水上乐园混凝土路面施工合同

水上乐园混凝土路面施工合同合同编号：__________一、工程概况1.1本项目位于__________，占地面积约为__________平方米。1.2甲方同意乙方按照本合同约定的条款和质量标准进行混凝土路面施工。1.3本项目施工内容主要包括：__________。二、合同价格及支付方式2.2甲方应按照本合同约定的付款节点和付款比例向乙方支付合同价款。具体付款节点和付款比例如下：（1）__________付款节点，付款比例为__________%；（2）__________付款节点，付款比例为__________%；（3）__________付款节点，付款比例为__________%。2.3乙方开具符合国家法律法规规定的发票。三、施工期限3.1本项目的施工期限为__________日，自甲方与乙方签订本合同之日起计算。3.2乙方如因特殊情况需延长施工期限，应提前__________日向甲方提出申请，经甲方同意后方可延长。延长的期限及费用双方另行协商确定。四、工程质量标准4.1乙方应按照甲方提供的施工图纸、施工方案以及国家、行业相关标准、规范进行施工。（1）__________；（2）__________；（3）__________。五、违约责任5.1乙方如未按照约定时间完成施工，应按照逾期天数向甲方支付违约金，违约金计算方式为：合同总价×__________%。5.2甲方如未按照约定时间支付合同价款，应按照逾期天数向乙方支付违约金，违约金计算方式为：应付款项×__________%。六、争议解决6.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。七、其他约定7.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。7.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至本项目验收合格之日止。甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：__________年__________月__________日一、附件列表：1.甲方提供的施工图纸；2.甲方提供的施工方案；3.国家、行业相关标准、规范；4.乙方施工资质证明文件；5.合同总价支付凭证；6.工程进度报告；7.工程质量检验报告；8.违约金计算依据；9.法院诉讼文件。二、违约行为及认定：1.乙方未按约定时间完成施工，视为违约；2.甲方未按约定时间支付合同价款，视为违约；3.乙方施工质量不符合约定标准，视为违约；4.甲方未履行合同约定的其他义务，视为违约。三、法律名词及解释：1.合同法：是指调整平等主体之间合同关系的法律规范总称；2.违约金：是指当事人不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定时，按照约定或者依照法律规定应当支付给对方的经济补偿；3.施工期限：是指乙方完成本项目施工的时间限制；4.工程质量标准：是指乙方施工的质量要求，包括国家、行业相关标准、规范及甲方提供的施工图纸、施工方案等；5.违约行为：是指当事人不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的行为。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.施工进度延误：乙方应提前向甲方报告原因，并与甲方协商延期事宜；2.施工质量问题：乙方应按照约定标准进行施工，发现问题及时整改；3.付款问题：甲方应按照约定时间支付合同价款，如有疑问，应及时与乙方沟通；4.合同纠纷：双方应通过友好协商解决，协商不成时，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。五、所有应用场景：1.甲方为水上乐园项目业主，乙方为混凝土路面施工单位；2.甲方需要乙方按照约定标准进行混凝土路面