版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度钢筋工劳务分包服务协议本合同目录一览1.协议概述1.1协议双方基本信息1.2协议目的和依据1.3协议期限2.工程概况2.1工程名称及地点2.2工程规模及结构2.3工程内容3.劳务分包内容3.1分包劳务项目3.2劳务人员配备3.3劳务人员培训3.4劳务人员管理4.工程进度及节点4.1工程进度安排4.2工程节点确认4.3进度调整及延误处理5.质量要求5.1工程质量标准5.2质量检查与验收5.3质量问题处理6.工程安全6.1安全生产责任制6.2安全教育及培训6.3安全防护措施6.4事故处理及责任认定7.材料供应与管理7.1材料供应方式7.2材料质量要求7.3材料验收及保管7.4材料损耗及索赔8.工程计量与支付8.1计量方法及标准8.2支付方式及时间8.3付款条件及违约责任9.违约责任9.1分包方违约责任9.2发包方违约责任9.3违约金及赔偿10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构10.3争议解决程序11.协议变更与解除11.1协议变更条件11.2协议解除条件11.3协议解除程序12.协议终止与清算12.1协议终止条件12.2清算程序及方法12.3清算报告及处理13.附则13.1协议附件13.2协议生效及解释14.签署及生效14.1签署日期14.2生效日期14.3协议份数第一部分:合同如下:第一条协议概述1.1协议双方基本信息(1)发包方:甲方,全称:______有限公司,注册地址:______,法定代表人:______,联系电话:______。(2)分包方:乙方,全称:______劳务有限公司,注册地址:______,法定代表人:______,联系电话:______。1.2协议目的和依据1.3协议期限本协议自双方签署之日起生效,有效期为______年,自______年______月______日起至______年______月______日止。第二条工程概况2.1工程名称及地点工程名称:______项目工程地点:______2.2工程规模及结构工程规模:______平方米工程结构:______2.3工程内容工程内容包括但不限于:钢筋制作、钢筋绑扎、钢筋焊接、钢筋安装等。第三条劳务分包内容3.1分包劳务项目钢筋制作:______吨钢筋绑扎:______平方米钢筋焊接:______平方米钢筋安装:______平方米3.2劳务人员配备钢筋工:______人辅助人员:______人3.3劳务人员培训乙方应按照甲方要求,对劳务人员进行安全技术、操作规程等方面的培训。3.4劳务人员管理乙方应对劳务人员进行日常管理,确保其遵守国家法律法规及本协议规定。第四条工程进度及节点4.1工程进度安排本工程分______个阶段进行,具体进度安排如下:第一阶段:______年______月______日至______年______月______日第二阶段:______年______月______日至______年______月______日……4.2工程节点确认甲方应按照工程进度安排,及时与乙方确认各阶段的工程节点。4.3进度调整及延误处理如遇不可抗力等原因导致工程进度延误,双方应协商解决,并按照实际情况调整进度。第五条质量要求5.1工程质量标准本工程质量应达到国家标准及甲方要求。5.2质量检查与验收乙方应按照甲方要求进行自检,并接受甲方组织的检查与验收。5.3质量问题处理如发现质量问题,乙方应立即整改,并承担相应责任。第六条工程安全6.1安全生产责任制甲乙双方应按照《中华人民共和国安全生产法》等法律法规,建立健全安全生产责任制。6.2安全教育及培训乙方应定期对劳务人员进行安全教育及培训。6.3安全防护措施乙方应按照国家标准及甲方要求,采取必要的安全防护措施。6.4事故处理及责任认定发生安全事故,乙方应立即采取应急救援措施,并及时向甲方报告。事故责任认定按照国家相关规定执行。第七条材料供应与管理7.1材料供应方式甲方负责提供工程所需的材料,乙方负责材料的验收及保管。7.2材料质量要求材料质量应符合国家相关标准及甲方要求。7.3材料验收及保管乙方应在材料进场后______小时内完成验收,并做好材料保管工作。7.4材料损耗及索赔材料损耗应按照国家相关标准计算,如发生损耗,乙方应承担相应责任。第八条工程计量与支付8.1计量方法及标准工程计量应按照国家及行业相关标准执行,以实际完成的工程量为准。8.2支付方式及时间支付方式:分阶段支付,具体支付节点如下:(1)第一阶段完成后支付总额的______%;(2)第二阶段完成后支付总额的______%;(3)工程竣工验收合格后支付总额的______%;(4)结算完成后支付剩余总额的______%。支付时间:每个支付节点应在工程完成后______个工作日内支付。8.3付款条件及违约责任(1)乙方应提交完整的工程量清单、发票及验收报告,甲方应在收到之日起______个工作日内完成审核并支付款项。(2)如乙方未按时提交相关文件,甲方有权延迟支付。(3)如甲方未按时支付款项,应向乙方支付______%的违约金。第九条违约责任9.1分包方违约责任(1)如乙方未按约定完成工程,甲方有权要求乙方承担违约责任,包括但不限于停工、罚款等。(2)如乙方质量不达标,甲方有权要求乙方返工或赔偿损失。9.2发包方违约责任(1)如甲方未按时支付款项,应向乙方支付______%的违约金。(2)如甲方提供虚假信息或材料,导致乙方损失,甲方应承担相应责任。第十条争议解决10.1争议解决方式双方应友好协商解决争议,协商不成时,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。10.2争议解决机构双方可约定争议解决机构,如仲裁委员会。10.3争议解决程序争议解决机构应按照其规定程序进行审理,并作出裁决。第十一条协议变更与解除11.1协议变更条件本协议的任何条款经双方协商一致,可以变更。11.2协议解除条件(1)协议到期;(2)因不可抗力导致协议无法履行;(3)双方协商一致解除协议。11.3协议解除程序协议解除应书面通知对方,并办理相关手续。第十二条协议终止与清算12.1协议终止条件协议到期或解除后,视为协议终止。12.2清算程序及方法(1)确认工程量及质量;(2)结算工程款;(3)处理剩余材料及设备;(4)办理相关手续。12.3清算报告及处理清算完成后,双方应出具清算报告,并对清算结果进行确认和处理。第十三条附则13.1协议附件本协议附件包括但不限于:工程量清单、材料清单、验收报告等。13.2协议生效及解释本协议自双方签字盖章之日起生效。本协议的解释权归甲乙双方共同所有。第十四条签署及生效14.1签署日期本协议一式______份,甲乙双方各执______份,自______年______月______日起生效。14.2协议份数本协议一式______份,甲乙双方各执______份。第二部分:第三方介入后的修正第十五条第三方介入概述15.1第三方定义本合同所指第三方包括但不限于中介方、监理方、检测机构、保险公司等,其介入旨在协助甲乙双方履行合同,保证工程质量,降低风险。15.2第三方选择甲乙双方有权选择合适的第三方介入本合同,第三方应具备相应的资质和业务能力。第十六条第三方责任限额16.1责任限额定义本合同所述责任限额指第三方因履行职责过程中的疏忽、过失或故意行为给甲乙双方造成的损失,第三方应承担的最高赔偿限额。16.2责任限额约定(1)第三方责任限额应在本合同中明确约定,具体数额由甲乙双方与第三方协商确定。(2)如第三方责任限额未在合同中约定,则视为无限责任。第十七条第三方介入条款17.1第三方职责(1)中介方:负责协调甲乙双方关系,协助双方履行合同。(2)监理方:负责监督工程质量,确保工程质量符合国家标准及甲方要求。(3)检测机构:负责对工程材料、设备进行检测,确保其质量符合规定。(4)保险公司:负责在合同约定的范围内,对甲乙双方因不可抗力或意外事故造成的损失进行赔偿。17.2第三方权利(1)第三方有权根据本合同约定,要求甲乙双方提供必要的信息和协助。(2)第三方有权对甲乙双方的行为进行监督,并提出意见和建议。17.3第三方与其他各方的关系(1)第三方与甲乙双方的关系是基于本合同的约定,第三方不承担甲乙双方之间的直接责任。(2)第三方对甲乙双方的权利、义务及责任划分,应在本合同中明确约定。第十八条第三方介入程序18.1第三方介入申请甲乙双方需向第三方提出介入申请,并提供相关证明材料。18.2第三方介入审核第三方在收到介入申请后,应对甲乙双方提供的材料进行审核,并在______个工作日内给予回复。18.3第三方介入生效经审核同意后,第三方介入本合同,并自生效之日起履行职责。第十九条第三方介入变更19.1第三方介入变更申请甲乙双方或第三方认为需要变更第三方介入的,可向对方提出变更申请。19.2第三方介入变更审核第三方在收到变更申请后,应对变更内容进行审核,并在______个工作日内给予回复。19.3第三方介入变更生效经审核同意后,第三方介入变更生效,并自生效之日起履行新的职责。第二十条第三方介入终止20.1第三方介入终止申请甲乙双方或第三方认为需要终止第三方介入的,可向对方提出终止申请。20.2第三方介入终止审核第三方在收到终止申请后,应对终止原因进行审核,并在______个工作日内给予回复。20.3第三方介入终止生效经审核同意后,第三方介入终止生效,并自生效之日起不再履行职责。第二十一条第三方介入争议处理21.1第三方介入争议定义本合同所指第三方介入争议是指甲乙双方与第三方在履行本合同过程中发生的争议。21.2第三方介入争议解决(1)甲乙双方应通过协商解决第三方介入争议。(2)协商不成时,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。第二十二条第三方介入费用22.1费用承担第三方介入费用由甲乙双方按照约定承担,具体数额由甲乙双方与第三方协商确定。22.2费用支付第三方介入费用应在第三方介入生效之日起______个工作日内支付。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:工程量清单详细要求:包含钢筋制作、绑扎、焊接、安装等各阶段的工程量,单位需明确,数量需精确。附件说明:用于工程计量和支付的基础数据。2.附件二:材料清单详细要求:列出工程所需材料的名称、规格、型号、数量、供应商等信息。附件说明:用于材料供应、验收和管理的依据。3.附件三:劳务人员配备表详细要求:包括劳务人员的姓名、工种、技能等级、工作时间等。附件说明:用于劳务人员管理和工程进度安排。4.附件四:安全技术交底记录详细要求:记录安全技术交底的内容,包括操作规程、注意事项等。附件说明:用于保障劳务人员安全。5.附件五:工程进度计划详细要求:明确各阶段的工程进度安排,包括开始时间、结束时间、验收标准等。附件说明:用于监控工程进度。6.附件六:工程质量验收报告详细要求:记录工程验收的时间、地点、验收人员、验收结果等。附件说明:用于证明工程质量符合要求。7.附件七:工程变更记录详细要求:记录工程变更的原因、内容、审批流程等。附件说明:用于记录工程实施过程中的变更情况。8.附件八:工程结算报告详细要求:包括工程量清单、材料清单、劳务人员配备表、验收报告等,用于计算工程款。附件说明:用于结算工程款项。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:乙方未按约定时间完成工程,导致工程延期。责任认定标准:根据实际延误的时间,乙方应向甲方支付______%的违约金。示例说明:若乙方延误工期10天,则应支付合同总金额的1%作为违约金。2.违约行为:乙方提供的材料不符合约定标准,导致工程质量问题。责任认定标准:乙方应立即更换不合格材料,并承担由此产生的费用和损失。示例说明:若因乙方提供的钢筋质量不合格导致工程返工,乙方需承担全部返工费用。3.违约行为:甲方未按约定时间支付工程款项。责任认定标准:甲方应向乙方支付______%的违约金。示例说明:若甲方延误支付工程款10天,则应支付合同总金额的1%作为违约金。4.违约行为:第三方介入过程中出现重大失误,导致工程延误或质量受损。责任认定标准:第三方应承担相应的责任,包括赔偿损失、承担违约金等。示例说明:若监理方在监督过程中未及时发现质量问题,导致工程返工,监理方需承担相应责任。全文完。2024年度钢筋工劳务分包服务协议1本合同目录一览1.总则1.1合同签订依据1.2合同适用范围1.3合同有效期1.4合同双方的基本情况1.5合同目的2.劳务分包内容2.1工程概况2.2劳务分包范围2.3劳务分包工程量2.4劳务分包工程进度要求2.5劳务分包工程验收标准3.劳务人员配备3.1劳务人员数量及要求3.2劳务人员资质要求3.3劳务人员培训3.4劳务人员管理4.工程材料与设备4.1材料设备供应责任4.2材料设备质量要求4.3材料设备验收程序4.4材料设备保管责任5.工程费用5.1劳务分包费用构成5.2工程费用支付方式5.3工程费用结算程序5.4工程费用调整6.工程进度与质量6.1工程进度要求6.2工程质量标准6.3工程质量检查6.4工程质量事故处理7.工程变更与索赔7.1工程变更程序7.2工程变更处理7.3工程索赔程序7.4工程索赔处理8.保险与安全8.1保险责任范围8.2保险责任免除8.3保险费用承担8.4安全生产责任9.违约责任9.1违约责任承担9.2违约赔偿方式9.3违约责任处理10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决程序10.3争议解决地点11.合同解除与终止11.1合同解除条件11.2合同终止条件11.3合同解除与终止程序12.合同生效与变更12.1合同生效条件12.2合同变更程序12.3合同变更生效13.附则13.1合同附件13.2合同其他约定13.3合同解释13.4合同份数13.5合同签订日期14.附件第一部分:合同如下:1.总则1.1合同签订依据本合同依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规,经双方协商一致,签订本劳务分包服务协议。1.2合同适用范围1.3合同有效期本合同自双方签字盖章之日起生效,至2024年度甲方项目结束之日止。1.4合同双方的基本情况甲方:名称:__________地址:__________法定代表人:__________乙方:名称:__________地址:__________法定代表人:__________1.5合同目的本合同旨在明确甲乙双方在2024年度钢筋工劳务分包服务中的权利、义务和责任,确保甲方项目顺利进行。2.劳务分包内容2.1工程概况甲方项目位于__________,总建筑面积__________平方米,预计工期__________个月。2.2劳务分包范围乙方负责甲方项目范围内的钢筋绑扎、钢筋焊接、钢筋切割等钢筋工程。2.3劳务分包工程量根据甲方提供的工程量清单,乙方分包的钢筋工程量为__________吨。2.4劳务分包工程进度要求乙方应按照甲方提供的工程进度计划,确保钢筋工程按期完成。2.5劳务分包工程验收标准乙方完成的钢筋工程应符合国家相关质量标准和甲方项目要求。3.劳务人员配备3.1劳务人员数量及要求乙方应按照甲方要求,配备足够数量的熟练钢筋工人,并保证人员稳定。3.2劳务人员资质要求乙方派遣的劳务人员应具备相应的职业资格证书,且身体健康。3.3劳务人员培训乙方应对派遣的劳务人员进行岗前培训,确保其熟悉工程要求和安全操作规程。3.4劳务人员管理乙方应对派遣的劳务人员进行日常管理,确保其遵守甲方项目现场规章制度。4.工程材料与设备4.1材料设备供应责任乙方负责提供钢筋工程所需的材料、设备,并保证其质量符合要求。4.2材料设备质量要求乙方提供的材料、设备应具备出厂合格证明,符合国家标准。4.3材料设备验收程序乙方应按照甲方提供的验收程序,对材料、设备进行验收。4.4材料设备保管责任乙方应对提供的材料、设备进行妥善保管,防止损坏或丢失。5.工程费用5.1劳务分包费用构成劳务分包费用包括劳务人员工资、材料费、设备租赁费、管理费等。5.2工程费用支付方式甲方按月支付乙方劳务分包费用,具体支付时间及比例由双方另行约定。5.3工程费用结算程序乙方应在每月末向甲方提交费用结算报告,甲方应在收到报告后____日内进行审核并支付。5.4工程费用调整如遇材料价格波动、政策调整等因素导致工程费用发生变化,双方应协商调整。6.工程进度与质量6.1工程进度要求乙方应按照甲方提供的工程进度计划,确保钢筋工程按期完成。6.2工程质量标准乙方完成的钢筋工程应符合国家相关质量标准和甲方项目要求。6.3工程质量检查甲方有权对乙方完成的钢筋工程进行质量检查,乙方应予以配合。6.4工程质量事故处理如发生工程质量事故,乙方应立即采取措施进行处理,并承担相应责任。8.保险与安全8.1保险责任范围乙方应为其派遣的劳务人员购买意外伤害保险,保险责任范围包括但不限于工伤、疾病和意外伤害。8.2保险责任免除因乙方故意或者重大过失造成的保险事故,保险人不承担赔偿责任。8.3保险费用承担保险费用由乙方自行承担,保险合同由乙方负责签订。8.4安全生产责任乙方应遵守国家有关安全生产的法律、法规和标准,确保施工现场的安全。9.违约责任9.1违约责任承担任何一方违反本合同的约定,应承担相应的违约责任。9.2违约赔偿方式违约方应按照实际损失向守约方支付违约金,并赔偿守约方因此遭受的损失。9.3违约责任处理违约责任的处理应按照本合同约定和法律法规的规定进行。10.争议解决10.1争议解决方式双方发生争议,应友好协商解决;协商不成的,提交仲裁委员会仲裁。10.2争议解决程序仲裁委员会应根据《中华人民共和国仲裁法》及仲裁规则进行仲裁。10.3争议解决地点仲裁地点为__________。11.合同解除与终止11.1合同解除条件(1)一方严重违约;(2)不可抗力导致合同无法履行;(3)双方协商一致解除合同。11.2合同终止条件合同履行完毕或双方约定的终止条件成就时,合同终止。11.3合同解除与终止程序合同解除或终止前,双方应就相关事宜进行协商,达成一致后方可解除或终止合同。12.合同生效与变更12.1合同生效条件本合同经双方签字盖章后生效。12.2合同变更程序任何一方要求变更本合同时,应书面通知对方,经双方协商一致并签署书面文件后生效。12.3合同变更生效合同变更自变更文件签署之日起生效。13.附则13.1合同附件本合同附件包括但不限于工程量清单、劳务人员名单、保险合同等。13.2合同其他约定本合同未尽事宜,双方可另行协商补充。13.3合同解释本合同条款如有歧义,以双方协商一致的解释为准。13.4合同份数本合同一式____份,甲乙双方各执____份,具有同等法律效力。13.5合同签订日期本合同于____年____月____日签订。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义本合同所称第三方,包括但不限于中介方、监理方、检测机构、保险公司等,其在合同中的作用和责任由本条款规定。15.2第三方介入的情形(1)甲方或乙方认为需要第三方提供专业服务或监督以确保合同履行;(2)合同履行过程中发生争议,双方无法达成一致,需第三方调解或仲裁;(3)合同履行过程中,需要第三方进行检测、鉴定或评估。15.3第三方介入程序任何一方引入第三方时,应提前____个工作日通知对方,并书面说明第三方介入的原因、目的、职责及预期效果。15.4第三方责任限额15.4.1第三方的责任限额第三方的责任限额应根据其服务内容、专业能力及合同约定确定。具体责任限额由双方在合同中明确。15.4.2第三方责任承担第三方在履行合同过程中造成甲方或乙方损失的,应按照合同约定承担相应的赔偿责任。15.4.3第三方责任免除因不可抗力或甲方、乙方自身原因导致第三方无法履行职责,第三方不承担责任。16.甲乙双方责任划分16.1甲方责任甲方应提供必要的条件和支持,确保第三方能够顺利履行职责。16.2乙方责任乙方应配合第三方的工作,并确保第三方提供的专业意见和监督得到充分执行。16.3第三方责任第三方应按照合同约定履行职责,并对自身行为负责。17.第三方介入费用17.1费用承担第三方介入产生的费用,除合同另有约定外,由引入方承担。17.2费用结算第三方介入费用应按实际发生额结算,结算方式由双方协商确定。18.第三方介入的合同变更18.1合同变更程序引入第三方介入时,如需对本合同进行变更,双方应按本合同第12.2条规定的程序进行。18.2合同变更生效经双方协商一致并签署书面文件后,合同变更生效。19.第三方介入的争议解决19.1争议解决方式第三方介入引发的争议,应优先通过协商解决;协商不成的,提交仲裁委员会仲裁。19.2争议解决程序仲裁委员会应根据《中华人民共和国仲裁法》及仲裁规则进行仲裁。19.3争议解决地点仲裁地点为__________。20.附则20.1合同附件本合同附件包括但不限于第三方介入协议、第三方资质证明等。20.2合同其他约定本合同未尽事宜,双方可另行协商补充。20.3合同解释本合同条款如有歧义,以双方协商一致的解释为准。20.4合同份数本合同一式____份,甲乙双方各执____份,具有同等法律效力。20.5合同签订日期本合同于____年____月____日签订。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.工程量清单详细列出甲方项目所需的钢筋工程量,包括钢筋种类、规格、数量等。2.劳务人员名单列出乙方派遣的劳务人员姓名、工种、资质证书等。3.材料设备清单详细列出乙方提供的材料、设备的种类、规格、数量、质量标准等。4.保险合同乙方与保险公司签订的意外伤害保险合同,明确保险责任范围、保险费用等。5.第三方介入协议双方与第三方签订的协议,明确第三方介入的原因、目的、职责及预期效果。6.第三方资质证明第三方提供的资质证明文件,证明其具备履行合同所需的专业能力和条件。7.工程进度计划甲方提供的工程进度计划,明确各阶段工程的时间节点和验收标准。8.工程质量标准国家相关质量标准和甲方项目要求,明确工程质量验收的标准。9.违约责任认定标准明确违约行为的认定标准和相应的违约责任。10.争议解决协议双方与仲裁委员会签订的协议,明确争议解决的程序和地点。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为(1)甲方未按约定支付劳务分包费用;(2)乙方未按约定完成工程量或工程质量不达标;(3)乙方未按约定配备足够的劳务人员;(4)第三方未按约定履行职责或提供的服务不符合要求。2.责任认定标准(1)甲方未按约定支付劳务分包费用,应支付违约金,并赔偿乙方因此遭受的损失;(2)乙方未按约定完成工程量或工程质量不达标,应承担返工、修复费用,并支付违约金;(3)乙方未按约定配备足够的劳务人员,应承担相应的违约责任;(4)第三方未按约定履行职责或提供的服务不符合要求,应由引入方承担相应的违约责任。示例说明:1.若甲方未按约定支付劳务分包费用,乙方有权要求甲方支付违约金,并赔偿因此造成的损失。例如,若甲方逾期支付一个月,乙方有权要求甲方支付相当于一个月劳务分包费用的违约金。2.若乙方提供的钢筋工程质量不达标,经检测不合格,乙方应承担返工、修复费用,并支付违约金。例如,若因乙方原因导致钢筋工程不合格,乙方应承担修复费用,并支付相当于修复费用10%的违约金。全文完。2024年度钢筋工劳务分包服务协议2本合同目录一览1.定义与解释1.1定义1.2解释2.协议双方2.1分包单位2.2总包单位3.项目概况3.1项目名称3.2项目地点3.3项目规模3.4项目工期4.工程内容4.1钢筋加工4.2钢筋绑扎4.3钢筋安装4.4钢筋验收5.服务标准5.1技术标准5.2质量标准5.3安全标准6.服务费用6.1费用构成6.2计费方式6.3付款方式7.工期管理7.1工期安排7.2工期延误处理7.3工期验收8.质量管理8.1质量监督8.2质量检验8.3质量纠纷处理9.安全管理9.1安全责任9.2安全培训9.3安全措施9.4事故处理10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决程序11.保密条款11.1保密内容11.2保密责任12.不可抗力12.1不可抗力定义12.2不可抗力处理13.合同生效及终止13.1合同生效13.2合同终止14.其他14.1违约责任14.2通知14.3法律适用14.4合同附件第一部分:合同如下:1.定义与解释1.1定义1.1.1本合同中“钢筋工”指具备相关资质和技能的从事钢筋加工、绑扎、安装及验收工作的专业人员。1.1.2“服务协议”指本合同双方就钢筋工劳务分包服务事宜所达成的书面协议。1.1.3“工程内容”指本合同约定的钢筋加工、绑扎、安装及验收等具体工作。1.1.4“服务标准”指本合同约定的技术、质量、安全等方面的要求。1.1.5“费用”指分包单位为完成本合同约定的工程内容而向总包单位收取的费用。1.2解释1.2.1本合同中的解释以本合同为准,如有歧义,以双方协商一致的解释为准。2.协议双方2.1分包单位分包单位名称:________法定代表人:________联系方式:________2.2总包单位总包单位名称:________法定代表人:________联系方式:________3.项目概况3.1项目名称:________3.2项目地点:________3.3项目规模:________3.4项目工期:自____年____月____日起至____年____月____日止。4.工程内容4.1钢筋加工4.1.1钢筋加工尺寸、形状、长度、重量等应符合设计要求。4.1.2钢筋加工应保证加工精度和质量。4.2钢筋绑扎4.2.1钢筋绑扎应符合设计要求和施工规范。4.2.2钢筋绑扎应保证连接牢固,无松动现象。4.3钢筋安装4.3.1钢筋安装位置、间距、数量等应符合设计要求。4.3.2钢筋安装应保证安装准确,无偏移现象。4.4钢筋验收4.4.1钢筋验收应按设计要求和施工规范进行。4.4.2验收合格后方可进入下一道工序。5.服务标准5.1技术标准5.1.1钢筋加工、绑扎、安装应符合国家相关技术标准。5.1.2钢筋加工、绑扎、安装过程中应使用符合质量要求的原材料。5.2质量标准5.2.1钢筋加工、绑扎、安装质量应符合国家相关质量标准。5.2.2钢筋加工、绑扎、安装质量应满足设计要求。5.3安全标准5.3.1钢筋加工、绑扎、安装过程中应严格执行安全操作规程。5.3.2分包单位应提供必要的安全防护用品,确保施工安全。6.服务费用6.1费用构成6.1.1费用包括钢筋加工费、绑扎费、安装费等。6.1.2费用按实际完成工程量计算。6.2计费方式6.2.1费用按工程量清单计价。6.2.2计价依据为国家及地方相关收费标准。6.3付款方式6.3.1付款方式为分阶段支付。6.3.2首付款为合同总价的20%,验收合格后支付。6.3.3中期付款为合同总价的30%,中期验收合格后支付。6.3.4尾款为合同总价的50%,竣工验收合格后支付。8.质量管理8.1质量监督8.1.1总包单位对分包单位的工作进行质量监督。8.1.2分包单位应接受总包单位的质量检查,并及时整改发现的问题。8.2质量检验8.2.1钢筋加工、绑扎、安装完成后,分包单位应自行进行质量检验。8.2.2总包单位在收到分包单位的质量检验报告后,应进行复核检验。8.3质量纠纷处理8.3.1若出现质量纠纷,双方应友好协商解决。8.3.2协商不成的,可向有关部门申请仲裁或向人民法院提起诉讼。9.安全管理9.1安全责任9.1.1分包单位应承担施工过程中的安全责任。9.1.2总包单位对分包单位的安全工作进行监督和指导。9.2安全培训9.2.1分包单位应对施工人员进行安全培训,确保其了解并遵守安全操作规程。9.3安全措施9.3.1分包单位应采取必要的安全措施,防止事故发生。9.4事故处理9.4.1发生安全事故时,分包单位应立即采取措施,防止事故扩大。9.4.2分包单位应按照国家有关法律法规和事故处理程序,及时上报事故情况。10.争议解决10.1争议解决方式10.1.1双方发生争议时,应友好协商解决。10.1.2协商不成的,可提交双方共同认可的仲裁机构仲裁。10.1.3仲裁机构应依法作出裁决,裁决为终局裁决。10.2争议解决程序10.2.1双方应在争议发生后30日内向仲裁机构提交仲裁申请。10.2.2仲裁机构应在收到仲裁申请后15日内组成仲裁庭。10.2.3仲裁庭应在组成后30日内作出裁决。11.保密条款11.1保密内容11.1.1双方在本合同履行过程中知悉的对方商业秘密和技术秘密。11.2保密责任11.2.1双方对本合同约定的保密内容负有保密义务。11.2.2违反保密义务的,应承担相应的法律责任。12.不可抗力12.1不可抗力定义12.1.1不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,如自然灾害、战争等。12.2不可抗力处理12.2.1发生不可抗力事件时,双方应及时通知对方。12.2.2双方应采取措施减轻不可抗力的影响。12.2.3不可抗力事件导致合同无法履行的,双方可协商解除合同。13.合同生效及终止13.1合同生效13.1.1本合同自双方签字(或盖章)之日起生效。13.2合同终止13.2.1合同履行完毕后终止。13.2.2发生不可抗力事件,导致合同无法履行时,合同终止。14.其他14.1违约责任14.1.1违约方应承担相应的违约责任。14.2通知14.2.1双方应通过书面形式进行通知。14.3法律适用14.3.1本合同适用中华人民共和国法律。14.4合同附件14.4.1本合同附件与本合同具有同等法律效力。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方定义15.1.1本合同中“第三方”指在合同履行过程中,根据甲乙双方约定或法律规定介入合同关系的独立主体,包括但不限于监理单位、检测机构、仲裁机构等。15.1.2第三方应具备相应的资质和条件,能够独立承担法律责任。16.第三方介入事由16.1监理单位介入16.1.1监理单位负责对工程质量、进度、安全等方面进行监督,确保合同履行符合规定。16.1.2监理单位根据合同约定和实际情况,对分包单位提出整改意见,分包单位应予以配合。16.2检测机构介入16.2.1检测机构负责对钢筋加工、绑扎、安装等工程内容进行质量检测,确保符合设计要求和标准。16.2.2检测机构出具检测报告,作为工程质量验收的依据。16.3仲裁机构介入16.3.1仲裁机构负责解决甲乙双方在合同履行过程中发生的争议。16.3.2仲裁机构作出的裁决具有法律效力,甲乙双方应予以执行。17.第三方责任限额17.1第三方责任17.1.1第三方在履行职责过程中,因自身原因造成损失的,应承担相应的法律责任。17.1.2第三方在履行职责过程中,如因不可抗力等原因造成损失的,不承担赔偿责任。17.2第三方责任限额17.2.1第三方责任限额由甲乙双方在合同中约定,并在第三方介入协议中明确。17.2.2第三方责任限额应考虑第三方承担的风险和可能造成的损失,确保其合法权益。18.第三方介入程序18.1第三方介入申请18.1.1甲乙双方协商一致,可邀请第三方介入合同关系。18.1.2第三方介入申请应书面通知对方,并附上相关证明材料。18.2第三方介入确认18.2.1对方应在收到第三方介入申请后7日内予以确认。18.2.2对方确认后,甲乙双方应与第三方签订第三方介入协议。18.3第三方介入协议18.3.1第三方介入协议应明确第三方的职责、权利和义务。18.3.2第三方介入协议应作为本合同附件,与本合同具有同等法律效力。19.第三方与其他各方的关系19.1第三方与甲方的责任划分19.1.1第三方对甲方承担的责任,由甲方向第三方追偿。19.1.2第三方在履行职责过程中,如因甲方原因造成损失的,甲方应承担相应的责任。19.2第三方与乙方的责任划分19.2.1第三方对乙方承担的责任,由乙方向第三方追偿。19.2.2第三方在履行职责过程中,如因乙方原因造成损失的,乙方应承担相应的
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 住宅小区塔吊司机招聘合同
- 燃气工程分包合同
- 政府区彩钢瓦维修合同
- 娱乐行业合同审批指南
- 食品加工塔吊操作工合同
- 环保咨询顾问合作协议
- 公共安全科技合同管理办法
- 通信技术计量器具使用手册
- 保健医生聘用合同样书
- 服装行业薪酬管理
- 变更索赔成功案例-某工程窝工变更索赔报告
- GB 19517-2004国家电气设备安全技术规范
- 模具定期保养点检表
- 山西省太原市市药品零售药店企业药房名单目录
- 工程部长桥梁工程施工技术(PPT116)
- 全面设备保养TPM培训教材课件
- 茶叶企业营销课件
- 高炉无料钟炉顶设备安装与调试技术
- 初中语文人教九年级上册如何分析环境描写的作用 教案
- 压力容器壁厚快速计算
- 抗菌药物供应目录备案表
评论
0/150
提交评论