电力工程设计施工合同模板

电力工程设计施工合同模板合同编号：__________鉴于业主拟进行电力工程的设计和施工，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规的规定，双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行电力工程设计施工的事宜，经友好协商，达成如下协议：一、工程概述1.1工程名称：__________1.2工程地点：__________1.3工程规模：__________1.4工程内容：包括但不限于电力工程的设计、施工、设备采购、调试、验收等。二、合同金额2.1本合同的合同金额为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。2.2合同金额的支付方式、支付时间及支付比例按照双方约定的付款条款执行。三、合同工期3.1合同约定的工期为__________日。3.2工期顺延的情形：（1）因业主原因导致工程无法按照约定工期进行；（2）因不可抗力因素导致工程无法按照约定工期进行；（3）其他双方协商一致的情形。四、设计及施工要求4.1乙方应按照甲方提供的工程需求书、设计任务书及相关技术标准进行设计，并确保设计质量。4.2乙方应按照设计文件进行施工，并确保施工质量。4.3乙方应按照合同约定的工期完成工程。4.4乙方应承担工程验收、保修等义务。五、保密条款5.1双方在合同履行过程中所获悉的对方的商业秘密、技术秘密等，应予以严格保密。5.2保密期限自合同签订之日起算，至合同终止或履行完毕之日止。六、违约责任6.1乙方未按照约定工期完成工程的，应按照逾期交付违约金的方式承担违约责任。6.2乙方设计质量、施工质量不符合约定的，应负责返工、修改，并承担由此产生的费用。6.3因不可抗力因素导致合同无法履行或部分履行，双方互不承担违约责任。七、争议解决7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。八、其他约定8.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________甲方代表（签名）：__________乙方代表（签名）：__________签订日期：__________一、附件列表：1.工程需求书2.设计任务书3.技术标准文件4.施工图纸5.工程量清单6.付款凭证7.验收报告8.保修证书9.补充协议二、违约行为及认定：1.未按约定工期完成工程：指乙方未按照合同约定的时间完成工程的行为。2.设计质量、施工质量不符合约定：指乙方设计的产品或施工过程不符合合同约定的质量标准。3.保密信息泄露：指乙方未按照合同约定保密对方的商业秘密、技术秘密等行为。4.不可抗力：指无法预见、无法避免并且无法克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。三、法律名词及解释：1.甲方：指合同中委托乙方进行电力工程设计施工的一方。2.乙方：指合同中承担电力工程设计施工的一方。3.合同金额：指双方约定的合同总价款。4.工期：指合同约定的完成工程的时间。5.设计：指根据工程需求进行电力工程的设计活动。6.施工：指根据设计文件进行电力工程的施工活动。7.违约金：指违约方按照合同约定向守约方支付的赔偿金。8.不可抗力：指无法预见、无法避免并且无法克服的客观情况。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工期延误：解决办法：根据合同约定，协商确定顺延工期，并根据实际情况调整工程费用。2.设计变更：解决办法：双方协商一致后进行设计变更，并据此调整合同价款和工期。3.质量问题：解决办法：及时停工整改，直至符合合同约定标准，由乙方承担整改费用。4.保密信息泄露：解决办法：立即采取补救措施，防止信息进一步泄露，并根据违约情况追究责任。5.不可抗力事件：解决办法：及时通知对方，并提供相关证明文件，根据合同约定协商处理合同履行问题。五、所有应用场景：1.电力工程设计：当甲方需要乙方提供电力工程的设计服务时适用。2.电力工程施工：当甲方需要乙方进行电力工程施工时适用。3.工程咨询：当甲方需要乙方提供电力工程相关的咨询服务时适用。4