主题公园铝塑板安装施工合同

主题公园铝塑板安装施工合同合同编号：__________鉴于业主委托施工方进行主题公园铝塑板安装施工，双方经充分协商，达成如下协议：第一条工程概况1.1工程名称：__________________主题公园铝塑板安装施工项目1.2工程地点：__________________1.3工程规模：__________________1.4工程内容：包括但不限于铝塑板的采购、安装、调试及验收等。第二条合同价格2.1双方确认，本工程的合同总价为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。2.2乙方报价应包含所有工程材料、施工、验收等费用，包括但不限于税费、运输费、人工费、利润及风险费用等。第三条合同履行3.1乙方应按照双方约定的工期完成施工，工程期限自合同签订之日起至__________日止。3.2乙方应保证工程质量，确保安装的铝塑板符合国家及行业相关标准。3.3乙方应在施工过程中，遵守国家及地方的法律法规，保证施工安全，确保人员生命财产安全。3.4乙方应按照约定的时间节点，向业主提交工程进度报告及工程款项申请。第四条付款及结算4.1本工程合同总价分为三次支付，具体支付比例和时间节点如下：（1）合同签订后七个工作日内，支付合同总价的30%；（2）工程进度达到50%时，支付合同总价的30%；（3）工程验收合格后，支付合同总价的40%。4.2乙方应提供合法的税务发票，以便业主支付相应款项。4.3业主支付款项后，乙方应按照约定时间完成相应工程。第五条验收及保修5.1工程完成后，乙方应按照双方约定的标准进行验收。5.2验收合格后，乙方应提供相应的保修书，承诺工程保修期限为__________年。5.3在保修期限内，如工程出现质量问题，乙方应负责维修或更换。第六条违约责任6.1乙方未按照约定工期完成工程的，应按照逾期天数向业主支付违约金，违约金计算方式为：合同总价×0.5%×逾期天数。6.2乙方未按照约定质量完成工程的，业主有权要求乙方返工、维修或赔偿损失。6.3任何一方违反本合同的约定，应承担相应的法律责任。第七条争议解决7.1本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。7.2双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第八条其他约定8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格且保修期满之日终止。甲方（盖章）：__________________乙方（盖章）：__________________签订日期：__________________一、附件列表：1.主题公园铝塑板安装施工合同2.工程进度报告3.工程款项申请4.验收记录5.保修书6.税务发票二、违约行为及认定：1.未按约定工期完成工程：乙方未按照合同约定的工期完成工程，属于违约行为。2.未按约定质量完成工程：乙方未按照合同约定的质量标准完成工程，属于违约行为。3.逾期支付款项：甲方未按照合同约定的时间节点支付相应款项，属于违约行为。三、法律名词及解释：1.主题公园铝塑板安装施工合同：双方约定乙方进行主题公园铝塑板安装施工，并明确工程内容、价格、工期、付款、验收等条款的合同。2.工程进度报告：乙方按照约定时间节点向甲方提交的工程进度情况的报告。3.工程款项申请：乙方按照约定时间节点向甲方提交的工程款项支付申请。4.验收：甲方对乙方完成的工程进行检验，以确认工程是否符合合同约定的质量标准。5.保修：乙方对已完成的工程提供一定期限的免费维修或更换服务。6.违约金：违约方按照约定向守约方支付的赔偿金。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：乙方应与甲方沟通，制定合理的施工计划，确保工程按时完成。2.工程质量问题：乙方应按照约定标准进行施工，发现问题及时整改，确保工程质量。3.款项支付延迟：甲方应按照约定时间节点支付款项，如出现延迟，应立即支付并承担违约责任。4.验收不合格：乙方应按照验收标准进行整改，直至达到合同约定的质量要求。5.保修服务不到位：乙方应按照保修书约定提供保修服务，确保业主权益。五、所有应用场景：1.甲方为主题公园的所有者，需要对铝塑板安装工程进行招标。2.乙方为具备铝塑板安装资质的施工单位，参与招标并中标。3.双方