。赔偿计算方式为：实际损失金额×延期天数。2.材料供应条款5.1：乙方应按照合同约定的时间、数量、质量供应原材料。条款5.2：乙方供应的材料不符合合同约定导致工程质量问题、工期延误等后果的，乙方应承担相应责任。3.施工质量与安全条款6.1：乙方应严格按照合同约定的质量标准进行施工，确保工程质量。条款6.2：乙方在施工过程中出现安全事故的，应立即报告甲方，并采取措施防止事故扩大。安全事故导致的损失由乙方承担。三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明1.第三方中介的职责条款7.1：第三方中介负责协调甲方、乙方之间的关系，确保合同顺利履行。条款7.2：第三方中介应公正、中立地处理合同履行过程中的争议，并提供专业建议。2.第三方中介的费用条款8.1：第三方中介的费用由甲方承担。条款8.2：第三方中介的费用包括但不限于：咨询费、协调费、差旅费等。具体费用根据实际情况协商确定。3.第三方中介的解除条款9.1：甲方、乙方均有权提前解除第三方中介的合同。条款9.2：解除第三方中介合同导致甲方、乙方损失的，由解除方承担相应责任。附件及其他补充说明一、附件列表：1.工程图纸2.技术规范3.施工方案4.材料供应合同5.安全文明施工协议6.保密协议7.补充协议8.变更协议9.工期延误赔偿计算公式10.第三方中介服务合同二、违约行为及认定：1.甲方违约行为延期开工设计变更导致工期延误延迟支付工程进度款2.乙方违约行为延期完工材料供应不符合约定施工质量不符合标准安全事故发生3.第三方中介违约行为未能公正、中立地处理争议未能提供专业建议导致损失未按约定履行中介职责三、法律名词及解释：1.工期延误：指工程实际完成时间超过合同约定的计划完成时间。2.违约：指未履行合同义务或违反合同条款。3.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。4.赔偿责任：指因违约行为而需承担的赔偿损失的责任。5.合同解除：指合同双方或一方根据合同约定或法律规定，终止合同关系的法律行为。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工期延误问题提前制定应急预案及时沟通，协商调整工期按照合同约定进行赔偿2.设计变更问题加强甲方、乙方沟通，确保变更合理变更后重新确认工程量和工期变更导致的额外费用按约定承担3.工程款项支付问题甲方按时支付工程进度款乙方按照合同进度完成工程双方协商解决支付纠纷4.材料供应问题乙方按照合同约定供应材