2024年度智能家居体验商品房预售房合同下载3篇_第1页
2024年度智能家居体验商品房预售房合同下载3篇_第2页
2024年度智能家居体验商品房预售房合同下载3篇_第3页
2024年度智能家居体验商品房预售房合同下载3篇_第4页
2024年度智能家居体验商品房预售房合同下载3篇_第5页
已阅读5页,还剩42页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度智能家居体验商品房预售房合同本合同目录一览1.预售房基本情况1.1房屋位置1.2房屋面积1.3房屋结构1.4房屋用途1.5房屋配套设施2.预售房价格及支付方式2.1预售房总价2.2首付比例及金额2.3按揭贷款及利率2.4支付时间节点3.预售房交付及验收3.1交付时间3.2验收标准3.3验收程序3.4验收责任4.智能家居系统配置及服务4.1智能家居系统品牌及型号4.2系统配置及功能4.3系统安装及调试4.4系统售后服务5.房屋产权及登记5.1房屋产权归属5.2房屋产权登记5.3房屋产权过户6.交房条件及手续6.1交房条件6.2交房手续6.3交房责任7.违约责任及处理7.1违约情形7.2违约责任7.3违约处理8.争议解决方式8.1争议解决途径8.2争议解决方式8.3争议解决费用9.合同生效及终止9.1合同生效条件9.2合同终止条件9.3合同终止程序10.其他约定事项10.1合同附件10.2合同修改10.3合同解除11.法律适用及争议管辖11.1法律适用11.2争议管辖12.合同份数及送达12.1合同份数12.2合同送达13.合同签署及生效13.1签署时间13.2签署地点13.3合同生效14.合同附件清单14.1附件一:房屋平面图14.2附件二:智能家居系统配置清单14.3附件三:其他相关文件第一部分:合同如下:1.预售房基本情况1.1房屋位置:本预售房位于市区街道,具体地址为路号。1.2房屋面积:本预售房建筑面积为平方米,其中套内面积为平方米,公摊面积为平方米。1.3房屋结构:本预售房为钢筋混凝土结构,多层建筑,共层,其中地上层,地下层。1.4房屋用途:本预售房为住宅用途,适用于居住、办公等多种功能。1.5房屋配套设施:本预售房配备电梯、中央空调、燃气、暖气等设施,并设有健身房、游泳池、儿童游乐场等公共区域。2.预售房价格及支付方式2.1预售房总价:本预售房总价为人民币万元整。2.2首付比例及金额:首付比例为%,首付金额为人民币万元整。2.3按揭贷款及利率:客户可选择按揭贷款方式支付房款,贷款期限为年,年利率为%。2.4支付时间节点:首付款在合同签订后个工作日内支付,剩余房款按约定的分期支付计划支付。3.预售房交付及验收3.1交付时间:本预售房预计于年月日交付,具体交付日期以出卖人书面通知为准。3.2验收标准:本预售房交付时,应符合国家关于住宅工程质量验收规范的要求。3.3验收程序:出卖人应在交付前向买受人提供《房屋验收报告》,买受人应在收到报告后个工作日内进行验收。3.4验收责任:如验收不合格,出卖人应在个工作日内进行修复,直至符合验收标准。4.智能家居系统配置及服务4.1智能家居系统品牌及型号:本预售房配备品牌智能家居系统,型号为。4.2系统配置及功能:系统包括智能安防、智能照明、智能家电控制、智能环境监测等功能。4.3系统安装及调试:出卖人负责在交付前完成系统安装及调试,确保系统正常运行。4.4系统售后服务:出卖人提供年的系统免费售后服务,包括维修、保养等。5.房屋产权及登记5.1房屋产权归属:本预售房产权归买受人所有。5.2房屋产权登记:出卖人应在交付后个工作日内协助买受人办理房屋产权登记手续。5.3房屋产权过户:房屋产权过户手续由出卖人负责办理,买受人需配合提供相关材料。6.交房条件及手续6.1交房条件:本预售房交付时,应具备入住条件,包括水、电、燃气等基础设施齐全。6.2交房手续:买受人需在接到交房通知后个工作日内办理交房手续,包括验收、签收等。6.3交房责任:出卖人负责确保房屋符合交房条件,买受人负责按时办理交房手续。8.争议解决方式8.1争议解决途径:双方应友好协商解决合同履行过程中产生的争议,协商不成的,可向合同签订地人民法院提起诉讼。8.2争议解决方式:诉讼应遵循法定程序,法院判决为终局判决,双方均应予以执行。8.3争议解决费用:因争议产生的诉讼费用及其他相关费用,由败诉方承担,除非法律规定或合同另有约定。9.合同生效及终止9.1合同生效条件:本合同自双方签字盖章之日起生效。9.2合同终止条件:合同因下列原因终止:合同约定的履行期限届满;双方协商一致解除合同;因不可抗力致使合同无法履行;合同被依法宣告无效或被撤销。9.3合同终止程序:合同终止前,双方应妥善处理合同未了事宜;合同终止后,双方应按照法律规定办理相关手续。10.其他约定事项10.1合同附件:本合同附件包括但不限于房屋平面图、智能家居系统配置清单、付款计划表等。10.2合同修改:对本合同的任何修改,必须以书面形式进行,并由双方签字盖章后生效。10.3合同解除:任何一方未经对方同意,不得单方面解除合同;如一方违反合同约定,另一方有权解除合同。11.法律适用及争议管辖11.1法律适用:本合同适用中华人民共和国法律。11.2争议管辖:因本合同引起的或与本合同有关的任何争议,均应提交合同签订地人民法院管辖。12.合同份数及送达12.1合同份数:本合同一式份,甲方持份,乙方持份,具有同等法律效力。12.2合同送达:合同送达以签收为准,如一方未签收,自交付之日起视为送达。13.合同签署及生效13.1签署时间:本合同于年月日签署。13.2签署地点:本合同在市区街道号签署。13.3合同生效:本合同自双方签字盖章之日起生效。14.合同附件清单14.1附件一:房屋平面图14.2附件二:智能家居系统配置清单14.3附件三:付款计划表14.4附件四:买卖双方身份证复印件14.5附件五:其他相关文件第二部分:第三方介入后的修正1.第三方的定义与范围1.1第三方的定义:在本合同中,第三方是指除甲乙双方以外的,根据本合同约定或甲乙双方协商一致,介入本合同关系中的个人或机构。1.2第三方的范围:第三方包括但不限于中介方、监理方、评估机构、保险公司、律师等。2.第三方的介入条件2.1第三方的介入需经甲乙双方书面同意,并签订书面协议。2.2第三方的介入应明确介入的目的、范围、期限和责任。3.第三方的责权利3.1责任:第三方应按照本合同和其与甲乙双方签订的协议,履行相应的职责,并对因其违约行为造成的损失承担赔偿责任。3.2权利:第三方有权根据本合同和其与甲乙双方签订的协议,要求甲乙双方提供必要的信息和配合。3.3利益:第三方在履行其职责过程中所获得的信息和利益,应保密,不得泄露给任何第三方。4.第三方介入时的额外条款4.1介入协议的签订:甲乙双方应与第三方签订书面介入协议,明确各方的权利和义务。4.2介入费用的承担:介入费用由甲乙双方根据介入协议的约定分担。4.3介入期限的约定:介入期限应在介入协议中明确,介入期限届满后,第三方应退出本合同关系。5.第三方责任限额的明确5.1责任限额的设定:第三方责任限额应根据其介入协议的约定和其承担的责任范围确定。5.2责任限额的调整:在介入过程中,如第三方责任发生变化,责任限额可经甲乙双方和第三方协商一致后调整。5.3超出责任限额的处理:如第三方责任超出限额,超出部分由第三方自行承担。6.第三方与其他各方的划分说明6.1第三方与甲方的划分:第三方与甲方的关系由介入协议约定,甲方应按照协议要求配合第三方工作。6.2第三方与乙方的划分:第三方与乙方的关系由介入协议约定,乙方应按照协议要求配合第三方工作。6.3第三方与甲乙双方的关系:第三方应同时与甲乙双方保持沟通,确保本合同的履行。7.第三方的退出7.1退出条件:第三方介入结束后,或因其他原因无法继续履行职责时,应退出本合同关系。7.2退出程序:第三方退出本合同关系,应提前通知甲乙双方,并按照介入协议的约定办理相关手续。7.3退出责任:第三方退出后,应承担其介入期间产生的责任,并按照协议约定处理未了事宜。8.第三方介入的记录与报告8.1记录:第三方应详细记录其介入过程中的工作情况,包括工作内容、时间、结果等。8.2报告:第三方应在介入期限届满或退出前,向甲乙双方提交书面报告,报告其工作情况和结论。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.房屋平面图详细要求:提供详细的房屋平面布局图,包括房间尺寸、门窗位置、水电线路走向等。说明:平面图应清晰展示房屋的结构和布局,以便双方核对房屋实际情况。2.智能家居系统配置清单详细要求:列出智能家居系统的具体配置,包括品牌、型号、功能等。说明:清单应详细列出每个智能家居设备的名称、型号和功能,以便双方了解系统配置。3.付款计划表详细要求:列出付款的时间节点、金额和付款方式。说明:付款计划表应明确每笔付款的具体金额、时间及支付方式,确保双方对付款安排有清晰的认识。4.买卖双方身份证复印件详细要求:提供买卖双方的身份证正反面复印件。说明:身份证复印件用于证明买卖双方的主体资格,确保合同的有效性。5.房屋验收报告详细要求:详细记录房屋验收过程中的问题、整改情况及验收结果。说明:验收报告应真实反映房屋的实际情况,作为交付和验收的依据。6.介入协议详细要求:明确第三方介入的目的、范围、期限和责任。说明:介入协议应详细规定第三方的职责和权利,确保第三方介入的合法性和有效性。7.争议解决协议详细要求:明确争议解决的方式、地点和费用承担。说明:争议解决协议应确保争议解决过程的公正性和效率。8.其他相关文件详细要求:包括但不限于土地使用权证、建筑工程规划许可证、建筑工程施工许可证等。说明:其他相关文件应根据合同具体要求和法律规定提供,确保合同的合法性。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:买受人未按约定支付房款:买受人逾期支付房款,每逾期一日应向出卖人支付%的违约金。出卖人未按约定交付房屋:出卖人逾期交付房屋,每逾期一日应向买受人支付%的违约金。第三方未按约定履行职责:第三方未按约定履行职责,造成损失的,应承担相应的赔偿责任。2.责任认定标准:违约金的计算:违约金按逾期金额和逾期天数计算,逾期金额以合同约定的应付金额为准。损失赔偿:损失赔偿以实际损失为基础,包括直接损失和间接损失。3.示例说明:买受人逾期支付首付,逾期5天,应支付万元作为违约金。出卖人逾期交付房屋,逾期10天,应支付万元作为违约金。第三方未按约定完成系统安装,导致买受人损失万元,第三方应赔偿万元。全文完。2024年度智能家居体验商品房预售房合同1本合同目录一览1.预售商品房基本情况1.1商品房名称1.2商品房位置1.3商品房面积1.4商品房户型1.5商品房配套设施1.6商品房交付时间1.7商品房预售许可证号1.8商品房预售总价1.9商品房首付比例1.10商品房付款方式1.11商品房产权登记2.预售商品房购买条件2.1购买人资格2.2购买人义务2.3购买人权利2.4预售商品房购买流程3.预售商品房价格及税费3.1商品房单价3.2商品房总价3.3税费计算3.4税费缴纳4.预售商品房交付及验收4.1商品房交付条件4.2商品房交付流程4.3商品房验收标准4.4商品房验收程序5.预售商品房产权及使用5.1商品房产权归属5.2商品房使用年限5.3商品房装修情况5.4商品房使用限制6.预售商品房违约责任6.1购买人违约责任6.2开发商违约责任6.3违约金计算及支付6.4争议解决方式7.预售商品房合同解除7.1合同解除条件7.2合同解除程序7.3合同解除后的处理8.预售商品房合同终止8.1合同终止条件8.2合同终止程序8.3合同终止后的处理9.预售商品房合同附件9.1商品房平面图9.2商品房配套设施明细9.3其他相关文件10.合同签署及生效10.1合同签署10.2合同生效10.3合同备案11.合同争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决机构11.3争议解决程序12.合同变更及解除12.1合同变更12.2合同解除12.3合同变更及解除程序13.合同其他约定13.1合同解释13.2合同未尽事宜13.3合同生效日期13.4合同附件14.合同签署日期及地点第一部分:合同如下:1.预售商品房基本情况1.1商品房名称:小区栋室1.2商品房位置:市区路号1.3商品房面积:建筑面积平方米,套内面积平方米1.4商品房户型:两室一厅一卫1.5商品房配套设施:中央空调、地暖、燃气、宽带网络、停车位等1.6商品房交付时间:合同签订之日起个月后1.7商品房预售许可证号:市房管局预售许字[2024]第号1.8商品房预售总价:人民币万元整1.9商品房首付比例:首付款比例不低于购房总价的30%1.10商品房付款方式:分期付款,首付及后续款项均通过银行转账支付1.11商品房产权登记:购房人应当在商品房交付后个月内办理产权登记手续2.预售商品房购买条件2.1购买人资格:具备完全民事行为能力的自然人或法人2.2购买人义务:按照合同约定支付购房款,配合开发商办理相关手续2.3购买人权利:享有商品房的所有权、使用权、收益权和处分权2.4预售商品房购买流程:购买人提交购房申请,签订购房合同,支付首付款,开发商交付商品房3.预售商品房价格及税费3.1商品房单价:人民币元/平方米3.2商品房总价:人民币万元整3.3税费计算:按照国家及地方相关政策计算,具体税费由购买人承担3.4税费缴纳:购买人应在购房合同约定的时限内缴纳所有税费4.预售商品房交付及验收4.1商品房交付条件:商品房符合国家及地方规定的交付标准,并取得相关验收合格证明4.2商品房交付流程:开发商通知购买人办理交付手续,购买人验收商品房4.3商品房验收标准:按照国家及地方规定的商品房交付标准4.4商品房验收程序:购买人收到通知后日内完成验收,如有问题及时提出5.预售商品房产权及使用5.1商品房产权归属:购房人依法取得商品房的所有权5.2商品房使用年限:商品房的土地使用权年限为年5.4商品房使用限制:购买人不得擅自改变商品房的结构、用途及配套设施6.预售商品房违约责任6.1购买人违约责任:未按时支付购房款的,按日向开发商支付违约金6.2开发商违约责任:未按时交付商品房的,按日向购买人支付违约金6.3违约金计算及支付:违约金按合同约定的比例计算,支付方式为一次性支付6.4争议解决方式:双方友好协商解决,协商不成的,向合同约定的仲裁委员会申请仲裁8.预售商品房合同解除8.1合同解除条件:因不可抗力导致合同无法履行;一方严重违约,经对方催告后仍未履行;双方协商一致解除合同8.2合同解除程序:提出解除合同的一方应当书面通知对方,并说明解除合同的理由;对方收到通知后日内未提出异议的,合同解除8.3合同解除后的处理:双方应当立即停止履行合同义务,并按照合同约定处理已支付款项和未履行义务部分;因解除合同给对方造成损失的,由违约方承担赔偿责任9.预售商品房合同终止9.1合同终止条件:合同约定的期限届满;合同解除;双方协商一致终止合同9.2合同终止程序:合同终止前,双方应当就终止后的相关事宜达成一致;合同终止后,双方应当按照约定处理剩余款项和未履行义务部分9.3合同终止后的处理:双方应当及时办理合同终止手续,并按照约定处理剩余款项和未履行义务部分10.预售商品房合同附件10.1商品房平面图:附件一10.2商品房配套设施明细:附件二10.3其他相关文件:附件三11.合同签署及生效11.1合同签署:本合同自双方签字(或盖章)之日起生效11.2合同生效:合同自签署之日起在中华人民共和国境内具有法律效力11.3合同备案:本合同签订后,双方应向相关部门备案12.合同争议解决12.1争议解决方式:争议发生后,双方应通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权向合同约定的仲裁委员会申请仲裁12.2争议解决机构:市仲裁委员会12.3争议解决程序:仲裁委员会按照其仲裁规则进行仲裁,仲裁裁决为终局裁决13.合同变更及解除13.1合同变更:合同变更需经双方协商一致,并以书面形式作出13.2合同解除:合同解除需符合合同约定的解除条件,并按照合同约定的程序进行13.3合同变更及解除程序:合同变更或解除后,双方应按照变更或解除的内容履行合同义务14.合同签署日期及地点14.1合同签署日期:____年____月____日14.2合同签署地点:市区路号公司会议室第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义:在本合同中,第三方是指除甲方(出卖方)和乙方(买受方)以外的,为协助合同履行或提供专业服务的独立第三方机构或个人,包括但不限于中介机构、律师、评估机构、监理公司等。15.2第三方介入原因:第三方介入合同的目的包括但不限于协助合同签订、提供专业意见、进行评估、监督工程进度、处理合同纠纷等。15.3第三方介入程序:15.3.1甲方和乙方同意引入第三方介入时,应当书面通知对方,并说明第三方介入的原因和目的。15.3.2双方应与第三方签订书面协议,明确第三方的职责、权利和义务。15.3.3第三方介入前,甲方和乙方应确保第三方具备相应的资质和能力。16.甲乙方的额外条款及说明16.1甲方责任:16.1.1甲方应确保第三方具备履行合同所需的专业能力,并对第三方的行为承担连带责任。16.1.2甲方应向第三方支付合理的费用,并确保第三方能够独立行使职责。16.2乙方责任:16.2.1乙方应配合第三方的介入,并提供必要的协助和便利。16.2.2乙方应向第三方提供与合同履行相关的信息,并保证信息的真实性和完整性。17.第三方的责任限额17.1第三方责任限额:第三方在履行职责过程中,因自身原因导致甲方或乙方损失的,应承担相应的赔偿责任,但责任限额不得超过其接受服务的费用总额。17.2赔偿方式:17.2.1第三方应按照合同约定和法律法规的规定,赔偿甲方或乙方因第三方责任造成的直接经济损失。17.2.2甲方和乙方应就第三方责任损失进行协商,协商不成时,可以向合同约定的仲裁委员会申请仲裁。18.第三方与其他各方的划分说明18.1第三方与甲方的关系:第三方作为甲方聘请的专业服务提供者,其行为受甲方委托,不代表甲方独立行事。18.2第三方与乙方的关系:第三方作为乙方服务的提供者,其行为受乙方委托,不代表乙方独立行事。18.3第三方与其他第三方的关系:第三方与其他第三方之间应相互独立,各自承担自己的责任,除非合同另有约定。19.第三方的退出19.1第三方在合同履行期间,如因故无法继续履行职责,应提前日通知甲方和乙方,并书面说明原因。19.2第三方退出后,甲方和乙方应另行选择合适的第三方继续履行合同。20.合同的修改和补充20.1本合同如因第三方介入需要进行修改或补充的,应由甲方、乙方和第三方协商一致,并以书面形式作出修改或补充。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.商品房平面图详细要求:清晰展示商品房的平面布局,包括房间、卫生间、厨房、阳台等位置及尺寸。说明:本图作为商品房交付及验收的重要依据。2.商品房配套设施明细详细要求:详细列出商品房所包含的配套设施,如中央空调、地暖、燃气、宽带网络、停车位等。说明:本明细表作为商品房交付及验收的依据之一。3.商品房预售许可证复印件详细要求:提供由市房管局出具的商品房预售许可证的复印件,并加盖公章。说明:本复印件作为商品房预售合法性的证明。4.预售商品房买卖合同详细要求:合同内容应包括商品房的基本情况、价格、交付时间、付款方式等。说明:本合同为双方签订的主要文件,具有法律效力。5.付款凭证详细要求:提供购房款支付凭证,如银行转账记录、现金收据等。说明:本凭证作为购房款支付的证明。6.商品房交付验收报告详细要求:由第三方机构出具的商品房交付验收报告,明确商品房是否符合交付标准。说明:本报告作为商品房交付及验收的重要依据。7.商品房产权登记证明详细要求:提供购房人取得的商品房产权登记证明,证明购房人已取得商品房所有权。说明:本证明作为购房人拥有商品房所有权的法律文件。说明二:违约行为及责任认定:1.甲方违约行为及责任认定1.1未按时交付商品房责任认定:甲方应向乙方支付违约金,违约金按每日购房总价的0.1%计算。示例:若合同约定交付时间为2024年6月30日,实际交付时间为2024年7月15日,甲方应支付乙方违约金元。1.2商品房不符合交付标准责任认定:甲方应承担修复费用,并赔偿乙方因此遭受的损失。示例:若商品房交付时发现墙体裂缝,甲方应负责修复,并赔偿乙方因修复产生的费用元。2.乙方违约行为及责任认定2.1未按时支付购房款责任认定:乙方应向甲方支付违约金,违约金按每日应付款项的0.1%计算。示例:若合同约定首付款支付时间为2024年3月31日,实际支付时间为2024年4月15日,乙方应支付甲方违约金元。2.2擅自改变商品房结构责任认定:乙方应恢复商品房原状,并赔偿甲方因此遭受的损失。示例:若乙方擅自拆除商品房墙体,乙方应恢复原状,并赔偿甲方因墙体拆除产生的损失元。全文完。2024年度智能家居体验商品房预售房合同2本合同目录一览1.预售商品房基本情况1.1商品房名称1.2商品房地址1.3商品房面积1.4商品房户型1.5商品房配套设施1.6商品房价格及支付方式1.7商品房交房时间2.预购人基本情况2.1预购人姓名2.2预购人身份证号码2.3预购人联系方式2.4预购人住所3.预售合同签订及履行3.1合同签订时间3.2合同签订地点3.3合同履行方式3.4合同履行期限3.5合同解除条件4.预付款及分期付款4.1预付款金额4.2预付款支付时间4.3分期付款金额及时间4.4逾期付款责任5.房屋交付及验收5.1房屋交付条件5.2房屋交付时间5.3房屋验收标准5.4房屋验收程序6.房屋产权登记6.1房屋产权登记时间6.2房屋产权登记费用6.3房屋产权登记手续7.房屋质量及保修7.1房屋质量标准7.2房屋保修范围7.3房屋保修期限7.4房屋保修责任8.违约责任8.1违约情形8.2违约责任承担8.3违约金计算方法9.争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决机构9.3争议解决程序10.合同解除10.1合同解除条件10.2合同解除程序10.3合同解除后的处理11.合同附件11.1附件一:商品房预售许可证11.2附件二:商品房平面图11.3附件三:商品房配套设施明细表12.合同签订及生效12.1合同签订主体12.2合同生效时间12.3合同备案13.其他约定13.1合同未尽事宜13.2合同变更13.3合同解除13.4合同附件14.合同签订时间及地点第一部分:合同如下:1.预售商品房基本情况1.1商品房名称:智能家居体验商品房1.2商品房地址:省市区路号1.3商品房面积:共计平方米,其中套内面积平方米,公摊面积平方米1.4商品房户型:室厅卫1.5商品房配套设施:智能门锁、智能照明、智能安防系统、中央空调、地暖系统等1.6商品房价格及支付方式:每平方米元,总价万元,首付%,剩余款项按揭贷款支付1.7商品房交房时间:预计年月日2.预购人基本情况2.1预购人姓名:2.2预购人身份证号码:XXXX2.4预购人住所:省市区路号3.预售合同签订及履行3.1合同签订时间:年月日3.2合同签订地点:省市区路号售楼处3.3合同履行方式:预购人按合同约定支付房款,出卖人按合同约定交付房屋3.4合同履行期限:自合同签订之日起至房屋交付完毕之日止1)出卖人未按合同约定交付房屋;2)出卖人提供的商品房存在严重质量问题;3)因不可抗力导致合同无法履行;4)预购人提出解除合同,并经出卖人同意。4.预付款及分期付款4.1预付款金额:万元,预付款在合同签订之日起日内支付4.2预付款支付时间:年月日4.3分期付款金额及时间:首付款万元,在合同签订之日起日内支付;剩余万元,在房屋交付前日内支付4.4逾期付款责任:预购人逾期付款,每逾期一日,应向出卖人支付逾期付款金额的%作为违约金5.房屋交付及验收5.1房屋交付条件:商品房已经验收合格,并符合国家有关房屋交付标准5.2房屋交付时间:预计年月日5.3房屋验收标准:按照国家有关房屋验收标准执行,包括房屋结构安全、设备设施齐全、室内环境质量等5.4房屋验收程序:预购人应在房屋交付前日内向出卖人提出验收申请,出卖人应在日内完成验收并通知预购人6.房屋产权登记6.1房屋产权登记时间:房屋交付后日内6.2房屋产权登记费用:按国家及地方规定标准执行6.3房屋产权登记手续:预购人提供相关材料,由出卖人协助办理房屋产权登记手续7.房屋质量及保修7.1房屋质量标准:按照国家有关房屋质量标准执行7.2房屋保修范围:包括房屋主体结构、地基基础、屋面防水、卫生间及厨房防水等7.3房屋保修期限:房屋主体结构、地基基础、屋面防水等保修期限为年7.4房屋保修责任:出卖人应按照国家有关房屋质量保修法规,对商品房进行保修,并承担相应责任8.违约责任8.1违约情形:1)出卖人未按合同约定时间交付房屋的,每逾期一日,应向预购人支付相当于已付款金额的%作为违约金;2)预购人未按合同约定支付房款的,每逾期一日,应向出卖人支付相当于逾期付款金额的%作为违约金;3)出卖人提供的商品房存在严重质量问题的,预购人有权解除合同,并要求出卖人承担相应的赔偿责任;4)因出卖人原因导致合同解除的,出卖人应退还预购人已支付的全部款项,并支付相当于已付款金额的%作为违约金。8.2违约责任承担:1)双方应严格按照合同约定履行各自的义务,如一方违约,另一方有权要求违约方承担相应的违约责任;2)违约责任的承担方式包括但不限于支付违约金、赔偿损失、解除合同等。8.3违约金计算方法:1)违约金按照逾期天数或违约金额计算,具体计算方式见第八条第1款;2)违约金不足以弥补损失的,预购人有权要求违约方赔偿差额。9.争议解决9.1争议解决方式:1)双方应通过友好协商解决争议;2)协商不成的,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。9.2争议解决机构:1)双方约定争议解决机构为省市仲裁委员会;2)双方约定争议解决机构为市区人民法院。9.3争议解决程序:1)争议发生后,双方应在日内书面提交争议解决机构;2)争议解决机构应在收到争议材料后日内作出裁决。10.合同解除10.1合同解除条件:1)双方协商一致解除合同;2)根据法律法规或合同约定,任何一方有权解除合同;3)出现合同第八条第1款所列违约情形之一,受害方有权解除合同。10.2合同解除程序:1)提出解除合同的一方应书面通知对方;2)解除合同后,双方应按照合同约定办理相关手续。10.3合同解除后的处理:1)解除合同后,出卖人应退还预购人已支付的全部款项;2)双方应按照合同约定处理已交付的房屋及配套设施。11.合同附件11.1附件一:商品房预售许可证11.2附件二:商品房平面图11.3附件三:商品房配套设施明细表12.合同签订及生效12.1合同签订主体:出卖人为房地产开发有限公司,预购人为12.2合同生效时间:自双方签字(或盖章)之日起生效12.3合同备案:本合同签订后日内,双方应向相关部门备案13.其他约定13.1合同未尽事宜,由双方另行协商解决13.2合同变更需经双方书面同意,并签订书面变更协议13.3合同解除需按照合同约定或法律法规规定进行14.合同签订时间及地点14.1合同签订时间:年月日14.2合同签订地点:省市区路号售楼处第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1定义:1.1本合同所称第三方,指在合同履行过程中,为协助甲乙双方完成合同约定事项而介入的任何个人或机构,包括但不限于中介机构、评估机构、监理机构、贷款机构等。2.1第三方介入应基于甲乙双方的共同委托或法律、法规的规定。15.2责任限额:3.1第三方在合同履行过程中因其自身原因造成甲乙双方损失的,应承担相应的赔偿责任,但责任限额不超过其收取的费用总额。4.1第三方因不可抗力或甲乙双方原因造成的损失,不承担赔偿责任。15.3第三方权利:5.1第三方有权根据合同约定或法律法规的规定,独立行使职责,包括但不限于提供咨询服务、进行评估、监理等。6.1第三方有权要求甲乙双方提供必要的资料和条件,以完成其职责。15.4第三方义务:7.1第三方应严格按照合同约定或法律法规的规定履行其职责,确保工作的准确性和及时性。8.1第三方应保守甲乙双方的商业秘密,不得泄露给任何第三方。15.5第三方与其他各方的划分说明:9.1第三方与甲乙双方之间是委托与受托的关系,第三方的职责仅限于协助甲乙双方完成合同约定的义务。10.1第三方不得超越其职责范围,干预甲乙双方的权利义务关系。11.1第三方在履行职责过程中,如需与甲乙双方之外的第三方进行合作,应取得甲乙双方的事先同意。16.第三方介入时的额外条款及说明16.1甲乙双方在合同中约定第三方介入的具体事项,包括但不限于:12.1第三方的选择标准和程序;13.1第三方的职责和权限;14.1第三方的费用及支付方式。15.1具备相应的资质和经验;16.1能够独立、公正地履行职责;17.1能够按时完成工作。16.3第三方介入时的额外条款:18.1第三方应在合同约定的范围内开展工作,不得超出其职责范围;19.1第三方应定期向甲乙双方报告工作进展情况;20.1第三方应遵守国家法律法规和行业规范。16.

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论