2024年度水稳层铺设工程分包合同

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度水稳层铺设工程分包合同1本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1分包单位名称1.2分包单位地址1.3总包单位名称1.4总包单位地址2.合同签订背景及目的2.1项目名称2.2项目地点2.3项目概况2.4签订合同的目的3.工程概况3.1工程名称3.2工程地点3.3工程规模3.4工程类型4.工程分包范围4.1铺设工程内容4.2施工材料供应4.3施工设备租赁4.4施工人员配置5.工程质量要求5.1质量标准5.2质量检测5.3质量保证6.工程进度要求6.1施工工期6.2进度计划6.3进度调整7.工程款项支付7.1付款方式7.2付款比例7.3付款时间7.4付款条件8.施工现场管理8.1施工现场布置8.2施工现场安全8.3施工现场环保9.施工变更及索赔9.1变更程序9.2索赔条件9.3索赔流程10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构10.3争议解决程序11.合同解除及终止11.1合同解除条件11.2合同终止条件11.3合同解除及终止的程序12.违约责任12.1违约行为12.2违约责任承担12.3违约责任赔偿13.合同生效及期限13.1合同生效条件13.2合同期限13.3合同续签14.其他约定事项14.1保密条款14.2通知及送达14.3合同附件14.4合同解除及终止后的处理第一部分：合同如下：第一条合同双方基本信息1.1分包单位名称：水稳层铺设工程有限公司1.2分包单位地址：省市区路号1.3总包单位名称：道路建设集团有限公司1.4总包单位地址：省市区路号第二条合同签订背景及目的2.1项目名称：道路改造工程2.2项目地点：省市区2.3项目概况：本工程包括道路路基、路面、排水、照明等设施的建设，全长公里，宽米。2.4签订合同的目的：明确双方在工程实施过程中的权利和义务，确保工程质量和进度。第三条工程概况3.1工程名称：道路改造工程水稳层铺设工程3.2工程地点：省市区3.3工程规模：水稳层铺设总面积约为万平方米3.4工程类型：道路基础工程第四条工程分包范围4.1铺设工程内容：水稳层材料采购、运输、摊铺、碾压、养生等4.2施工材料供应：由分包单位负责水稳层材料的采购和运输4.3施工设备租赁：分包单位租赁必要的施工设备，包括但不限于摊铺机、压路机等4.4施工人员配置：分包单位负责施工人员的配置和管理第五条工程质量要求5.1质量标准：按照国家及行业标准执行，确保水稳层铺设质量符合设计要求5.2质量检测：施工过程中，分包单位需进行自检，总包单位进行抽检，确保工程质量5.3质量保证：分包单位对工程的质量承担全部责任，如因质量问题导致返工，由分包单位负责修复第六条工程进度要求6.1施工工期：自合同签订之日起个月内完成水稳层铺设工程6.2进度计划：分包单位需提交详细的施工进度计划，总包单位审批后执行6.3进度调整：如遇不可抗力因素或设计变更等原因导致工期延误，经双方协商后可调整工期第七条工程款项支付7.1付款方式：分阶段付款，包括预付款、进度款和竣工结算款7.2付款比例：预付款为合同总价的%，进度款为已完工程量的%，竣工结算款为合同总价的%7.3付款时间：预付款在合同签订后日内支付，进度款每月支付一次，竣工结算款在工程验收合格后日内支付7.4付款条件：工程进度符合要求，质量达到标准，验收合格第八条施工现场管理8.1施工现场布置：分包单位负责施工现场的布置，确保现场整洁有序，符合安全、环保要求8.2施工现场安全：分包单位需制定安全管理制度，对施工人员进行安全教育，确保施工现场安全无事故8.3施工现场环保：分包单位需遵守国家环保法规，采取有效措施控制施工现场污染，减少对周边环境的影响第九条施工变更及索赔9.1变更程序：如遇设计变更、工程量增减等情况，由总包单位提出变更申请，经双方协商一致后，由分包单位执行9.2索赔条件：因不可抗力、设计变更、材料价格波动等原因导致的工程成本增加或工期延误，分包单位可提出索赔9.3索赔流程：分包单位在事件发生后日内向总包单位提出索赔申请，总包单位收到申请后日内予以答复第十条争议解决10.1争议解决方式：双方应友好协商解决争议，协商不成时，提交仲裁委员会仲裁10.2争议解决机构：仲裁委员会10.3争议解决程序：按照仲裁委员会的仲裁规则进行第十一条合同解除及终止11.1合同解除条件：发生不可抗力、一方违约等情形，导致合同无法履行或履行失去意义时，双方可协商解除合同11.2合同终止条件：合同约定的工程完成，且经双方验收合格后，合同终止11.3合同解除及终止的程序：双方协商一致后，签署合同解除或终止协议，并办理相关手续第十二条违约责任12.1违约行为：包括但不限于延误工期、质量不合格、不履行合同义务等12.2违约责任承担：违约方应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等12.3违约责任赔偿：具体赔偿金额由双方协商确定，协商不成时，可提交仲裁委员会仲裁第十三条合同生效及期限13.1合同生效条件：双方签字盖章后生效13.2合同期限：自合同生效之日起至工程验收合格之日止13.3合同续签：如需续签，双方应在合同期满前日内协商一致，签署续签协议第十四条其他约定事项14.1保密条款：双方对本合同内容负有保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露14.2通知及送达：双方之间的通知应以书面形式进行，通过邮寄、传真、电子邮件等方式送达14.3合同附件：本合同附件包括但不限于工程量清单、技术规范、施工图纸等14.4合同解除及终止后的处理：合同解除或终止后，双方应按照约定处理剩余工程、款项结算等问题第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方的定义：在本合同中，第三方是指除甲乙双方外的任何单位或个人，包括但不限于监理单位、检测机构、咨询顾问、保险机构、仲裁机构等。15.2第三方介入的目的：第三方介入旨在保证合同的顺利执行，提高工程质量，解决争议，确保各方的合法权益。16.第三方介入的类型及职责16.1监理单位16.1.1职责：负责监督工程进度、质量、安全及合同执行情况，提出监理意见，确保工程按设计要求和质量标准进行。16.1.2权利：有权要求甲乙双方提供相关资料，有权对工程质量进行抽检，有权对违反合同的行为提出整改要求。16.2检测机构16.2.1职责：负责对工程质量进行检测，出具检测报告，确保工程质量符合国家及行业标准。16.2.2权利：有权进入施工现场进行检测，有权要求甲乙双方提供检测样品，有权对检测结果进行复检。16.3咨询顾问16.3.1职责：为甲乙双方提供技术、管理等方面的咨询服务，协助解决工程实施中的问题。16.3.2权利：有权要求甲乙双方提供相关信息，有权对工程实施提出建议，有权要求甲乙双方采纳合理建议。16.4保险机构16.4.1职责：为甲乙双方提供工程保险，保障工程在施工过程中的安全风险。16.4.2权利：有权根据保险条款进行理赔，有权要求甲乙双方提供相关证明材料。16.5仲裁机构16.5.1职责：在甲乙双方发生争议时，进行仲裁，作出公正裁决。16.5.2权利：有权要求甲乙双方提供争议证据，有权对争议进行审理，有权作出仲裁裁决。17.第三方责任限额17.1责任限额定义：第三方在本合同中的责任限额，是指第三方因自身原因导致合同无法履行或造成损失时，应当承担的最高赔偿金额。17.2责任限额确定：责任限额由甲乙双方在合同中约定，可根据第三方介入的类型、业务范围、风险程度等因素确定。17.3责任限额的调整：在合同履行过程中，如遇特殊情况，经甲乙双方协商一致，可对责任限额进行调整。18.第三方介入的程序18.1介入申请：甲乙双方协商一致后，可向第三方发出介入申请。18.2介入同意：第三方收到介入申请后，应在日内回复是否同意介入。18.3介入实施：第三方同意介入后，按照合同约定和介入协议的约定，履行相关职责。19.第三方与其他各方的划分说明19.1职责划分：第三方在介入过程中，应明确其职责范围，避免与甲乙双方职责重叠。19.2权利划分：第三方在介入过程中，应享有相应的权利，如知情权、建议权等。19.3沟通协调：甲乙双方与第三方应保持良好沟通，协调解决问题，确保工程顺利进行。20.第三方介入的争议解决20.1争议处理：第三方在介入过程中如与甲乙双方发生争议，应友好协商解决。20.2争议解决方式：协商不成时，可提交仲裁委员会仲裁。21.第三方介入的终止21.1终止条件：合同履行完毕或第三方职责履行完毕，可终止第三方介入。21.2终止程序：甲乙双方协商一致后，向第三方发出终止通知，终止第三方介入。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.工程量清单1.1详细要求：包括各项工程量的计算方法、单位、数量及总价。1.2说明：工程量清单是合同的重要组成部分，用于明确工程量及价格。2.技术规范2.1详细要求：包括施工工艺、材料标准、质量要求等。2.2说明：技术规范是施工过程中必须遵守的标准，确保工程质量。3.施工图纸3.1详细要求：包括平面图、立面图、剖面图等，详细展示工程结构及设计要求。3.2说明：施工图纸是施工人员施工的依据，确保施工符合设计要求。4.合同变更记录4.1详细要求：记录合同执行过程中的变更事项，包括变更原因、变更内容、变更日期等。4.2说明：合同变更记录是合同执行过程中的重要文件，用于明确变更事项。5.施工进度计划5.1详细要求：包括施工阶段、时间节点、主要工程量等。5.2说明：施工进度计划是确保工程按期完成的重要文件，用于监控工程进度。6.质量检测报告6.1详细要求：包括检测项目、检测方法、检测结果等。6.2说明：质量检测报告是确保工程质量的重要文件，用于证明工程质量符合标准。7.施工现场照片7.1详细要求：包括施工现场布置、施工过程、工程进度等照片。7.2说明：施工现场照片是记录工程实施情况的重要资料，用于证明工程进度和质量。8.付款凭证8.1详细要求：包括付款金额、付款日期、收款人等信息。8.2说明：付款凭证是证明款项支付的重要文件，用于核对付款情况。9.争议解决记录9.1详细要求：包括争议内容、争议双方、争议解决过程等。9.2说明：争议解决记录是解决争议的重要依据，用于证明争议解决情况。10.合同终止证明10.1详细要求：包括合同终止原因、终止日期等。10.2说明：合同终止证明是证明合同终止的重要文件，用于明确合同终止情况。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为1.1违约行为一：延误工期1.2责任认定标准：延误工期超过合同约定时间，责任由违约方承担。1.3示例说明：若因分包单位原因导致工期延误3个月，则分包单位需承担违约责任。2.违约行为二：工程质量不合格2.1责任认定标准：工程质量不符合合同约定或国家及行业标准，责任由违约方承担。2.2示例说明：若因分包单位施工不当导致水稳层铺设出现裂缝，分包单位需负责修复并承担违约责任。3.违约行为三：材料供应不及时3.1责任认定标准：材料供应未按时