2024年世界职业院校技能大赛中职组“建筑装饰数字化施工”赛项考试题库（含答案）

PAGEPAGE12024年世界职业院校技能大赛中职组“建筑装饰数字化施工”赛项考试题库（含答案）一、单选题1.在工程网络计划的执行过程中，监理工程师检查实际进度时，只发现工作M的总时差由原计划的4天变为-3天，说明工作M的实际进度（）A、拖后7天,影响工期3天B、拖后7天,影响工期4天C、拖后4天,影响工期3天D、拖后3天,影响工期3天答案：A解析：原来的总时差是4天，现在变成了-3天，也就是把原来的4天总时差用了还不够，又增加了3天，那么当然是拖后了7天，而M工作有4天总时差，所以工期影响了3天2.抹灰工程应分层进行。当抹灰总厚度大于（）时，应采取加强措施A、25mmB、30mmC、35mmD、40mm答案：C解析：ES015知识链接：根据《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB50210-20184.2.3条抹灰工程应分层进行。当抹灰总厚度大于或等于35mm时，应采取加强措施3.照明开关、电源插座安装工程中，安装高度在1。8m及以下电源插座均应为（）A、单相三孔插座B、安全型插座C、单相两孔插座D、节能型插座答案：B解析：《住宅室内装饰装修工程质量验收规范》JGJ／T304-201315．4．6安装高度在1．8m及以下电源插座均应为安全型插座。4.。施工电梯使用要点与注意事项其中错误的是（）。A、施工电梯安装后,安全装置要经试验、检测合格后方可操作使用,电梯必须由持证的专业司机操作B、电梯底笼周围2.5m范围内,必须设置稳固的防护栏杆,各停靠层的过桥和运输通道应平整牢固,出人口的栏杆应安全可靠C、电梯每班首次运行时,应空载及满载试运行,将电梯笼升离地面2m左右停车,检查制动器灵活性,确认正常后方可投入运行D、限速器、制动器等安全装置必须由专人管理,并按规定进行调试检查,保持其灵敏度可靠答案：C解析：电梯每班首次运行时，应空载及满载试运行，将电梯笼升离地面1m左右停车，检查制动器灵活性，确认正常后方可投入运行5.某装饰工程2007年开工，2008年年底竣工验收合格。该工程项目经理王某2009年跳槽到其他公司。2011年王某被发现由于其故意在该工程施工期间违反国家有关质量管理规定，造成了重大质量事故，关于王某的法律责任的说法，正确的是（）A、应追究王某的刑事责任B、可追究王某的民事责任C、不应追究王某的行政责任D、应追究王某的劳动责任答案：A解析：AS036知识连接：本题考核的是项目经理应承担的质量责任。建设、勘察、设计、施工、工程监理单位的工作人员因调动工作、退休等原因离开该单位后，被发现在该单位工作期间违反国家有关建设工程质量管理规定，造成重大工程质量事故的，仍应当依法追究法律责任。故答案选A。6.某烂尾楼被临时改建做疫情防控隔离用房，因还未接上市政用电，仍采用施工临时用电，以下关于施工现场临时用电管理的说法，正确的是（）A、装饰装修阶段用电参照用电组织设计执行B、用电设备总容量在50KW及以上的,应制定用电防火措施C、用电设备拆除时,可由安全员完成D、现场电工必须经相关部门考核合格后,持证上岗答案：D解析：GS015知识连接：本题考核的是建设工程合同的签订。《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》规定，当事人就同一建设工程另行订立的建设工程施工合同与经过备案的中标合同实质性内容不一致的，应当以备案的中标合同作为结算工程价款的根据。招标人与中标人另行签订合同的行为属违法行为，所签订的合同是无效合同。因此答案选D。7.某酒店大厅上人吊顶施工进行中，关于吊杆的质量检验，应采用（）A、抽样检验B、全数检验C、随机检验D、系统检验答案：B解析：装饰工程关键工序部位或隐蔽工程的质量检验，应采用全数检验。8.杭州某装饰公司承担本工程施工任务，施工人员进场后，开始进行墙面基层抹灰工作，下列关于抹灰工程的说法中错误的是（）A、石灰膏应在储灰池中熟化,熟化时间不应少于15D,且用于罩面抹灰砂浆时不应少于30DB、当对水泥质量有怀疑或水泥出厂超过三个月时,应重新复验,复验合格的,可继续使用C、抹灰应分层进行,水泥抹灰砂浆每层厚度宜为5mm-7mm,水泥石灰抹灰砂浆每层宜为7mm-9mm,并应待前一层完全干后再涂抹后一层D、强度高的水泥抹灰砂浆不应涂抹在强度低的水泥基层抹灰砂浆上答案：C解析：《抹灰砂浆技术规程》JGJ/T220-20103基本规定3．0．15一般规定抹灰应分层进行，水泥抹灰砂浆每层厚度宜为5mm～7mm，水泥石灰抹灰砂浆每层宜为7mm～9mm，并应待前一层达到六七成干后再涂抹后一层故本题选C。9.涂饰工程的基层处理中木材基层的含水率不得大于（）；A、0.12B、0.15C、0.1D、0.2答案：A解析：根据《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB50210-201812.1.5涂饰工程的基层处理应符合下列规定：第三条3混凝土或抹灰基层在用溶剂型腻子找平或直接涂刷溶剂型涂料时，含水率不得大于8％；在用乳液型腻子找平或直接涂刷乳液型涂料时，含水率不得大于10％，木材基层的含水率不得大于12％；10.水泥砂浆楼地面施工工艺有①刷水泥砂浆结合层②基层处理③抹平压光④养护⑤面层分格⑥铺抹水泥砂浆，正确的排序选项是（）。A、②→⑥→①→④→③→⑤B、②→①→⑤→⑥→③→④C、②→①→⑥→③→⑤→④D、②→①→⑥→⑤→③→④答案：C解析：水泥砂浆楼地面施流程:基层处理→刷水泥砂浆结合层→铺抹水泥砂浆→抹平压光→面层分格→养护11.建设安全事故发生后，事故现场有关人员应当立即报告（）A、应急管理部门B、建设单位负责人C、劳动保障部门D、本单位负责人答案：D解析：知识链接：工程建设安全事故发生后，事故现场人员应当立即向本单位负责人报告，单位负责人1h内，县级以上人民政府住房和城乡建设主管部门于及有关部门。12.关于室内装饰装修材料使用的说法，符合《建筑内部装修设计防火规范》规定的是（）A、顶棚采用多孔塑料板时,其厚度不应大于15mmB、图书室顶棚可采用B1级装饰装修材料C、大型电子计算机机房地面可以采用B2级装修材料D、配电室内部装修均应采用B1级及以上装修材料答案：A解析：幕墙工程施工技术。选项A，最常用的是平板型预埋件；选项B，直锚筋与锚板应采用T形焊；选项D，幕墙防火层应采用厚度不小于1.5mm的镀锌钢板承托，不得采用铝板。13.塑料门窗安装工程中，窗框与洞口之间的伸缩缝内应采用的填充物为（）A、密封条B、防水隔离胶C、密封胶D、聚氨酯发泡胶答案：D解析：根据《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB50210-20186.4.4窗框与洞口之间的伸缩缝内应采用聚氨酯发泡胶填充.14.某酒店入口处玻璃幕墙采用玻璃面板，其安装要求说法错误的是（）A、玻璃面板出厂前,应按规格进行编号。现场应靠墙或用专用钢架放置。B、固定半隐框、隐框玻璃幕墙玻璃板块的压块或勾块,其规格和间距应符合设计要求。固定幕墙玻璃板块,可采用自攻螺钉。C、隐框玻璃幕墙采用挂钩式固定玻璃板块时,挂钩接触面宜设置柔性垫片,以防止产生摩擦噪声。D、幕墙开启窗的开启角度不宜大于30°,开启距离不宜大于300mm。答案：B解析：《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ102-2003第4.1.5规定幕墙开启窗的设置，应满足使用功能和立面效果要求，并应启闭方便，避免设置在梁、柱、隔墙等位置。开启扇的开启角度不宜大于30°，开启距离不宜大于300mm。第3.1.4规定隐框和半隐框玻璃幕墙，其玻璃与铝型材的粘结必须采用中性硅酮结构密封胶；全玻幕墙和点支承幕墙采用镀膜玻璃时，不应采用酸性硅酮结构密封胶粘结。《玻璃幕墙工程质量检验标准》JGJ／T139-2020第6.2.10规定隐框玻璃幕墙组件安装质量的检验，应符合下列规定：1、玻璃板块组件应安装牢固，固定点距离应满足设计要求且不宜大于300mm，不得采用自攻螺钉固定玻璃板块。2、结构胶的剥离试验应符合本标准第2.5.1条的规定。3、隐框玻璃板块在安装后，幕墙平面度允许偏差应为2.5mm，相邻两玻璃之间的接缝高低差不应大于1mm。4、隐框、半隐框幕墙的胶缝必须采用硅酮结构密封胶，全玻幕墙的粘接胶缝厚度不应小于6mm。5、隐框玻璃板块下部应设置支承玻璃的托条，托条长度不应小于100mm、厚度不应小于2mm，托条上宜设置衬垫。中空玻璃的托条应能托住外片玻璃。6、隐框、半隐框幕墙中空玻璃的二道密封用硅酮结构密封胶应能承受外侧面板传递的荷载和作用，二道密封胶缝的有效粘结宽度应满足设计要求。《建筑工程管理与实务》（1A400000）玻璃面板出厂前，应按规格进行编号。运到现场后应分别放置在其所在楼层的室内，靠墙(或用专用钢架)放置，并加强保护，防止碰撞损坏、面板涂膜层被划伤及面板滑动倾倒等现象。15.板材隔墙工程的检查数量应每个检验批应至少抽查（），并不得少于3间。A、0.1B、0.15C、0.2D、0.3答案：A解析：板材隔墙工程的检查数量应每个检验批应至少抽查10%，并不得少于3间16.某装饰公司承担工程的装饰装修任务，施工工期紧，项目经理胡经理立即安排施工员小王编制门窗工程的技术交底方案，小王的下列写法中正确的是（）A、由于施工工期紧张,门窗工程安装可采用边安装边砌口的施工方法,以节省工期B、在砖砌体上安装门窗严禁用射钉固定C、为节约成本,木门窗的结合处以及安装五金配件处可适当采用已填补的木节D、门窗框安装前应校正方正,安装时,每边固定点不得少于两处,其间距大于1.2米答案：B解析：ES001知识链接：《住宅装饰装修工程施工规范》GB50327-200110门窗工程10．1一般规定10．1．5门窗安装应采用预留洞口的施工方法，不得采用边安装边砌口或先安装后砌口的施工方法。10．1．7建筑外门窗的安装必须牢固，在砖砌体上安装门窗严禁用射钉固定10．2主要材料质量要求10．2．4在木门窗的结合处和安装五金配件处均不得有木节或已填补的木节10．3施工要点10．3．1木门窗的安装应符合下列规定：2门窗框安装前应校正方正，加钉必要拉条避免变形。安装门窗框时，每边固定点不得少于两处，其间距不得大于1.2m。故本题选B。17.关于室内装饰装修材料使用的说法，符合《建筑内部装修设计防火规范》规定的是（）A、顶棚采用多孔塑料板时,其厚度不应大于15mmB、图书室顶棚可采用1级装饰装修材料C、大型电子计算机机房地面可以采用2级装修材料D、配电室内部装修均应采用1级及以上装修材料答案：A解析：GS027知识连接：装饰装修构造设计即建筑细部设计。不同的装饰装修构造将在一定程度上改变建筑外观，因此装修构造必须解决：与建筑主体的附着与剥落；装修层的厚度与分层，均匀与平整等问题；与建筑主体结构的受力和温度变化相一致的构造；为人提供良好的建筑物理环境、生态环境、室内无污染环境、色彩无障碍环境；构造的防火、防水、防潮、防空气渗透和防腐处理。因此答案为ABCD。18.某装饰工程施工中墙面刷乳胶漆工程量由原来的2500m2增加到3000m2，原定工期为30天，合同规定工程量变动10%为承包商应承担的风险，则可索赔工期为（）天。A、2B、3C、5D、6答案：B解析：CS011知识链接：原工程量/原工期=实际工程量/实际工期，即2500/30=3000/实际工期，实际工期=36天。根据合同规定工程量变动10%为承包商应承担风险，求变动10%以内的工期，2500/30=2500×（1+10%）/变动10%以内工期，则变动10%以内工期为33天，则承包商可索赔工期为36-33=3天。固选B19.某工程计划中A工作的持续时间为5天，总时差为8天，自由时差为4天A、3天B、4天C、5天D、10天答案：C解析：工作实际延误13天，由于有8天总时差，故实际延误时间为13-8=5天。20.某装饰工程项目招标时，因工程初期很难描述工作范围何性质，无法按常规编制招标文件，则适宜采用的合同形式是（）A、成本加固定费用B、成本加奖金合同C、最大成本加费用合同D、成本加固定比例费用合同答案：D解析：CS008知识链接：在工程初期很难描述工作范围和性质，或工期紧迫，无法按常规编制招标文件招标时采用成本加固定比例费用合同。固选D21.以下关于职业健康安全文明说法错误的是（）A、施工现场安全“五标志”,即。指令标志、禁止标志、警告标志、电力安全标志和提示标志。B、根据国家法律法规的要求,在进行生产安全事故报告和调查处理时,要坚持实事求是、尊重科学原则的态度,及时、准确地查明事故原因,明确事故责任,使责任人受到追究。C、重大事故是指造成10人以上30人以下死亡,或者50人以上100人以下重伤,或者1000万以上5000万元以下直接经济损失的事故。D、围挡的高度：市区主要路段不宜低于2.5m；一般路段不低于1.5m。答案：C解析：知识链接：《生产安全事故报告和调查处理条例》规定：重大事故是指造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重伤，或者5000万以上1亿元以下直接经济损失的事故。22.水泥地面工程中，面层与下一层应结合牢固，无空鼓、裂纹A、400mm2B、400m2C、500m2D、500mm2答案：B解析：根据《住宅室内装饰装修工程质量验收规范》JGJ／T304-20130．5．3面层与下一层应结合牢固，无空鼓、裂纹。当出现空鼓时，空鼓面积不应大于400cm2，且每自然间或标准间不应多于2处。23.某建设工程施工合同约定承包人垫资至基础工程完工，约定垫资利率为全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率的2倍，基础工程完工后，发包人未能按约定支付垫资款项及其利息，双方发生争议，关于该项目垫资及其利息的说法，正确的是（）A、承包人向人民法院请求发包人按照约定支付利息的,人民法院应当全部支持B、承包人主张该项目垫资应当按照工程欠款进行处理的,人民法院不予支持C、关于垫资的约定无效D、约定的垫资金额过高,导致建设工程施工合同无效答案：B解析：AS026【解析】《最高法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》规定，当事人对垫资和垫资利息有规定，承包人请求按照约定返还垫资及其利息的，应该予支持，但是约定的利息计算标准高于中国人民银行发布的同期同类贷款利率的部分除外。当事人对垫资没有规定的，按照工程欠款处理。当事人对垫资利息没有约定，承包人请求支付利息的，不予支持。24.在某工程网络计划中，工作M的最早开始时间和最迟开始时间分别为第15天和第18天，其持续时间为7天。工作M有2项紧后工作，它们的最早开始时间分别为第24天和第26天，则工作M的总时差和自由时差（）天。A、4和3B、均为3C、3和2D、均为2答案：C解析：1.自由时差=紧后工作最早开始时间—本工作的最早完成时间对于有紧后工作的工作，其自由时差等于本工作之紧后工作最早开始时间减本工作最早完成时间所得之差的最小值。对于无紧后工作的工作，也就是以终点节点为完成节点的工作，其自由时差等于计划工期与本工作最早完成时间之差。2.总时差=最迟开始时间—最早开始时间=最迟完成时间—最早完成时间计算方法：(1)以终点节点为完成节点的工作，其总时差应等于计划工期与本工作最早完成时间之差。(2)其他工作的总时差等于其紧后工作的总时差加本工作与该紧后工作之间的时间间隔所得之和的最小值。教材中的计算公式=紧后工作的总时差+本工作与该紧后工作之间的时间间隔所得之和的最小值。计算哪个工作的总时差，就以哪个工作为起点工作，寻找通过该工作的所有线路，然后计算各条线路的波形线的长度和，波形线长度和的最小值就是该工作的总时差。工作自由时差的计算应按以下两种情况分别考虑：1.对于有紧后工作的工作，其自由时差等于本工作之紧后工作最早开始时间减本工作最早完成时间所得之差的最小值，即：公式中：——工作i-j的自由时差——工作i-j的紧后工作j-k（非虚工作）的最早开始时间——工作i-j的最早完成时间——工作i-j的最早开始时间——工作i-j的持续时间2.对于无紧后工作的工作，也就是以网络计划终点节点为完成节点的工作，其自由时差等于计划工期与本工作最早完成时间之差，即：公式中：——以网络计划终点节点n为完成节点的工作i-n的自由时差——网络计划的计划工期——以网络计划终点节点n为完成节点的工作i-n的最早完成时间——以网络计划终点节点n为完成节点的工作i-n的最早开始时间——以网络计划终点节点n为完成节点的工作i-n的持续时间25.某工程项目采用联合体投标，联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作，应当按照资质等级（）的供应商确定资质等级A、较低B、较高C、最高D、以上都不对答案：A解析：BS022知识链接：根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第二十二条联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。26.某装饰工程施工过程中索赔事件发生后，承包人首先要做的工作是（）A、向监理工程师提交索赔证据B、向监理工程师提交索赔意向通知C、向监理工程师提交索赔报告D、与业主就索赔事项进行谈判答案：B解析：CS006知识链接：在工程实施过程中发生索赔事件后，或者承包人发生索赔机会，首先要提出索赔意向，即在合同规定时间内将索赔意向用书面形式及时通知发包人或者工程师（监理人），向对方表明索赔愿望、要求或者声明保留索赔权力，这是索赔工作程序的第一步。固选B27.建筑装饰装修工程施工中，严禁违反设计文件擅自改动建筑主体和（）A、隔墙B、门窗配件C、承重结构D、建筑布局答案：C解析：AS001知识连接：《住宅室内装饰装修管理办法》中华人民共和国建设部令第110号第二章一般规定第五条住宅室内装饰装修活动，禁止下列行为：（一）未经原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出设计方案，变动建筑主体和承重结构；（二）将没有防水要求的房间或者阳台改为卫生间、厨房间；（三）扩大承重墙上原有的门窗尺寸，拆除连接阳台的砖、混凝土墙体；（四）损坏房屋原有节能设施，降低节能效果；（五）其他影响建筑结构和使用安全的行为。本办法所称建筑主体，是指建筑实体的结构构造，包括屋盖、楼盖、梁、柱、支撑、墙体、连接接点和基础等。本办法所称承重结构，是指直接将本身自重与各种外加作用力系统地传递给基础地基的主要结构构件和其连接接点，包括承重墙体、立杆、柱、框架柱、支墩、楼板、梁、屋架、悬索等。28.乙施工单位通过招标程序中标了甲开发公司的一个施工项目。签约前，甲开发公司要求乙施工单位让利5%，否则不签施工合同。后双方按中标价签订了备案合同，同时签订了让利5%的补充协议。竣工结算时，甲按让利协议扣减结算总价5%，乙以自己亏损为由不同意让利并向法院提起诉讼，要求按中标价结算。下列说法正确的是（）A、应以备案合同作为结算工程价款依据B、该补充协议属于可撤销合同C、应以补充协议作为结算工程价款依据D、乙方行为构成合同违约答案：A解析：AS040知识连接：本题考核的是招标过程中合同的签订。建设工程纠纷中，应以备案合同作为结算工程价款的依据。《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》规定，当事人就同一建设工程另行订立的建设工程施工合同与经过备案的中标合同实质性内容不一致的，应当以备案的中标合同作为结算工程价款的根据。故答案选A。29.已知某装饰工程的网络计划中，已知工作A的紧后工作是B和C，工作B的最迟开始时间为14；最早开始时间为11；工作C的最迟完成时间为16，最早完成时间为14；工作A的自由时差为5天，那么工作A的最迟完成时间为（）A、12B、13C、14D、15答案：B解析：DS008知识链接：【相关知识点】2.1.25最迟完成时间latefinishtime在不影响任务按期完成和有关时限约束下，工作最迟必须完成的时刻。【题目解析】依题意可知：工作B的最迟开始时间=14,工作C的最迟完成时间=16,可算出工作C的持续时间=3，因此工作C的最迟开始时间=16-3=13因为工作A的紧后工作是B和C，在工作B、C的最迟开始时间（14,13）中取小值，所以工作A的最迟完成时间为1330.某装饰工程建筑材料进场后，质量员李工到现场进行检查，对装饰工程中的水磨石、面砖、石材饰面等现场检查时，均进行敲击检查其铺贴质量。该方法属于现场质量检查方法中的（）A、目测法B、实测法C、记录法D、试验法答案：A解析：目测法是凭借感官进行检查，也称观感质量检查，其手段可概括为“看、摸、敲、照”四个字，其中“敲”就是运用敲击工具进行音感检查。例如：对地面工程、装饰工程中的水磨石、面砖、石材饰面等，均应进行敲击检查。因此答案选A。31.在某项目的评标中，某施工单位的投标报价为5000万元人民币，考虑其工期提前获得优惠200万元人民币，评标价为4800万元人民币A、4700B、4800C、4900D、5000答案：D解析：GS016知识连接：本题考核的是建设工程质量的最低保修期限。《建设工程质量管理条例》规定，在正常使用条件下，建设工程的最低保修期限为：（1）基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限；（2）屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年；（3）供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期；（4）电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，为2年。其他项目的保修期限由发包方与承包方约定。因此答案选ADE。32.合同法律关系（）,是指参加合同法律关系,享有相应权利、承担相应义务的当事人A、主体B、客体C、内容D、事实答案：A解析：CS023知识链接：合同法律关系主体，是参加合同法律关系，享有相应权利、承担相应义务的当事人。合同法律关系的主体可以是自然人、法人、其他33.板块面层吊顶工程中，面板的安装应稳固严密。面板与龙骨的搭接宽度应大于龙骨受力面宽度的（）A、0.33333333333333B、0.5C、0.66666666666667D、无要求答案：C解析：GS027知识链接：根据《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB50210-20187.3.3面板的安装应稳固严密。面板与龙骨的搭接宽度应大于龙骨受力面宽度的2／3。34.在某工程双代号网络计划中，工作N的最早开始时间和最迟开始时间分别为第20天和第25天，其持续时间为9天。该工作有两项紧后工作，它们的最早开始时间分别为第32天和第34天，则工作N的总时差和自由时差分别为（）天。A、3和0B、3和2C、5和0D、5和3答案：D解析：1、总时差计算方法：（1）计算公式：总时差TF=LS-ES，TF=LF-EF（2)以终点节点为完成节点的工作，其总时差应等于计划工期与本工作最早完成时间之差。(3)其他工作的总时差等于其紧后工作的总时差加本工作与该紧后工作之间的时间间隔所得之和的最小值。2、自由时差计算公式：（1）对于有紧后工作的工作，其自由时差等于本工作之紧后工作最早开始时间减本工作最早完成时间所得之差的最小值，即：公式中：——工作i-j的自由时差；——工作i-j的紧后工作j-k（非虚工作）的最早开始时间；——工作i-j的最早完成时间；——工作i-j的最早开始时间；——工作i-j的持续时间。（2）对于无紧后工作的工作，也就是以网络计划终点节点为完成节点的工作，其自由时差等于计划工期与本工作最早完成时间之差，即：公式中：——以网络计划终点节点n为完成节点的工作i-n的自由时差；——网络计划的计划工期；——以网络计划终点节点n为完成节点的工作i-n的最早完成时间；——以网络计划终点节点n为完成节点的工作i-n的最早开始时间；——以网络计划终点节点n为完成节点的工作i-n的持续时间。35.关于事故的等级，以下表述错误的是（）A、重大事故,是指造成10人以上30人以下死亡,或者50人以上100人以下重伤,或者5000万元以上1亿元以下直接经济损失的事故B、较大事故,是指造成5人以上10人以下死亡,或者10人以上50人以下重伤,或者1000万元以上5000万元以下直接经济损失的事故C、一般事故,是指造成3人以下死亡,或者10人以下重伤,或者1000万元以下100万元以上直接经济损失的事故D、等级划分所称的“以上”包括本数,所称的以下不包括本数答案：B解析：知识链接：较大事故，是指造成3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下重伤，或者1000万元以上5000万元以下直接经济损失的事故；36.水泥砂浆楼地面材料所用砂应采用中砂或粗砂，含泥量不应大于（）。A、0.05B、0.03C、0.08D、0.1答案：B解析：水泥砂浆楼地面材料所用砂应采用中砂或粗砂，过8mm孔径筛子，含泥量不应大于3%。37.建筑装饰装修施工程序有①落实施工准备，提出开工报告②承接施工任务，签订施工合同③全面统筹安排，做好施工规划④进行竣工验收，交付生产使用⑤精心组织施工，加强各项管理，正确排序的选项为：A、①→②→③→④→⑤B、②→③→①→⑤→④C、②→①→③→⑤→④D、②→⑤→①→③→④答案：B解析：建筑装饰装修施工程序为：①承接施工任务，签订施工合同②全面统筹安排，做好施工规划③落实施工准备，提出开工报告④精心组织施工，加强各项管理⑤进行竣工验收，交付生产使用38.铝塑框、大扇玻璃不宜在（）安装A、春季B、夏季C、秋季D、冬季答案：D解析：ES053知识链接：铝塑框、大扇玻璃不宜在冬季安装39.建筑装饰工程受气候影响和温度变化影响较大，因此应制定科学合理的季节性施工技术保证措施。以下不属于季节性施工的是A、旱季施工B、冬季施工C、雨期施工D、夏季施工答案：A解析：DS005知识链接：装饰工程中季节性施工一般包括：冬季施工、雨期施工、夏季施工。40.某装饰工程项目发生索赔事件，承包人必须在发出索赔意向通知后（）天内向工程师提交一份详细的索赔文件A、28B、30C、42D、56答案：A解析：CS010知识链接：包人必须在发出索赔意向通知后的28天内或经过工程师（监理人）同意的其他合理时间内向工程师（监理人）提交一份详细的索赔文件何有关资料。固选A41.某政府采购服务项目，投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以（）为准A、开标一览表（报价表）B、汇总表C、明细表D、投标人承诺答案：A解析：BS020知识链接：根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十九条投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准。42.在工程网络计划执行过程中，监理工程师检查实际进度时发现只有某工作进度拖延3天，且3天已超过该工作的自由时差，则（）A、不影响其后续工作和工程总工期B、不影响其后续工作但影响工程总工期C、影响其后续工作,可能影响工程总工期D、影响其后续工作和工程总工期答案：C解析：DS002知识链接：自由时差，简称FF（FreeFloat），指一项工作在不影响其紧后工作最早开始时间的条件下，本工作可以利用的机动时间。总时差（用TFi-j表示，TF是TotalFloat的缩写）。指一项工作在不影响总工期的前提下所具有的机动时间。该工作拖延了3天，超过了自由时差，会影响紧后工作的最早开始时间，但题意未告诉该工作总时差为多少，故该答案为影响其后续工作，可能影响工程总工期。43.某样板间装修工程由浙江某装饰公司中标，建设单位对该项目绿色施工提出“，四节一环保”，请问“四节”是（）A、节工、节材、节机、节能B、节能、节地、节水、节材C、节水、节电、节气、节材D、节电、节材、节工、节水答案：B解析：AS029知识链接：出处：绿色建筑评价技术细则2015年1总则1.0.3绿色建筑评价应遵循因地制宜的原则，结合建筑所在地域的气候、环境、资源、经济及文化等特点，对建筑全寿命期内节能、节地、节水、节材、保护环境等性能进行综合评价因此答案选C。44.因资金周转问题，某装饰公司总经理将其自有房产进行抵押，用于垫付工程款，关于抵押权的说法，正确的是（）A、以动产抵押的,抵押权自合同生效时设立B、抵押权可以与债权分离而单独转让C、同一财产向两个以上债权人抵押的,抵押权未登记的,拍卖抵押财产应按照抵押合同订立的顺序清偿D、同一财产向两个以上债权人抵押的,拍卖抵押财产所得的价款按债权比例清偿答案：A解析：AS018出处：建筑法规教材第一章第七节建设工程担保制度A正确，以动产抵押的，抵押权自抵押合同生效时设立；B错，抵押权不能与债权分离而单独转让；C和D都说的不全面，同一财产向两个以上债权人抵押的，拍卖、变卖抵押财产所得的价款依照下列规定清偿：（1）抵押权已经登记的，按照登记的时间先后确定清偿顺序；（2）抵押权已经登记的先于未登记的受偿；（3）抵押权未登记的，按照债权比例清偿。其他可以登记的担保物权，清偿顺序参照上述规定。45.国家有关规范规定，同一品种隔墙工程每50间划分为一个检验批，不足50间也应该划分为一个检验批。根据《建筑装饰装修工程质量验收标准》，板材隔墙工程每个检验批应至少抽查（），并不得少于（）间，不足时应全数检查。A、10%；2B、10%；3C、15%；4D、15%；3答案：B解析：《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB50210-20188轻质隔墙工程8．1．6板材隔墙工程每个检验批应至少抽查3%，并不得少于3间;不足时应全数检查。故本题选B。46.施工员小李负责编写某装饰项目抹灰工程技术交底，下列他在技术交底中的说法有误是（）A、抹灰前基层表面的尘土、污垢和油渍等应清除干净,并应洒水润湿或进行界面处理B、抹灰工程应分层进行C、各层之间粘接牢固D、高级抹灰表面应光滑、洁净、接槎平整,分格缝应清晰；答案：D解析：AS016知识连接：出处：建筑装饰装修工程质量验收标准[附条文说明]GB50210-20184.2一般抹灰工程4.2.2抹灰前基层表面的尘土、污垢和油渍等应清除干净，并应洒水润湿或进行界面处理；4.2.3抹灰工程应分层进行；4.2.4抹灰层与基层之间及各抹灰层之间应粘结牢固，抹灰层应无脱层和空鼓，面层应无爆灰和裂缝。4.2.5一般抹灰工程的表面质量应符合下列规定：1普通抹灰表面应光滑、洁净、接槎平整，分格缝应清晰；2高级抹灰表面应光滑、洁净、颜色均匀、无抹纹，分格缝和灰线应清晰美观。因此答案选D。47.建设工程质量验收应划分为单位工程、分部工程、分项工程和检验批的验收，下列关于建筑工程质量验收的程序和组织的说法中正确的是（）A、检验批应由专业监理工程师组织施工单位项目专业质量检查员、专业工长等进行验收B、分项工程应由总监理工程师组织施工单位项目专业技术负责人等进行验收C、分部工程应由总监理工程师组织施工单位专业质量检查员、专业工长等进行验收D、节能工程验收时,设计单位项目负责人可不参加答案：A解析：HS008知识链接：《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-20136建筑工程质量验收的程序和组织6.0.2分项工程应由专业监理工程师组织施工单位项目专业技术负责人等进行验收。6.0.3分部工程应由总监理工程师组织施工单位项目负责人和项目技术负责人等进行验收。设计单位项目负责人和施工单位技术、质量部门负责人应参加主体结构、节能分部工程的验故本题选A。48.某酒店装修工程总包单位依法将地面瓷砖镶贴工程分包给另一装修公司施工，结果监理人员在施工完10天后进行质量检测，发现地面瓷砖大面积空鼓，该质量事故应（）A、由总包单位负责B、由总包单位与分包单位承担连带责任C、由分包单位负责D、由总包单位、分包单位、监理单位共同负责答案：B解析：知识链接：总包单位依法分包，出现质量及安全事故，由总包单位与分包单位承担连带责任。49.影响施工进度的各类因素中,属于施工组织管理方面的有A、地下障碍物B、质量缺陷C、施工和机械资源配置不当D、严重自然灾害答案：C解析：FS001知识链接：影响施工进度的主要因素有以下几种:1.有关单位的影响。2.施工条件的变化3.技术失误4.施工组织管理不利5.不可抗力的发生根据对比可得施工和械源配不当属于施工组织管理方面因素50.根据《建设工程质量管理条例》的规定，下列工程中，最低保修期限是2年的是（）A、房屋建筑的主体结构工程B、地基基础工程C、供热与供冷系统D、屋面防水工程答案：C解析：GS006知识连接：《建设工程质量管理条例》规定，在正常使用条件下，建设工程的最低保修期限为：（1）基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限；（2）屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年；（3）供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期；(4)电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，为2年。其他项目的保修期限由发包方与承包方约定。51.质量员小李在检查卫生间墙面瓷砖安装质量时，下列检查方法正确的是（）A、用1m垂直检测尺检查墙面瓷砖的垂直度B、用2m塞尺和靠尺检查墙面瓷砖平整度C、检查接缝宽度时,用靠尺和塞尺检查D、检查接缝直线度时,拉5m线,不足5m拉通线,用钢直尺检查答案：D解析：HS006知识链接：《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB50210-201810饰面砖工程10．2内墙饰面砖粘贴工程用2m垂直检测尺检查立面垂直度；用2m靠尺和塞尺检查表面平整度；用钢直尺检查接缝宽度；检查接缝直线度时，拉5m线，不足5m拉通线，用钢直尺检查；故本题选D。52.某宾馆大堂约为200㎡，正在进行室内装饰装修改造工程施工，按照先上后下，先湿后干，先水电通风后装饰装修的施工顺序，现正在进行吊顶工程施工，按设计要求，顶面为轻钢龙骨纸面石膏板不上人吊顶，装饰面层为耐擦洗涂料。但竣工验收后二个月，顶面局部产生凸凹不平和石膏板接缝处产生裂缝现象。顶面轻钢龙骨纸面石膏板为不上人吊顶，吊杆长度大于（）时，应增设反支撑。A、1.1mB、1.2mC、1.4mD、1.6m答案：D解析：吊杆距主龙骨端部距离不得大于300mm，当大于300mm时，应增加吊杆。当吊杆长度大于1.6m时，应设置反支撑。当吊杆与设备相遇时，应调整并增设吊杆。53.某公司参与某装饰工程项目的货物投标，公司经营部王经理是法定代表人授权代理人，王经理在开标当天因故不能参加开标会，他委派其他人将投标文件准时送达指定地点，并书面承诺认可开标过程，下列说法正确的是？（）A、因为王经理是授权委托人,他不参加开标会将视为自动弃权B、虽然王经理没能参加开标会,但其装饰公司的投标文件的有效性不受影响。C、因为王经理是授权委托人,他不参加开标会,招标人应将其投标文件退回D、因为王经理是授权委托人,他不参加开标会,招标人应拒收该公司的投标文件答案：B解析：BS004知识链接：依据《工程建设项目货物招标投标办法》(七部委27号令，2013年23号令修改）第四十条投标人或其授权代表有权出席开标会，也可以自主决定不参加开标会。固选B54.南京某装饰公司投标时采取了低报价的策略,该公司收到中标通知书后,立刻召开专门会议,就合同执行过程中的可能存在的风险进行分析,并提出风险管理的措施,下列关于本工程合同风险分析和管理的说法不正确的是（）A、由于装饰装修工程是在室内施工,不存在人员伤亡的风险,为了节约工程项目成本,可以不给工人购买保险。B、由于在投标时,采取了低报价的策略,所以本工程在施工过程中,应加强索赔管理。C、为了降低工程成本提高利润,可以通过改变材料采购渠道,减少流通环节,降低流通成本的办法D、加强现场管理,采用现代化施工手段,减少人工操作,提高施工效率答案：A解析：知识连接：建筑玻璃按性能与用途，可分为平板玻璃、安全玻璃、绝热玻璃及玻璃制品等几类。其中，安全玻璃包括：钢化玻璃、夹丝玻璃、夹层玻璃。故答案选A，镀膜玻璃属于绝热玻璃。55.在工程网络计划过程中，如果只发现工作P进度出现拖延，但拖延的时间未超过原计划总时差，则工作P实际进度（）A、影响工程总工期,同时也影响其后续工作B、影响其后续工作,也有可能影响工程总工期C、既不影响工程总工期,也不影响其后续工作D、不影响工程总工期,但有可能影响其后续工作答案：D解析：因为工作P延误的时间没有超过总时差，因而不会耽误总工期，但延误的时间超过自由时差，则会影响其后续工作的最早开始时间。56.装修工程室内用饰面人造木板必须测定（）A、苯的含量B、挥发性有机化合物（VOC）含量C、游离甲醛含量或游离甲醛释放量D、甲苯＋二甲苯含量答案：C解析：本题考查的是民用建筑工程室内环境污染控制管理的有关规定。民用建筑工程室内用人造木板及饰面人造木板，必须测定游离甲醛含量或游离甲醛释放量。57.某写字楼装饰工程承包人于2021年5月5日提交了竣工验收申请报告，5月31日工程竣工验收验收合格，6月5日发包人签发了工程接收证书，根据《建设工程施工合同（示范文本）》通用条款，该工程的缺陷责任期、保修期起算日分别为（）A、5月31日、6月5日B、5月5日、5月31日C、5月5日、6月5日D、6月5日、5月31日答案：B解析：CS001知识链接：依据《建设工程施工合同（示范文本）》通用条款1.1.4.4、1.1.4.5，缺陷责任期是指承包人按照合同约定承担缺陷修复义务，且发包人预留质量保证金（已缴纳履约保证金的除外）的期限，自工程实际竣工日期起计算。工程经竣工验收合格的，以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期，固缺陷责任期从5月5日起算。保修期是指承包人按照合同约定对工程承担保修责任的期限，从工程竣工验收合格之日起计算，固保修期从5月31日起算。所以，正确选项为B。58.某装饰工程在实施过程中，未经竣工验收发包人就擅自使用，则此中标工程应以（）作为实际竣工日期A、承包人提交竣工验收申请报告之日B、转移占有工程之日C、监理人组织竣工初验之日D、发包人签发工程接收证书之日答案：B解析：CS028知识链接：工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有工程之日为实际竣工日期。59.某茶餐厅装修过程中，有以下间歇时间，属于组织间歇时间的是（）A、构造柱混凝浇筑后的养护时间B、抹灰后的干燥时间C、油漆后的干燥时间D、施工过程的检查验收答案：D解析：A,B,C均为技术原因导致的间歇，D为组织原因导致的间歇60.施工现场临时用电配电箱金属箱门与金属箱件的连接材料正确的是（）A、单股铜线B、绝缘多股铜线C、编织软铜线D、铜绞线答案：C解析：知识链接：配电箱、开关箱的金属箱体、金属电器安装板以及电器正常不带电的金属底座、外壳等必须通过PE线端子板与PE线做电气连接，金属箱门与金属箱体必须采用编织软铜线做电气连接。61.按建筑装饰工程施工准备工作的范围不同,一般可分为全场性施工准备和（）两种。A、局部性作业条件施工准备B、周期性施工准备C、规范性工程作业条件准备D、分部分项工程作业条件准备答案：D解析：按建筑装饰工程施工准备工作的范围不同,一般可分为全场性施工准备和分部分项工程作业条件准备两种。(1)全场性施工准备它是以一个建筑装饰工地为对象而进行的各项施工准备。其特点是施工准备工作的目的、内容都是为全场性施工服务的,它不仅要为全场性的装饰施工活动创造有利条件,而且要兼顾分部分项工程施工条件的准备(2)分部分项工程作业条件准备它是以一个分部分项工程或冬雨期施工为对象而进行的作业条件准备。62.某项工作有两项紧后工作C、D，最迟完成时间:C=20天，D=15天，工作持续时间:C=7天，D=12天，则本工作的最迟完成时间是（）A、13天B、3天C、8天D、15天答案：B解析：有多项紧后工作时，本工作最迟完成时间为各项紧后工作最迟开始时间的最小值。即C：20-7=13.D:15-12=3.故答案为363.某装饰工程中标合同中，发包人应最迟于开工日期（）前向承包人移交施工现场。A、7天B、14天C、48小时D、24小时答案：A解析：CS027知识链接：除专用合同条款另有约定外，发包人应最迟于开工日期7天前向承包人移交施工现场。64.某装饰工程项目施工总成本由直接成本和间接成本两部分组成，项目部为赶工期，投入大量人力物力，缩短了工期，会引起（）。A、直接成本和间接成本同时增加B、直接成本增加和间接成本减少C、直接成本和间接成本同时减少D、间接成本增加和直接成本减少答案：B解析：赶工期，投入大量人力物力，缩短了工期，会引起直接成本增加和间接成本减少65.某建筑装饰工程项目，应由劳务分包人完成的工作是（）A、加强安全教育B、收集技术资料C、搭建生活设施D、编制施工计划答案：A解析：CS013知识链接：收集技术资料、搭建生活设施和编制施工计划均属于承包人的工作，固选A66.某室内装修工程墙面采用瓷质饰面砖，应进行复验的指标是（）A、吸水率B、抗冻性C、放射性D、防滑性答案：C解析：GS002知识链接：《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB50210-201810饰面砖工程10.1一般规定10.1.3饰面砖工程应对下列材料及其性能指标进行复验：1室内用花岗石和瓷质饰面砖的放射性；2水泥基粘结材料与所用外墙饰面砖的拉伸粘结强度；3外墙陶瓷饰面砖的吸水率；4严寒及寒冷地区外墙陶瓷饰面砖的抗冻性。67.某项目的施工组织设计中能反映现场文明施工组织的是（）A、工程概况B、施工平面图C、施工部署D、技术经济指标答案：B解析：知识链接：本题考核施工组织设计的5个基本内容1.工程概况2.施工部署及施工方案3.施工进度计划4.施工平面图5.主要技术经济指标。文明施工体现的就是场地内卫生、有序、场容场貌整洁划一等，这些和场地有关的信息最大程度体现在施工平面图中.68.某施工承包合同采用单价合同，在签约时双方根据估算的工程量约定了一个总价，在实际结算时，合同总价与合同各项单价乘以实际完成工程量之和不一致，则价款结算应以（）为准A、签订的合同总价B、合同中的各项单价乘以实际完成的工程量之和C、双方重新协商确定的单价和工程量D、实际完成的工程量乘以重新协商的各项单价之和答案：B解析：CS030知识链接：采用单价合同有时也会根据估算的工程量计算一个初步的合同总价，作为投标报价和签订合同之用。但是，当上述初步的合同总价与各项单价乘以实际完成的工程量之和发生矛盾时，则以后者为准，即单价优先。实际工程款的支付也将以实际完成工程量乘以合同单价进行计算。69.某工程招投标期间，公司经营部的张工负责编制投标文件，在编写环境保护措施这部分内容时，下列说法正确的是（）A、施工现场要设置半封闭围挡B、施工现场设置的围挡高度不得低于1.5mC、施工现场主要场地应硬化D、专职安全员为现场文明施工的第一责任人答案：C解析：知识链接：施工现场应设置全封闭围挡，市区主要路段和其他涉及市容景观路段的工地设置围挡的高度不低于2.5m，其他工地的围挡高度不低于1.8m，故A、B错误，项目经理为现场文明施工的第一责任人，选项D错误。故本题选C。70.楼地面工程中，水泥砂浆面层强度小于（）MPa之前，不准商人行走或进行其他作业A、5MPaB、10MPaC、15MPaD、35MPa答案：A解析：楼地面工程中，水泥砂浆面层强度小于15MPa之前，不准商人行走或进行其他作业71.某装饰工程的天花吊顶为轻钢龙骨纸面石膏板吊顶，监理工程师对隐蔽工程项目进行了验收，合格后，施工单位开始进行纸面石膏板的安装，一周后，监理工程师又要求施工单位拆除已安装的纸面石膏板，对隐蔽工程项目重新进行检验A、费用和工期损失全部由发包人承担B、工期不予顺延,但费用由发包人给予补偿C、费用由承包人承担,工期给予顺延D、费用和工期损失全部由承包人承担答案：D解析：CS022知识链接：无论工程师是否参加了验收，当其对某部分的工程质量有怀疑，均可要求承包人对已经隐蔽的工程进行重新检验。承包人接到通知后，应按要求进行剥离或开孔，并在检验后重新覆盖或修复。重新检验表明质量合格，发包人承担由此发生的全部追加合同价款，赔偿承包人损失，并相应顺延工期；检验不合格，承包人承担发生的全部费用，工期不予顺延。72.某装饰工程项目施工合同，除专用条款另有约定外，下列合同文件中拥有最优先解释权的是（）A、通用合同条款B、中标通知书C、投标函及其附录D、技术标准和要求答案：B解析：CS005知识链接：合同通用条款规定的优先顺序：（1）合同协议书；（2）中标通知书；（3）投标函及其附录；（4）专用合同条款及其附件；（5）通用合同条款；（6）技术标准和要求；（7）图纸；（8）已标价工程量清单或预算书；（9）其他合同文件等。固选B73.某建筑装饰公司的下列工作人员中，有权要求公司签订无固定期限合同的是（）A、王某在该装饰公司连续工作满8年B、李某到该装饰公司工作2年,并被董事会任命为总经理C、张某在该装饰公司累计工作了12年,但中间曾离开过企业D、朱某与该装饰公司已经连续订立2次固定期限劳动同,但因工负伤不能从事原工作答案：D解析：AS006知识连接：出处《劳动合同法》有下列情形之一，劳动者提出或者同意续订、订立劳动合同的，除劳动者提出订立固定期限劳动合同外，应当订立无固定期限劳动合同：(1)劳动者在该用人单位连续工作满10年的；(2)用人单位初次实行劳动合同制度或者固有企业改制重新订立劳动合同时，劳动者在该用人单位连续工作满10年且距法定退休年龄不足10年的；(3)连续订立2次固定期限劳动合同，且劳动者没有《劳动合同法》第39条和第40条第1项、第2项规定的情形，续订劳动合同的。需要注意的是，用人单位自用工之日起满1年不与劳动者订立书面劳动合同的，则视为用人单位与劳动者己订立无固定期限劳动合同。74.下列装修材料应使用级材料的部位是（）A、疏散楼梯间顶棚B、消防控制室地面C、展览性场所展台D、厨房内固定橱柜答案：A解析：GS018知识连接：出处：《新型建筑材料及应用》（林克辉）华南理工大学出版社，P358、368砂壁状外墙涂料、复层外墙涂料、拉毛外墙涂料均为厚质外墙涂料。弹性外墙涂料的涂膜具有很高的弹性，可适应基层的变形而不破坏，从而起到遮蔽基层裂缝，并进一步起到防水、防渗和保持装饰效果的功能。75.下列不属于幕墙工程材料性能复验的项目有（）A、铝塑复合板的剥离强度B、室内用大理石的放射性C、石材的抗弯强度D、中空玻璃的密封性能答案：B解析：GS001知识连接：出处：《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB50210-201811.1.3幕墙工程应对下列材料及其性能指标进行复验：1铝塑复合板的剥离强度；2石材、瓷板、陶板、微晶玻璃板、木纤维板、纤维水泥板和石材蜂窝板的抗弯强度；严寒、寒冷地区石材、瓷板、陶板、纤维水泥板和石材蜂窝板的抗冻性；室内用花岗石的放射性；3幕墙用结构胶的邵氏硬度、标准条件拉伸粘结强度、相容性试验、剥离粘结性试验；石材用密封胶的污染性；4中空玻璃的密封性能；5防火、保温材料的燃烧性能；6铝材、钢材主受力杆件的抗拉强度。76.装饰施工中，需在承重结构上开洞凿孔，应经相关单位书面许可，其单位是（）A、原建设单位B、原设计单位C、原监理单位D、原施工单位答案：B解析：知识链接：本题考查的是结构设计作用（荷载）。在装修施工中，不允许在原有承重结构构件上开洞凿孔，降低结构构件的承载能力。如果实在需要，应经原设计单位的书面有效文件许可，方可施工。77.编制施工组织总设计涉及下列工作∶①施工总平面图设计;②拟定施工方案;③编制施工总进度计划，④编制资源需求计划，⑤计算主要工种的工程量A、⑤①②③④B、①⑤②③④C、①②③④⑤D、⑤②③④①答案：D解析：DS004知识链接：编制施工组织总设计正确的编制程序是：⑤计算主要工种的工程量②拟定施工方案③编制施工总进度计划④编制资源需求计划①施工总平面图设计;故选D78.把施工所需的各种资源、生产、生活活动场地及各种临时设施合理地布置在施工现场，使整个现场能有组织地进行文明施工，属于施工组织设计中（）的内容。A、施工部署B、施工方案C、安全施工专项方案D、施工平面图答案：D解析：DS003知识链接：施工平面图是施工方案及施工进度计划在空间上的全面安排。它把投入的各种资源、材料、构件、机械、道路、生产、生活活动场地及各种临时工程设施合理地布置的施工现场，使整个现场能有组织的进行文明施工。故本题选D。79.某施工合同实施过程中出现了偏差，经过偏差分析后，承包人采取了夜班加班、增加劳动力投入等措施A、组织措施B、技术措施C、经济措施D、合同措施答案：A解析：CS031知识链接：合同偏差处理组织措施：如增加人员投入、调整人员安排、调整工作流程和工作计划。80.检测室内装饰材料的放射性水平，不必检测哪种元素的放射性比活度（）A、氡B、镭C、钍D、钾答案：A解析：GS011知识连接：出处：《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50235-20206.0.2民用建筑工程竣工验收时，应检查下列资料：1工程地质勘察报告、工程地点土壤中氡浓度或氡析出率检测报告、高土壤氡工程地点土壤天然放射性核素镭-226、钍-232、钾-40含量检测报告；2涉及室内新风量的设计、施工文件，以及新风量检测报告；3涉及室内环境污染控制的施工图设计文件及工程设计变更文件；4建筑主体材料和装饰装修材料的污染物检测报告、材料进场检验记录、复验报告；5与室内环境污染控制有关的隐蔽工程验收记录、施工记录；6样板间的室内环境污染物浓度检测报告(不做样板间的除外)；7室内空气中污染物浓度检测报告。因此答案选A。81.室内排水管道及配件安装施工工艺流程：（）。A、安装准备→预制加工→支架安装→干管安装→立管安装→支管安装→封口堵洞→闭水实验B、预制加工→安装准备→支架安装→干管安装→立管安装→支管安装→封口堵洞→闭水实验C、预制加工→安装准备→干管安装→支架安装→立管安装→支管安装→封口堵洞→闭水实验D、预制加工→安装准备→支架安装→立管安装→干管安装→支管安装→封口堵洞→闭水实验答案：A解析：室内排水管道及配件安装施工工艺流程：安装准备→预制加工→支架安装→干管安装→立管安装→支管安装→封口堵洞→闭水实验。82.裱糊工程中，木材基层的含水率不得大于（）A、0.12B、0.1C、0.15D、0.2答案：A解析：根据《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB50210-201813.1.4裱糊工程应对基层封闭底漆、腻子、封闭底胶及软包内衬材料进行隐蔽工程验收。裱糊前，基层处理应达到下列规定：混凝土或抹灰基层含水率不得大于8％；木材基层的含水率不得大于12％；83.施工企业将工程隐蔽部位覆盖后，建设单位对质量有疑问并要求施工企业对已覆盖的部位揭开重新检查的，所需费用、工期和利润的承担原则是（）A、经检查证明工程质量不符合合同要求的,由施工企业承担由此增加的费用和延误的工期B、经检查证明工程质量不符合合同要求的,由施工企业承担由此增加的费用,建设单位承担延误的工期C、经检查证明工程质量符合合同要求的,建设单位只承担由此延误的工期并支付施工企业合理的利润D、经检查证明工程质量符合合同要求的,建设单位只承担由此增加的费用和延误的工期答案：A解析：GS004知识连接：本题考查隐蔽工程质量检查。承包人覆盖工程隐蔽部位后，发包人或监理人对质量有疑问的，可要求承包人对已覆盖的部位进行钻孔探测或揭开重新检查，承包人应遵照执行，并在检查后重新覆盖恢复原状。经检查证明工程质量符合合同要求的，由发包人承担由此增加的费用和(或)延误的工期，并支付承包人合理的利润；经检查证明工程质量不符合合同要求的，由此增加的费用和(或)延误的工期由承包人承担。84.某装饰公司中标了某工程装修施工项目，在进行木地板铺装时，现场施工工人下列做法中，正确的有（）A、靠近门口处,宜设置伸缩缝,并用扣条过渡。扣条应安装稳固B、当面层下铺设垫层地板时,垫层地板的髓心应向下C、为了使木地板安装平整,地板与墙应安装紧密D、面层铺设时,相邻板材接头位置应在同一水平线上答案：A解析：当面层下铺设垫层地板时，垫层地板的髓心应向上；与柱、墙之间应留8mm～12mm的空隙；相邻板材接头位置应错开不小于300mm的距离。故本题选A。85.根据《建设工程施工合同（示范文本）》，下列关于安全文明施工的说法，正确的是（）A、发包人应在开工后42天内预付安全文明施工费总额的60%B、承包人对安全文明施工费应专款专用,并在财务账目中单据列项备案C、经发包人同意,承包人采取合同约定以外的安全措施所产生的的费用,由承包人承担D、基准日期后合同适用的法律发生变化,由此增加的安全文明施工费用由承包人承担答案：B解析：知识连接：安全文明施工费由发包人承担,发包人不得以任何形式扣减该部分费用。因基准日期后合同所适用的法律或政府有关规定发生变化,增加的安全文明施工费由发包人承担。承包人经发包人同意采取合同约定以外的安全措施所产生的费用,由发包人承担。未经发包人同意的.如果该措施避免了发包人的损失,则发包人在避免损失的额度内承担该措施费.如果该措施避免了承包人的损失,由承包人承担该措施费。除专用合同条款另有约定外,发包人应在开工后28天内预付安全文明施工费总额的50%,其余部分与进度款同期支付。承包人对安全文明施工费应专款专用,承包人应在财务账目中单独列项备查,不得挪作他用.因此答案为B。86.本装饰工程施工招标采取公开招标的方式，招标文件要求在2021年6月1日上午9:00截止接收投标文件，浙江某装饰公司报名参加投标，招标文件需要修改，那么关于于投标文件修改的说法，正确的是（）A、投标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前,可以修改已提交的投标文件B、投标人不得修改已提交投标文件的实质性内容C、投标人对已提交的投标文件,仅能修改一次D、投标人修改已提交的投标文件,修改的内容应当作为一个独立文件答案：A解析：AS024【解析】《招标投标法》规定，投标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，可以补充、修改或者撤回已提交的投标文件，并书面通知招标人。补充、修改的内容为投标文件的组成部分。87.某建设工程施工合同约定的开工日期为3月1日，发包人于3月10日向承包方发出开工通知，开工通知明确的开工日期为3月20日。接到开工通知后，承包人由于人员、设备未能及时到位，3月30日才正式进场施工，该项目开工日期应当为（）A、3月1日B、3月20日C、3月10日D、3月30日答案：B解析：AS007知识连接：出处《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（二）》对建设工程开工日期有争议的，人民法院应当分别按照以下情形予以认定：（1）开工日期为发包人或者监理人发出的开工通知载明的开工日期；开工通知发出后，尚不具备开工条件的，以开工条件具备的时间为开工日期；因承包人原因导致开工时间推迟的，以开工通知载明的时间为开工日期。（2）承包人经发包人同意已经实际进场施工的，以实际进场施工时间为开工日期。88.某装饰工程项目，招标人采用邀请招标方式，应当向（）个以上具备承担招标项目能力、资信良好的特定的法人或者其他组织发出投标邀请书A、1B、2C、3D、4答案：C解析：BS003知识链接：依据《中华人民共和国招标投标法》第十七条招标人采用邀请招标方式的，应当向三个以上具备承担招标项目的能力、资信良好的特定的法人或者其他组织发出投标邀请书。所以，正确选项为C89.承包商向水泥厂购买袋装水泥并按合同约定支付全部货款。因运输公司原因导致水泥交货延误2天，承包商收货后要求水泥厂支付违约金，水泥厂予以拒绝。承包商认为水泥厂违约，因而未对堆放水泥采取任何保护措施。次日大雨，水泥受潮全部硬化。此损失应由（）承担。A、三方共同B、水泥厂C、承包商D、运输公司答案：C解析：AS038知识连接：本题考核的是赔偿损失的限制。《合同法》规定，当事人一方违约后，对方应当采取适当措施防止损失的扩大；没有采取适当措施致使损失扩大的，不得就扩大的损失要求赔偿。当事人因防止损失扩大而支出的合理费用，由违约方承担。故答案为C。90.某全装修楼盘，共5个单元，全楼的户型及装修方案完全一样，某装饰公司项目部在组织流水施工时，将每一单元划分为一个施工段，按照施工内容划分为吊顶工程、厨卫瓷砖镶贴工程、地面铺装工程、顶棚和墙面涂饰工程四个施工过程，吊顶工程的流水节拍为3，厨卫瓷砖镶贴工程的流水节拍为2、地面铺装工程的流水节拍为4、顶棚和墙面涂饰工程的流水节拍为3，其工期是多少A、17B、32C、24D、30答案：B解析：知识链接：【相关知识点】该题为不等节拍流水施工：流水步距Ki，i+1工期T【题目解析】依题意可知M=5，t吊顶工程=3，t厨卫瓷砖镶贴工程=2，t地面铺装工程=4，t顶棚和墙面涂饰工程=3∵t吊顶工程=3，t厨卫瓷砖镶贴工程=2t吊顶工程>t厨卫瓷砖镶贴工程∴K吊顶工程，厨卫瓷砖镶贴工程=5×3-（5-1）×2=7∵t厨卫瓷砖镶贴工程=2，t地面铺装工程=4t厨卫瓷砖镶贴工程<t地面铺装工程∴K厨卫瓷砖镶贴工程，地面铺装工程=t厨卫瓷砖镶贴工程=2∵t地面铺装工程=4，t顶棚和墙面涂饰工程=3t地面铺装工程>t顶棚和墙面涂饰工程∴K地面铺装工程、顶棚和墙面涂饰工程=5×4-（5-1）×3=8T=7+2+8+3×5=3291.某全装修楼盘，共6个单元，全楼的户型及装修方案完全一样，某装饰公司项目部在组织流水施工时，将每一单元划分为一个施工段，按照施工内容划分为吊顶工程、厨卫瓷砖镶贴工程、地面铺装工程、顶棚和墙面涂饰工程四个施工过程，吊顶工程的流水节拍为21，厨卫瓷砖镶贴工程的流水节拍为12、地面铺装工程的流水节拍为15、顶棚和墙面涂饰工程的流水节拍为18，在资源充足的情况下，如何组织流水施工，时间最短，工期是多少A、81B、201C、66D、75答案：A解析：知识链接：在资源充足的情况下，根据各施工过程流水节拍的特点，可以组织成倍节拍流水。【相关知识点】成倍节拍流水是指同一施工过程在各施工段上的流水节拍都相等，但各施工过程的流水节拍均为最小流水节拍的整数倍（或节拍之间存在公约数）关系的流水施工方式。1）成倍节拍流水施工的特点节拍特征：各节拍为最小流水节拍的整数倍或节拍值之间存在最大公约数关系；②成倍节拍流水的最显著特点：各过程的施工班组数不一定是一个班组，而是根据该过程流水节拍为各流水节拍值之间的最大公约数(最大公约数一般情况等于节拍值中间的最小流水节拍tmin的整数倍相应调整班组数。即：③流水步距特征：Ki，i+1＝最大公约数流水步距数目为（N/－1）个。④工期计算公式：成倍节拍流水实质上是一种不等节拍等步距的流水，它的工期计算公式与等节拍流水工期表达式相近，可以表达为：T＝（N/＋M－1）tmin＋∑tj－∑td式中N/为施工班组之和且N/＝【题目解析】依题意可知：∵流水节拍存在最大公约数3，M=6∴各施工过程的班组数分别为b吊顶工程=21/3=7，b厨卫瓷砖镶贴工程=12/3=4、b地面铺装工程=15/3=5、b顶棚和墙面涂饰工程=18/3=6，施工班组数总和N/=7+4+5+6=22T＝（N/＋M－1）t最大公约数=（22+6-1)×3=8192.建筑室内装饰装修细部工程应对花岗石（）进行复验A、兼容性B、放射性C、稳定性D、数量答案：B解析：GS022知识链接：根据《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB50210-201814.1.3细部工程应对花岗石的放射性和人造木板的甲醛释放量进行复验。93.以下不是吊顶组成部分的是（）。A、吊杆B、龙骨架C、喷淋系统D、面层答案：C解析：吊顶是由吊杆、龙骨架、面层三部分组成。94.某分部工程有两个施工过程，分为4个施工段组织流水施工，A施工过程流水节拍分别为2、4、3、5，B施工过程流水节拍分别为3、5、4、4天，则流水步距和流水施工工期分别为（）天。A、2和17B、3和17C、3和19D、4和19答案：C解析：DS001知识链接：无节奏流水施工流水步距计算方法为：累加错位斜减取最大值。A施工过程流水节拍累加为26914.B施工过程流水节拍累加为381216.26914—3812162312-16流水步距BA，B=3（天）流水工期T为流水步距之和加最后一个施工过程持续时间。即：T=3+16=19（天）。95.某政府采购的货物项目，采用询价采购方式，参加询价采购活动的供应商，应当按照询价通知书的规定（）A、多次报价,以最后一次报价为准B、3次报价,以最后一次报价为准C、两次报价,以最后一次报价为准D、一次报出不得更改的价格答案：D解析：BS019知识链接：根据《政府采购非招标采购方式管理办法》第二条询价是指询价小组向符合资格条件的供应商发出采购货物询价通知书，要求供应商一次报出不得更改的价格，采购人从询价小组提出的成交候选人中确定成交供应商的采购方式。96.已知某装饰工程的网络计划中，B、C工作只有一项紧前工作A，工作B的最迟开始时间为14，最早开始时间为11；工作C的最迟完成时间为16，最早完成时间为14；那么工作C的持续时间为（）天A、2B、3C、4D、5答案：B解析：DS005知识链接：【相关知识点】Di-j=EFi-j-ESi-j=LFi-j-LSi-j【题目解析】依题意可知：∵B、C工作只有一项紧前工作A，因此B、C工作的最早可能开始时间相同∴工作C的持续时间=C最早完成时间（14）-B最早开始时间为（11）=397.某装饰工程项目招标时，因图纸、规范准备不充分，不能据此确定合同价格，而仅能制定一个估算指标，则适宜采用的合同形式是（）A、成本加固定费用B、最大成本加费用合同C、成本加奖金合同D、成本加固定比例费用合同答案：C解析：CS009知识链接：在招标时，当图纸、规范等准备不充分，不能据此确定合同价格，而仅能制定一个估算指标时可采用成本加奖金合同。固选C98.木龙骨隔墙施工工工艺有①木龙骨骨架安装②拼装木龙骨③木龙骨防火处理④弹线分格⑤罩面板安装，正确的排序选项是（）。A、②→③→④→①→⑤B、②→④→③→①→⑤C、④→③→②→①→⑤D、④→②→③→①→⑤答案：C解析：ES023知识链接：木龙骨隔墙施工流程：弹线分格→木龙骨防火处理→拼装木龙骨→木龙骨骨架安装→罩面板安装99.某装饰装修工程，其吊顶工程的紧后工作只有墙柱面工程，已知吊顶工程的局部时差是4，墙柱面工程的总时差为5，则吊顶工程的总时差为（）A、4B、5C、9D、1答案：C解析：DS004知识链接：【相关知识点】工作总时差=该工作后面各条线路中各工作自由时差累计之和的最小值+该工作自己的自由时差【题目解析】TF吊顶工程=4+5=9100.103。单面墙不宜多于两排非整砖，非整砖的宽度不宜小于原砖的（）A、0.33333333333333B、0.5C、0.66666666666667D、无要求答案：A解析：GS017知识链接：根据《住宅室内装饰装修工程质量验收规范》JGJ／T304-20139．2．3单面墙不宜多于两排非整砖，非整砖的宽度不宜小于原砖的1／3。101.某酒店装修工程施工方进场后，监理部要求施工前提交质量控制文件，编制质量控制文件要求全面控制施工过程，质量控制应贯彻（）方针。A、人的因素B、材料的质量C、过程控制D、以预防为主答案：D解析：质量控制的对策主要有：①以人的工作质量确保工程质量；②严格控制投入品的质量；③全面控制施工过程，重点控制工序质量；④严把分项工程质量检验评定关；⑤贯彻“预防为主”的方针；⑥严防系统性因素的质量变异。102.某特大型项目项目负责人主持编制施工组织设计，根据施工组织总设计编制程序，编制施工总进度计划前需收集相关资料和图纸、计算主要工程量、确定施工的总体部署和（）A、编制资源需求计划B、编制施工准备工作计划C、拟订施工方案D、计算主要技术经济指标答案：C解析：DS002知识链接：施工组织总设计的编制通常采用如下程序：(1)收集和熟悉编制施工组织总设计所需的有关资料和图纸，进行项目特点和施工条件的调查研究；(2)计算主要工种工程的工程量；(3)确定施工的总体部署；(4)拟订施工方案；(5)编制施工总进度计划；(6)编制资源需求量计划；(7)编制施工准备工作计划；(8)施工总平面图设计；(9)计算主要技术经济指标。故本题选C。103.在下列行为中（）不属于要约邀请。A、价目表的寄送B、招标公告C、投标书D、招股说明书答案：C解析：CS017知识链接：要约邀请。要约邀请是希望他人向自己发出要约的意思表示。这种意思表示的内容往往不确定，不含有合同得以成立的主要内容，也不含相对人同意后受其约束的表示。比如价目表的寄送、招标公告、商业广告、招股说明书等，即是要约邀请。要约与要约邀请区别表现在:(1)要约的内容具体确定，而要约邀请的内容不具体确定;(2)要约表明经受要约人承诺，要约人即受该意思表示约束，要约邀请对行为人不具有合同意义的约束力。要约必须内容明确。要约是希望订立合同的建议，要约一经接受，合同即告成立。所以要约必须把合同的主要内容，如标的物的名称、价格、数量、规格、质量等要素明确表示出。104.吊顶工程中，面板与龙骨的搭接宽度应大于龙骨受力面宽度的（）A、0.33333333333333B、0.5C、0.66666666666667D、0.75答案：C解析：GS007知识链接：根据《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB50210-20187