2024墙体拆除施工安全合同协议书(含工期延误赔偿)3篇_第1页
2024墙体拆除施工安全合同协议书(含工期延误赔偿)3篇_第2页
2024墙体拆除施工安全合同协议书(含工期延误赔偿)3篇_第3页
2024墙体拆除施工安全合同协议书(含工期延误赔偿)3篇_第4页
2024墙体拆除施工安全合同协议书(含工期延误赔偿)3篇_第5页
已阅读5页,还剩46页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024墙体拆除施工安全合同协议书(含工期延误赔偿)本合同目录一览1.合同概述1.1合同名称1.2合同双方1.3合同签订日期1.4合同生效日期1.5合同终止日期2.施工内容2.1施工范围2.2施工地点2.3施工期限2.4施工质量标准3.施工安全责任3.1施工安全要求3.2安全责任划分3.3安全防护措施3.4安全事故处理4.工程进度及工期延误4.1工程进度计划4.2工期延误赔偿4.3工期延误原因5.工程款支付5.1工程款支付方式5.2工程款支付时间5.3工程款支付条件6.争议解决6.1争议解决方式6.2争议解决机构6.3争议解决程序7.违约责任7.1违约行为7.2违约责任承担7.3违约金计算8.合同解除8.1合同解除条件8.2合同解除程序8.3合同解除后果9.不可抗力9.1不可抗力定义9.2不可抗力事件9.3不可抗力处理10.合同附件10.1附件一:施工图纸10.2附件二:施工组织设计10.3附件三:施工安全措施11.合同变更11.1合同变更条件11.2合同变更程序11.3合同变更内容12.合同解除12.1合同解除条件12.2合同解除程序12.3合同解除后果13.合同终止13.1合同终止条件13.2合同终止程序13.3合同终止后果14.其他约定14.1其他约定事项14.2其他约定内容第一部分:合同如下:第一条合同概述1.1合同名称:2024墙体拆除施工安全合同协议书1.2合同双方:1.2.1承包方:[承包方全称]1.2.2甲方:[甲方全称]1.3合同签订日期:2024年[日期]1.4合同生效日期:合同签订之日起1.5合同终止日期:施工完成并经甲方验收合格之日起第二条施工内容2.1施工范围:包括但不限于墙体拆除、清理、修复等工作2.2施工地点:[具体施工地址]2.3施工期限:自合同生效之日起[具体工期],如遇特殊情况可协商调整2.4施工质量标准:按照国家相关标准和规范执行,确保工程质量达到甲方要求第三条施工安全责任3.1施工安全要求:严格遵守国家有关安全生产的法律法规和标准3.2安全责任划分:3.2.1承包方负责施工过程中的安全管理工作3.2.2甲方负责施工区域内的安全管理责任3.3安全防护措施:制定详细的安全防护方案,包括但不限于:3.3.1施工现场安全警示标志设置3.3.2安全防护设施配置3.3.3人员安全教育培训3.4安全事故处理:发生安全事故时,承包方应立即采取应急措施,并按规定上报甲方及相关部门第四条工程进度及工期延误4.1工程进度计划:详见附件一4.2工期延误赔偿:4.2.1因承包方原因导致的工期延误,每延误一天,承包方应向甲方支付相当于日工费的[具体金额]作为违约金4.2.2因不可抗力等原因导致的工期延误,经双方协商后可适当延长工期4.3工期延误原因:因自然灾害、政策调整、甲方提供材料延误等不可抗力因素第五条工程款支付5.1工程款支付方式:分阶段支付,具体支付节点及比例由双方协商确定5.2工程款支付时间:按照工程进度和合同约定的时间节点支付5.3工程款支付条件:工程量清单确认、质量合格、验收合格第六条争议解决6.1争议解决方式:友好协商,如协商不成,提交[具体仲裁机构或法院]仲裁或诉讼解决6.2争议解决机构:[具体仲裁机构或法院名称]6.3争议解决程序:按照争议解决机构的规定进行第七条违约责任7.1.1工程质量不符合合同约定7.1.2工期延误7.1.3安全事故7.1.4违反合同约定7.2违约责任承担:违约方应承担相应的违约责任,包括但不限于:7.2.1支付违约金7.2.2恢复或赔偿损失7.2.3承担仲裁或诉讼费用7.3违约金计算:按照合同约定或法律规定计算违约金第八条合同解除8.1合同解除条件:8.1.1甲方违约,承包方有权解除合同8.1.2承包方违约,甲方有权解除合同8.1.3因不可抗力导致合同无法履行8.2合同解除程序:8.2.1提前通知:一方拟解除合同时,应提前[具体天数]书面通知对方8.2.2解除协议:双方应就合同解除事宜进行协商,达成一致后签订解除协议8.3合同解除后果:8.3.1合同解除后,双方应按照解除协议处理剩余工程及款项8.3.2因合同解除造成的损失,由责任方承担第九条不可抗力9.1不可抗力定义:指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,如自然灾害、政府行为等9.2不可抗力事件:9.2.1自然灾害:地震、洪水、台风等9.2.2政府行为:政策调整、征收、征用等9.3不可抗力处理:9.3.1不可抗力发生时,双方应及时通知对方9.3.2不可抗力事件持续期间,合同履行期限相应顺延9.3.3不可抗力事件结束后,双方应尽快恢复正常施工第十条合同附件10.1附件一:施工图纸10.2附件二:施工组织设计10.3附件三:施工安全措施第十一条合同变更11.1合同变更条件:因工程实际情况发生变化,需要调整合同内容11.2合同变更程序:11.2.1提出变更:一方提出合同变更请求,另一方应予以答复11.2.2变更协议:双方就变更内容达成一致后,签订变更协议11.3合同变更内容:包括但不限于工程范围、工期、质量标准、费用等第十二节合同解除12.1合同解除条件:12.1.1甲方违约,承包方有权解除合同12.1.2承包方违约,甲方有权解除合同12.1.3因不可抗力导致合同无法履行12.2合同解除程序:12.2.1提前通知:一方拟解除合同时,应提前[具体天数]书面通知对方12.2.2解除协议:双方应就合同解除事宜进行协商,达成一致后签订解除协议12.3合同解除后果:12.3.1合同解除后,双方应按照解除协议处理剩余工程及款项12.3.2因合同解除造成的损失,由责任方承担第十三节合同终止13.1合同终止条件:13.1.1工程完成并经甲方验收合格13.1.2双方协商一致13.2合同终止程序:13.2.1验收合格:工程完成后,承包方应组织验收,验收合格后双方签订验收报告13.2.2协商一致:双方协商一致后,签订终止协议13.3合同终止后果:13.3.1合同终止后,双方应按照终止协议处理剩余工程及款项13.3.2合同终止后,双方应结清剩余款项,并办理相关手续第十四节其他约定14.1其他约定事项:14.1.1本合同未尽事宜,双方可另行协商补充14.1.2本合同一式[份数]份,双方各执[份数]份,具有同等法律效力14.2其他约定内容:14.2.1本合同自双方签字盖章之日起生效14.2.2本合同附件与本合同具有同等法律效力第二部分:第三方介入后的修正第一条第三方概念界定1.1第三方是指在合同执行过程中,由甲乙双方共同认可的,提供专业服务、咨询、监督或其他辅助作用的独立法人或其他组织。第二条第三方介入范围2.1第三方介入范围包括但不限于:2.1.1工程监理:对施工过程进行监督,确保工程质量、安全和进度符合合同要求。2.1.2工程咨询:提供专业意见,协助甲乙双方解决合同执行中的问题。2.1.3技术支持:提供技术指导和设备租赁等服务。2.1.4质量检测:对施工材料、施工过程和工程质量进行检测。第三条第三方选择与确认3.1第三方选择:甲乙双方协商确定第三方,协商不成时,可提交[具体仲裁机构或法院]裁决。3.2第三方确认:甲乙双方应在[具体时间]内共同确认第三方,并与其签订合作协议。第四条第三方责任限额4.1第三方在合同执行过程中因自身原因导致的损失,其责任限额为[具体金额]。4.2第三方责任限额的计算方式:4.2.1按照合作协议中约定的责任限额计算。4.2.2按照国家相关法律法规规定的责任限额计算。4.3第三方责任限额的调整:经甲乙双方协商一致,可对第三方责任限额进行调整。第五条第三方权利与义务5.1第三方权利:5.1.1获得合同执行过程中的必要信息。5.1.2按照合作协议约定,收取服务费用。5.1.3对甲乙双方的违约行为提出异议。5.2第三方义务:5.2.1按照合同要求,提供专业、公正、高效的第三方服务。5.2.2保守合同执行过程中的商业秘密。5.2.3对因自身原因导致的损失承担相应责任。第六条第三方与其他各方的划分6.1第三方与甲方的划分:6.1.1第三方对甲方提供的服务负责,甲方对第三方的服务质量进行监督。6.1.2第三方违反合作协议,甲方有权要求其承担相应责任。6.2第三方与乙方的划分:6.2.1第三方对乙方提供的服务负责,乙方对第三方的服务质量进行监督。6.2.2第三方违反合作协议,乙方有权要求其承担相应责任。6.3第三方与甲乙双方的关系:6.3.1第三方是甲乙双方的共同服务提供者,对甲乙双方均承担相应责任。6.3.2第三方在合同执行过程中,应保持中立,不得偏袒任何一方。第七条第三方介入后的合同调整7.1第三方介入后,如合同内容需调整,甲乙双方应与第三方协商一致,并签订补充协议。7.2补充协议的内容应包括但不限于:7.2.1第三方的具体服务内容。7.2.2第三方的权利与义务。7.2.3第三方的责任限额。7.2.4第三方的服务费用及支付方式。第八条第三方介入后的争议解决8.1第三方介入后,如发生争议,甲乙双方应尝试协商解决。8.2协商不成时,可提交[具体仲裁机构或法院]仲裁或诉讼解决。第九条第三方介入后的合同终止9.1第三方介入后,如合同需终止,甲乙双方应与第三方协商一致,并签订终止协议。9.2终止协议的内容应包括但不限于:9.2.1第三方的服务终止日期。9.2.2第三方的服务费用结算。9.2.3第三方的责任承担。9.3第三方介入后的合同终止,不影响甲乙双方根据本合同享有的权利和承担的义务。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:施工图纸要求:施工图纸应详细标注施工范围、施工工艺、材料规格、安全措施等内容。说明:施工图纸是施工过程中不可或缺的依据,需由专业设计单位提供,并经甲方审核通过。2.附件二:施工组织设计要求:施工组织设计应包括施工方案、施工进度计划、人员安排、资源配置、安全措施等内容。说明:施工组织设计是施工过程中的指导文件,需由承包方编制,并经甲方审核通过。3.附件三:施工安全措施要求:施工安全措施应包括安全警示标志、防护设施、人员培训、应急预案等内容。说明:施工安全措施是保障施工安全的重要措施,需由承包方制定,并经甲方审核通过。4.附件四:工程量清单要求:工程量清单应详细列出施工项目、工程量、材料价格、人工费用等内容。说明:工程量清单是工程款支付的重要依据,需由承包方编制,并经甲方审核通过。5.附件五:合同变更协议要求:合同变更协议应详细记载变更内容、变更原因、变更后的合同条款等内容。说明:合同变更协议是合同履行过程中的补充文件,需在合同变更时签订。6.附件六:验收报告要求:验收报告应详细记载验收日期、验收内容、验收结果、验收人员等信息。说明:验收报告是工程完成后的重要文件,需由验收人员签字确认。7.附件七:第三方合作协议要求:第三方合作协议应详细记载第三方服务内容、服务期限、费用及支付方式等内容。说明:第三方合作协议是第三方介入合同履行的重要依据,需在第三方介入时签订。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:工程进度延误责任认定标准:承包方未能在合同约定的工期内完成工程,且无正当理由。示例说明:承包方未能在合同约定的三个月内完成墙体拆除工程,延误工期一个月,甲方有权要求承包方支付相当于日工费的违约金。2.违约行为:工程质量不合格责任认定标准:施工完成的工程质量不符合合同约定的标准,经检验不合格。示例说明:施工完成的墙体拆除工程经检验发现存在质量问题,甲方有权要求承包方进行返工或修复,并承担相关费用。3.违约行为:安全事故发生责任认定标准:在施工过程中发生安全事故,造成人员伤亡或财产损失。示例说明:施工过程中发生安全事故,导致一名工人受伤,甲方有权要求承包方承担相应责任。4.违约行为:材料供应延误责任认定标准:材料供应商未能在合同约定的期限内提供所需材料。示例说明:材料供应商未能按期提供拆除工程所需的材料,导致工期延误,甲方有权要求材料供应商承担相应责任。5.违约行为:合同解除责任认定标准:因一方违约,另一方解除合同,违约方应承担相应责任。示例说明:因承包方严重违约,甲方解除合同,承包方应承担违约金及合同解除后的损失。全文完。2024墙体拆除施工安全合同协议书(含工期延误赔偿)1本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1.合同双方名称及全称1.2.合同双方法定代表人或授权代表姓名及职务1.3.合同双方联系方式2.工程概况2.1.工程名称及地点2.2.工程规模及结构类型2.3.工程工期及计划进度3.施工内容3.1.拆除范围及要求3.2.施工方法及工艺3.3.施工材料及设备4.安全生产与文明施工4.1.安全生产责任制4.2.安全生产措施4.3.文明施工要求5.工程进度与工期5.1.工程进度计划5.2.工期延误及赔偿5.3.工期调整及通知6.质量要求6.1.拆除工程质量标准6.2.质量检验及验收6.3.质量纠纷处理7.材料供应与验收7.1.材料供应方式及责任7.2.材料验收标准及程序7.3.材料质量问题处理8.付款方式与进度8.1.付款方式8.2.付款进度及节点8.3.逾期付款责任9.争议解决9.1.争议解决方式9.2.争议解决程序9.3.争议解决期限10.违约责任10.1.违约行为及认定10.2.违约责任承担10.3.违约责任赔偿11.合同解除与终止11.1.合同解除条件11.2.合同终止条件11.3.合同解除或终止程序12.合同生效及变更12.1.合同生效条件12.2.合同变更程序12.3.合同附件及补充协议13.其他约定事项13.1.合同签订及备案13.2.合同附件及补充协议13.3.合同解释与适用14.合同附件第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1.合同双方名称及全称甲方:房地产开发有限公司乙方:墙体拆除施工队1.2.合同双方法定代表人或授权代表姓名及职务甲方法定代表人:,职务:董事长乙方法定代表人:,职务:队长1.3.合同双方联系方式2.工程概况2.1.工程名称及地点工程名称:项目墙体拆除工程工程地点:市区路号2.2.工程规模及结构类型工程规模:拆除面积共计10000平方米结构类型:多层住宅及商业综合体2.3.工程工期及计划进度工程工期:60日历天计划进度:拆除工作分阶段进行,具体进度如下:阶段一:拆除前期准备(5日历天)阶段二:墙体拆除(40日历天)阶段三:拆除后清理及验收(15日历天)3.施工内容3.1.拆除范围及要求拆除范围:拆除甲方指定范围内的所有墙体,包括内外墙体、承重墙、非承重墙等。拆除要求:拆除过程必须符合相关安全规定,确保施工安全,不得影响周围建筑物及设施。3.2.施工方法及工艺施工方法:采用机械切割、人工拆除相结合的方式进行。施工工艺:切割前应进行切割方案设计,切割过程中应控制切割速度,确保切割质量。3.3.施工材料及设备施工材料:拆除过程中所需材料由乙方自行负责购买,包括切割设备、防护用品等。施工设备:乙方应提供足够的施工设备,如切割机、高空作业平台等,确保施工顺利进行。4.安全生产与文明施工4.1.安全生产责任制甲方、乙方应建立健全安全生产责任制,明确各级人员的安全生产责任。4.2.安全生产措施制定安全生产措施,包括现场安全管理、施工人员培训、安全防护设施等。4.3.文明施工要求遵守文明施工规定,现场施工不得扰民,保持施工环境整洁。5.工程进度与工期5.1.工程进度计划根据工程规模及施工难度,制定详细工程进度计划,确保工程按期完成。5.2.工期延误及赔偿如因乙方原因导致工期延误,每延误一日,乙方应向甲方支付合同总价款的1%作为违约金。5.3.工期调整及通知如因不可抗力等原因导致工期调整,双方应协商一致,并以书面形式通知对方。6.质量要求6.1.拆除工程质量标准拆除工程应符合国家相关质量标准,确保拆除质量。6.2.质量检验及验收拆除过程中,乙方应进行自检,甲方应进行抽检,确保工程质量。6.3.质量纠纷处理如出现质量纠纷,双方应协商解决,协商不成可向相关部门申请仲裁。8.付款方式与进度8.1.付款方式本合同项下款项的支付,采取分期支付方式,具体如下:1.预付款:合同签订后5个工作日内,甲方支付合同总价款的30%作为预付款。2.进度款:工程进度达到50%时,甲方支付合同总价款的20%。3.中期款:工程进度达到80%时,甲方支付合同总价款的30%。4.结算款:工程竣工并经甲方验收合格后,甲方支付合同总价款的20%。8.2.付款进度及节点预付款:合同签订后5个工作日内支付。进度款一:工程进度达到50%时支付。进度款二:工程进度达到80%时支付。结算款:工程竣工验收合格后30个工作日内支付。8.3.逾期付款责任如甲方未按约定时间支付款项,应向乙方支付逾期付款违约金,违约金按逾期付款金额的每日千分之五计算。9.争议解决9.1.争议解决方式本合同履行过程中发生的争议,双方应友好协商解决;协商不成的,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。9.2.争议解决程序双方应自争议发生之日起30日内,通过协商或调解解决争议。如协商或调解未果,任何一方均可向人民法院提起诉讼。9.3.争议解决期限自争议发生之日起,双方协商解决争议的期限为60日,调解解决争议的期限为90日。10.违约责任10.1.违约行为及认定乙方未按合同约定的时间、质量要求完成施工任务;甲方未按合同约定的时间支付款项;双方违反合同约定的其他行为。10.2.违约责任承担违约方应承担违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。10.3.违约责任赔偿违约金的计算方法如下:逾期完成施工任务的,每逾期一日,乙方应向甲方支付合同总价款的1%作为违约金;逾期付款的,甲方应向乙方支付逾期付款金额的每日千分之五作为违约金;因违约造成对方损失的,违约方应赔偿实际损失。11.合同解除与终止11.1.合同解除条件双方协商一致解除合同;因不可抗力导致合同无法履行;一方严重违约,另一方在合理期限内未解除合同;法律法规规定的其他解除合同的情形。11.2.合同终止条件合同履行完毕或达到合同约定的终止条件时,合同终止。11.3.合同解除或终止程序合同解除或终止,双方应书面通知对方,并办理相关手续。12.合同生效及变更12.1.合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。12.2.合同变更程序合同变更需经双方协商一致,并以书面形式签订补充协议。12.3.合同附件及补充协议本合同附件包括但不限于工程图纸、施工方案、质量标准等,与本合同具有同等法律效力。13.其他约定事项13.1.合同签订及备案本合同一式两份,双方各执一份,经双方签字盖章后生效。13.2.合同附件及补充协议本合同附件及补充协议与本合同具有同等法律效力。13.3.合同解释与适用本合同的解释与适用,以中华人民共和国法律法规为依据。14.合同附件工程图纸;施工方案;质量标准;付款计划表;安全生产措施;文明施工要求;其他双方认为必要的文件。第二部分:第三方介入后的修正1.第三方介入概述1.1.第三方定义本合同项下“第三方”是指除甲乙双方以外的独立第三方机构或个人,包括但不限于监理单位、检测机构、评估机构、调解机构等。1.2.第三方介入范围第三方介入范围包括但不限于工程质量监督、工程进度监控、工程款支付审核、合同争议调解等。2.第三方介入条件2.1.第三方介入的触发条件甲方或乙方提出需要第三方介入;合同约定需要第三方介入;法律法规或行业规范要求第三方介入。2.2.第三方介入的申请程序需要第三方介入时,甲乙双方应共同向第三方提出申请,并说明介入原因和需求。3.第三方责任限额3.1.第三方责任界定第三方在介入过程中,其责任限于其专业领域内的工作,超出专业领域的工作责任由甲乙双方各自承担。3.2.第三方责任限额第三方的责任限额由双方在合同中约定,通常以合同总价的一定比例或具体金额设定。4.第三方责权利4.1.第三方权利获得甲乙双方提供的相关资料和信息;行使合同约定的监督、监控、审核等权利;要求甲乙双方配合其工作。4.2.第三方义务按照合同约定和专业标准进行工作;对工作中发现的问题提出建议和解决方案;对工作成果负责。5.第三方与其他各方的划分说明5.1.与甲方的关系第三方应向甲方提供工作成果和报告,甲方对第三方的意见和决定有最终决定权。5.2.与乙方的关系第三方应与乙方保持沟通,对乙方的工作进行监督和指导,确保乙方按照合同要求执行。5.3.与合同双方的关系第三方在介入过程中应保持中立,不得偏袒任何一方,对合同双方均有义务。6.第三方介入的合同条款修订6.1.在合同中增加第三方介入条款,明确第三方介入的条件、范围、责任和权利。6.2.明确第三方介入的费用承担,由合同双方按约定的比例分担。6.3.规定第三方介入的期限和程序,确保第三方介入的效率和效果。6.4.约定第三方介入的成果和报告的提交时间及格式,以便甲乙双方及时了解情况。6.5.明确第三方介入过程中出现争议的解决方式,确保第三方介入工作的顺利进行。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.工程图纸详细要求:包含施工图、设计图、结构图等,需符合国家相关标准和规范。说明:工程图纸是施工的重要依据,需确保准确无误。2.施工方案详细要求:包括施工方法、施工工艺、安全措施等,需详细、具体、可行。说明:施工方案是指导施工的重要文件,需确保施工质量和安全。3.质量标准详细要求:明确工程质量的要求,包括材料、工艺、检验标准等。说明:质量标准是衡量工程质量的重要依据,需确保工程质量达到约定要求。4.付款计划表详细要求:明确各阶段的付款金额、时间节点和支付方式。说明:付款计划表是双方约定付款的重要文件,需确保支付及时、准确。5.安全生产措施详细要求:包括安全管理制度、安全防护设施、应急预案等。说明:安全生产措施是保障施工安全的重要文件,需确保施工过程安全。6.文明施工要求详细要求:包括施工现场管理、环境保护、文明施工标准等。说明:文明施工要求是提升施工形象的重要文件,需确保施工环境整洁。7.工程进度表详细要求:明确各阶段的施工进度,包括开始时间和结束时间。说明:工程进度表是监督施工进度的重要文件,需确保工程按期完成。8.合同补充协议详细要求:对合同中未明确的事项进行补充,需经双方签字盖章。说明:合同补充协议是对合同内容的完善和补充,需确保合同条款完整。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为乙方未按合同约定的时间完成施工任务;甲方未按合同约定的时间支付款项;双方违反合同约定的其他行为。2.违约责任认定标准乙方未按合同约定的时间完成施工任务,每延误一日,应向甲方支付合同总价款的1%作为违约金;甲方未按合同约定的时间支付款项,每逾期一日,应向乙方支付逾期付款金额的每日千分之五作为违约金;因违约造成对方损失的,违约方应赔偿实际损失。3.违约责任示例说明乙方未按合同约定的时间完成施工任务,导致工期延误5天,应支付违约金合同总价款的5%;甲方未按合同约定的时间支付进度款,逾期10天,应支付违约金进度款金额的0.5%;因乙方施工质量问题,导致甲方损失人民币10万元,乙方应赔偿甲方10万元。全文完。2024墙体拆除施工安全合同协议书(含工期延误赔偿)2本合同目录一览1.施工范围1.1拆除墙体区域1.2拆除墙体高度1.3拆除墙体数量2.施工时间2.1施工开始时间2.2施工结束时间2.3工期延误赔偿3.施工标准3.1拆除墙体质量要求3.2拆除墙体安全要求3.3拆除墙体环境保护要求4.施工人员4.1施工单位人员安排4.2施工单位人员资质要求4.3施工单位人员培训5.施工设备5.1施工单位设备提供5.2施工单位设备维护5.3施工单位设备验收6.施工材料6.1拆除墙体材料要求6.2拆除墙体材料供应6.3拆除墙体材料验收7.施工现场管理7.1施工现场安全管理制度7.2施工现场环境保护制度7.3施工现场文明施工制度8.施工监理8.1施工监理单位8.2施工监理职责8.3施工监理验收9.质量保证9.1拆除墙体质量保证措施9.2质量验收标准9.3质量问题处理10.费用及支付10.1施工费用计算方法10.2施工费用支付方式10.3施工费用支付时间11.工期延误赔偿11.1工期延误赔偿标准11.2工期延误赔偿计算方法11.3工期延误赔偿支付时间12.合同解除与终止12.1合同解除条件12.2合同终止条件12.3合同解除与终止程序13.争议解决13.1争议解决方式13.2争议解决程序13.3争议解决地点14.其他约定14.1合同附件14.2合同生效条件14.3合同签署日期第一部分:合同如下:1.施工范围1.1拆除墙体区域:本合同约定的拆除墙体区域包括甲方指定的所有需要拆除的墙体,具体位置以甲方提供的施工图纸和现场实际情况为准。1.2拆除墙体高度:拆除墙体高度不超过5米,如遇特殊情况需调整,需经双方协商一致后方可进行。1.3拆除墙体数量:拆除墙体数量以甲方提供的清单为准,共计平方米。2.施工时间2.1施工开始时间:本合同约定施工开始时间为2024年X月X日。2.2施工结束时间:本合同约定施工结束时间为2024年X月X日。2.3工期延误赔偿:如因乙方原因导致施工工期延误,每延误一天,乙方应向甲方支付相当于每日合同总金额的%的赔偿金。3.施工标准3.1拆除墙体质量要求:拆除墙体应保证结构完整,无损坏,拆除过程中不得影响周边建筑物的安全和稳定。3.2拆除墙体安全要求:拆除过程中必须采取必要的安全措施,确保施工人员的人身安全,防止事故发生。3.3拆除墙体环境保护要求:拆除过程中产生的废弃物应按环保要求进行分类处理,不得随意堆放或倾倒。4.施工人员4.1施工单位人员安排:乙方应按照甲方要求,派遣具备相应资质的施工人员进行施工,具体人员名单及资质证明应在施工前提交甲方审核。4.2施工单位人员资质要求:施工人员须持有国家相关主管部门颁发的上岗证,并具备一定的拆除墙体施工经验。4.3施工单位人员培训:乙方应对施工人员进行安全教育和技能培训,确保其具备完成本工程的能力。5.施工设备5.1施工单位设备提供:乙方应提供完成本工程所需的全部施工设备,包括但不限于切割机、破碎机、吊车等。5.2施工单位设备维护:乙方应对提供的施工设备进行定期检查、维护和保养,确保设备正常运行。5.3施工单位设备验收:甲方有权对乙方提供的施工设备进行验收,验收合格后方可投入使用。6.施工材料6.1拆除墙体材料要求:拆除墙体材料应选用符合国家相关标准的材料,保证材料质量。6.2拆除墙体材料供应:乙方负责提供拆除墙体所需的全部材料,材料供应应符合甲方要求。6.3拆除墙体材料验收:甲方有权对乙方提供的材料进行验收,验收合格后方可使用。7.施工现场管理7.1施工现场安全管理制度:乙方应建立健全施工现场安全管理制度,确保施工安全。7.2施工现场环境保护制度:乙方应按照国家环保要求,制定施工现场环境保护制度,减少对环境的影响。7.3施工现场文明施工制度:乙方应遵守国家文明施工要求,保持施工现场整洁,不得扰民。8.施工监理8.1施工监理单位:本工程由甲方指定的具有相应资质的监理单位负责施工监理工作。8.2施工监理职责:监理单位应按照国家相关法律法规和本合同约定,对施工过程进行全过程监理,确保工程质量、安全、进度符合要求。8.3施工监理验收:监理单位对施工过程进行定期或不定期的检查验收,对发现的问题及时通知乙方整改,并对整改情况进行复查。9.质量保证9.1拆除墙体质量保证措施:乙方应采取有效措施保证拆除墙体的质量,包括但不限于施工前对材料的检查、施工过程中的质量控制、施工后的质量验收。9.2质量验收标准:质量验收标准应符合国家相关标准和规范,验收合格后方可交付使用。9.3质量问题处理:如出现质量问题,乙方应立即采取措施进行修复,并承担由此产生的全部费用。10.费用及支付10.1施工费用计算方法:施工费用按照工程量清单和合同约定的价格计算,包括材料费、人工费、机械使用费等。10.2施工费用支付方式:施工费用分阶段支付,具体支付节点为:开工前支付合同总额的%,中期支付%,工程验收合格后支付%,尾款在保修期满后支付。10.3施工费用支付时间:各阶段支付时间按照合同约定的工期进度进行调整,具体时间由双方协商确定。11.工期延误赔偿11.1工期延误赔偿标准:因乙方原因导致工期延误,每延误一天,乙方应向甲方支付相当于每日合同总金额的%的赔偿金。11.2工期延误赔偿计算方法:工期延误赔偿金按照实际延误天数计算,自工期延误之日起至实际完成工期之日止。11.3工期延误赔偿支付时间:工期延误赔偿金应在工期延误发生后个工作日内支付给甲方。12.合同解除与终止12.2合同终止条件:合同履行完毕或双方约定的终止条件成就时,合同终止。12.3合同解除与终止程序:合同解除或终止前,双方应就解除或终止事宜进行协商,协商不成时,可依法向人民法院提起诉讼。13.争议解决13.1争议解决方式:合同履行过程中发生的争议,双方应友好协商解决;协商不成的,提交合同签订地人民法院诉讼解决。13.2争议解决程序:提交诉讼后,双方应按照人民法院的诉讼程序进行。13.3争议解决地点:争议解决地点为合同签订地。14.其他约定14.1合同附件:本合同附件包括但不限于施工图纸、工程量清单、材料清单、施工进度计划等。14.2合同生效条件:本合同自双方签字盖章之日起生效。14.3合同签署日期:本合同签署日期为2024年X月X日。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入的概念与范围15.1第三方的定义:本合同中的第三方是指除甲、乙双方之外的,为合同履行提供中介、咨询、监理、检测、评估等服务的独立法人或其他组织。15.2第三方介入的范围:第三方介入的范围包括但不限于项目咨询、工程监理、质量检测、进度监控、风险评估、合同管理等方面。16.第三方介入的程序与资质要求16.1第三方介入程序:第三方介入需经甲乙双方协商一致,并签订相应的服务协议或合同。17.第三方的责权利17.1第三方的责任:第三方应按照服务协议或合同约定,履行相应的职责,对因自身原因造成的损失承担赔偿责任。17.2第三方的权利:第三方有权获得服务报酬,并有权要求甲乙双方提供必要的协助和支持。17.3第三方的义务:第三方应遵守国家法律法规,尊重甲乙双方的合法权益,保守商业秘密。18.第三方与其他各方的划分说明18.1第三方与甲方的关系:第三方与甲方之间为服务合同关系,甲方有权对第三方的工作进行监督和评估。18.2第三方与乙方的关系:第三方与乙方之间为服务合同关系,乙方有权对第三方的工作进行监督和评估。18.3第三方与合同履行的关系:第三方的工作成果应纳入合同履行范围,第三方的工作质量直接影响合同履行的效果。19.第三方的责任限额19.1责任限额定义:本合同中的责任限额是指第三方在履行服务过程中,因自身原因造成甲乙双方损失的赔偿责任上限。19.2责任限额约定:第三方责任限额由甲乙双

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论