2024建设工程施工合同样本

合同编号：__________鉴于甲方为建设工程的需要，委托乙方进行施工，为确保双方的权利和义务，经甲乙双方友好协商，特订立本施工合同，共同遵照执行。第一条工程概况1.1工程名称：__________1.2工程地点：__________1.3工程规模：__________1.4工程内容：__________1.5工程总价：__________第二条合同工期2.1工期自__________年__________月__________日起至__________年__________月__________日止。第三条质量标准3.1工程质量应达到国家及行业相关标准要求。3.2乙方应严格按照设计图纸和施工规范进行施工。3.3工程验收不合格的，乙方应负责返工、整改，直至达到验收标准。第四条合同价款及支付4.1双方确认工程总价为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。4.2甲方应按照下列付款节点向乙方支付合同价款：（1）工程进度达到30%时，支付合同总价款的30%；（2）工程进度达到60%时，支付合同总价款的60%；（3）工程进度达到90%时，支付合同总价款的90%；（4）工程验收合格后，支付合同总价款的10%。4.3付款方式：__________。第五条违约责任5.1乙方未按照约定工期完成工程的，应向甲方支付违约金，违约金为合同总价款的5%。5.2甲方未按照约定时间支付合同价款的，应向乙方支付滞纳金，滞纳金为应付款项的日利率的0.05%。5.3因乙方原因导致工程质量不合格的，乙方应承担返工、整改等费用，并支付甲方违约金，违约金为合同总价款的10%。5.4因甲方原因导致工程停工、停料的，甲方应承担由此增加的费用，并向乙方支付违约金，违约金为合同总价款的10%。第六条争议解决6.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第七条其他约定7.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。7.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程验收合格之日止。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________日期：__________年__________月__________日注意事项及解决办法：1.合同的签订和履行应遵守国家的法律法规，双方应严格按照合同条款执行，确保工程质量和进度。解决办法：如有法律法规变化，双方应及时沟通并按变化后的法律法规执行。2.合同价款的支付和收取应符合合同约定，甲方应按时支付合同价款，乙方应按合同约定开具合法发票。解决办法：双方可设立专门账户进行款项往来，并明确支付和收取的时间节点和方式。3.乙方应按照合同约定的工期完成工程，如因乙方原因导致工期延误，应按合同约定支付违约金。解决办法：乙方应合理规划施工进度，确保按期完成工程；如确需延期，应提前向甲方申请，并征得甲方同意。4.工程质量应达到合同约定的标准，如工程验收不合格，乙方应负责返工、整改，直至达到验收标准。解决办法：乙方应严格按照设计图纸和施工规范进行施工，加强质量控制；甲方应按约定时间组织验收。5.双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决，协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。解决办法：建立定期沟通机制，及时解决合同履行过程中的问题；如协商无果，可通过法律途径解决。法律名词及名词解释：1.甲方：指承担工程建设任务的单位或个人。解释：甲方是合同的一方，负责委托乙方进行工程建设。2.乙方：指承担施工任务的单位或个人。解释：乙方是合同的另一方，负责按照甲方要求进行工程建设。3.工期：指合同约定的工程完成时间。解释：工期是指乙方完成工程建设任务的时间段，自合同生效之日起至工程验收合格之日止。4.合同价款：指双方约定的工程总价。解释：合同价款是双方约定的工程建设所需支付的总金额，包括工程款、材料款等。5.违约金：指一方违反合同约定应支付给对方的赔偿金。解释：违约金是违约方因违反合同约定而应支付给对方的一种经济补偿。6.工程验收：指对完成的工程进行检查、测试，以确认其是否符合合同约定的质量标准。解释：工程验收是甲方对乙方完成的工程建设进行检查、测试的过程，以确保工程质量达到合同约定的标准。7.争议解决：指合同双方在履行合同过程中发生的争议通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式予以解决。解释：争议解决是合同双方在履行合同过程中对产生的分歧和争议进行处理，以达成一致意见。应用场合：1.适用于各类建设工程项目，如房屋建筑、基础设施建设、装修装饰等。2.适用于甲方为工程项目需求方，乙方为施工方的情况。3.适用于双方在工程建设过程中，需要明确权利、义务和责任的情况下。补充条款：1.工程变更：如因设计变更、工程量增减等原因导致合同价款发生变化的，双方应按实际情况进行调整。2.不可抗力：因不可抗力因素（如自然灾害、社会事件等）导致工程无法正常进行的，双方可根据情况协商顺延工期，并减轻或免除违约责任。3.保密条款：双方应对合同履行过程中的商业秘密、技术秘密等予以保密，未经对方同意，不得向第三方泄露。4.知识产权：乙方应保证施工过程中不侵犯他人的知识产权，如发生侵权行为，由乙方承担全部责任。5.保险：乙方应按国家相关规定为工程建设购买必要的保险