2024年度数据中心基础设施安装施工合同2篇_第1页
2024年度数据中心基础设施安装施工合同2篇_第2页
2024年度数据中心基础设施安装施工合同2篇_第3页
2024年度数据中心基础设施安装施工合同2篇_第4页
2024年度数据中心基础设施安装施工合同2篇_第5页
已阅读5页,还剩27页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度数据中心基础设施安装施工合同本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同甲方信息1.2合同乙方信息2.合同标的及范围2.1数据中心基础设施概述2.2安装施工范围2.3合同工期3.技术规范与要求3.1设计规范3.2施工规范3.3质量标准4.合同价格及支付方式4.1合同总价4.2付款方式4.3付款进度5.施工组织与管理5.1施工方案5.2施工进度计划5.3现场管理6.材料供应与验收6.1材料清单6.2材料供应责任6.3材料验收标准7.质量保证与售后服务7.1质量保证期7.2售后服务内容7.3响应时间8.不可抗力及风险责任8.1不可抗力定义8.2不可抗力事件处理8.3风险责任划分9.合同变更与解除9.1变更程序9.2解除条件9.3解除程序10.违约责任10.1违约情形10.2违约责任承担10.3违约赔偿11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决机构11.3争议解决程序12.合同生效与终止12.1生效条件12.2终止条件12.3终止程序13.其他约定13.1保密条款13.2通知方式13.3合同附件14.合同签署与备案14.1签署日期14.2合同备案要求第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1合同甲方信息甲方名称:_______甲方地址:_______甲方联系人:_______甲方联系电话:_______甲方电子邮箱:_______1.2合同乙方信息乙方名称:_______乙方地址:_______乙方联系人:_______乙方联系电话:_______乙方电子邮箱:_______2.合同标的及范围2.1数据中心基础设施概述数据中心基础设施包括但不限于:服务器、存储设备、网络设备、UPS、空调等。2.2安装施工范围包括但不限于:设备安装、布线、调试、验收等。2.3合同工期合同工期为_______个月,自_______年_______月_______日起至_______年_______月_______日止。3.技术规范与要求3.1设计规范数据中心基础设施设计应符合国家相关标准和规范,包括但不限于GB501742017《数据中心设计规范》。3.2施工规范施工过程应符合国家相关施工标准和规范,包括但不限于GB502602013《建筑电气工程施工质量验收规范》。3.3质量标准数据中心基础设施安装施工质量应符合国家标准,保证设备正常运行,无安全隐患。4.合同价格及支付方式4.1合同总价合同总价为人民币_______元整。4.2付款方式(1)合同签订后,甲方支付合同总价_______%作为预付款;(2)设备安装完成后,甲方支付合同总价_______%;(3)验收合格后,甲方支付合同总价_______%;(4)合同尾款_______%,在工程保修期满后支付。4.3付款进度具体付款进度按照合同约定的付款节点执行。5.施工组织与管理5.1施工方案乙方应制定详细的施工方案,包括但不限于施工进度、人员安排、设备配置等。5.2施工进度计划乙方应制定详细的施工进度计划,包括但不限于设备进场、安装、调试、验收等阶段。5.3现场管理乙方应指派专人负责现场管理,确保施工过程中各项措施落实到位。6.材料供应与验收6.1材料清单乙方应提供详细的材料清单,包括材料名称、规格、型号、数量等。6.2材料供应责任乙方负责提供合同约定的材料,确保材料质量符合国家标准。6.3材料验收标准材料验收标准应符合国家标准,验收合格后方可投入使用。8.不可抗力及风险责任8.1不可抗力定义本合同所指不可抗力是指因自然灾害、政府行为、社会异常事件等原因,导致合同履行不能或难以履行的情形。8.2不可抗力事件处理(1)发生不可抗力事件时,合同双方应立即通知对方,并提供相关证明文件。(2)因不可抗力导致合同不能履行或履行困难的,合同双方可根据实际情况部分或全部免除责任。(3)发生不可抗力事件后,合同双方应共同努力,采取措施减轻损失。8.3风险责任划分(1)乙方因施工原因造成的损失由乙方自行承担。(2)因不可抗力原因造成的损失,合同双方根据实际情况分担。9.合同变更与解除9.1变更程序(1)任何一方要求变更合同时,应提前_______个工作日书面通知对方。(2)合同双方协商一致后,签订书面变更协议,作为合同附件。9.2解除条件(1)合同一方严重违约,经对方书面通知后_______日内未采取补救措施;(2)发生不可抗力事件,经合同双方协商一致。9.3解除程序(1)合同一方提出解除合同,应书面通知对方,并说明理由。(2)合同双方在接到解除合同通知后_______日内,共同签署解除合同协议。10.违约责任10.1违约情形(1)未按时支付合同款项;(2)未按合同约定完成工程;(3)提供虚假材料或隐瞒重要事实;(4)违反合同约定的保密义务。10.2违约责任承担(1)违约方应承担违约责任,支付违约金;(2)因违约给对方造成的损失,违约方应予以赔偿。10.3违约赔偿(1)违约金按合同总价_______%计算;(2)赔偿金额根据实际损失计算。11.争议解决11.1争议解决方式合同双方发生争议,应友好协商解决;协商不成的,提交_______仲裁委员会仲裁。11.2争议解决机构合同争议由_______仲裁委员会仲裁。11.3争议解决程序按照_______仲裁委员会的仲裁规则进行。12.合同生效与终止12.1生效条件合同双方签字盖章后生效。12.2终止条件合同期满或双方协商一致解除合同。12.3终止程序合同终止后,双方应签订终止协议,并办理相关手续。13.其他约定13.1保密条款合同双方对本合同内容负有保密义务,未经对方同意,不得向任何第三方泄露。13.2通知方式合同双方的通知以书面形式为准,送达地址为合同中约定的地址。13.3合同附件合同附件包括但不限于施工方案、材料清单、付款进度表等。14.合同签署与备案14.1签署日期本合同自_______年_______月_______日起生效。14.2合同备案要求本合同签订后,双方应按照相关规定进行备案。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方概念本合同中所述第三方,是指合同双方在履行合同时,为达成特定目的而引入的具有独立法人资格或其他合法身份的机构或个人,包括但不限于咨询机构、监理公司、检测机构、保险公司等。15.2第三方介入目的第三方介入的目的是为了提高合同履行的效率、保障工程质量、降低风险,以及协助合同双方解决争议等。16.第三方介入程序16.1介入申请(1)合同一方如需引入第三方,应提前_______个工作日向对方提出申请,并说明介入理由和第三方的基本情况。(2)对方应在_______个工作日内回复是否同意第三方介入。16.2介入协议合同双方与第三方应签订书面介入协议,明确各方的权利、义务和责任。17.第三方责权利17.1第三方权利(1)第三方有权根据介入协议,对合同履行情况进行监督、检查和评估。(2)第三方有权要求合同双方提供必要的资料和信息。17.2第三方义务(1)第三方应遵守国家法律法规和合同约定,独立、客观、公正地履行职责。(2)第三方应保守合同双方商业秘密,不得泄露给任何第三方。17.3第三方责任(1)第三方因自身原因造成合同双方损失的,应承担相应的赔偿责任。(2)第三方在履行职责过程中,若因不可抗力等原因导致无法履行或无法完全履行职责,不承担赔偿责任。18.第三方责任限额18.1责任限额定义本合同所述第三方责任限额,是指第三方因违约行为或疏忽大意给合同双方造成的损失,第三方应承担的最高赔偿责任。18.2责任限额计算(1)第三方责任限额按合同总价的一定比例计算,具体比例由合同双方在介入协议中约定。(2)如合同双方未在介入协议中约定责任限额,则默认为合同总价的_______%。19.第三方与其他各方的关系19.1第三方与甲方的关系第三方应积极配合甲方的工作,对甲方提出的要求及时响应,确保合同顺利履行。19.2第三方与乙方的关系第三方应积极配合乙方的工作,对乙方提出的要求及时响应,确保合同顺利履行。19.3第三方与合同双方的关系第三方在履行职责过程中,应保持中立,维护合同双方的合法权益,不得偏袒任何一方。20.第三方介入后的合同修改20.1合同修改程序合同双方如需对合同进行修改,应按照合同约定进行。20.2合同修改内容合同修改内容应包括但不限于第三方介入的条款、责任限额、权利义务等。20.3合同修改生效合同修改经合同双方签字盖章后生效。21.第三方介入后的争议解决21.1争议解决方式第三方介入后的争议,仍按照本合同第11章“争议解决”的规定处理。21.2争议解决机构第三方介入后的争议解决机构,仍为_______仲裁委员会。21.3争议解决程序第三方介入后的争议解决程序,仍按照_______仲裁委员会的仲裁规则进行。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.合同签署页要求:双方签字盖章,注明签署日期。2.合同要求:合同内容完整,符合国家相关法律法规。3.第三方介入协议要求:协议内容明确,包括第三方职责、权利、义务和责任限额。4.施工方案要求:方案内容详细,包括施工进度、人员安排、设备配置等。5.材料清单要求:清单内容详尽,包括材料名称、规格、型号、数量等。6.付款进度表要求:表内明确付款节点、金额、支付方式等。7.施工进度计划要求:计划内容具体,包括各个施工阶段的起止时间。8.质量验收报告要求:报告内容真实,包括验收时间、验收人员、验收结果等。9.争议解决协议要求:协议内容明确,包括争议解决方式、机构、程序等。10.合同终止协议要求:协议内容明确,包括终止原因、程序、后续处理等。11.合同附件清单要求:清单内列明所有合同附件的名称和说明。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为(1)未按时支付合同款项;(2)未按合同约定完成工程;(3)提供虚假材料或隐瞒重要事实;(4)违反合同约定的保密义务;(5)违反合同约定的施工规范和质量标准;(6)未经对方同意擅自变更合同;(7)未按合同约定进行验收;(8)未按合同约定进行保修。2.责任认定标准(1)违约金:按合同总价的一定比例计算;(2)赔偿金额:根据实际损失计算;(3)解除合同:合同一方严重违约,经对方书面通知后_______日内未采取补救措施。3.违约示例说明(1)甲方未按时支付合同款项,乙方有权要求甲方支付违约金,违约金按合同总价_______%计算。(2)乙方未按合同约定完成工程,甲方有权要求乙方进行整改,整改期间不影响合同总价。(3)第三方在履行职责过程中,因自身原因造成合同双方损失,应承担相应的赔偿责任。全文完。2024年度数据中心基础设施安装施工合同1本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同甲方1.2合同乙方1.3合同双方法定代表人2.项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目周期2.5项目预算3.工程范围3.1设备安装3.2系统调试3.3系统验收3.4维护保养4.技术标准与规范4.1国家标准4.2行业标准4.3企业标准5.施工图纸与技术文件5.1设计图纸5.2施工图纸5.3技术文件5.4施工图审查6.施工进度安排6.1施工准备阶段6.2施工实施阶段6.3竣工验收阶段7.质量要求与标准7.1设备质量要求7.2施工质量要求7.3系统质量要求8.验收标准与程序8.1验收标准8.2验收程序8.3验收资料9.付款方式与进度9.1付款方式9.2付款进度9.3付款条件10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决程序10.3争议解决地点11.违约责任11.1甲方违约责任11.2乙方违约责任12.合同解除与终止12.1合同解除条件12.2合同终止条件12.3合同解除与终止程序13.合同生效与期限13.1合同生效条件13.2合同期限14.其他约定事项第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1合同甲方:公司1.2合同乙方:建设有限公司1.3合同双方法定代表人:、2.项目概况2.1项目名称:2024年度数据中心基础设施安装施工项目2.2项目地点:市区路号2.3项目规模:占地面积2000平方米,建筑面积10000平方米2.4项目周期:自合同签订之日起,120日内完成2.5项目预算:人民币伍佰万元整3.工程范围3.1设备安装:包括服务器、存储设备、网络设备、电源设备等3.2系统调试:确保所有设备正常运行,满足设计要求3.3系统验收:按照国家标准和行业规范进行验收3.4维护保养:提供一年内的免费维护保养服务4.技术标准与规范4.1国家标准:《数据中心设计规范》(GB501742017)4.2行业标准:《数据中心基础设施施工及验收规范》(T/CCSA172018)4.3企业标准:公司内部制定的相关技术标准5.施工图纸与技术文件5.1设计图纸:包括建筑图纸、结构图纸、设备安装图纸等5.2施工图纸:根据设计图纸,由乙方提供详细的施工图纸5.3技术文件:包括设备技术参数、施工技术要求等5.4施工图审查:乙方需在施工前完成施工图审查,并提交甲方备案6.施工进度安排6.1施工准备阶段:15日内完成施工场地平整、临时设施搭建等6.2施工实施阶段:100日内完成设备安装、系统调试等工作6.3竣工验收阶段:5日内完成系统验收,并提交验收报告7.质量要求与标准7.1设备质量要求:选用符合国家标准和行业规范的品牌设备7.2施工质量要求:按照施工图纸和技术文件进行施工,确保工程质量7.3系统质量要求:系统运行稳定,性能符合设计要求,无故障发生8.验收标准与程序8.1验收标准:按照国家标准、行业规范和合同约定进行验收8.2验收程序:包括自检、互检、专检和综合验收8.3验收资料:提供完整的工程资料、设备合格证、检验报告等9.付款方式与进度9.1付款方式:采用分期付款方式,根据工程进度支付9.2付款进度:合同签订后10日内支付合同总额的30%作为预付款9.3付款条件:工程进度达到合同约定节点,验收合格后支付10.争议解决10.1争议解决方式:通过友好协商解决,协商不成则提交仲裁10.2争议解决程序:按照中国仲裁委员会的仲裁规则进行10.3争议解决地点:市仲裁委员会11.违约责任11.1甲方违约责任:未按时付款的,应向乙方支付违约金,并承担相应利息11.2乙方违约责任:未按时完成工程的,应向甲方支付违约金,并承担相应损失12.合同解除与终止12.1合同解除条件:因不可抗力导致合同无法履行,或一方严重违约12.2合同终止条件:合同约定的工程目标完成,或双方协商一致解除合同12.3合同解除与终止程序:书面通知对方,并按照合同约定处理后续事宜13.合同生效与期限13.1合同生效条件:双方签字盖章,并经甲方审批后生效13.2合同期限:自合同生效之日起至合同约定的工程目标完成之日止14.其他约定事项14.1合同附件:包括但不限于工程量清单、设备清单、技术参数等14.2通知方式:书面通知或电子邮件通知,以收到通知方确认为准14.3合同未尽事宜:按国家有关法律法规执行,或双方另行协商解决第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1定义:本合同所称第三方,是指除甲乙双方之外的,为履行本合同而介入的任何个人或实体,包括但不限于咨询顾问、监理单位、检测机构、认证机构、保险公司等。15.2介入目的:第三方介入旨在提高合同履行的效率、保证工程质量、确保项目安全、降低风险等。16.第三方介入的约定16.1第三方选择:甲乙双方有权选择合适的第三方介入本合同,并应当提前通知对方。16.2第三方资质:第三方应当具备相应的资质和经验,能够独立、公正地履行其职责。16.3第三方职责:第三方应根据合同约定和自身职责,对项目进行监督、检查、评估和认证。17.第三方责任限额17.1责任范围:第三方的责任限于其职责范围内的行为,对第三方职责范围外的行为不承担责任。17.2限额规定:第三方的责任限额应在本合同中明确约定,如未约定,则按国家相关法律法规执行。17.3限额调整:如第三方责任限额不足以覆盖实际损失,甲乙双方可协商调整。18.第三方与其他各方的划分说明18.1职责划分:第三方在履行职责时,应与甲乙双方明确划分各自的责任和权利,避免责任不清。18.2沟通机制:甲乙双方应与第三方建立有效的沟通机制,确保信息畅通,共同推进项目进展。18.3责任承担:第三方在履行职责过程中造成损失的,应根据责任划分承担相应的责任。19.第三方介入的额外条款19.1合同变更:第三方介入后,如需对合同进行变更,甲乙双方应与第三方协商一致,并书面确认。19.2权利义务:第三方介入后,甲乙双方的权利义务关系不变,第三方不参与甲乙双方的权益分配。19.3保密条款:第三方应遵守本合同的保密条款,对项目信息和商业秘密予以保密。20.第三方介入的具体条款20.1介入方式:第三方可通过现场监督、远程监控、定期报告等形式介入项目。20.2介入内容:第三方应根据合同约定,对工程质量、安全、进度、成本等方面进行监督和管理。20.3介入期限:第三方的介入期限应与合同约定的工程期限一致,或根据项目实际情况调整。21.第三方介入的退出机制21.1退出条件:合同履行完毕或第三方职责履行完毕,或双方协商一致,第三方可退出介入。21.2退出程序:第三方退出介入前,应向甲乙双方提交书面报告,并办理相关手续。21.

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论