饭店水电施工合同范例

饭店水电施工合同范例第一篇范文：合同编号：__________

甲方（施工单位）：

乙方（业主方）：

鉴于甲方具备饭店水电施工的专业能力，乙方拟委托甲方对饭店进行水电施工，双方本着平等互利、诚实信用的原则，经友好协商，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：__________饭店水电施工工程

2.工程地点：__________

3.工程规模：__________

4.工程内容：包括但不限于水电线路铺设、设备安装、调试等。

二、工程进度

1.工程开工日期：__________

2.工程竣工日期：__________

3.工程总工期：__________

三、工程费用及支付方式

1.工程总费用：__________元人民币（大写：__________）

2.乙方在合同签订后__________个工作日内支付甲方__________元人民币作为预付款。

3.甲方在工程进度达到__________时，乙方应支付甲方__________元人民币。

4.甲方在工程竣工验收合格后__________个工作日内，乙方应支付甲方剩余工程款__________元人民币。

四、工程验收

1.工程竣工验收合格标准：按照国家有关施工验收规范和标准执行。

2.工程验收时间：工程竣工后__________个工作日内。

3.工程验收不合格，甲方应在__________个工作日内完成整改，整改合格后乙方进行重新验收。

五、违约责任

1.甲方未能按合同约定时间完成工程，每逾期一天，应向乙方支付__________元人民币的违约金。

2.乙方未能按合同约定支付工程款，每逾期一天，应向甲方支付__________元人民币的违约金。

3.因甲方施工原因导致工程质量不合格，甲方应承担相应的修复费用。

六、争议解决

1.双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。

2.如协商不成，任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼。

七、其他约定

1.本合同一式__________份，甲乙双方各执__________份，具有同等法律效力。

2.本合同附件如下：

（1）饭店水电施工图纸

（2）工程量清单

（3）相关法律法规

八、合同生效

本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。

甲方（签字或盖章）：____________________

乙方（签字或盖章）：____________________

签订日期：____________________

附件：

（1）饭店水电施工图纸

（2）工程量清单

（3）相关法律法规

第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导

甲方（施工单位）：

乙方（业主方）：

丙方（监理方）：

鉴于甲方具备饭店水电施工的专业能力，乙方拟委托甲方对饭店进行水电施工，为确保工程质量及施工进度，特引入丙方担任监理角色，三方本着平等互利、诚实信用的原则，经友好协商，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：__________饭店水电施工工程

2.工程地点：__________

3.工程规模：__________

4.工程内容：包括但不限于水电线路铺设、设备安装、调试等。

二、工程进度及监理职责

1.工程开工日期：__________

2.工程竣工日期：__________

3.工程总工期：__________

4.丙方作为监理方，负责对工程进行全面、全过程监督，确保工程质量符合国家有关施工验收规范和标准。

三、工程费用及支付方式

1.工程总费用：__________元人民币（大写：__________）

2.乙方在合同签订后__________个工作日内支付甲方__________元人民币作为预付款。

3.甲方在工程进度达到__________时，乙方应支付甲方__________元人民币。

4.甲方在工程竣工验收合格后__________个工作日内，乙方应支付甲方剩余工程款__________元人民币。

5.丙方对工程费用的支付进行监督，确保资金使用合理。

四、工程验收

1.工程竣工验收合格标准：按照国家有关施工验收规范和标准执行。

2.工程验收时间：工程竣工后__________个工作日内。

3.工程验收不合格，甲方应在__________个工作日内完成整改，整改合格后乙方进行重新验收。

4.丙方对工程验收结果进行确认，确保工程质量。

五、甲方权益及责任

1.甲方享有工程进度款支付优先权，确保施工顺利进行。

2.甲方有权要求乙方按照合同约定支付工程款，如乙方逾期支付，甲方有权暂停施工。

3.甲方有权对工程进度、质量提出改进建议，乙方应予以采纳。

4.甲方在工程竣工验收合格后，享有工程维护权，乙方应予以配合。

六、乙方违约及限制条款

1.乙方未按合同约定支付工程款，每逾期一天，应向甲方支付__________元人民币的违约金。

2.乙方未能按合同约定提供施工图纸、工程量清单等资料，每逾期一天，应向甲方支付__________元人民币的违约金。

3.乙方违反合同约定，导致工程进度延误，应承担相应责任，并赔偿甲方损失。

七、丙方职责及权利

1.丙方负责对工程进行全面、全过程监督，确保工程质量符合国家有关施工验收规范和标准。

2.丙方有权要求甲方提供施工资料，对施工过程进行监督检查。

3.丙方有权对工程进度、质量提出改进建议，甲方应予以采纳。

八、争议解决

1.三方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。

2.如协商不成，任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼。

九、合同生效及附件

1.本合同一式__________份，甲乙丙三方各执__________份，具有同等法律效力。

2.本合同附件如下：

（1）饭店水电施工图纸

（2）工程量清单

（3）相关法律法规

十、第三方介入意义及甲方主导目的

1.第三方介入的意义：引入丙方作为监理方，有利于确保工程质量，提高施工效率，降低工程风险。

2.甲方为主导的目的：甲方作为施工单位，具备专业能力，主导工程进度和质量，保障自身权益。

本合同自三方签字（或盖章）之日起生效。甲方、乙方、丙方应严格遵守合同约定，共同推进工程顺利进行。

第三篇范文：第三方主体+甲方权益主导

乙方（开发商）：

甲方（施工单位）：

丁方（设计方）：

鉴于乙方作为开发商，需要建设一栋住宅楼，特委托甲方进行施工，并引入丁方进行建筑设计，为保证设计质量及施工进度，三方本着平等互利、诚实信用的原则，经友好协商，达成如下协议：

一、工程设计概况

1.工程名称：__________住宅楼建设工程

2.工程地点：__________

3.工程规模：__________

4.工程内容：包括但不限于建筑设计、施工、装修等。

二、设计及施工进度

1.设计阶段：设计方应在__________个工作日内完成设计方案，并提交乙方审核。

2.施工阶段：施工方应在__________个工作日内完成施工图纸的编制和施工方案的设计。

3.施工进度：施工方应在__________个工作日内完成主体结构施工，__________个工作日内完成装修工程。

三、设计费用及支付方式

1.设计费用总额：__________元人民币（大写：__________）

2.设计费用支付：乙方在签订合同后__________个工作日内支付设计费用总额的__________%，作为预付款。

3.设计方案审核通过后，乙方支付设计费用的__________%。

4.工程竣工验收合格后，乙方支付设计费用的剩余__________%。

四、施工费用及支付方式

1.施工总费用：__________元人民币（大写：__________）

2.施工费用支付：乙方在签订合同后__________个工作日内支付施工费用总额的__________%，作为预付款。

3.施工进度达到__________时，乙方支付施工费用的__________%。

4.工程竣工验收合格后，乙方支付施工费用的剩余__________%。

五、设计及施工验收

1.设计验收：设计方案经乙方审核通过后，视为设计验收合格。

2.施工验收：施工方应在工程竣工后__________个工作日内提交竣工验收申请，经乙方和丁方共同验收合格后，工程视为竣工验收合格。

3.验收不合格，施工方应在__________个工作日内整改，整改后重新验收。

六、乙方权益及责任

1.乙方享有设计方案的最终决定权，有权要求丁方根据需求进行调整。

2.乙方有权要求甲方在施工过程中严格按照设计方案进行施工。

3.乙方有权要求甲方在工程竣工验收合格后提供保修服务。

七、甲方违约及限制条款

1.甲方未能按合同约定完成施工，每逾期一天，应向乙方支付__________元人民币的违约金。

2.甲方施工质量不符合设计要求，应承担修复责任，并赔偿乙方损失。

3.甲方未能按照乙方要求提供施工进度报告，每逾期一天，应向乙方支付__________元人民币的违约金。

八、丁方职责及权利

1.丁方负责完成住宅楼的设计方案，并确保设计符合国家相关标准和规范。

2.丁方有权要求甲方在施工过程中提供必要的技术支持。

3.丁方有权对施工过程中的设计变更提出意见和建议。

九、争议解决

1.三方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。

2.如协商不成，任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼。

十、合同生效及附件

1.本合同一式__________份，甲乙丁三方各执__________份，具有同等法律效力。

2.本合同附件如下：

（1）住宅楼建筑设计方案

（2）施工图纸

（3）相关法律法规

十一、乙方为主导目的及意义

乙方作为开发商，主导工程设计及施工，旨在确保住宅楼的