2024年度山东省威海市渔港公共设施建设与维护合同2篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度山东省威海市渔港公共设施建设与维护合同本合同目录一览1.合同当事人信息1.1合同甲方信息1.2合同乙方信息2.合同标的2.1渔港公共设施建设内容2.2渔港公共设施维护内容3.合同期限3.1合同起始日期3.2合同终止日期4.工程进度与质量要求4.1工程进度要求4.2工程质量要求5.工程费用及支付方式5.1工程费用总额5.2工程费用支付方式5.3工程费用支付节点6.工程变更与调整6.1工程变更程序6.2工程变更内容6.3工程变更费用7.工程验收7.1工程验收程序7.2工程验收标准7.3工程验收时间8.违约责任8.1甲方违约责任8.2乙方违约责任9.争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决机构10.合同解除10.1合同解除条件10.2合同解除程序11.合同终止11.1合同终止条件11.2合同终止程序12.合同保密12.1保密内容12.2保密期限12.3保密责任13.合同附件13.1附件一：工程量清单13.2附件二：工程进度计划13.3附件三：工程验收报告14.合同生效及其他14.1合同生效条件14.2合同生效日期14.3合同其他约定第一部分：合同如下：1.合同当事人信息1.1合同甲方信息甲方名称：山东省威海市渔港管理局法定代表人：X地址：威海市X区X路X号联系电话：X1.2合同乙方信息乙方名称：威海市渔港建设与维护有限公司法定代表人：X地址：威海市X区X路X号联系电话：X2.合同标的2.1渔港公共设施建设内容包括但不限于渔港码头、防波堤、灯塔、航道标、渔港围网、渔港污水处理设施、渔港供电设施等。2.2渔港公共设施维护内容包括但不限于渔港设施设备的日常维护、保养、维修和更换。3.合同期限3.1合同起始日期2024年1月1日3.2合同终止日期2027年12月31日4.工程进度与质量要求4.1工程进度要求乙方应按照甲方提供的工程进度计划，按时完成各项工程任务。4.2工程质量要求乙方应确保工程质量符合国家及行业相关标准，具体质量标准详见附件。5.工程费用及支付方式5.1工程费用总额合同工程费用总额为人民币壹亿元整（￥100,000,000.00）。5.2工程费用支付方式（1）合同签订后，支付合同总额的20%作为预付款；（2）工程完工并通过验收后，支付合同总额的50%；（3）工程交付使用后，支付合同总额的30%。6.工程变更与调整6.1工程变更程序任何工程变更均需经甲方书面同意，并由双方签订工程变更协议。6.2工程变更内容工程变更内容包括但不限于工程范围、工程量、工程进度、工程费用等。6.3工程变更费用工程变更费用由变更原因方承担，变更协议中应明确变更费用。7.工程验收7.1工程验收程序工程完工后，乙方应向甲方提交验收申请，甲方应在收到申请后15日内组织验收。7.2工程验收标准工程验收标准应符合国家及行业相关标准，具体标准详见附件。7.3工程验收时间工程验收时间为合同终止日期后一个月内。8.违约责任8.1甲方违约责任若甲方未按时支付工程款，应向乙方支付应付款项的千分之五（0.5%）作为违约金，并承担乙方因此产生的利息损失。8.2乙方违约责任若乙方未按合同约定的时间和质量要求完成工程，应向甲方支付合同总价款的千分之五（0.5%）作为违约金，并承担由此给甲方造成的损失。9.争议解决9.1争议解决方式双方发生争议时，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。9.2争议解决机构无10.合同解除10.1合同解除条件（1）一方违约，经另一方书面通知后，在合理期限内仍未纠正；（2）不可抗力导致合同无法履行；（3）双方协商一致解除合同。10.2合同解除程序合同解除需书面通知对方，并经双方签字确认。11.合同终止11.1合同终止条件合同期限届满，且双方权利义务履行完毕；合同解除；双方协商一致终止合同。11.2合同终止程序合同终止需书面通知对方，并经双方签字确认。12.合同保密12.1保密内容本合同内容、相关技术资料、商业秘密等均为保密信息。12.2保密期限本合同及保密信息自合同签订之日起至合同终止之日起十年内，对双方均具有保密义务。12.3保密责任任何一方违反保密义务，应承担相应的法律责任。13.合同附件13.1附件一：工程量清单详细列出工程项目的名称、规格、数量、单价及总价。13.2附件二：工程进度计划包括各阶段工程的时间节点、质量要求、验收标准等。13.3附件三：工程验收报告记录工程验收的时间、地点、验收人员、验收结果等。14.合同生效及其他14.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。14.2合同生效日期本合同生效日期为2024年1月1日。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义本合同中“第三方”指除甲乙双方之外的，根据本合同约定提供咨询、监理、评估、检验、保险等服务的独立法人或其他组织。15.2第三方介入目的第三方介入的目的是为了确保合同条款的执行，提高工程质量和效率，以及保障甲乙双方的合法权益。15.3第三方介入方式1.咨询：第三方提供专业咨询服务，协助甲乙双方解决合同履行过程中的问题。2.监理：第三方对工程进度、质量、安全等方面进行监督管理。3.评估：第三方对工程成本、质量、进度等进行评估。4.检验：第三方对工程材料、设备、施工过程等进行检验。5.保险：第三方提供相关保险服务，保障合同履行的风险。16.第三方责任限额16.1第三方责任界定第三方的责任范围仅限于其提供服务的范围内，对于因第三方原因导致的合同违约或损失，甲乙双方有权向第三方追偿。16.2第三方责任限额第三方责任限额由甲乙双方在合同中约定，具体金额根据第三方服务的性质和风险程度确定。17.第三方选择与变更17.1第三方选择甲乙双方有权根据实际情况选择第三方服务提供者，并签订相应的合作协议。17.2第三方变更若甲乙双方认为有必要更换第三方服务提供者，应提前30日书面通知对方，并经双方同意后进行变更。18.第三方与甲乙双方的关系18.1第三方与甲方的关系第三方应向甲方提供独立、客观、公正的服务，甲方有权要求第三方提供相关服务报告和证明材料。18.2第三方与乙方的关系第三方应协助乙方完成合同约定的工程任务，乙方应配合第三方的工作，并支付相应的服务费用。19.第三方介入的具体条款19.1咨询服务第三方应按照甲方要求，提供专业咨询服务，甲方有权要求第三方提供书面报告。19.2监理服务第三方应按照合同约定，对工程进度、质量、安全等进行监督管理，并定期向甲方报告。19.3评估服务第三方应按照合同约定，对工程成本、质量、进度等进行评估，并提交评估报告。19.4检验服务第三方应按照合同约定，对工程材料、设备、施工过程等进行检验，并出具检验报告。19.5保险服务第三方应按照合同约定，提供相关保险服务，并在保险事故发生后，协助甲乙双方进行索赔。20.第三方介入的争议解决20.1第三方争议解决方式若第三方与甲乙双方发生争议，应通过协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。20.2第三方争议解决机构无第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：工程量清单详细列出工程项目的名称、规格、数量、单价及总价。要求清单应与合同约定的工程内容一致，并由甲方签字确认。2.附件二：工程进度计划包括各阶段工程的时间节点、质量要求、验收标准等。要求计划应与合同约定的工程进度相一致，并由甲方签字确认。3.附件三：工程验收报告记录工程验收的时间、地点、验收人员、验收结果等。要求报告应详细记录验收过程和结果，并由验收人员签字确认。4.附件四：第三方合作协议若涉及第三方介入，应附上与第三方签订的合作协议，明确双方的权利义务和责任。5.附件五：工程变更协议若发生工程变更，应附上双方签订的工程变更协议，明确变更内容、费用及责任。6.附件六：工程验收记录记录工程验收过程中的各项数据、照片、视频等资料，以备日后查询。7.附件七：第三方服务报告第三方提供的服务报告，包括咨询服务、监理服务、评估服务、检验服务等。8.附件八：保险合同及理赔报告若涉及保险服务，应附上保险合同及理赔报告，以证明保险的有效性和理赔情况。9.附件九：工程结算报告记录工程完工后的结算情况，包括工程费用、支付情况等。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：甲方违约行为：a)未按时支付工程款；b)未按时进行工程验收；c)未履行合同约定的其他义务。乙方违约行为：a)未按时完成工程；b)工程质量不符合约定标准；c)未履行合同约定的其他义务。2.责任认定标准：甲方违约责任：a)违约金：未按时支付工程款，应支付应付款项的千分之五（0.5%）作为违约金。b)损失赔偿：因甲方违约导致乙方损失，甲方应承担赔偿责任。乙方违约责任：a)违约金：未按时完成工程，应支付合同总价款的千分之五（0.5%）作为违约金。b)损失赔偿：因乙方违约导致甲方损失，乙方应承担赔偿责任。3.违约示例说明：示例一：甲方未按时支付工程款，乙方有权要求甲方支付违约金，并承担因此产生的利息损失。示例二：乙方未按时完成工程，甲方有权要求乙方支付违约金，并承担因工程延期造成的损失。全文完。2024年度山东省威海市渔港公共设施建设与维护合同1本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同甲方1.2合同乙方2.合同标的2.1建设内容2.2维护范围3.合同工期3.1建设工期3.2维护工期4.合同价款4.1建设工程款4.2维护工程款5.付款方式5.1付款比例5.2付款时间6.工程质量要求6.1建设工程质量标准6.2维护工程质量标准7.工程进度7.1建设工程进度7.2维护工程进度8.工程验收8.1建设工程验收8.2维护工程验收9.违约责任9.1甲方违约责任9.2乙方违约责任10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构11.合同解除11.1合同解除条件11.2合同解除程序12.合同生效及终止12.1合同生效条件12.2合同终止条件13.合同附件13.1合同附件一13.2合同附件二14.其他约定14.1本合同未尽事宜，由双方另行协商解决14.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1合同甲方甲方名称：山东省威海市渔港管理局甲方地址：山东省威海市环翠区某路某号甲方法定代表人：1.2合同乙方乙方名称：威海市某建设有限公司乙方地址：山东省威海市环翠区某路某号乙方法定代表人：2.合同标的2.1建设内容2.1.1渔港码头新建工程2.1.2渔港航道疏浚工程2.1.3渔港配套设施建设2.2维护范围2.2.1渔港码头设施维护2.2.2渔港航道养护2.2.3渔港配套设施日常维护3.合同工期3.1建设工期3.1.1渔港码头新建工程：自合同签订之日起120日内完成3.1.2渔港航道疏浚工程：自合同签订之日起90日内完成3.1.3渔港配套设施建设：自合同签订之日起60日内完成3.2维护工期3.2.1渔港码头设施维护：合同签订后，乙方需保证渔港码头设施正常运行，遇有重大维修需在3日内完成3.2.2渔港航道养护：合同签订后，乙方需保证渔港航道畅通，遇有紧急疏浚需在24小时内完成3.2.3渔港配套设施日常维护：合同签订后，乙方需保证渔港配套设施的正常使用，遇有维修需在2日内完成4.合同价款4.1建设工程款4.1.1渔港码头新建工程：1000万元4.1.2渔港航道疏浚工程：300万元4.1.3渔港配套设施建设：200万元4.2维护工程款4.2.1渔港码头设施维护：每年100万元4.2.2渔港航道养护：每年50万元4.2.3渔港配套设施日常维护：每年30万元5.付款方式5.1付款比例5.1.1建设工程款：合同签订后，甲方支付合同总价款的30%作为预付款，剩余70%在工程验收合格后支付5.1.2维护工程款：每年支付前一年维护费用的70%，剩余30%作为质保金，质保期满后无质量问题全额退还5.2付款时间5.2.1建设工程款：预付款在合同签订后10个工作日内支付，剩余款项在工程验收合格后60个工作日内支付5.2.2维护工程款：每年1月10日前支付上一年度的70%维护费用，质保金在质保期满后30个工作日内退还6.工程质量要求6.1建设工程质量标准6.1.1渔港码头新建工程：符合国家《港口建设标准》及相关规定6.1.2渔港航道疏浚工程：符合国家《航道疏浚技术规范》及相关规定6.1.3渔港配套设施建设：符合国家《公共设施建设规范》及相关规定6.2维护工程质量标准6.2.1渔港码头设施维护：确保设施正常运行，达到设计使用年限6.2.2渔港航道养护：保持航道畅通，符合航行安全要求6.2.3渔港配套设施日常维护：确保配套设施正常运行，达到设计使用年限8.工程验收8.1建设工程验收8.1.1验收标准：按国家相关标准和设计文件要求进行验收8.1.2验收程序：8.1.2.1乙方在工程完工后7日内向甲方提交验收申请报告8.1.2.2甲方在接到验收申请后5日内组织验收，乙方应配合验收工作8.1.2.3验收合格后，双方签署验收报告8.1.2.4验收不合格，乙方应在接到通知后15日内进行整改，直至合格8.2维护工程验收8.2.1验收标准：按合同约定和维护保养标准进行验收8.2.2验收程序：8.2.2.1乙方在维护工作完成后5日内向甲方提交验收申请报告8.2.2.2甲方在接到验收申请后3日内组织验收，乙方应配合验收工作8.2.2.3验收合格后，双方签署验收报告8.2.2.4验收不合格，乙方应在接到通知后2日内进行整改，直至合格9.违约责任9.1甲方违约责任9.1.1甲方未按时付款，每逾期一日，应向乙方支付应付款金额的1‰作为违约金9.1.2甲方未按时组织验收，每逾期一日，应向乙方支付合同总价款的0.5‰作为违约金9.2乙方违约责任9.2.1乙方未按时完成工程，每逾期一日，应向甲方支付合同总价款的0.5‰作为违约金9.2.2乙方未按时完成维护工作，每逾期一日，应向甲方支付维护工程款金额的1‰作为违约金9.2.3乙方提供的材料或施工不符合质量标准，造成损失，应承担相应赔偿责任10.争议解决10.1争议解决方式双方应友好协商解决合同履行过程中的争议，协商不成的，提交威海市仲裁委员会仲裁10.2争议解决机构威海市仲裁委员会11.合同解除11.1合同解除条件11.1.1任何一方违约，另一方有权解除合同11.1.2因不可抗力导致合同无法履行11.2合同解除程序11.2.1提出解除合同的一方应提前30日书面通知对方11.2.2双方应就合同解除后的善后事宜进行协商12.合同生效及终止12.1合同生效条件自双方签字盖章之日起生效12.2合同终止条件12.2.1合同约定的工期届满12.2.2双方协商一致解除合同12.2.3合同因不可抗力无法履行而终止13.合同附件13.1合同附件一合同双方签字盖章页13.2合同附件二工程图纸及技术规范14.其他约定14.1本合同未尽事宜，由双方另行协商解决14.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力14.3本合同未尽事宜，以中华人民共和国相关法律法规为准第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方概念在本合同中，第三方指除甲乙双方以外的任何个人、法人或其他组织，包括但不限于监理方、咨询方、评估方、检测机构等。15.2第三方责任限额15.2.1第三方在履行本合同过程中，因自身原因造成甲方或乙方的损失，应承担相应的赔偿责任。15.2.2第三方的责任限额由甲乙双方在合同中约定，并经第三方书面同意。15.2.3第三方责任限额不得超过合同总价款的10%。15.3第三方责权利划分15.3.1第三方根据甲乙双方的要求，提供专业服务，包括但不限于监理、咨询、评估、检测等。15.3.2第三方有权根据合同约定和实际工作情况，向甲乙双方提出合理的工作建议。15.3.3第三方在提供服务过程中，应遵循诚实信用原则，保证服务质量。15.4第三方介入程序15.4.1第三方介入需经甲乙双方书面同意，并签订相应的合作协议。15.4.2第三方介入后，甲乙双方应将第三方纳入合同管理范围。15.4.3第三方应遵守本合同的约定，并接受甲乙双方的监督。16.第三方介入后的额外条款16.1第三方介入的合同16.1.1第三方介入的合同应与本合同同时签订，并作为本合同的附件。16.1.2第三方介入的合同应明确第三方的责任、权利和义务。16.2第三方介入的费用16.2.1第三方介入的费用由甲乙双方共同承担。16.2.2第三方介入的费用应纳入本合同总价款。16.3第三方介入的期限16.3.1第三方介入的期限应根据实际工作需要确定。16.3.2第三方介入的期限不得超过本合同约定的工期。17.第三方责任与赔偿17.1第三方在履行本合同过程中，因自身原因造成甲方或乙方的损失，应承担相应的赔偿责任。17.2第三方责任赔偿的金额由甲乙双方根据实际情况协商确定。17.3第三方责任赔偿的程序：17.3.1甲方或乙方发现第三方违约行为，应及时通知另一方和第三方。17.3.2第三方应在接到通知后15日内，对违约行为进行调查核实。17.3.3第三方应在核实后15日内，向甲方或乙方提出处理意见。17.3.4甲方或乙方应在收到第三方处理意见后15日内，决定是否接受处理意见。18.第三方介入的争议解决18.1第三方介入的争议解决方式：18.1.1双方应友好协商解决争议。18.1.2协商不成的，提交威海市仲裁委员会仲裁。18.2第三方介入的争议解决机构：威海市仲裁委员会19.第三方介入的合同解除19.1第三方介入的合同解除条件：19.1.1第三方严重违约，甲乙双方有权解除合同。19.1.2因不可抗力导致第三方无法履行合同。19.2第三方介入的合同解除程序：19.2.1提出解除合同的一方应提前30日书面通知对方。19.2.2双方应就合同解除后的善后事宜进行协商。20.第三方介入的合同终止20.1第三方介入的合同终止条件：20.1.1第三方介入的期限届满。20.1.2双方协商一致解除合同。20.1.3合同因不可抗力无法履行而终止。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：合同双方基本信息表要求：详细填写甲乙双方的基本信息，包括但不限于名称、地址、法定代表人等。2.附件二：合同标的详细清单要求：详细列出合同中的建设内容和维护范围，包括工程量、规格、技术参数等。3.附件三：合同工期安排表要求：明确列出各工程项目的工期安排，包括开始日期、结束日期等。4.附件四：合同价款明细表要求：详细列出各项工程款和维护费用的金额及支付方式。5.附件五：工程质量要求及验收标准要求：