2024土方班组劳务分包合同-新型城镇化建设项目3篇_第1页
2024土方班组劳务分包合同-新型城镇化建设项目3篇_第2页
2024土方班组劳务分包合同-新型城镇化建设项目3篇_第3页
2024土方班组劳务分包合同-新型城镇化建设项目3篇_第4页
2024土方班组劳务分包合同-新型城镇化建设项目3篇_第5页
已阅读5页,还剩43页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024土方班组劳务分包合同——新型城镇化建设项目本合同目录一览1.合同订立依据与目的1.1合同订立依据1.2合同订立目的2.双方基本信息2.1分包方信息2.2发包方信息3.工程概况3.1工程名称3.2工程地点3.3工程规模3.4工程内容4.工程进度与工期4.1工程进度安排4.2工期要求5.工程质量要求5.1质量标准5.2质量检测与验收6.工程费用与支付6.1工程费用构成6.2工程费用支付方式6.3费用结算与调整7.劳动力管理7.1劳动力配置7.2劳动力待遇7.3劳动力培训与保障8.安全生产与环境保护8.1安全生产责任8.2安全生产措施8.3环境保护要求9.合同变更与解除9.1合同变更条件9.2合同解除条件10.违约责任10.1违约行为认定10.2违约责任承担11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决机构12.合同生效与终止12.1合同生效条件12.2合同终止条件13.其他约定事项13.1不可抗力条款13.2保密条款13.3合同附件14.合同附件清单第一部分:合同如下:1.合同订立依据与目的1.1合同订立依据1.1.1《中华人民共和国合同法》1.1.2《中华人民共和国建筑法》1.1.3《建筑工程施工分包管理办法》1.2合同订立目的1.2.1明确双方在新型城镇化建设项目中的权利与义务1.2.2确保工程质量和安全1.2.3实现工程项目的顺利进行2.双方基本信息2.1分包方信息2.1.1名称:土方工程有限责任公司2.1.2法定代表人:2.1.3注册资本:1000万元2.1.4注册地址:省市区路号2.2发包方信息2.2.1名称:新型城镇化建设开发有限公司2.2.2法定代表人:2.2.3注册资本:5000万元2.2.4注册地址:省市区路号3.工程概况3.1工程名称3.1.1新型城镇化建设项目一期工程3.2工程地点3.2.1省市区3.3工程规模3.3.1总建筑面积:100万平方米3.3.2总投资:10亿元3.4工程内容3.4.1土方开挖、回填、平整3.4.2基础设施建设3.4.3水电安装工程4.工程进度与工期4.1工程进度安排4.1.1土方工程:2024年1月1日至2024年3月31日4.1.2基础设施建设:2024年4月1日至2024年6月30日4.1.3水电安装工程:2024年7月1日至2024年9月30日4.2工期要求4.2.1总工期:12个月5.工程质量要求5.1质量标准5.1.1符合国家相关质量标准5.1.2达到发包方要求的质量标准5.2质量检测与验收5.2.1按照国家标准进行质量检测5.2.2工程验收合格后方可交付使用6.工程费用与支付6.1工程费用构成6.1.1人工费6.1.2材料费6.1.3机械使用费6.1.4管理费6.2工程费用支付方式6.2.1按月进度支付6.2.2每月支付工程费用的30%6.3费用结算与调整6.3.1按照合同约定进行费用结算6.3.2如遇政策调整,费用可按比例调整7.劳动力管理7.1劳动力配置7.1.1按照工程进度和规模配置劳动力7.1.2确保劳动力素质符合工程要求7.2劳动力待遇7.2.1依法支付工资7.2.2提供必要的生活和工作条件7.3劳动力培训与保障7.3.1定期组织培训7.3.2确保劳动者权益8.安全生产与环境保护8.1安全生产责任8.1.1分包方负责施工过程中的安全生产8.1.2发包方提供必要的安全生产条件和设施8.1.3严格执行国家和地方有关安全生产的法律法规8.2安全生产措施8.2.1制定安全生产规章制度8.2.2定期进行安全生产检查8.2.3加强安全教育培训8.3环境保护要求8.3.1遵守国家环境保护法律法规8.3.2采取有效措施防治污染8.3.3对施工废弃物进行分类处理9.合同变更与解除9.1合同变更条件9.1.1发包方原因导致工程内容、进度、质量等发生变化9.1.2因不可抗力导致合同无法履行9.2合同解除条件9.2.1发包方严重违约9.2.2分包方严重违约9.2.3因不可抗力导致合同无法履行10.违约责任10.1违约行为认定10.1.1未能按照合同约定完成工程10.1.2未能按照合同约定提供材料、设备10.1.3未能按照合同约定支付费用10.2违约责任承担10.2.1承担违约金10.2.2赔偿对方损失10.2.3采取补救措施11.争议解决11.1争议解决方式11.1.1双方协商解决11.1.2仲裁解决11.1.3法院诉讼解决11.2争议解决机构11.2.1仲裁委员会11.2.2地方人民法院12.合同生效与终止12.1合同生效条件12.1.1双方签字盖章12.1.2发包方确认12.2合同终止条件12.2.1工程竣工验收合格12.2.2双方协商一致解除合同12.2.3因不可抗力导致合同无法履行13.其他约定事项13.1不可抗力条款13.1.1因不可抗力导致合同无法履行,双方互不承担责任13.1.2不可抗力事件包括自然灾害、政府行为等13.2保密条款13.2.1双方对合同内容保密13.2.2未经对方同意,不得向第三方泄露13.3合同附件13.3.1工程量清单13.3.2施工图纸13.3.3其他相关文件14.合同附件清单14.1工程量清单14.2施工图纸14.3劳动力配置表14.4安全生产管理制度14.5环境保护措施14.6费用支付计划表14.7其他相关文件第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方定义15.1.1第三方是指在合同履行过程中,经甲乙双方同意,介入合同关系中的独立第三方。15.1.2第三方包括但不限于监理方、审计方、评估方、咨询方等。15.2第三方介入目的15.2.1确保合同履行过程中的公正性、透明性和专业性。15.2.2提高工程质量和效率。15.2.3协助解决合同履行中的争议。16.第三方介入程序16.1第三方选择16.1.1第三方的选择由甲乙双方共同协商确定。16.1.2第三方应具备相应的资质和经验。16.2第三方介入时间16.2.1第三方介入时间应在合同签订后,工程开工前。16.3第三方介入方式16.3.1第三方以监理、审计、评估或咨询等方式介入合同履行。17.第三方责任限额17.1第三方责任17.1.1第三方对合同履行过程中的自身行为负责。17.1.2第三方对因自身过错导致合同无法履行或造成损失的部分承担责任。17.2第三方责任限额17.2.1第三方责任限额由甲乙双方在合同中约定,一般不超过合同总价的10%。17.2.2超过责任限额的部分,由甲乙双方另行协商解决。18.第三方与其他各方的责任划分18.1第三方与甲方的责任划分18.1.1第三方对甲方负责,确保合同履行过程中的公正性和专业性。18.1.2甲方对第三方提供必要的支持和配合。18.2第三方与乙方的责任划分18.2.1第三方对乙方负责,监督乙方履行合同义务。18.2.2乙方对第三方提供必要的支持和配合。18.3第三方与合同其他方的责任划分18.3.1第三方对合同其他方不承担责任,但有权要求合同其他方提供必要的支持和配合。19.第三方权利19.1第三方有权要求甲乙双方提供必要的资料和文件。19.2第三方有权对工程进度、质量、安全等进行监督检查。19.3第三方有权提出改进意见和建议。20.第三方义务20.1第三方应按照合同约定履行职责,确保合同履行过程中的公正性、透明性和专业性。20.2第三方应保守合同秘密,不得泄露甲乙双方的商业秘密。20.3第三方应承担因自身过错导致的违约责任。21.第三方变更与解除21.1第三方变更21.1.1第三方变更需经甲乙双方同意。21.1.2第三方变更应不影响合同履行的正常进行。21.2第三方解除21.2.1第三方解除合同需经甲乙双方同意。21.2.2第三方解除合同后,应按照合同约定承担相应的责任。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.工程量清单详细要求:列明工程量、单位、数量、单价、总价等信息。说明:工程量清单是计算工程费用的重要依据。2.施工图纸详细要求:包括平面图、立面图、剖面图、大样图等。说明:施工图纸是施工过程中的指导文件。3.劳动力配置表详细要求:包括人员姓名、岗位、工种、数量、工期等信息。说明:劳动力配置表是确保施工进度和质量的保障。4.安全生产管理制度详细要求:包括安全生产责任制、安全操作规程、安全检查制度等。说明:安全生产管理制度是保障施工安全的重要措施。5.环境保护措施详细要求:包括污染预防、废弃物处理、生态保护等。说明:环境保护措施是履行社会责任的重要体现。6.费用支付计划表详细要求:包括支付时间、支付金额、支付方式等信息。说明:费用支付计划表是确保工程资金合理使用的重要依据。7.其他相关文件详细要求:包括合同变更协议、工程验收报告、质量检测报告等。说明:其他相关文件是合同履行过程中的重要补充。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:违约方未按合同约定的时间完成工程。违约方未按合同约定提供材料、设备。违约方未按合同约定支付费用。违约方违反安全生产规定,造成安全事故。违约方泄露合同秘密,损害甲乙双方利益。2.责任认定标准:违约方应承担违约金,违约金按合同约定比例计算。违约方应赔偿对方因此遭受的损失。违约方应采取补救措施,恢复合同履行。违约方应承担由此产生的法律责任。3.示例说明:示例一:若乙方未按合同约定的时间完成工程,应支付甲方违约金,违约金为合同总价的1%。示例二:若甲方未按合同约定支付费用,乙方有权暂停施工,并要求甲方支付滞纳金,滞纳金为逾期付款金额的0.5%。全文完。2024土方班组劳务分包合同——新型城镇化建设项目1本合同目录一览1.合同概述1.1合同名称1.2合同编号1.3合同签订日期1.4合同生效日期1.5合同终止日期2.双方基本信息2.1分包方信息2.2总包方信息2.3合同履行地点3.工程概况3.1工程名称3.2工程地点3.3工程规模3.4工程进度4.工程内容与范围4.1工程内容4.2工程范围4.3工程量清单5.工程质量要求5.1质量标准5.2质量检验5.3质量责任6.工程进度要求6.1进度计划6.2进度控制6.3进度延误责任7.工程款项7.1款项支付方式7.2款项支付时间7.3款项支付条件7.4款项支付比例8.工程变更8.1变更原因8.2变更程序8.3变更费用9.争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决机构9.3争议解决期限10.违约责任10.1违约情形10.2违约责任承担10.3违约赔偿11.合同解除11.1解除条件11.2解除程序11.3解除后果12.合同终止12.1终止条件12.2终止程序12.3终止后果13.保密条款13.1保密内容13.2保密期限13.3违约责任14.其他约定事项14.1法律适用14.2合同附件14.3合同解释14.4合同份数第一部分:合同如下:1.合同概述1.1合同名称:2024土方班组劳务分包合同1.2合同编号:TFSB202400011.3合同签订日期:2024年3月1日1.4合同生效日期:自合同签订之日起生效1.5合同终止日期:2025年12月31日2.双方基本信息2.1分包方信息分包方名称:土方班组分包方地址:市区路号分包方法定代表人:2.2总包方信息总包方名称:建设集团有限公司总包方地址:市区路号总包方法定代表人:2.3合同履行地点:市区新型城镇化建设项目现场3.工程概况3.1工程名称:新型城镇化建设项目3.2工程地点:市区3.3工程规模:占地面积平方米,建筑面积平方米3.4工程进度:合同签订后30天内开始施工,预计工期为12个月4.工程内容与范围4.1工程内容:土方开挖、运输、回填等4.2.1土方开挖:根据工程图纸要求,开挖深度为米,总开挖量为立方米4.2.2土方运输:将开挖的土方运输至指定地点,运输距离为公里4.2.3土方回填:对开挖后的区域进行回填,回填材料为4.3工程量清单:4.3.1土方开挖:立方米4.3.2土方运输:立方米4.3.3土方回填:立方米5.工程质量要求5.1质量标准:符合国家及行业标准5.2质量检验:按照国家及行业标准进行定期检验,检验结果需报送总包方5.3质量责任:分包方对工程质量承担全部责任6.工程进度要求6.1进度计划:合同签订后30天内提交详细的施工进度计划,经总包方批准后执行6.2进度控制:分包方应严格按照进度计划进行施工,确保工程按期完成6.3进度延误责任:因分包方原因导致工程进度延误,每延误一天,分包方应向总包方支付元违约金7.工程款项7.1款项支付方式:分阶段支付,根据工程进度和质量检验结果支付7.2款项支付时间:每阶段完成后,分包方提交相关资料,经总包方审核无误后10个工作日内支付7.3款项支付条件:工程进度达到合同约定比例,且质量符合要求7.4款项支付比例:首付款%,进度款%,竣工结算款%,质保金%8.工程变更8.1变更原因:因设计变更、工程地质条件变化、工程量增减等合理原因8.2变更程序:任何一方提出变更要求时,应提前X天书面通知对方,并附变更原因及影响分析8.3变更费用:变更后的费用按照实际发生额计算,并经双方协商一致后调整合同总价9.争议解决9.1争议解决方式:发生争议时,双方应友好协商解决;协商不成的,提交仲裁委员会仲裁9.2争议解决机构:仲裁委员会9.3争议解决期限:自争议发生之日起X个月内解决10.违约责任10.1.1分包方未按时完成工程进度10.1.2分包方未按约定质量标准施工10.1.3分包方未按时支付工程款项10.1.4分包方违反保密条款10.2违约责任承担:违约方应承担相应的违约责任,包括但不限于赔偿损失、支付违约金等10.3违约赔偿:违约赔偿金额根据实际情况及双方协商确定11.合同解除11.1.1合同一方严重违约11.1.2因不可抗力导致合同无法履行11.1.3双方协商一致解除合同11.2解除程序:提出解除合同的一方应提前X天书面通知对方,并说明解除原因11.3解除后果:合同解除后,双方应按照约定结算工程款项,并处理相关事宜12.合同终止12.1.1工程按约定完成12.1.2合同期满12.1.3双方协商一致终止合同12.2终止程序:合同终止前,双方应进行工程结算,并签署终止协议12.3终止后果:合同终止后,双方应按照约定处理剩余工程款项、资料移交等事宜13.保密条款13.1保密内容:涉及双方商业秘密、技术秘密等敏感信息13.2保密期限:自合同签订之日起至合同终止后X年13.3违约责任:违反保密条款,泄露或使用保密信息,应承担相应的法律责任14.其他约定事项14.1法律适用:本合同适用中华人民共和国法律14.2合同附件:包括但不限于工程图纸、进度计划、质量检验报告等14.3合同解释:本合同如有歧义,以双方协商一致的解释为准14.4合同份数:本合同一式两份,双方各执一份,具有同等法律效力第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方概念15.1.1第三方是指在本合同履行过程中,为甲乙双方提供咨询、监理、检测、评估、保险或其他相关服务的独立法人或其他组织。15.1.2第三方不包括合同签订的甲乙双方及其关联公司或个人。15.2第三方责任限额15.2.1第三方在履行本合同过程中,因自身原因导致的任何损失或损害,其责任限额由甲乙双方与第三方在合同签订时协商确定,并在合同中明确。15.2.2第三方责任限额应在合同中具体列出,包括但不限于人身伤害、财产损失、合同违约等。15.3第三方介入程序15.3.1甲乙双方在需要第三方介入时,应提前X天书面通知对方,并说明第三方介入的原因、目的和预期效果。15.3.2甲乙双方应共同确定第三方介入的具体事宜,包括服务内容、费用、期限等,并在合同中明确。15.4第三方权利15.4.1第三方有权根据合同约定,独立开展服务,并享有相应的报酬。15.4.2第三方有权要求甲乙双方提供必要的信息和协助,以确保其服务的顺利开展。15.5第三方义务15.5.1第三方应遵守国家法律法规和行业规范,确保其服务符合相关要求。15.5.2第三方应保守甲乙双方的商业秘密,不得泄露给任何第三方。15.5.3第三方应按时完成服务,并对服务结果负责。16.甲乙双方额外条款及说明16.1甲方额外条款16.1.1甲方应确保第三方提供的咨询、监理、检测、评估等服务符合工程要求。16.1.2甲方应支付第三方提供的服务的合理费用。16.1.3甲方应对第三方在服务过程中造成的人身伤害或财产损失承担相应的责任。16.2乙方额外条款16.2.1乙方应配合第三方的工作,提供必要的信息和协助。16.2.2乙方应确保第三方在施工过程中遵守施工安全和环境保护要求。16.2.3乙方应对第三方在施工过程中造成的人身伤害或财产损失承担相应的责任。17.第三方与其他各方的划分说明17.1第三方与甲方的划分17.1.1第三方应向甲方负责,甲方对第三方的服务质量和效果进行监督。17.1.2第三方应接受甲方的监督,并按照甲方的要求调整服务内容和方式。17.2第三方与乙方的划分17.2.1第三方应向乙方负责,乙方对第三方的服务质量和效果进行监督。17.2.2第三方应接受乙方的监督,并按照乙方的要求调整服务内容和方式。17.3第三方与其他第三方的划分17.3.1第三方在提供服务过程中,应与其他第三方保持独立,不得相互干涉。17.3.2第三方之间应通过协商解决服务过程中出现的争议,协商不成的,可提交相关仲裁机构解决。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.工程图纸及说明详细要求:提供完整的工程图纸,包括但不限于平面图、剖面图、立面图等,并附有详细的施工说明和材料要求。说明:图纸应为最新版本,并由总包方和分包方共同确认无误。2.进度计划表详细要求:包括各阶段施工时间节点、关键工序、资源需求等。说明:进度计划表应由分包方制定,并经总包方批准。3.质量检验报告详细要求:包括材料检验、过程检验、最终检验等报告,需注明检验结果和责任人。说明:质量检验报告应由第三方质量检测机构出具,并作为工程验收的依据。4.工程量清单详细要求:详细列出各分部分项工程量,并附有单价和总价。说明:工程量清单应由分包方编制,并经总包方审核。5.款项支付申请表详细要求:包括已完成的工程量、质量检验结果、应付款项等。说明:款项支付申请表应由分包方提交,并经总包方审核。6.合同变更申请表详细要求:包括变更原因、变更内容、变更费用等。说明:合同变更申请表应由任何一方提出,并经双方协商一致。7.争议解决文件详细要求:包括争议事实、争议解决过程、争议结果等。说明:争议解决文件应由双方或第三方仲裁机构出具。8.合同终止协议详细要求:包括合同终止原因、终止日期、双方责任等。说明:合同终止协议应由双方签署,并作为合同终止的正式文件。说明二:违约行为及责任认定:1.分包方未按时完成工程进度责任认定:每延误一天,分包方应向总包方支付元违约金。示例:若分包方未能在约定时间内完成土方开挖工作,则需支付违约金。2.分包方未按约定质量标准施工责任认定:如因分包方施工质量问题导致工程返工,分包方应承担全部返工费用。示例:若因分包方施工不当导致混凝土强度不足,需重新浇筑,则分包方负责全部费用。3.分包方未按时支付工程款项责任认定:每逾期支付一天,分包方应向甲方支付元违约金。示例:若分包方未按时支付材料供应商款项,则需支付违约金。4.第三方未按时完成服务责任认定:每延误一天,第三方应向甲乙双方支付元违约金。示例:若第三方检测机构未按时出具检测报告,则需支付违约金。5.甲乙双方未履行保密义务责任认定:泄露或使用保密信息,应承担相应的法律责任。示例:若甲方泄露了乙方的商业秘密,则甲方需承担相应的法律责任。6.不可抗力导致合同无法履行责任认定:双方均不承担责任,但应尽力减轻损失。示例:若发生地震等自然灾害导致工程无法继续施工,双方均不承担责任。全文完。2024土方班组劳务分包合同——新型城镇化建设项目2本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1分包方基本信息1.2总包方基本信息2.项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目工期3.工程内容3.1土方开挖3.2土方运输3.3土方回填4.质量要求4.1质量标准4.2质量验收5.工程进度5.1进度计划5.2进度调整5.3进度延误责任6.工程费用6.1费用构成6.2费用支付方式6.3费用结算7.安全生产7.1安全责任7.2安全措施7.3事故处理8.环境保护8.1环保责任8.2环保措施9.不可抗力9.1不可抗力定义9.2不可抗力处理10.合同变更10.1变更程序10.2变更内容10.3变更生效11.违约责任11.1违约情形11.2违约责任12.争议解决12.1争议解决方式12.2争议解决机构13.合同解除13.1解除条件13.2解除程序14.合同生效与终止14.1生效条件14.2生效日期14.3终止条件14.4终止程序第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1分包方基本信息1.1.1分包方名称:土方工程有限责任公司1.1.2分包方法定代表人:1.1.3分包方注册地址:省市区路号1.1.4分包方联系电话:138xxxx56781.1.5分包方开户银行:银行分行1.1.6分包方银行账号:051.2总包方基本信息1.2.1总包方名称:新型城镇化建设项目有限公司1.2.2总包方法定代表人:1.2.3总包方注册地址:省市区路号1.2.4总包方联系电话:139xxxx56781.2.5总包方开户银行:银行分行1.2.6总包方银行账号:052.项目概况2.1项目名称:新型城镇化建设项目2.2项目地点:省市区2.3项目规模:占地面积平方米,建筑面积平方米2.4项目工期:自合同签订之日起计算,共计个月3.工程内容3.1土方开挖:包括但不限于建筑物基础、道路、绿化等区域的土方开挖3.2土方运输:将开挖的土方运输至指定地点3.3土方回填:对开挖区域进行土方回填,确保回填质量及稳定性4.质量要求4.1质量标准:符合国家及行业相关质量标准4.2质量验收:在工程完成后,由总包方组织验收,分包方配合5.工程进度5.1进度计划:根据项目需求,制定详细的工程进度计划,包括各阶段的施工内容、时间节点等5.2进度调整:如遇特殊情况,经双方协商一致,可对进度计划进行调整5.3进度延误责任:如因分包方原因导致工程进度延误,分包方应承担相应责任6.工程费用6.1费用构成:包括但不限于人工费、材料费、机械费、管理费等6.2费用支付方式:按月进度支付,每月支付%,工程验收合格后支付尾款6.3费用结算:双方每月进行费用结算,如有争议,应在7个工作日内解决7.安全生产7.1安全责任:分包方负责施工现场的安全管理,确保施工安全7.2安全措施:制定安全措施,包括但不限于安全培训、安全防护设施等7.3事故处理:发生安全事故,分包方应立即上报总包方,并配合处理8.环境保护8.1环保责任8.1.1分包方应遵守国家及地方有关环境保护的法律法规,采取措施减少施工对环境的影响。8.1.2分包方应确保施工过程中产生的废水、废气、固体废弃物等符合环保标准,并妥善处理。8.2环保措施8.2.1施工现场应设置垃圾分类收集点,对建筑垃圾、生活垃圾等进行分类处理。8.2.2施工过程中应采取有效措施,防止噪声、粉尘等污染环境。8.2.3施工结束后,应清理施工现场,恢复原状,并对施工过程中造成的生态环境破坏进行修复。9.不可抗力9.1不可抗力定义9.1.1不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,包括自然灾害、政府行为、社会异常事件等。9.2不可抗力处理9.2.1发生不可抗力事件,导致合同无法履行时,双方应立即通知对方,并共同协商解决。9.2.2因不可抗力导致工程延误或损失,双方互不承担责任,但应采取措施减轻损失。10.合同变更10.1变更程序10.1.1任何一方提出合同变更,应书面通知对方,并说明变更的原因和内容。10.1.2双方应在接到变更通知后日内回复是否同意变更,逾期未回复视为同意变更。10.2变更内容10.2.1变更内容应包括但不限于工程范围、质量标准、工期、费用等。10.3变更生效10.3.1经双方协商一致,变更内容应以书面形式作为合同附件,与合同具有同等法律效力。11.违约责任11.1违约情形11.1.1分包方未按合同约定完成工程或提供质量不合格的工程。11.1.2分包方未按合同约定支付工程费用。11.1.3总包方未按合同约定支付工程进度款。11.2违约责任11.2.1分包方违约,应承担违约责任,包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。11.2.2总包方违约,应承担违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。12.争议解决12.1争议解决方式12.1.1双方应友好协商解决合同争议。12.1.2如协商不成,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。12.2争议解决机构12.2.1双方可协商选择仲裁机构解决争议。13.合同解除13.1解除条件13.1.1合同双方协商一致解除合同。13.1.2发生不可抗力,导致合同无法履行。13.1.3一方违约,经对方催告后日内仍未纠正。13.2解除程序13.2.1双方应以书面形式通知对方解除合同。13.2.2解除合同后,双方应按照合同约定处理剩余工程及费用。14.合同生效与终止14.1生效条件14.1.1双方签字盖章后,合同生效。14.2生效日期14.2.1合同生效日期为双方签字盖章之日起。14.3终止条件14.3.1合同约定的工程全部完成。14.3.2双方协商一致解除合同。14.4终止程序14.4.1合同终止后,双方应按照合同约定处理剩余工程及费用。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义15.1.1第三方是指在合同履行过程中,为协助合同双方履行合同义务而介入的独立第三方主体,包括但不限于监理单位、检测机构、咨询顾问、中介机构等。15.2第三方责任限额15.2.1第三方的责任限额应根据其提供的服务的性质和范围,由合同双方在签订合同时协商确定,并在合同中明确。15.3第三方责权利15.3.1第三方的权利:15.3.1.1根据合同约定,独立进行监理、检测、咨询等工作。15.3.1.2要求合同双方提供必要的工作条件和信息。15.3.1.3在合同约定范围内,对工程质量和进度进行监督。15.3.2第三方的义务:15.3.2.1按照合同约定,提供专业、公正、高效的第三方服务。15.3.2.2保护合同双方的商业秘密和隐私。15.3.2.3在发现合同双方违约行为时,应及时通知合同双方。15.3.3第三方的责任:15.3.3.1对其提供的服务质量承担责任。15.3.3.2对因自身原因导致的合同双方损失承担责任。16.甲乙方根据本合同有第三方介入时需增加的额外条款16.1第三方选择16.1.1第三方的选择应由合同双方协商确定,并签订相应的合作协议。16.1.2合同双方应确保所选第三方具备相应的资质和经验,能够胜任相关工作。16.2第三方

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论