公共卫生院墙施工合同

公共卫生院墙施工合同合同编号：__________合同双方：地址：__________联系方式：__________地址：__________联系方式：__________一、工程概况1.1工程名称：公共卫生院墙施工项目1.2工程地点：__________1.3工程内容：根据甲方要求，乙方负责公共卫生院墙的施工，包括墙体砌筑、粉刷、防水等工程。1.4工程规模：__________1.5工程质量标准：符合国家相关法律法规、行业标准和甲方要求。二、合同价格2.1本项目合同总价为人民币__________元（大写：__________元整），乙方应按照本合同约定的条款和工程量清单进行施工。2.2合同价款支付方式如下：（1）合同签订后，甲方支付乙方合同总价款的__________%作为预付款；（2）工程进度达到__________%时，甲方支付乙方合同总价款的__________%作为进度款；（3）工程验收合格后，甲方支付乙方合同总价款的__________%作为尾款。三、施工期限3.1乙方应按照甲方要求，确保工程按时完成。项目开工日期为__________，竣工日期为__________。3.2乙方如因特殊情况需延长工期，应提前向甲方申请，并经甲方同意后方可延期。延期天数不超过__________天。四、施工质量4.1乙方应按照甲方提供的施工图纸、技术要求和相关标准进行施工，确保工程质量。4.2乙方应建立健全质量管理体系，对施工过程进行自检、互检和交接检，确保工程质量符合约定标准。4.3甲方有权对施工过程和工程质量进行监督、检查，并提出整改意见。乙方应按照甲方的整改意见及时进行整改。五、安全生产5.1乙方应严格遵守国家安全生产法律法规，建立健全安全生产责任制，确保施工过程中的安全生产。5.2乙方应按照甲方要求，做好施工现场的安全防护工作，确保施工安全。5.3乙方应对施工人员进行安全教育培训，提高施工人员的安全意识。六、合同的变更和解除6.1合同变更或解除应由双方协商一致，并签订书面协议。6.2因不可抗力导致合同无法履行，双方可协商变更或解除合同。6.3甲方如要求提前解除合同，应支付乙方因此产生的损失。七、违约责任7.1乙方如未按照约定工期完成工程，应按照逾期天数向甲方支付违约金，违约金计算方式为：违约金=合同总价款×逾期天数×__________%。7.2乙方如工程质量不符合约定标准，甲方有权要求乙方返工、整改，并按照实际发生的费用向乙方追偿。7.3甲方如未按照约定支付合同价款，乙方有权拒绝施工，并按照实际停工天数向甲方支付违约金，违约金计算方式为：违约金=合同总价款×停工天数×__________%。八、争议解决8.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。九、其他约定9.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。9.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程验收合格之日止。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________签订日期：__________一、附件列表：1.公共卫生院墙施工项目图纸2.施工技术要求及相关标准3.工程量清单4.安全生产管理制度5.乙方资质证明文件6.合同变更或解除协议7.工程验收报告二、违约行为及认定：1.乙方未按照约定工期完成工程，视为违约。2.乙方工程质量不符合约定标准，视为违约。3.甲方未按照约定支付合同价款，视为违约。4.甲方要求提前解除合同，未支付乙方因此产生的损失，视为违约。5.双方未按照约定履行合同义务，导致合同无法履行，视为违约。三、法律名词及解释：1.甲方：指公共卫生院墙施工项目的业主。2.乙方：指具备相关资质和经验的施工单位。3.合同总价款：指双方约定的公共卫生院墙施工项目的总费用。4.违约金：指违约方因违约行为应支付给守约方的赔偿金。5.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：乙方应提前与甲方沟通，制定合理的施工计划，确保工程按时完成。如因特殊情况导致工期延误，乙方应立即向甲方报告，并提供解决方案。2.工程质量问题：乙方应建立健全质量管理体系，加强施工过程中的质量控制。甲方有权对施工过程和工程质量进行监督、检查，并提出整改意见。乙方应按照甲方的整改意见及时进行整改。3.合同价款支付：甲方应按照约定时间支付合同价款，如甲方延迟支付，乙方有权拒绝施工，并按照实际停工天数向甲方支付违约金。4.安全生产：乙方应严格遵守国家安全生产法律法规，做好施工现场的安全防护工作。如发生安全事故，乙方应立即报告甲方，并积极配合调查处理