![2024年度外墙保温分包工程服务协议6篇_第1页](http://file4.renrendoc.com/view14/M01/0E/16/wKhkGWdjnSeAHYpqAACl-mH5YUc847.jpg)
![2024年度外墙保温分包工程服务协议6篇_第2页](http://file4.renrendoc.com/view14/M01/0E/16/wKhkGWdjnSeAHYpqAACl-mH5YUc8472.jpg)
![2024年度外墙保温分包工程服务协议6篇_第3页](http://file4.renrendoc.com/view14/M01/0E/16/wKhkGWdjnSeAHYpqAACl-mH5YUc8473.jpg)
![2024年度外墙保温分包工程服务协议6篇_第4页](http://file4.renrendoc.com/view14/M01/0E/16/wKhkGWdjnSeAHYpqAACl-mH5YUc8474.jpg)
![2024年度外墙保温分包工程服务协议6篇_第5页](http://file4.renrendoc.com/view14/M01/0E/16/wKhkGWdjnSeAHYpqAACl-mH5YUc8475.jpg)
版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度外墙保温分包工程服务协议本合同目录一览1.工程概况1.1工程名称1.2工程地点1.3工程规模1.4工程内容2.双方基本资料2.1分包单位基本信息2.2总包单位基本信息3.工程合同价格3.1合同总价3.2分包单位报价3.3支付方式3.4付款进度4.工程进度安排4.1工期要求4.2阶段性进度要求4.3完成时间要求5.工程质量要求5.1质量标准5.2质量检查5.3质量保证6.工程验收6.1验收标准6.2验收流程6.3验收报告7.材料供应7.1材料清单7.2材料质量要求7.3材料供应方式8.安全生产8.1安全责任8.2安全措施8.3事故处理9.争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决程序9.3争议解决费用10.合同解除10.1合同解除条件10.2合同解除程序10.3合同解除后果11.违约责任11.1违约情形11.2违约责任承担11.3违约赔偿12.合同变更12.1变更条件12.2变更程序12.3变更效力13.合同生效13.1合同生效条件13.2合同生效日期13.3合同备案14.其他约定事项14.1保密条款14.2知识产权归属14.3合同附件14.4合同附件效力第一部分:合同如下:1.工程概况1.1工程名称:2024年度外墙保温分包工程1.2工程地点:市区路号1.3工程规模:建筑面积万平方米1.4工程内容:外墙保温施工,包括但不限于材料采购、施工、验收等。2.双方基本资料2.1分包单位基本信息单位名称:保温工程公司法定代表人:注册地址:市区路号联系人:联系电话:138xxxx56782.2总包单位基本信息单位名称:建筑公司法定代表人:注册地址:市区路号联系人:赵六联系电话:139xxxx56783.工程合同价格3.1合同总价:人民币壹佰万元整(¥1000000.00)3.2分包单位报价:人民币玖拾万元整(¥900000.00)3.3支付方式:3.3.1预付款:合同签订后5个工作日内支付合同总价的20%;3.3.2进度款:根据工程进度分阶段支付,每个阶段支付合同总价的20%;3.3.3验收款:工程验收合格后5个工作日内支付合同总价的20%;3.3.4保修金:合同总价款的5%,在工程保修期满后无质量问题退还。3.4付款进度:3.4.1预付款:合同签订后5个工作日内;3.4.2第一阶段进度款:工程进度达到总进度的30%时;3.4.3第二阶段进度款:工程进度达到总进度的60%时;3.4.4第三阶段进度款:工程进度达到总进度的90%时;3.4.5验收款:工程验收合格后。4.工程进度安排4.1工期要求:自合同签订之日起,120天内完成全部工程内容。4.2阶段性进度要求:4.2.1第一阶段:材料采购及施工准备(20天);4.2.2第二阶段:外墙保温施工(60天);4.2.3第三阶段:质量检查及验收(20天);4.3完成时间要求:所有工程内容应在合同规定期限内完成。5.工程质量要求5.1质量标准:符合国家及行业相关质量标准,达到优良等级。5.2质量检查:5.2.1分包单位应定期进行质量自检;5.2.2总包单位应进行质量抽检;5.2.3工程验收时应进行质量评定。5.3质量保证:5.3.1分包单位应对工程进行质量保证,确保工程质量符合合同约定;5.3.2工程保修期为自工程验收合格之日起两年。6.工程验收6.1验收标准:符合国家及行业相关验收标准,达到优良等级。6.2验收流程:6.2.1分包单位提交验收申请;6.2.2总包单位组织验收;6.2.3验收合格后,双方签署验收报告。6.3验收报告:验收报告应由总包单位出具,作为工程验收的正式文件。8.安全生产8.1安全责任8.1.1分包单位应遵守国家有关安全生产的法律、法规和标准,确保施工安全;8.1.2分包单位负责施工过程中的安全管理,包括但不限于人员培训、安全防护设施配备等;8.1.3总包单位负责协调施工现场的安全生产,对分包单位的安全工作进行监督。8.2安全措施8.2.1分包单位应制定详细的安全施工方案,包括安全操作规程、应急预案等;8.2.2施工现场应设置必要的安全警示标志,确保施工人员的安全;8.2.3分包单位应定期进行安全检查,发现问题及时整改。8.3事故处理8.3.1发生安全事故时,分包单位应立即采取应急措施,并报告总包单位;8.3.2事故调查和处理应按照国家相关法律法规和标准进行;8.3.3事故责任方应承担相应的责任和赔偿。9.争议解决9.1争议解决方式9.1.1双方应友好协商解决合同履行过程中的争议;9.1.2协商不成的,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。9.2争议解决程序9.2.1双方应自争议发生之日起30日内协商解决;9.2.2如协商不成,任何一方均可向人民法院提起诉讼。9.3争议解决费用9.3.1争议解决过程中产生的费用,由败诉方承担。10.合同解除10.1合同解除条件10.1.1分包单位严重违反合同约定,如工程质量不达标、进度严重滞后等;10.1.2总包单位严重违反合同约定,如未按时支付工程款等;10.1.3发生不可抗力,如自然灾害等,导致合同无法履行。10.2合同解除程序10.2.1提出解除合同的一方应书面通知对方;10.2.2双方应就合同解除事宜进行协商;10.2.3协商不成,任何一方均可向人民法院提起诉讼。10.3合同解除后果10.3.1合同解除后,双方应按照合同约定结算工程款;10.3.2分包单位应负责拆除不合格工程,并承担由此产生的费用。11.违约责任11.1违约情形11.1.1分包单位未按时完成工程进度;11.1.2分包单位未按约定质量标准完成工程;11.1.3分包单位未按时支付工程款;11.1.4双方任何一方违反合同约定的其他行为。11.2违约责任承担11.2.1违约方应承担违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等;11.2.2违约金的具体数额由双方协商确定。11.3违约赔偿11.3.1违约赔偿的具体数额由双方根据实际情况协商确定。12.合同变更12.1变更条件12.1.1双方同意变更合同内容;12.1.2变更内容不影响合同目的的实现。12.2变更程序12.2.1双方应书面提出变更要求;12.2.2双方应就变更内容进行协商;12.2.3变更内容经双方确认后生效。12.3变更效力12.3.1变更后的合同条款具有同等法律效力。13.合同生效13.1合同生效条件13.1.1双方签署合同;13.1.2合同经双方盖章或签字;13.1.3合同符合法律法规规定。13.2合同生效日期13.2.1合同自双方盖章或签字之日起生效。13.3合同备案13.3.1合同签订后,双方应将合同报相关管理部门备案。14.其他约定事项14.1保密条款14.1.1双方对本合同内容及相关信息负有保密义务;14.1.2未经对方同意,不得向任何第三方泄露。14.2知识产权归属14.2.1本合同涉及的知识产权归双方共同所有;14.2.2双方应共同保护知识产权,不得侵犯对方知识产权。14.3合同附件14.3.1本合同附件与本合同具有同等法律效力。14.4合同附件效力14.4.1合同附件作为本合同的一部分,其效力与本合同一致。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方的概念15.1.1本合同中的第三方,是指除甲乙双方之外的,在合同履行过程中,因特定需求或约定,介入合同关系中的个人或组织。15.1.2第三方可以是监理单位、检测机构、设计单位、咨询顾问、仲裁机构等。15.2第三方的责权利15.2.1第三方的责任:第三方应按照合同约定或委托协议的规定,履行其职责,并对因自身原因造成的损失承担责任。15.2.2第三方的权利:第三方有权根据合同约定或委托协议的规定,获取相应的报酬,并享有相应的知情权、参与权和监督权。15.2.3第三方的义务:第三方应遵守国家法律法规,尊重甲乙双方的合法权益,保守商业秘密,确保工作质量。15.3第三方的介入程序15.3.1第三方的介入需经甲乙双方书面同意,并签订相关协议。15.3.2第三方的介入协议应明确第三方的职责、权利、义务和责任限额。15.3.3第三方的介入协议作为本合同的附件,与本合同具有同等法律效力。16.甲乙双方根据本合同有第三方介入时的额外条款及说明16.1甲方的额外条款16.1.1甲方可根据工程需要,引入第三方监理单位,对分包工程进行监督管理。16.1.2监理单位应具备相应的资质,并按照合同约定和监理大纲履行职责。16.1.3甲方可要求监理单位对分包工程的质量、进度、安全等方面进行监督检查。16.2乙方的额外条款16.2.1乙方应积极配合第三方的工作,提供必要的技术资料和现场支持。16.2.2乙方应按照监理单位的要求,及时整改存在的问题,确保工程质量符合要求。16.2.3乙方有权对监理单位的监理行为提出意见和建议。17.第三方的责任限额17.1第三方的责任限额应根据其介入的性质和范围,由甲乙双方在第三方介入协议中约定。17.2.1第三方因自身原因造成的直接经济损失;17.2.2第三方因违反合同约定造成的间接经济损失;17.2.3第三方因违反法律法规造成的罚款、赔偿等。17.3第三方的责任限额应在第三方介入协议中明确,并作为本合同的附件。18.第三方与其他各方的划分说明18.1第三方与甲方的划分:18.1.1第三方应向甲方提供工作成果,甲方有权对第三方的成果进行验收。18.1.2第三方的工作成果应满足甲方的要求,如不满足,甲方有权要求乙方承担责任。18.2第三方与乙方的划分:18.2.1乙方应配合第三方的工作,提供必要的协助和条件。18.2.2乙方应对第三方的工作成果进行验收,如验收不合格,乙方有权要求第三方进行整改。18.3第三方与分包工程的划分:18.3.1第三方的工作范围应明确界定,不得超越合同约定的分包工程范围。18.3.2第三方的工作成果应纳入分包工程的整体质量评价体系。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.合同附件一:工程量清单详细要求和说明:包含工程名称、规格、数量、单价、总价等信息,作为工程款支付和结算的依据。2.合同附件二:工程进度计划详细要求和说明:明确工程各个阶段的起止时间、关键节点和进度要求。3.合同附件三:材料清单及质量要求详细要求和说明:列出所需材料的品牌、规格、型号、质量标准等。4.合同附件四:安全生产责任书详细要求和说明:明确甲乙双方在安全生产方面的责任和义务。5.合同附件五:质量保证书详细要求和说明:保证工程质量符合合同约定和国家标准。6.合同附件六:验收报告详细要求和说明:记录工程验收的时间、地点、参与人员、验收结果等。7.合同附件七:工程款支付进度表详细要求和说明:明确各个阶段工程款的支付时间和比例。8.合同附件八:第三方介入协议详细要求和说明:明确第三方介入的原因、职责、权利、义务和责任限额。9.合同附件九:争议解决协议详细要求和说明:明确争议解决的途径、程序和费用承担。10.合同附件十:其他相关文件详细要求和说明:包括但不限于设计图纸、技术规范、法律法规等。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:1.1乙方未按时完成工程进度;1.2乙方提供的材料质量不符合约定;1.3乙方未按约定进行质量自检;1.4甲方未按时支付工程款;1.5第三方未按时提交工作成果;1.6第三方工作成果不符合约定。2.违约责任认定标准:2.1违约方应承担违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等;2.2违约金的具体数额由双方根据实际情况协商确定;2.3赔偿损失应包括直接经济损失和间接经济损失。3.违约责任示例说明:3.1乙方未按时完成工程进度,导致甲方遭受额外损失,乙方应支付违约金人民币壹万元;3.2乙方提供的材料质量不符合约定,导致工程返工,乙方应承担返工产生的全部费用;3.3第三方未按时提交工作成果,导致甲方工期延误,第三方应支付违约金人民币伍千元;3.4甲方未按时支付工程款,导致乙方遭受损失,甲方应支付违约金人民币壹万元。全文完。2024年度外墙保温分包工程服务协议1本合同目录一览1.1.1工程概况1.1.2工程地点1.1.3工程范围1.1.4工程期限2.2.1双方基本信息2.2.2甲方单位2.2.3乙方单位3.3.1乙方责任和义务3.3.2乙方施工方案3.3.3乙方施工质量4.4.1甲方责任和义务4.4.2甲方提供条件4.4.3甲方验收标准5.5.1合同价格及支付方式5.5.2预付款5.5.3进度款5.5.4结算款6.6.1施工进度及节点6.6.2施工质量标准6.6.3施工安全措施7.7.1风险责任及处理7.7.2不可抗力7.7.3保险责任8.8.1争议解决8.8.2争议处理方式8.8.3争议处理期限9.9.1违约责任9.9.2违约情形9.9.3违约责任承担10.10.1合同解除10.10.2合同解除条件10.10.3合同解除程序11.11.1合同生效及终止11.11.2合同生效条件11.11.3合同终止条件12.12.1合同附件12.12.2附件一:工程量清单12.12.3附件二:施工图纸13.13.1合同签署13.13.2签署时间13.13.3签署地点14.14.1合同备案14.14.2备案机关14.14.3备案时间第一部分:合同如下:第一条工程概况1.1工程名称:2024年度外墙保温分包工程1.2工程地点:[具体地址]1.3工程范围:包括但不限于外墙保温材料的采购、运输、施工及验收等全过程1.4工程期限:自[开始日期]至[结束日期],共计[天数]天第二条双方基本信息2.1甲方单位:[甲方全称]2.2乙方单位:[乙方全称]2.3甲方联系人:[姓名],联系电话:[电话号码]2.4乙方联系人:[姓名],联系电话:[电话号码]第三条乙方责任和义务3.1乙方负责按照甲方要求,在约定的时间内完成外墙保温工程的建设。3.2乙方应确保施工质量符合国家相关标准和规范。3.3乙方负责提供必要的施工图纸和技术资料。3.4乙方应按照甲方提供的施工方案进行施工。第四条甲方责任和义务4.1甲方负责提供施工所需的场地、设施和条件。4.2甲方应按照合同约定的时间支付工程款项。4.3甲方负责组织工程验收,并按照约定标准进行验收。4.4甲方应协助乙方解决施工过程中遇到的问题。第五条合同价格及支付方式5.1合同总价:[金额]元。5.2预付款:合同签订后[天数]内支付[金额]元。5.3进度款:根据工程进度分期支付,具体支付比例和节点由双方协商确定。5.4结算款:工程完工并验收合格后[天数]内支付剩余款项。第六条施工进度及节点6.1乙方应按照工程进度计划,分阶段完成施工任务。6.2每个阶段的开始和结束时间应在施工计划中明确标注。6.3乙方应定期向甲方报告施工进度,并接受甲方监督。第七条施工质量标准7.1乙方应严格按照国家相关标准和规范进行施工。7.2外墙保温材料应符合国家标准,不得使用假冒伪劣产品。7.3施工过程中,乙方应确保工程质量,不得降低标准。7.4甲方有权对施工过程进行监督,并对施工质量提出意见和建议。第八条风险责任及处理8.1乙方在施工过程中发生的人身伤害事故,乙方应承担全部责任,并按照国家相关法律法规处理。8.2由于不可抗力因素导致工程延期或损失,双方应相互理解,协商解决,不承担违约责任。8.3不可抗力因素包括但不限于自然灾害、战争、政府行为等。8.4因不可抗力导致工程损失,乙方应尽快通知甲方,并提供相关证明材料。第九条争议解决9.1双方在履行合同过程中发生争议,应友好协商解决。9.2协商不成的,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第十条违约责任10.1任何一方违反合同约定,应承担违约责任,向守约方支付违约金。10.2违约金的具体数额由双方在合同中约定。10.3若违约行为导致合同无法履行,违约方应赔偿守约方因此遭受的全部损失。第十一条合同解除11.1双方协商一致,可以解除合同。1.1一方严重违约,经另一方书面通知后仍未改正;1.2因不可抗力导致合同无法履行;1.3合同约定的解除条件成就。第十二条合同生效及终止12.1本合同自双方签字盖章之日起生效。12.2合同履行完毕或双方约定的终止条件成就时,合同终止。第十三条合同附件13.1本合同附件包括但不限于工程量清单、施工图纸等。13.2附件与本合同具有同等法律效力。第十四条合同签署14.1本合同一式[份数]份,甲乙双方各执[份数]份。14.2本合同自双方签字盖章之日起生效。14.3签署日期:[年]年[月]月[日]日。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1本合同允许第三方介入,包括但不限于中介方、监理方、审计方等,以协助合同履行。15.2第三方介入应经甲乙双方同意,并签订相应的合作协议。16.第三方责任限额16.1第三方在合同履行过程中,其责任限额由甲乙双方在合作协议中约定。16.2第三方责任限额包括但不限于因其过错导致的损失、延误等。16.3第三方责任限额的具体数额应合理确定,以保障各方权益。17.第三方职责17.1第三方应根据合作协议和本合同的要求,履行相应的职责。17.2第三方应协助甲乙双方进行合同履行的监督和检查。17.3第三方应确保其提供的专业意见和决策符合合同约定和法律法规。18.第三方权利18.1第三方有权要求甲乙双方提供必要的信息和资料,以履行其职责。18.2第三方有权对甲乙双方的合同履行情况进行评估和报告。18.3第三方有权根据评估结果提出改进建议,并要求甲乙双方采取相应措施。19.第三方与其他各方的划分19.1第三方与甲乙双方的关系为合作关系,而非雇佣关系。19.2第三方不承担甲乙双方之间的合同责任,但对其自身职责范围内的行为承担相应责任。19.3第三方与其他各方之间的权利义务关系,应参照合作协议和本合同的相关规定。20.第三方介入的具体条款20.1第三方介入需经甲乙双方书面同意,并签订合作协议。20.2合作协议应明确第三方的职责、权利、义务和责任限额。20.3第三方介入的费用由甲乙双方在合作协议中约定,并按约定的方式支付。21.第三方介入的变更和解除21.1甲乙双方可随时书面通知第三方解除合作协议,但应提前[天数]天通知。21.2第三方介入的变更需经甲乙双方书面同意,并修改合作协议。22.第三方介入的争议解决22.1第三方介入过程中发生的争议,应通过协商解决。22.2协商不成的,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。23.第三方介入的保密条款23.1第三方应遵守保密条款,对甲乙双方的商业秘密和合同内容予以保密。23.2未经甲乙双方同意,第三方不得向任何第三方泄露合同内容。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:工程量清单详细要求:包括但不限于每个分项工程的工程量、材料规格、单价和总价。说明:工程量清单是合同的重要组成部分,用于计算工程款和结算。2.附件二:施工图纸详细要求:包括但不限于建筑施工图纸、电气图纸、管道图纸等。说明:施工图纸是施工过程中必须遵守的依据,确保施工质量。3.附件三:施工方案详细要求:包括但不限于施工顺序、施工工艺、质量控制措施等。说明:施工方案是指导施工的重要文件,确保施工顺利进行。4.附件四:材料清单详细要求:包括但不限于材料名称、规格、型号、数量和供应商信息。说明:材料清单是材料采购和验收的依据,确保材料质量。5.附件五:验收报告详细要求:包括但不限于验收时间、验收结果、验收人员等。说明:验收报告是工程验收的重要文件,证明工程完成情况。6.附件六:变更记录详细要求:包括但不限于变更原因、变更内容、变更日期等。说明:变更记录是合同履行过程中对工程变更的记录,确保变更合法。7.附件七:付款凭证详细要求:包括但不限于付款时间、付款金额、付款方式等。说明:付款凭证是支付工程款的依据,确保款项正确到位。8.附件八:争议解决记录详细要求:包括但不限于争议内容、争议解决方式、解决结果等。说明:争议解决记录是处理合同履行过程中争议的记录,确保争议得到妥善解决。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:乙方未按合同约定的时间完成工程。责任认定标准:每延迟一天,乙方应支付违约金[金额]元。示例说明:若乙方未能在合同约定的期限内完成工程,每延迟一天,需支付[金额]元违约金。2.违约行为:乙方提供的材料不符合合同约定或国家标准。责任认定标准:乙方应立即更换不合格材料,并承担由此产生的全部费用。示例说明:若乙方提供的材料不合格,乙方需立即更换,并承担更换材料及停工损失的费用。3.违约行为:甲方未按合同约定支付工程款。责任认定标准:每逾期一天,甲方应支付违约金[金额]元。示例说明:若甲方未在合同约定的期限内支付工程款,每逾期一天,需支付[金额]元违约金。4.违约行为:甲方未按合同约定提供施工条件。责任认定标准:甲方应立即提供施工条件,并承担由此造成的延误和损失。示例说明:若甲方未按约定提供施工场地,导致乙方延误工期,甲方需承担延误损失。5.违约行为:第三方未履行合作协议中的职责。责任认定标准:第三方应根据合作协议和本合同的规定承担相应责任。示例说明:若第三方未按合作协议履行职责,导致工程延误或损失,第三方需承担相应责任。全文完。2024年度外墙保温分包工程服务协议2本合同目录一览1.协议双方基本信息1.1甲方名称、地址、联系人及联系方式1.2乙方名称、地址、联系人及联系方式2.项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目期限3.工程范围及内容3.1保温材料及施工工艺3.2施工图纸及标准3.3施工进度安排4.工程质量要求4.1保温材料质量要求4.2施工质量要求4.3验收标准5.工程款支付方式5.1付款方式5.2付款时间节点5.3付款比例6.投标保证金及退还6.1保证金金额及退还条件6.2保证金退还时间7.保险责任7.1甲方责任保险7.2乙方责任保险8.安全生产与环境保护8.1安全生产要求8.2环境保护要求9.违约责任9.1甲方违约责任9.2乙方违约责任10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构11.合同生效与终止11.1合同生效条件11.2合同终止条件12.其他约定12.1保密条款12.2通知送达12.3合同附件13.合同签署13.1签署日期13.2签署地点13.3签署人签字14.合同附件清单第一部分:合同如下:1.协议双方基本信息1.1甲方名称:房地产开发有限公司1.2甲方地址:省市区路号1.3甲方联系人:1.5乙方名称:保温材料有限公司1.6乙方地址:省市区路号1.7乙方联系人:2.项目概况2.1项目名称:小区外墙保温工程2.2项目地点:省市区小区2.3项目规模:建筑面积10万平方米2.4项目期限:自2024年1月1日至2024年12月31日3.工程范围及内容3.1保温材料:采用品牌外墙保温材料,厚度厘米3.2施工工艺:按照国家及地方相关标准执行3.3施工进度安排:分四个阶段进行,每个阶段时间为一个月4.工程质量要求4.1保温材料质量要求:符合GB/T102942003《绝热材料导热系数的测定方法》等相关国家标准4.2施工质量要求:按照GB502102001《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》执行4.3验收标准:按照合同约定及国家相关标准进行验收5.工程款支付方式5.1付款方式:按工程进度分阶段支付5.2付款时间节点:第一阶段完成后支付30%,第二阶段完成后支付30%,第三阶段完成后支付30%,工程验收合格后支付10%5.3付款比例:每阶段付款比例为工程合同金额的30%6.投标保证金及退还6.1保证金金额:人民币10万元6.2退还条件:工程按时完工,质量符合合同约定,无违约行为6.3保证金退还时间:工程验收合格后30日内退还7.保险责任7.1甲方责任保险:甲方应为其工作人员在施工过程中发生的人身伤害、疾病及意外事故承担保险责任7.2乙方责任保险:乙方应为其工作人员在施工过程中发生的人身伤害、疾病及意外事故承担保险责任,并确保施工期间施工安全8.安全生产与环境保护8.1安全生产要求:乙方在施工过程中必须遵守国家有关安全生产的法律、法规和标准,确保施工现场的安全。8.2环境保护要求:乙方应采取有效措施减少施工过程中的噪音、粉尘和废水排放,保护施工现场及其周边环境。9.违约责任9.1甲方违约责任:若甲方未能按时支付工程款,每逾期一日,应向乙方支付未付款项的1%作为违约金。9.2乙方违约责任:若乙方未能按时完成工程,每逾期一日,应向甲方支付工程合同金额的1%作为违约金。10.争议解决10.1争议解决方式:双方应通过友好协商解决争议,协商不成的,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。10.2争议解决机构:若双方同意,可选择仲裁机构进行仲裁。11.合同生效与终止11.1合同生效条件:本合同自双方签字盖章之日起生效。1.工程按约定完成并经甲方验收合格;2.双方协商一致解除合同;3.因不可抗力导致合同无法履行。12.其他约定12.1保密条款:双方对本合同内容以及项目信息负有保密义务,未经对方同意,不得向任何第三方泄露。12.2通知送达:除非合同另有约定,所有通知应以书面形式送达,送达地址为合同中约定的地址。13.合同签署13.1签署日期:本合同自双方签字盖章之日起生效。13.2签署地点:省市区路号会议室13.3签署人签字:甲方代表签字:_______________________
乙方代表签字:_______________________14.合同附件清单14.1甲方提供的资料清单:1.工程图纸2.施工技术要求3.相关法律法规文件14.2乙方提供的资料清单:1.保温材料合格证明2.施工方案及进度计划3.安全生产及环境保护措施第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1定义:本合同所称第三方,包括但不限于监理单位、设计单位、审计机构、法律顾问、技术顾问等,其参与本合同事项的介入行为应在本合同的约定范围内进行。15.2第三方介入目的:第三方介入旨在确保合同执行的公正性、合法性和专业性,提高工程质量,保障各方权益。16.第三方介入程序16.1甲方或乙方在认为必要时,可邀请第三方介入本合同事项。16.2第三方介入前,甲方或乙方应向对方发出书面通知,明确介入的第三方及其职责。16.3第三方介入后,应遵守本合同及相关法律法规,并服从甲方或乙方的管理。17.第三方责权利1.严格遵守国家法律法规、行业标准及合同约定;2.对介入事项进行客观、公正的评估和监督;3.对介入过程中发现的问题提出合理建议和解决方案;4.对介入事项的保密责任。1.获取合同相关资料和必要信息;2.对介入事项进行独立评估;3.对介入过程中发现的问题提出意见和建议;4.要求甲方或乙方提供必要的协助和支持。18.第三方与其他各方的划分说明18.1第三方与甲方的关系:第三方作为甲方的合作方,应积极配合甲方工作,维护甲方合法权益。18.2第三方与乙方的关系:第三方作为乙方的合作方,应积极配合乙方工作,维护乙方合法权益。18.3第三方与合同其他方的划分:第三方介入本合同事项时,应与甲方、乙方及其他合同当事人保持独立,不得偏袒任何一方。19.第三方责任限额2.第三方在介入过程中,因自身原因导致甲方或乙方损失的,应承担相应的赔偿责任;3.第三方责任限额为人民币万元,超出部分由甲方或乙方自行承担。20.第三方介入费用20.1第三方介入费用由甲方或乙方承担,具体费用根据第三方提供的服务内容和质量确定。20.2第三方介入费用应在合同签订前协商一致,并在合同中明确。21.第三方介入合同的变更与解除21.1第三方介入合同在执行过程中,如需变更或解除,应经甲方、乙方和第三方协商一致。21.2第三方介入合同的变更或解除,不影响本合同其他条款的效力。22.第三方介入合同的终止1.第三方完成介入事项;2.甲方或乙方提出解除第三方介入合同,并经双方协商一致;3.因不可抗力导致第三方介入合同无法履行。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:工程图纸及技术规范要求:包含项目设计图纸、施工图纸、材料清单、技术规范等。说明:工程图纸及技术规范是合同执行的重要依据,乙方应严格按照图纸和技术规范进行施工。2.附件二:保温材料合格证明要求:提供保温材料的合格证书、产品检验报告等。说明:保温材料合格证明是保证工程质量的基础,乙方应确保使用的保温材料符合国家标准。3.附件三:施工方案及进度计划要求:详细列出施工步骤、施工顺序、施工方法、进度安排等。说明:施工方案及进度计划是指导施工的重要文件,乙方应确保按计划进行施工。4.附件四:安全生产及环境保护措施要求:包括安全生产管理制度、环境保护措施、应急预案等。说明:安全生产及环境保护措施是保障施工安全和环境的重要保障,乙方应严格执行。5.附件五:合同履行过程中的各类文件要求:包括工程变更通知、进度报告、验收报告、付款凭证等。说明:合同履行过程中的各类文件是记录工程进展和各方履行情况的重要资料。6.附件六:第三方介入协议要求:明确第三方介入的目的、职责、权利、义务等。说明:第三方介入协议是第三方参与合同执行的重要文件,应明确各方的权责。7.附件七:合同履行过程中的各类通知及函件要求:包括合同签订通知、付款通知、验收通知等。说明:各类通知及函件是合同履行过程中的重要沟通文件,应确保及时送达。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:甲方未按时支付工程款责任认定标准:每逾期一日,甲方应向乙方支付未付款项的1%作为违约金。示例:若合同约定工程款总额为100万元,甲方逾期支付10万元,则应支付违约金1万元。2.违约行为:乙方未按时完成工程责任认定标准:每逾期一日,乙方应向甲方支付工程合同金额的1%作为违约金。示例:若合同约定工程合同金额为100万元,乙方逾期完成工程10万元,则应支付违约金1万元。3.违约行为:乙方使用不合格的保温材料责任认定标准:乙方应赔偿因此造成的全部损失,包括但不限于工程返工、材料损失等。示例:若因使用不合格的保温材料导致工程返工损失10万元,则乙方应赔偿10万元。4.违约行为:第三方未履行合同约定的职责责任认定标准:第三方应根据合同约定承担相应的责任。示例:若第三方未按时完成评估工作,导致工程延误,则第三方应承担相应的违约责任。5.违约行为:任何一方泄露合同内容或项目信息责任认定标准:泄露方应承担相应的法律责任,并赔偿因此造成的损失。示例:若一方泄露项目信息导致项目泄露,泄露方应赔偿因此造成的全部损失。全文完。2024年度外墙保温分包工程服务协议3本合同目录一览第一条工程概况1.1工程名称1.2工程地点1.3工程规模1.4工程内容第二条施工单位及资质2.1施工单位名称2.2施工单位资质2.3施工单位项目负责人第三条工程进度及期限3.1工程开工时间3.2工程竣工时间3.3工程进度安排第四条工程质量标准及验收4.1工程质量标准4.2工程验收程序4.3验收标准第五条工程材料及设备5.1材料供应及要求5.2设备供应及要求5.3材料及设备验收第六条工程款支付方式及期限6.1预付款支付6.2进度款支付6.3结算款支付6.4返工及索赔支付第七条施工现场管理7.1施工现场布置7.2施工现场安全7.3施工现场环保7.4施工现场文明施工第八条施工单位义务及责任8.1施工单位义务8.2施工单位责任第九条甲方义务及责任9.1甲方义务9.2甲方责任第十条违约责任10.1违约情形10.2违约责任承担第十一条争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决程序第十二条合同解除及终止12.1合同解除条件12.2合同解除程序12.3合同终止条件第十三条合同生效及期限13.1合同生效条件13.2合同生效日期13.3合同期限第十四条其他约定事项14.1不可抗力条款14.2保密条款14.3合同附件及补充协议第一部分:合同如下:第一条工程概况1.1工程名称:2024年度外墙保温分包工程1.2工程地点:市区街道号1.3工程规模:建筑面积约为10万平方米1.4工程内容:包括外墙保温材料的安装、施工及验收等第二条施工单位及资质2.1施工单位名称:保温工程有限公司2.3施工单位项目负责人:,联系电话:1385678第三条工程进度及期限3.1工程开工时间:2024年3月1日3.2工程竣工时间:2024年10月31日3.3工程进度安排:按照工程总进度计划,分阶段进行,每月完成一定比例的工程量第四条工程质量标准及验收4.1工程质量标准:符合国家相关标准和规范要求4.2工程验收程序:分阶段验收,包括材料验收、分项工程验收和竣工验收4.3验收标准:按照国家相关标准和规范进行验收,确保工程质量合格第五条工程材料及设备5.1材料供应及要求:施工单位负责材料的采购和供应,材料应符合国家相关标准和规范5.2设备供应及要求:施工单位负责设备的采购和供应,设备应满足工程需求,并确保正常运行5.3材料及设备验收:材料及设备到货后,双方共同验收,确保符合合同要求第六条工程款支付方式及期限6.1预付款支付:合同签订后5个工作日内,支付合同总额的20%作为预付款6.2进度款支付:每月根据实际完成工程量,支付当月工程款总额的80%6.3结算款支付:工程竣工验收合格后30个工作日内,支付剩余的工程款6.4返工及索赔支付:因施工单位原因造成的返工或索赔,应在发生后的5个工作日内支付第七条施工现场管理7.1施工现场布置:施工单位负责施工现场的布置,确保施工安全和文明施工7.2施工现场安全:施工单位应严格执行施工现场安全管理制度,确保施工安全7.3施工现场环保:施工单位应遵守国家环保法律法规,采取有效措施,减少施工过程中的环境污染7.4施工现场文明施工:施工单位应文明施工,保持施工现场整洁,不得影响周边环境第八条施工单位义务及责任8.1施工单位义务:8.1.1按照合同约定的时间、质量、安全要求完成工程任务;8.1.2配备合格的施工人员、设备和技术人员进行施工;8.1.3遵守国家有关法律法规和施工现场管理规定;8.1.4对施工过程中的质量、安全、环保负责。8.2施工单位责任:8.2.1因施工原因导致工程不合格,负责返工和修复;8.2.2因施工原因造成安全事故,承担相应责任;8.2.3因施工原因造成环境污染,承担相应责任;8.2.4因施工原因导致工期延误,按合同约定承担违约责任。第九条甲方义务及责任9.1甲方义务:9.1.1按时支付工程款;9.1.2提供施工所需的场地、水源、电源等条件;9.1.3配合施工单位办理相关施工手续;9.1.4对施工单位在施工过程中的合理要求给予支持。9.2甲方责任:9.2.1因甲方原因导致工程延误,承担相应责任;9.2.2因甲方原因导致工程成本增加,承担相应责任;9.2.3因甲方原因导致施工单位合法权益受损,承担相应责任。第十条违约责任10.1违约情形:10.1.1施工单位未按合同约定完成工程;10.1.2甲方未按合同约定支付工程款;10.1.3双方未履行合同约定的其他义务。10.2违约责任承担:10.2.1违约方应承担违约金,违约金按合同约定比例计算;10.2.2违约方应赔偿因违约给对方造成的直接经济损失;10.2.3违约方应承担因违约引起的其他法律责任。第十一条争议解决11.1争议解决方式:11.1.1双方应友好协商解决争议;11.1.2协商不成,可向合同签订地人民法院提起诉讼。11.2争议解决程序:11.2.1双方应在争议发生后30日内提交书面协商请求;11.2.2协商不成,任何一方均可向人民法院提起诉讼。第十二条合同解除及终止12.1合同解除条件:12.1.1双方协商一致解除合同;12.1.2发生不可抗力,致使合同无法履行;12.1.3一方严重违约,另一方有权解除合同。12.2合同解除程序:12.2.1提出解除合同的一方应提前30日通知对方;12.2.2双方应协商确定解除合同的具体事宜。12.3合同终止条件:12.3.1工程按合同约定完成并验收合格;12.3.2双方履行完毕合同约定的其他义务。第十三条合同生效及期限13.1合同生效条件:13.1.1双方签字盖章;13.1.2合同签订后,按照法律法规办理相关手续。13.2合同生效日期:13.2.1合同自双方签字盖章之日起生效。13.3合同期限:13.3.1合同有效期为2024年3月1日至2024年10月31日。第十四条其他约定事项14.1不可抗力条款:14.1.1因不可抗力导致合同无法履行,双方互不承担责任;14.1.2不可抗力事件发生后,双方应及时通知对方,并采取一切可能的措施减少损失。14.2保密条款:14.2.1双方对本合同内容负有保密义务,未经对方同意,不得向任何第三方泄露;14.2.2保密义务在合同终止后仍然有效。14.3合同附件及补充协议:14.3.1本合同附件为本合同不可分割的组成部分;14.3.2本合同未尽事宜,由双方另行签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。第二部分:第三方介入后的修正第一条第三方概念界定1.1第三方是指在合同履行过程中,因特定原因或合同约定,介入到合同关系中的独立第三方主体,包括但不限于中介方、监理方、评估方、审计方等。第二条第三方介入的必要性2.1第三方介入的必要性包括但不限于:保证工程质量、维护合同双方的合法权益、提高合同履行的透明度和公正性等。第三条第三方介入的条件3.1.1合同双方同意;3.1.2第三方具备相应的资质和能力;3.1.3第三方介入不违反法律法规和合同约定。第四条第三方责权利4.1第三方的责任:4.1.1第三方应按照合同约定履行职责,保证其提供的服务的质量和公正性;4.1.2第三方因自身原因造成合同一方损失的,应承担相应的赔偿责任。4.2第三方的权利:4.2.1第三方有权要求合同双方提供必要的信息和资料;4.2.2第三方有权对合同履行情况进行监督和检查。4.3第三方的义务:4.3.1第三方应保守合同双方的商业秘密;4.3.2第三方应按照合同约定的时间和方式提交报告和意见。第五条第三方介入的程序5.1第三方介入的程序如下:5.1.1合同双方协商确定第三方介入的事宜;5.1.2合同双方与第三方签订协议,明确各方的权利、义务和责任;5.1.3第三方按照协议约定履行职责。第六条第三方责任限额6.1第三方责任限额:6.1.1第三方因自身原因造成合同一方损失的,赔偿金额不得超过合同总价的10%;6.1.2第三方责任限额不得因合同履行过程中的任何原因而免除或降低。第七条第三方与其他各方的划分7.1第三方与其他各方的划分:7.1.1第三方与合同双方之间是独立的合同关系,各自承担相应的法律责任;7.1.2第三方与合同双方之间的争议,由双方协商解决,协商不成的,可以向合同签订地人民法院提起诉讼。第八条第三方介入的终止8.1第三方介入的终止条件:8.1.1合同履行完毕;8.1.2第三方职责履行完毕;8.1.3合同双方或第三方提出终止介入。8.2第三方介入的终止程序:8.2.1合同双方或第三方提出终止介入的,应提前30日通知对方;8.2.2第三方终止介入后,应向合同双方提交终止介入的报告。第九条第三方介入的保密9.1第三方介入的保密:9.1.1第三方应保守合同双方的商业秘密;9.1.2第三方不得泄露合同双方的任何信息。第十条第三方介入的变更10.1第三方介入的变更:10.1.1合同双方或第三方提出变更第三方介入的事宜,应重新签订协议;10.1.2变更后的协议与本合同具有同等法律效力。第十一条第三方介入的争议解决11.1第三方介入的争议解决:11.1.1第三方与合同双方之间的争议,由双方协商解决;11.1.2协商不成的,可以向合同签订地人民法院提起诉讼。第十二条第三方介入的适用范围12.1第三方介入适用于合同履行过程中的工程质量、进度、安全、环保等方面。第十三条第三方介入的特别约定13.1合同双方可根据实际情况,在合同中特别约定第三方介入的相关事宜。第十四条第三方介入的效力14.1本合同中关于第三方介入的条款,自合同签订之日起生效,并对合同双方具有约束力。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:工程图纸及技术规范详细要求:包含工程所有图纸、设计文件、技术规范、施工方案等,确保工程按设计要求进行。说明:附件一为工程实施的基础文件,应详细、准确,并由设计单位盖章确认。2.附件二:工程量清单详细要求:详细列出工程项目的数量、单价、总价,以及材料、设备等明细。说明:附件二用于工程款支付和结算,应确保准确无误。3.附件三:施工组织设计详细要求:包括施工进度计划、人员安排、材料设备供应计划、安全文明施工措施等。说明:附件三为施工管理的指导文件,应合理、可行。4.附件四:工程验收报告详细要求:包括工程验收时间、验收人员、验收结论等。说明:附件四为工程验收的正式文件,验收合格后方可进行下一步工作。5.附件五:工程款支付进度表详细要求:明确工程款支付的时间节点、金额、支付方式等。说明:附件五为工程款支付的依据,确保工程款的及时、合理支付。6.附件六:工程变更记录详细要求:记录工程实施过程中发生的变更,包括变更原因、变更内容、变更影响等。说明:附件六为工程变更的记录,确保变更的合理性和合规性。7.附件七:工程竣工报告详细要求:包括工程竣工时间、竣工人员、竣工结论等。说明:附件七为工程竣工的正式文件,竣工合格后方可交付使用。8.附件八:工程保修单详细要求:明确工程保修期限、保修范围、保修责任等。说明:附件八为工程保修的依据,确保工程交付后的售后服务。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:施工单位未按合同约定时间完成工程。责任认定:施工单位应承担每日延误工期违约金,并赔偿甲方因此造成的损失。2.违约行为:施工单位施工质量不合格。责任认定:施工单位负责返工和修复,并赔偿甲方因此造成的损失。3.违约行为:施工单位未按合同约定进行文明施工。责任认定:施工单位应立即整改,并赔偿甲方因此造成的损失。4.违约行为:施工单位未按合同约定进行环保施工。责任认定:施工单位应立即整改,并赔偿甲方因此造成的损失。5.违约行为:甲方未按合同约定支付工程款。责任认定:甲方应按合同约定时间支付工程款,逾期支付的,应承担违约金。6.违约行为:甲方未按合同约定提供施工条件。责任认定:甲方应立即提供施工条件,并赔偿施工单位因此造成的损失。7.违约行为:第三方未按合同约定履行职责。责任认定:第三方应立即履行职责,并赔偿合同一方因此造成的损失。8.违约行为:合同一方泄露商业秘密。责任认定:泄露方应承担相应的法律责任,并赔偿对方因此造成的损失。全文完。2024年度外墙保温分包工程服务协议4本合同目录一览1.定义与解释1.1定义1.2解释2.双方当事人2.1分包方2.2总包方3.工程概况3.1工程名称3.2工程地点3.3工程规模3.4工程内容4.服务内容与范围4.1保温材料供应4.2施工队伍派遣4.3施工工艺与技术要求4.4工程进度安排5.工程质量与标准5.1质量标准5.2质量检测5.3质量保证6.工程费用与支付6.1工程费用构成6.2费用结算方式6.3付款时间与比例6.4逾期付款的违约责任7.工程进度与验收7.1工程进度安排7.2工程验收标准7.3验收流程7.4验收不合格的处理8.合同期限与终止8.1合同期限8.2合同终止条件8.3合同解除流程9.违约责任9.1违约行为9.2违约责任9.3违约赔偿10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构10.3争议解决程序11.法律适用与管辖11.1法律适用11.2管辖法院12.合同附件12.1附件一:工程量清单12.2附件二:技术规范12.3附件三:施工组织设计13.合同签署与生效13.1签署日期13.2生效日期14.其他约定14.1保密条款14.2通知与送达14.3不可抗力14.4附件清单第一部分:合同如下:1.定义与解释1.1定义1.1.1“分包方”指本协议中承担外墙保温分包工程服务的乙方;1.1.2“总包方”指本协议中委托分包方进行外墙保温分包工程服务的甲方;1.1.3“工程”指本协议中约定的外墙保温分包工程;1.1.4“服务内容”指分包方按照本协议约定的工程内容和要求提供的全部服务;1.1.5“合同”指本《2024年度外墙保温分包工程服务协议》;1.2解释1.2.1本合同中使用的术语和定义如未在本合同中明确界定,应按照行业惯例或法律法规的有关规定进行解释;1.2.2任何一方对本合同的解释应以书面形式进行,并经对方书面确认后方生效。2.双方当事人2.1分包方2.1.1名称:____________________;2.1.2地址:____________________;2.1.3法定代表人:____________________;2.1.4联系人:____________________;2.1.5联系电话:____________________;2.2总包方2.2.1名称:____________________;2.2.2地址:____________________;2.2.3法定代表人:____________________;2.2.4联系人:____________________;2.2.5联系电话:____________________;3.工程概况3.1工程名称:____________________;3.2工程地点:____________________;3.3工程规模:____________________;3.4工程内容:主要包括外墙保温材料的供应、施工、验收等。4.服务内容与范围4.1保温材料供应4.1.1分包方负责提供符合合同约定的保温材料;4.1.2保温材料的品牌、规格、型号等应符合工程要求;4.2施工队伍派遣4.2.1分包方应派遣具备相应资质的施工队伍进行工程实施;4.2.2施工队伍应遵守国家相关法律法规和工程规范;4.3施工工艺与技术要求4.3.1分包方应按照合同约定的施工工艺和技术要求进行施工;4.3.2施工过程中应确保工程质量,确保保温效果;4.4工程进度安排4.4.1分包方应根据合同约定的时间节点完成工程进度;4.4.2工程进度安排应经总包方书面确认。5.工程质量与标准5.1质量标准5.1.1工程质量应符合国家相关质量标准和规范;5.1.2工程质量评定应以工程验收报告为准;5.2质量检测5.2.1分包方应按照合同约定进行质量检测;5.2.2质量检测结果应真实、准确;5.3质量保证5.3.1分包方应保证工程在合同约定的保修期内质量;5.3.2保修期内发生质量问题,分包方应负责修复或赔偿。6.工程费用与支付6.1工程费用构成6.1.1工程费用包括保温材料费、施工人工费、施工机械费、管理费等;6.1.2工程费用以合同约定的工程量清单为准;6.2费用结算方式6.2.1费用结算以月度进度款结算为基础;6.2.2进度款结算以实际完成的工程量为准;6.3付款时间与比例6.3.1付款时间为每月的____日;6.3.2付款比例为:工程进度款的____%;6.4逾期付款的违约责任6.4.1逾期付款的违约金为每日应付款金额的____%;6.4.2逾期付款超过____日,总包方有权解除合同。8.合同期限与终止8.1合同期限8.1.1本合同有效期为____年,自____年____月____日起至____年____月____日止;8.1.2合同期满前____个月,双方应书面协商续签事宜;8.2合同终止条件8.2.1因不可抗力导致工程无法继续进行;8.2.2一方违约,另一方给予书面通知后____日内未采取补救措施;8.2.3双方协商一致决定终止合同;8.3合同解除流程8.3.1解除合同应提前____个月书面通知对方;9.违约责任9.1违约行为9.1.1分包方未按合同约定时间完成工程;9.1.2分包方提供的材料不符合质量要求;9.1.3分包方未按合同约定支付工程款;9.1.4总包方未按合同约定支付进度款;9.2违约责任9.2.1分包方违约,应向总包方支付违约金,违约金金额为____;9.2.2总包方违约,应向分包方支付违约金,违约金金额为____;9.3违约赔偿9.3.1因违约造成对方损失的,违约方应承担赔偿责任;9.3.2赔偿金额由双方协商确定,协商不成可向有管辖权的人民法院提起诉讼。10.争议解决10.1争议解决方式10.1.1双方应友好协商解决合同争议;10.1.2协商不成的,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼;10.2争议解决机构10.2.1争议解决机构为合同签订地人民法院;10.3争议解决程序10.3.1争议解决程序按照中华人民共和国相关法律法规进行。11.法律适用与管辖11.1法律适用11.1.1本合同适用中华人民共和国法律;11.2管辖法院11.2.1合同争议由合同签订地人民法院管辖。12.合同附件12.1附件一:工程量清单12.2附件二:技术规范12.3附件三:施工组织设计13.合同签署与生效13.1签署日期13.1.1本合同自双方代表签字盖章之日起生效;13.2生效日期13.2.1本合同自____年____月____日起生效。14.其他约定14.1保密条款14.1.1双方对本合同内容及履行情况负有保密义务;14.1.2未经对方同意,不得向任何第三方泄露;14.2通知与送达14.2.1通知应以书面形式发出,并送达对方指定的地址;14.2.2送达方式包括邮寄、传真、电子邮件等;14.3不可抗力14.3.1不可抗力事件包括自然灾害、政府行为、社会异常事件等;14.3.2发生不可抗力事件,双方应及时通知对方,并采取合理措施减轻损失;14.4附件清单14.4.1本合同附件清单如下:附件一:工程量清单附件二:技术规范附件三:施工组织设计第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义15.1.1“第三方”指在合同履行过程中,经甲乙双方一致同意,介入合同关系中的独立第三方,包括但不限于监理方、检测机构、咨询顾问、中介方等;15.1.2第三方应具备相应的资质和专业知识,能够独立承担相应的责任。15.2第三方介入条件15.2.1第三方介入应在合同履行过程中,经甲乙双方书面同意;15.2.2第三方介入的目的是为了提高工程质量和效率,保障合同履行。15.3第三方责任限额15.3.1第三方在合同履行过程中,因其过错导致的损失,其责任限额由甲乙双方在合同中约定;15.3.2第三方责任限额不得超过其收取的费用总额。15.4第三方责权利15.4.1第三方有权根据合同约定,对工程进行监督检查,提出意见和建议;15.4.2第三方有权对工程质量进行检测,确保工程质量符合合同要求;15.4.3第三方有权收取其提供服务的费用。15.5第三方与其他各方的划分说明15.5.1第三方与甲方的责任划分:15.5.1.1第三方对甲方承担的责任,仅限于其提供的服务范围内;15.5.1.2甲方的其他责任,如工程进度、质量、安全等,仍由甲方承担。15.5.2第三方与乙方的责任划分:15.5.2.1第三方对乙方承担的责任,仅限于其提供的服务范围内;15.5.2.2乙方的其他责任,如施工、材料供应等,仍由乙方承担。15.5.3第三方与其他第三方的责任划分:15.5.3.1第三方之间因服务内容交叉或相互影响而产生的责任,由各方根据合同约定和实际情况自行协商解决;15.5.3.2若协商不成,可提交合同约定的争议解决机构解决。16.甲乙方在第三方介入时的额外条款16.1甲方额外条款16.1.1甲方应向第三方提供必要的资料和条件,以便第三方履行其职责;16.1.2甲方应配合第三方的工作,及时处理第三方提出的意见和建议;16.1.3甲方应承担第三方因其工作而产生的合理费用。16.2乙方额外条款16.2.1乙方应按照合同约定,配合第三方的工作,确保第三方能够顺利履行其职责;16.2.2乙方应接受第三方的监督检查,并对第三方提出的问题和建议予以整改;16.2.3乙方应承担第三方因其工作而产生的合理费用。17.第三方介入的合同变更17.1合同变更程序17.1.1第三方介入时,甲乙双方应书面同意变更合同内容;17.1.2合同变更应明确第三方的介入方式、职责、费用等;17.2合同变更生效17.2.1合同变更自甲乙双方书面确认之日起生效;17.2.2合同变更对第三方具有同等法律约束力。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:工程量清单详细要求:1.1列明工程项目的名称、规格、型号、数量、单价、总价等;1.2工程量清单应与合同约定的工程内容一致;1.3工程量清单应由甲方提供,并由乙方确认。附件说明:附件一为工程量清单,是合同履行的重要依据,用于计算工程款和结算。2.附件二:技术规范详细要求:2.1列明工程项目的施工技术要求、质量标准、验收标准等;2.2技术规范应与国家相关法律法规和行业标准一致;2.3技术规范应由甲方提供,并由乙方确认。附件说明:附件二为技术规范,是合同履行的重要依据,用于指导施工和质量控制。3.附件三:施工组织设计详细要求:3.1列明工程的施工方案、施工进度计划、施工资源配置等;3.2施工组织设计应与合同约定的工程内容一致;3.3施工组织设计应由乙方提供,并由甲方确认。附件说明:附件三为施工组织设计,是合同履行的重要依据,用于指导施工和确保工程进度。4.附件四:合同变更记录详细要求:4.1记录合同履行过程中发生的变更事项;4.2变更记录应包括变更原因、变更内容、变更日期等;4.3变更记录应由双方签字确认。附件说明:附件四为合同变更记录,是合同履行过程中的重要文件,用于记录和证明合同变更。5.附件五:工程验收报告详细要求:5.1列明工程项目的验收结果、验收日期、验收人员等;5.2工程验收报告应与合同约定的质量标准一致;5.3工程验收报告应由第三方或甲方提供。附件说明:附件五为工程验收报告,是合同履行的重要依据,用于证明工程质量符合要求。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为1.1乙方未按合同约定时间完成工程;1.2乙方提供的材料不符合质量要求;1.3乙方未按合同约定支付工程款;1.4甲方未按合同约定支付进度款;1.5第三方未能履行其职责,导致工程质量问题。2.责任认定标准2.1乙方未按合同约定时间完成工程,每逾期一日,应支付违约金____元;2.2乙方提供的材料不符合质量要求,应承担相应的修复费用,并支付违约金____元;2.3乙方未按合同约定支付工程款,每逾期一日,应支付违约金____元;2.4甲方未按合同约定支付进度款,每逾期一日,应支付违约金____元;2.5第三方未能履行其职责,导致工程质量问题,应承担相应的赔偿责任。3.示例说明3.2示例二:乙方提供的保温材料经检测不合格,则乙方应承担修复费用____元,并支付违约金____元;3.3示例三:甲方在乙方完成工程后30日内仍未支付工程款,则甲方应支付违约金____元/日。全文完。2024年度外墙保温分包工程服务协议5本合同目录一览第一条合同双方基本信息1.1双方名称及法定代表人1.2注册地址及联系方式1.3合同签订日期第二条项目概述2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模及结构类型2.4工程承包方式第三条工程内容与技术要求3.1保温材料选择及规格3.2施工工艺及技术规范3.3质量标准及验收程序第四条工程进度及工期4.1施工计划安排4.2工期延误及处理4.3验收合格后交付时间第五条工程费用及支付方式5.1工程总费用5.2分阶段支付比例及时间5.3付款条件及违约责任第六条质量保证与售后服务6.1质量保证期6.2售后服务内容及期限6.3质量问题处理及赔偿第七条违约责任与争议解决7.1违约责任7.2争议解决方式7.3争议解决期限第八条合同变更与解除8.1合同变更8.2合同解除8.3合同解除后的处理第九条合同终止与清算9.1合同终止条件9.2清算程序及期限9.3清算后的处理第十条合同附件与补充协议10.1合同附件10.2补充协议第十一条合同生效与终止11.1合同生效条件11.2合同终止条件11.3合同终止后的处理第十二条合同履行与监督12.1合同履行12.2监督方式12.3监督结果处理第十三条合同履行中的其他约定13.1保密条款13.2不可抗力条款13.3合同变更及解除的其他约定第十四条合同签署与备案14.1合同签署14.2合同备案14.3合同备案后的处理第一部分:合同如下:第一条合同双方基本信息1.1双方名称及法定代表人(1)甲方名称:[甲方全称](2)甲方法定代表人:[甲方法定代表人姓名](3)乙方名称:[乙方全称](4)乙方法定代表人:[乙方法定代表人姓名]1.2注册地址及联系方式(1)甲方注册地址:[甲方注册地址](2)甲方联系方式:[甲方联系电话、电子邮箱等](3)乙方注册地址:[乙方注册地址](4)乙方联系方式:[乙方联系电话、电子邮箱等]1.3合同签订日期本合同签订日期为:[合同签订年月日]第二条项目概述2.1工程名称[项目名称]2.2工程地点[工程具体地点]2.3工程规模及结构类型[工程规模、结构类型等详细信息]2.4工程承包方式[工程承包方式,如:固定总价承包、单价承包等]第三条工程内容与技术要求3.1保温材料选择及规格[保温材料类型、品牌、规格等详细信息]3.2施工工艺及技术规范[施工工艺流程、技术规范要求等详细信息]3.
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
评论
0/150
提交评论