2024人民法院安检区域升级改造与安全监控合同3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024人民法院安检区域升级改造与安全监控合同本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方地址1.3合同双方联系方式2.合同标的及范围2.1改造项目概述2.2安全监控设备配置2.3改造区域划分3.合同工期及进度安排3.1项目总工期3.2各阶段工期划分3.3工期调整及延期处理4.合同价款及支付方式4.1合同总价4.2付款节点及比例4.3付款方式及时间5.质量要求及验收标准5.1改造项目质量标准5.2安全监控设备质量标准5.3验收程序及标准6.施工现场管理及安全文明施工6.1施工现场管理制度6.2安全文明施工要求6.3施工现场安全管理7.保密条款7.1保密内容7.2保密期限7.3违约责任8.违约责任8.1违约情形8.2违约责任承担8.3违约赔偿9.争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决机构9.3争议解决程序10.合同解除及终止10.1合同解除条件10.2合同终止条件10.3合同解除及终止后的处理11.合同生效及期限11.1合同生效条件11.2合同期限11.3合同续签12.合同附件及补充协议12.1附件清单12.2补充协议13.其他约定事项13.1不可抗力13.2法律法规变更13.3合同未尽事宜14.合同签署及生效日期第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.1.1甲方：人民法院名称1.1.2乙方：安检区域升级改造与安全监控施工单位名称1.2合同双方地址1.2.1甲方地址：人民法院详细地址1.2.2乙方地址：施工单位详细地址1.3合同双方联系方式1.3.1甲方联系人：人民法院联系人姓名及联系方式1.3.2乙方联系人：施工单位联系人姓名及联系方式2.合同标的及范围2.1改造项目概述2.1.1项目名称：2024人民法院安检区域升级改造与安全监控项目2.1.2项目地点：人民法院安检区域2.1.3项目内容：安检区域物理改造、安全监控设备安装及调试2.2安全监控设备配置2.2.1监控设备品牌：品牌名称2.2.2监控设备型号：型号名称2.2.3监控设备数量：数量2.3改造区域划分2.3.1改造区域一：安检入口处2.3.2改造区域二：安检通道2.3.3改造区域三：安检等候区3.合同工期及进度安排3.1项目总工期3.1.1总工期：90日历天3.2各阶段工期划分3.2.1设计阶段：10日历天3.2.2施工阶段：70日历天3.2.3竣工验收阶段：10日历天3.3工期调整及延期处理3.3.1因甲方原因导致工期延误，乙方有权要求延长工期及相应费用3.3.2因不可抗力导致工期延误，按实际情况调整工期4.合同价款及支付方式4.1合同总价4.1.1合同总价：人民币万元整4.2付款节点及比例4.2.1设计阶段完成验收后支付合同价的30%4.2.2施工阶段完成60%后支付合同价的40%4.2.3竣工验收合格后支付合同价的20%4.3付款方式及时间4.3.1付款方式：银行转账4.3.2付款时间：每月一个工作日5.质量要求及验收标准5.1改造项目质量标准5.1.1符合国家及行业相关标准5.1.2确保改造后的安检区域安全、便捷、美观5.2安全监控设备质量标准5.2.1设备性能稳定，图像清晰5.2.2设备运行无故障，故障率低于0.1%5.3验收程序及标准5.3.1验收程序：设计、施工、竣工验收三个阶段5.3.2验收标准：符合合同约定的质量要求及验收标准6.施工现场管理及安全文明施工6.1施工现场管理制度6.1.1严格执行施工现场管理制度6.1.2确保施工现场安全、整洁、有序6.2安全文明施工要求6.2.1严格遵守国家及地方安全文明施工规定6.2.2加强施工现场安全教育培训6.3施工现场安全管理6.3.1建立健全施工现场安全管理制度6.3.2定期进行安全检查，确保施工安全8.保密条款8.1保密内容8.1.1甲方提供的安检区域相关资料8.1.2双方在合同履行过程中知悉的对方商业秘密8.2保密期限8.2.1保密期限自合同签订之日起至合同终止后三年8.3违约责任8.3.1如因乙方泄露保密信息给第三方造成损失，乙方应承担全部责任8.3.2如因甲方违反保密义务，甲方应承担相应的法律责任9.违约责任9.1违约情形9.1.1乙方未按合同约定完成改造及安装工作9.1.2乙方提供的设备不符合质量要求9.1.3甲方未按合同约定支付款项9.2违约责任承担9.2.1乙方违约，甲方有权要求乙方赔偿损失9.2.2甲方违约，乙方有权要求甲方支付违约金9.3违约赔偿9.3.1违约赔偿金额根据实际情况协商确定10.争议解决10.1争议解决方式10.1.1双方应友好协商解决争议10.1.2协商不成，提交人民法院诉讼解决10.2争议解决机构10.2.1争议解决机构：人民法院10.3争议解决程序10.3.1按照人民法院的诉讼程序进行11.合同解除及终止11.1合同解除条件11.1.1双方协商一致解除合同11.1.2一方违约，另一方有权解除合同11.2合同终止条件11.2.1合同履行完毕11.2.2合同期限届满11.3合同解除及终止后的处理11.3.1合同解除或终止后，双方应立即停止履行合同11.3.2双方应按照合同约定处理剩余款项及事宜12.合同生效及期限12.1合同生效条件12.1.1双方签字盖章12.1.2甲方出具书面同意12.2合同期限12.2.1合同期限自合同生效之日起至合同终止日止12.3合同续签12.3.1如双方同意，合同可续签13.合同附件及补充协议13.1附件清单13.1.1设计方案13.1.2施工图纸13.1.3设备清单13.1.4其他相关文件13.2补充协议13.2.1如有补充协议，双方另行签订14.其他约定事项14.1不可抗力14.1.1因不可抗力导致合同不能履行，双方互不承担责任14.1.2不可抗力事件发生后，双方应在合理期限内通知对方14.2法律法规变更14.2.1如法律法规变更，合同条款应相应调整14.3合同未尽事宜14.3.1合同未尽事宜，双方另行协商解决第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方的定义15.1.1本合同中“第三方”指非合同双方的其他个人或单位，包括但不限于监理单位、检测机构、评估机构、咨询顾问等。15.1.2第三方介入是指根据合同约定或双方协商一致，由第三方提供专业服务或协助。15.2第三方的选择与授权15.2.1甲方或乙方有权选择合适的第三方，并与其签订相应的服务合同。15.2.2第三方接受委托后，应向甲方或乙方提交授权书，明确其权利和义务。15.3第三方的责任15.3.1第三方应按照合同约定或授权书的要求，独立、公正地履行其职责。15.3.2第三方对其提供的服务质量承担相应的责任。15.4第三方与其他各方的划分15.4.1第三方与甲方、乙方之间的关系由其与甲方或乙方的服务合同约定。15.4.2第三方不得直接与甲方或乙方以外的第三方进行交易或达成任何协议。16.第三方介入时的额外条款16.1甲乙方的额外义务16.1.1甲乙双方应配合第三方的工作，提供必要的协助和便利。16.1.2甲乙双方应向第三方提供必要的信息和资料，确保第三方能够正常履行职责。16.2第三方的额外权利16.2.1第三方有权要求甲乙双方提供与其职责相关的信息和资料。16.2.2第三方有权根据合同约定或授权书的要求，对项目进行监督和检查。17.第三方的责任限额17.1第三方的责任限额17.1.1第三方对其提供的服务质量承担有限责任，责任限额由其与服务提供方签订的合同约定。17.1.2如第三方因故意或重大过失导致甲方或乙方遭受损失，甲方或乙方有权要求第三方承担全部责任。17.2第三方的责任免除17.2.1如因不可抗力导致第三方无法履行其职责，第三方不承担任何责任。17.2.2如因甲方或乙方提供的信息不准确或不完整导致第三方无法履行其职责，第三方不承担任何责任。18.第三方的变更与退出18.1第三方的变更18.1.1如需变更第三方，甲乙双方应协商一致，并通知对方。18.1.2变更后的第三方应具备履行合同所需的资质和条件。18.2第三方的退出18.2.1如第三方因故退出，甲乙双方应协商确定替代方案。18.2.2第三方退出前，应完成其职责范围内的所有工作，并提交相关报告。19.第三方的保密义务19.1第三方的保密义务19.1.1第三方对其在履行职责过程中知悉的甲乙双方的商业秘密负有保密义务。19.1.2第三方不得泄露或使用甲乙双方的商业秘密。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.设计方案要求：详细描述安检区域升级改造的具体设计方案，包括平面布局、设备配置、施工工艺等。说明：设计方案应包含安全、便捷、美观的原则，并符合相关国家标准。2.施工图纸要求：提供安检区域升级改造项目的施工图纸，包括电气、结构、装饰等专业的图纸。说明：施工图纸应清晰、完整，便于施工人员理解和使用。3.设备清单要求：列出安检区域升级改造项目中使用的所有设备名称、型号、数量及技术参数。说明：设备清单应详细，便于跟踪设备采购、安装及验收。4.保密协议要求：签订保密协议，明确合同双方在项目实施过程中的保密责任。说明：保密协议应包括保密内容、保密期限、违约责任等条款。5.施工现场管理制度要求：制定施工现场管理制度，规范施工行为，确保施工安全。说明：管理制度应包括人员管理、材料管理、设备管理、安全管理等方面。6.验收报告要求：项目完工后，提供验收报告，包括项目完成情况、存在问题及整改措施。说明：验收报告应由第三方机构出具，确保验收的公正性和客观性。7.支付款项清单要求：详细列出合同履行过程中的付款节点、金额及支付时间。说明：支付款项清单应清晰，便于双方核对款项支付情况。8.争议解决记录要求：记录双方在合同履行过程中产生的争议及解决过程。说明：争议解决记录应真实、完整，作为解决争议的依据。9.合同变更记录要求：记录合同履行过程中产生的变更事项及变更后的合同内容。说明：合同变更记录应经双方签字确认，作为合同附件。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为1.1乙方未按合同约定完成改造及安装工作1.2乙方提供的设备不符合质量要求1.3甲方未按合同约定支付款项1.4第三方未按合同约定履行职责1.5甲方或乙方违反保密义务2.违约责任认定标准2.1乙方未按合同约定完成改造及安装工作：乙方应承担违约责任，赔偿甲方因此遭受的损失。2.2乙方提供的设备不符合质量要求：乙方应更换或修复不合格设备，并承担相关费用。2.3甲方未按合同约定支付款项：甲方应支付违约金，并承担乙方因此遭受的损失。2.4第三方未按合同约定履行职责：第三方应承担违约责任，甲方有权要求乙方承担相应的赔偿责任。2.5甲方或乙方违反保密义务：违反保密义务的一方应承担违约责任，赔偿对方因此遭受的损失。3.违约责任示例说明3.1乙方未按合同约定完成改造及安装工作，导致甲方无法按期使用安检区域。乙方应赔偿甲方因延期使用而遭受的损失，包括租金损失、业务损失等。3.2乙方提供的监控设备出现故障，影响安检工作的正常进行。乙方应更换或修复设备，并承担因此产生的维修费用。3.3甲方未在规定时间内支付合同款项，导致乙方施工进度受到影响。甲方应支付违约金，并赔偿乙方因此遭受的损失。全文完。2024人民法院安检区域升级改造与安全监控合同1本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1甲方（人民法院）1.2乙方（安检区域升级改造与安全监控单位）2.项目背景及目标3.项目内容3.1安检区域升级改造3.1.1硬件设施更新3.1.2软件系统升级3.1.3环境布局优化3.2安全监控系统建设3.2.1监控设备安装3.2.2监控系统维护3.2.3数据安全保障4.项目实施计划4.1项目进度安排4.2关键节点及验收标准5.质量要求与验收标准5.1硬件设施质量要求5.2软件系统质量要求5.3安装与调试质量要求6.费用及支付方式6.1项目总价6.2付款方式及时间节点6.3付款条件及手续7.保密条款8.违约责任8.1甲方违约责任8.2乙方违约责任9.争议解决方式10.合同解除条件11.合同生效条件及期限12.合同附件12.1附件一：项目详细需求12.2附件二：技术参数及规格12.3附件三：验收标准及流程13.其他约定事项14.合同签署及生效第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1甲方（人民法院）1.1.1甲方全称：人民法院1.1.2甲方地址：省市区路号1.1.3甲方联系人：1.1.4甲方联系电话：138xxxx56781.2乙方（安检区域升级改造与安全监控单位）1.2.1乙方全称：安检科技有限公司1.2.2乙方地址：省市区路号1.2.3乙方联系人：1.2.4乙方联系电话：139xxxx87652.项目背景及目标2.1项目背景：为提高人民法院安检区域的安全性和效率，保障人民群众的生命财产安全，甲方决定对现有安检区域进行升级改造和安全监控系统的建设。2.2项目目标：通过升级改造和安全监控系统建设，实现安检区域的智能化、高效化，提高安检效率，确保人民法院的安全稳定运行。3.项目内容3.1安检区域升级改造3.1.1硬件设施更新：包括但不限于安检门、X光机、手持探测器、金属探测器等设备的更新换代。3.1.2软件系统升级：包括安检信息管理系统、视频监控系统等软件的升级，实现数据共享和远程监控。3.1.3环境布局优化：对安检区域进行重新规划，优化通道布局，提高通行效率。3.2安全监控系统建设3.2.1监控设备安装：在安检区域及重要位置安装高清摄像头，实现全区域覆盖。3.2.2监控系统维护：对监控系统进行定期维护，确保系统正常运行。3.2.3数据安全保障：采取加密、备份等措施，确保监控数据的安全。4.项目实施计划4.1项目进度安排：项目分为三个阶段，分别为前期准备、实施阶段和验收阶段。4.2关键节点及验收标准：每个阶段设置关键节点，并制定相应的验收标准，确保项目按期完成。5.质量要求与验收标准5.1硬件设施质量要求：所有硬件设备须符合国家标准，确保性能稳定、使用寿命长。5.3安装与调试质量要求：安装过程需严格按照操作规程进行，调试后确保系统稳定运行。6.费用及支付方式6.1项目总价：人民币叁拾万元整（￥300,000.00）。6.2付款方式及时间节点：合同签订后5个工作日内支付合同总价30%作为预付款；项目实施完毕并经甲方验收合格后10个工作日内支付合同总价60%；项目验收合格一年后支付合同总价10%作为质保金。6.3付款条件及手续：乙方需提供发票、验收报告等相关手续，甲方在收到上述手续后5个工作日内支付相应款项。8.保密条款8.1双方对本合同内容以及项目实施过程中知悉的对方商业秘密负有保密义务。8.2未经对方同意，不得向任何第三方泄露本合同内容或项目实施过程中的信息。8.3保密期限自合同签订之日起至合同终止后三年。9.违约责任9.1甲方违约责任9.1.1甲方未按约定支付款项，应向乙方支付逾期付款的利息，并赔偿乙方因此造成的损失。9.1.2甲方未按时完成验收或验收不合格，乙方有权要求甲方支付违约金。9.2乙方违约责任9.2.1乙方未按约定完成项目，应向甲方支付违约金，并赔偿甲方因此造成的损失。9.2.2乙方泄露甲方商业秘密，应承担相应的法律责任，并赔偿甲方损失。10.争议解决方式10.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应友好协商解决。10.2协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。11.合同解除条件11.1任何一方违反本合同约定，致使合同无法继续履行时，另一方有权解除合同。11.2因不可抗力导致合同无法继续履行时，双方均有权解除合同。12.合同生效条件及期限12.1本合同自双方签字盖章之日起生效。12.2合同有效期为自合同生效之日起至项目验收合格后一年。13.其他约定事项13.1本合同未尽事宜，由双方另行协商解决。13.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。14.合同签署及生效14.1本合同经甲乙双方授权代表签字盖章后生效。14.2本合同签署日期：____年____月____日第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方概念：本合同所指的第三方包括但不限于中介方、监理方、评估方、技术支持方等，其介入目的在于协助甲方或乙方更好地履行合同义务，确保项目质量和进度。15.2第三方责任：第三方应根据其提供的专业服务，承担相应的责任和义务。16.第三方介入程序16.1甲方或乙方在需要第三方介入时，应提前向对方书面告知，并说明第三方介入的原因、目的和预期效果。16.2双方应共同协商确定第三方的选择、资质和权限，并签订相关协议。16.3第三方介入后，甲方、乙方和第三方应保持沟通，确保项目顺利进行。17.第三方责权利17.1权利：17.1.1第三方有权根据协议约定，获取项目相关信息，包括但不限于技术资料、进度报告、验收意见等。17.1.2第三方有权要求甲方、乙方提供必要的支持和协助，以确保其履行职责。17.2义务：17.2.1第三方应遵守国家法律法规，履行合同约定的职责。17.2.2第三方应保守甲方、乙方的商业秘密，不得泄露给任何第三方。17.2.3第三方应按时提交工作报告，对项目进展和质量进行监督。18.第三方责任限额18.1第三方因自身原因导致项目延误或质量不合格，应承担相应的违约责任。18.2第三方责任限额由双方在协议中约定，如未约定，则第三方责任限额为乙方支付给第三方的服务费用总额。18.3第三方责任限额不包括因甲方、乙方或其他第三方原因造成的损失。19.第三方与其他各方的划分说明19.1第三方与甲方、乙方之间的关系，应遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则。19.2第三方在执行职责时，应遵守本合同的约定，不得损害甲方、乙方的合法权益。19.3甲方、乙方应尊重第三方的独立地位，不得干预第三方的正常工作。20.第三方变更与退出20.1如第三方在项目执行过程中出现无法继续履行职责的情况，应提前向甲方、乙方告知，并协商确定替代方案。20.2任何一方要求变更第三方，应提前书面通知对方，并经对方同意后方可进行。20.3第三方退出项目后，甲方、乙方应就退出后的工作安排进行协商，确保项目顺利交接。21.第三方介入的合同条款补充21.1第三方介入的相关协议，应作为本合同的附件，与本合同具有同等法律效力。21.2本合同有关第三方的条款，如与第三方协议不一致，以第三方协议为准。21.3如本合同未尽事宜，双方应协商解决。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：项目详细需求要求：详细列出安检区域升级改造和安全监控系统的具体需求，包括功能、性能、技术参数等。说明：本附件作为项目实施的依据，应明确、详细，以便乙方准确理解甲方需求。2.附件二：技术参数及规格要求：列出所选硬件设施和软件系统的技术参数及规格，确保符合国家标准和合同要求。说明：本附件作为验收的依据，应包含设备的性能指标、兼容性、使用寿命等信息。3.附件三：验收标准及流程要求：明确项目验收的标准和流程，包括验收时间、方式、参与人员等。说明：本附件作为项目验收的依据，应确保验收过程的公正、透明。4.附件四：第三方介入协议要求：详细说明第三方介入的原因、目的、职责、权利和义务等。说明：本附件作为第三方介入的依据，应明确各方的责任和权益。5.附件五：保密协议要求：明确双方在项目实施过程中涉及的保密信息和保密期限。说明：本附件作为保密的依据，应确保双方在合同履行过程中遵守保密义务。6.附件六：付款凭证要求：提供所有付款的凭证，包括发票、收据等。说明：本附件作为财务记录的依据，应确保付款的合法性和准确性。7.附件七：验收报告要求：详细记录项目验收的过程、结果和意见。说明：本附件作为项目完成的证明，应确保验收的全面性和客观性。说明二：违约行为及责任认定：1.甲方违约行为及责任认定1.1甲方未按约定支付款项责任认定：甲方应向乙方支付逾期付款的利息，并赔偿乙方因此造成的损失。示例：若甲方未按合同约定支付第二期款项，乙方有权要求甲方支付逾期利息，并赔偿因此造成的损失。1.2甲方未按时完成验收或验收不合格责任认定：甲方应向乙方支付违约金，并赔偿乙方因此造成的损失。示例：若甲方未在合同约定的时间内完成验收，乙方有权要求甲方支付违约金，并赔偿因延期验收造成的损失。2.乙方违约行为及责任认定2.1乙方未按约定完成项目责任认定：乙方应向甲方支付违约金，并赔偿甲方因此造成的损失。示例：若乙方未能按合同约定完成安检区域升级改造，乙方应支付违约金，并赔偿甲方因此造成的损失。2.2乙方泄露甲方商业秘密责任认定：乙方应承担相应的法律责任，并赔偿甲方损失。示例：若乙方泄露甲方商业秘密，乙方应承担法律责任，并赔偿甲方因商业秘密泄露造成的损失。3.第三方违约行为及责任认定3.1第三方未按约定履行职责责任认定：第三方应承担违约责任，并赔偿因此造成的损失。示例：若第三方未按协议约定提供技术支持，第三方应承担违约责任，并赔偿甲方因此造成的损失。全文完。2024人民法院安检区域升级改造与安全监控合同2本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1双方名称1.2法定代表人姓名及职务1.3联系方式2.合同背景及目的2.1项目背景2.2项目目的3.合同标的3.1项目名称3.2项目地点3.3项目内容3.4项目规模4.项目工期4.1项目开始时间4.2项目结束时间5.项目质量要求5.1施工质量标准5.2工程验收标准6.项目费用及支付方式6.1项目总费用6.2费用支付方式6.3付款节点7.施工进度及节点7.1施工进度安排7.2施工节点8.安全生产及文明施工8.1安全生产要求8.2文明施工要求9.技术资料及文件9.1技术资料要求9.2文件管理要求10.保修及维修10.1保修期限10.2维修责任11.违约责任11.1违约情形11.2违约责任承担12.合同解除12.1合同解除条件12.2合同解除程序13.争议解决13.1争议解决方式13.2争议解决机构14.合同生效及其他14.1合同生效条件14.2合同附件14.3其他事项第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1双方名称甲方：人民法院乙方：安全科技有限公司1.2法定代表人姓名及职务甲方法定代表人：，职务：院长乙方法定代表人：，职务：总经理1.3联系方式2.合同背景及目的2.1项目背景鉴于我国人民法院安检工作的重要性，为了提高安检效率，保障人民群众生命财产安全，甲方决定对现有安检区域进行升级改造。2.2项目目的本项目的目的是通过升级改造安检区域，提高安检设备的先进性，加强安全监控，确保人民法院的安全稳定。3.合同标的3.1项目名称2024人民法院安检区域升级改造与安全监控项目3.2项目地点市区人民法院3.3项目内容包括安检设备采购、安装、调试、培训及售后服务等。3.4项目规模安检区域总面积为500平方米，安检设备包括但不限于X射线机、金属探测门、爆炸物探测仪等。4.项目工期4.1项目开始时间2024年1月1日4.2项目结束时间2024年6月30日5.项目质量要求5.1施工质量标准严格按照国家标准、行业规范及甲方要求进行施工，确保工程质量达到优良标准。5.2工程验收标准项目完成后，由双方共同组织验收，验收合格后方可投入使用。6.项目费用及支付方式6.1项目总费用人民币壹佰万元整（￥1000000.00）6.2费用支付方式1.合同签订后5个工作日内，甲方支付乙方项目总费用的30%作为预付款；2.项目验收合格后5个工作日内，甲方支付乙方项目总费用的60%作为进度款；3.项目投入使用后3个月内，甲方支付乙方项目总费用的10%作为质保金，质保期满无质量问题后支付。7.施工进度及节点7.1施工进度安排1.2024年1月1日至2024年1月31日，完成安检设备采购；2.2024年2月1日至2024年3月31日，完成安检设备安装及调试；3.2024年4月1日至2024年5月31日，完成安检设备培训及售后服务工作；4.2024年6月1日至2024年6月30日，完成项目验收。8.安全生产及文明施工8.1安全生产要求乙方在施工过程中必须遵守国家有关安全生产的法律、法规和标准，确保施工安全。乙方应制定安全生产管理制度，并配备必要的安全防护设施和应急救援设备。8.2文明施工要求9.技术资料及文件9.1技术资料要求乙方应提供完整的技术资料，包括设计图纸、设备说明书、操作手册等，确保甲方能够正确使用和维护设备。9.2文件管理要求所有技术资料和文件应按照甲方的要求进行归档和管理，确保资料的完整性和保密性。10.保修及维修10.1保修期限本合同项下的安检设备自投入使用之日起，提供壹年的免费保修服务。10.2维修责任在保修期内，如因乙方提供的设备质量问题导致故障，乙方应负责免费维修或更换。保修期外，乙方应提供有偿维修服务。11.违约责任11.1违约情形11.2违约责任承担乙方违反合同约定，甲方有权要求乙方承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。12.合同解除12.1合同解除条件12.2合同解除程序任何一方要求解除合同时，应提前通知对方，并书面确认解除事宜。13.争议解决13.1争议解决方式双方应友好协商解决合同履行过程中发生的争议。协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。13.2争议解决机构如双方同意，可约定将争议提交仲裁机构仲裁。14.合同生效及其他14.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。14.2合同附件14.3其他事项本合同未尽事宜，双方可另行协商解决。本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正1.第三方概念界定1.1第三方是指在合同履行过程中，由甲乙双方共同邀请或认可，为合同履行提供协助、咨询、监督或其他服务的独立法人、非法人组织或个人。a.中介机构：如招标代理机构、评估机构等；b.咨询机构：如技术咨询、法律咨询等；c.监理机构：如工程质量监理、安全监理等；d.技术供应商：如设备供应商、材料供应商等；e.其他为合同履行提供服务的第三方。2.第三方介入的同意与选择2.1甲乙双方同意，在合同履行过程中，可邀请第三方介入，但需经双方书面同意。2.2第三方的选择应遵循公开、公平、公正的原则，由甲乙双方共同决定。3.第三方的责权利3.1第三方的责任：a.第三方应按照合同约定或委托内容，履行相应的职责；b.第三方在履行职责过程中，因自身原因造成甲方或乙方损失的，应承担相应的赔偿责任；c.第三方违反国家法律法规或合同约定的，应承担相应的法律责任。3.2第三方的权利：a.第三方有权要求甲方或乙方提供必要的资料和条件；b.第三方有权对