版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度万科地产集团给排水工程合同本合同目录一览1.合同订立依据与背景1.1合同订立的法律依据1.2合同订立的历史背景1.3合同订立的经济环境2.合同当事人信息2.1发包方信息2.1.1名称、地址、法定代表人2.1.2联系方式2.2承包方信息2.2.1名称、地址、法定代表人2.2.2联系方式3.工程概况3.1工程名称3.2工程地点3.3工程规模3.4工程类型3.5工程质量要求4.工程范围与内容4.1工程范围4.2工程内容4.3工程量清单5.工程进度与工期5.1工程进度安排5.2工期要求5.3延期处理6.工程合同价款6.1合同价款6.2计价方式6.3预付款6.4进度款6.5结算款6.6保修金7.付款方式与期限7.1付款方式7.2付款期限7.3逾期付款责任8.材料与设备供应8.1材料供应要求8.2设备供应要求8.3材料与设备的质量标准9.工程施工与质量保证9.1施工组织设计9.2施工质量控制9.3工程验收标准9.4质量保证期10.工程保险10.1保险责任10.2保险金额10.3保险期限11.合同变更与解除11.1合同变更条件11.2合同解除条件11.3变更与解除的程序12.违约责任12.1违约情形12.2违约责任承担12.3违约损害赔偿13.争议解决13.1争议解决方式13.2争议解决机构13.3争议解决程序14.合同生效、终止与解除14.1合同生效条件14.2合同终止条件14.3合同解除条件14.4合同生效日期14.5合同终止日期第一部分:合同如下:1.合同订立依据与背景1.1合同订立的法律依据本合同依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规订立。1.2合同订立的历史背景本合同订立基于万科地产集团在2024年度的给排水工程建设项目,经双方充分协商一致,达成共识。1.3合同订立的经济环境鉴于我国当前经济形势稳定,房地产市场需求旺盛,本合同签订符合国家产业政策导向。2.合同当事人信息2.1发包方信息2.2承包方信息3.工程概况3.1工程名称2024年度万科地产集团给排水工程3.2工程地点市区万科项目3.3工程规模总面积约平方米,共计个单位工程3.4工程类型给排水及消防工程3.5工程质量要求符合国家现行相关工程质量标准,达到优良工程等级。4.工程范围与内容4.1工程范围本工程包括给排水系统、消防系统、中水系统等工程内容。4.2工程内容1)给排水系统:包括给水管、排水管、检查井、阀门、水表等;2)消防系统:包括消防水池、消防泵房、消防管道、消防设施等;3)中水系统:包括中水处理设施、中水输送管道、中水回用设施等。4.3工程量清单详见附件一《工程量清单》。5.工程进度与工期5.1工程进度安排本工程分四个阶段进行,具体进度安排如下:1)设计阶段:个月;2)招标阶段:个月;3)施工阶段:个月;4)验收阶段:个月。5.2工期要求本工程总工期为个月,自合同签订之日起计算。5.3延期处理因不可抗力或其他原因导致工期延误,双方应协商解决,必要时可调整工期。6.工程合同价款6.1合同价款本工程合同价款为人民币万元整。6.2计价方式采用综合单价法进行计价。6.3预付款合同签订后个工作日内,承包方收到预付款人民币万元。6.4进度款按工程进度支付,每月支付万元,支付比例为%。6.5结算款工程完工验收合格后,发包方在个工作日内支付结算款。6.6保修金合同签订后个工作日内,承包方支付保修金人民币万元,保修期满后无质量问题,发包方无息退还。7.付款方式与期限7.1付款方式采用银行转账方式支付。7.2付款期限预付款:合同签订后个工作日内;进度款:每月日支付;结算款:工程完工验收合格后个工作日内;保修金:合同签订后个工作日内支付。8.工程合同价款8.1合同价款本工程合同价款为人民币壹仟肆佰捌拾万元整(¥14,800,000.00元)。8.2计价方式采用综合单价法进行计价,具体计价方法详见附件二《综合单价法计价表》。8.3预付款合同签订后五个工作日内,承包方收到预付款人民币叁佰万元整(¥3,000,000.00元)。8.4进度款按工程进度支付,每月支付壹佰万元整(¥1,000,000.00元),支付比例为工程进度款的20%。8.5结算款工程完工验收合格后,发包方在十个工作日内支付结算款,结算款金额为合同总价款的95%。8.6保修金合同签订后五个工作日内,承包方支付保修金人民币叁拾万元整(¥300,000.00元),保修期满后无质量问题,发包方无息退还。9.付款方式与期限9.1付款方式采用银行转账方式支付,付款方为万科地产集团有限公司,收款方为建筑工程有限公司,银行账号:05。9.2付款期限预付款:合同签订后五个工作日内;进度款:每月五个工作日支付;结算款:工程完工验收合格后十个工作日内;保修金:合同签订后五个工作日内支付。10.材料与设备供应10.1材料供应要求承包方负责供应工程所需的全部材料,材料必须符合国家相关质量标准,并取得相应的产品合格证书。10.2设备供应要求承包方负责供应工程所需的全部设备,设备必须符合国家相关质量标准,并取得相应的产品合格证书。10.3材料与设备的质量标准材料与设备的质量标准应符合国家现行相关工程质量标准,达到优良工程等级。11.工程施工与质量保证11.1施工组织设计承包方应按照合同要求编制详细的施工组织设计,并在合同签订后十个工作日内提交给发包方审查。11.2施工质量控制承包方应严格按照国家相关工程质量标准进行施工,确保工程质量达到合同约定的优良等级。11.3工程验收标准工程验收应按照国家现行相关工程质量标准进行,由双方共同组织验收。11.4质量保证期本工程质量保证期为自工程验收合格之日起两年。在保证期内,如因施工质量问题导致的质量缺陷,承包方应负责无偿修复。12.工程保险12.1保险责任承包方应在本工程开工前办理建筑工程一切险、第三方责任险等保险,并将保险单提交给发包方备案。12.2保险金额建筑工程一切险的保险金额为本工程合同价款的100%。12.3保险期限保险期限自工程开工之日起至工程竣工验收合格之日止。13.合同变更与解除13.1合同变更条件任何一方提出合同变更,应提前书面通知对方,并经双方协商一致后,签订补充协议。13.2合同解除条件1)因不可抗力导致合同无法履行;2)一方严重违约,经对方催告后未在合理期限内履行;3)双方协商一致解除合同。13.3变更与解除的程序1)书面通知:一方提出变更或解除合同,应向对方发出书面通知;2)协商一致:双方就变更或解除事宜进行协商,达成一致意见;3)签订协议:双方签订补充协议或解除协议。14.违约责任14.1违约情形1)承包方未按合同约定的时间、质量要求完成工程;2)发包方未按合同约定支付工程款;3)一方违反合同约定,导致合同无法履行。14.2违约责任承担1)违约方应承担违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失;2)违约金的计算方式为每日违约金总额的1%,最高不超过合同总价款的10%;3)违约金不足以弥补损失时,违约方还应承担相应的赔偿责任。15.争议解决15.1争议解决方式双方应友好协商解决合同履行过程中的争议。协商不成的,可向合同签订地人民法院提起诉讼。15.2争议解决机构本合同争议解决机构为合同签订地人民法院。15.3争议解决程序1)争议发生后,双方应尽快协商解决;2)协商不成的,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼;3)诉讼过程中,双方应积极配合,及时提供相关证据。16.合同生效、终止与解除16.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。16.2合同终止条件1)工程完工验收合格;2)合同约定的其他终止条件;3)合同解除。16.3合同解除条件1)双方协商一致解除合同;2)一方严重违约,经对方催告后未在合理期限内履行;3)因不可抗力导致合同无法履行。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方概念在本合同中,第三方指除甲乙双方以外的任何个人、法人或其他组织,包括但不限于监理单位、设计单位、检测机构、施工图审查机构、造价咨询机构、保险代理机构、法律顾问等。15.2第三方介入目的第三方介入的目的是为了保证合同的履行,提高工程质量和效率,降低风险,确保甲乙双方的合法权益。15.3第三方介入方式1)监理单位:对工程施工过程进行监督,确保工程质量和进度符合合同要求。2)设计单位:对工程设计进行审查,确保设计合理、安全、符合国家标准。3)检测机构:对工程材料、设备进行检测,确保其质量符合要求。4)施工图审查机构:对施工图进行审查,确保其符合设计要求和施工规范。5)造价咨询机构:对工程造价进行咨询,确保合同价款合理、公正。6)保险代理机构:协助甲乙双方办理工程保险,降低风险。7)法律顾问:提供法律咨询,协助解决合同履行中的法律问题。15.4第三方责任限额1)第三方在履行职责过程中,因自身原因导致工程质量不合格,应承担相应的责任,责任限额由双方在合同中约定,最高不超过合同总价款的5%。2)第三方在履行职责过程中,因故意或重大过失导致合同无法履行或造成损失,应承担相应的赔偿责任。3)第三方在履行职责过程中,因不可抗力导致合同无法履行,不承担赔偿责任。15.5第三方与其他各方的划分说明1)第三方与甲方的划分:甲方负责提供工程所需资金、材料、设备等,负责工程验收和支付工程款;第三方负责提供专业服务,协助甲方完成工程项目建设。2)第三方与乙方的划分:乙方负责按照合同约定完成工程施工,提供合格的工程产品;第三方负责对乙方施工过程进行监督,确保工程质量符合要求。3)第三方与第三方之间的划分:第三方之间应相互配合,各自履行合同约定的职责,不得相互推诿责任。15.6第三方介入的额外条款及说明15.6.1第三方资质要求第三方介入前,甲乙双方应核实其资质,确保其具备履行合同所需的专业能力。15.6.2第三方工作范围第三方的工作范围应在合同中明确约定,包括但不限于工程监督、设计审查、检测、造价咨询等。15.6.3第三方工作程序第三方介入后,其工作程序应符合合同约定,并接受甲乙双方的监督。15.6.4第三方费用第三方费用由甲乙双方在合同中约定,费用包括但不限于服务费、咨询费、检测费等。15.6.5第三方责任承担第三方在履行职责过程中,因自身原因导致合同无法履行或造成损失,由其自行承担相应责任。15.6.6第三方保密义务第三方在介入过程中,应遵守保密义务,不得泄露甲乙双方的商业秘密。15.6.7第三方更换如第三方无法继续履行职责,甲乙双方可协商更换第三方,并签订补充协议。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:《工程量清单》详细要求和说明:列出工程项目的名称、规格、数量、单位、单价和总价。单价应包含人工、材料、机械等全部费用。清单应按工程进度分阶段列出。2.附件二:《综合单价法计价表》详细要求和说明:列出综合单价的计算方法和依据。包含人工、材料、机械、管理费、利润等费用。单价应按不同工程部位和施工内容分别列出。3.附件三:《施工组织设计》详细要求和说明:包括施工方案、进度计划、资源配置、安全措施等。施工方案应详细说明施工工艺、技术要求和施工顺序。进度计划应明确各阶段的起止时间和关键线路。4.附件四:《工程验收报告》详细要求和说明:记录工程验收的时间、地点、参与人员、验收结果等。验收报告应包括工程量清单、质量评定、安全评定等内容。5.附件五:《工程保险单》详细要求和说明:保险单应包括保险种类、保险金额、保险期限、保险责任等。保险单应由保险公司出具,并加盖公章。6.附件六:《第三方资质证明》详细要求和说明:第三方资质证明应包括营业执照、资质证书、专业资格证书等。资质证明应真实有效,由第三方出具并加盖公章。7.附件七:《第三方费用清单》详细要求和说明:列出第三方服务的项目、单价、总价和支付方式。费用清单应由第三方出具并加盖公章。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:承包方未按合同约定的时间完成工程责任认定标准:承包方应承担每日违约金,金额为合同总价款的0.5%。示例说明:若合同约定工期为120天,承包方实际完成工期为150天,则应支付违约金6000元。2.违约行为:发包方未按合同约定支付工程款责任认定标准:发包方应支付违约金,金额为未支付工程款金额的1%。示例说明:若合同约定工程款为100万元,发包方未支付80万元,则应支付违约金8000元。3.违约行为:第三方未按合同约定提供专业服务责任认定标准:第三方应承担违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失。示例说明:若第三方未按约定时间完成检测工作,导致工程延期,则应支付违约金并赔偿由此产生的损失。4.违约行为:一方泄露商业秘密责任认定标准:泄露方应承担相应的法律责任,包括但不限于停止侵权行为、赔偿损失。示例说明:若第三方在介入过程中泄露甲方商业秘密,则应承担侵权责任并赔偿损失。5.违约行为:一方故意或重大过失导致合同无法履行责任认定标准:违约方应承担全部责任,包括但不限于赔偿损失、承担违约金。示例说明:若甲方故意破坏工程,导致合同无法履行,则应承担全部责任。全文完。2024年度万科地产集团给排水工程合同1本合同目录一览1.合同基本信息1.1合同双方信息1.2合同编号1.3合同签订日期1.4合同生效日期1.5合同终止日期1.6合同金额1.7付款方式1.8付款期限1.9合同履行地点1.10合同履行方式1.11合同履行期限1.12合同履行责任2.工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程建设内容2.5工程建设标准2.6工程建设进度2.7工程质量要求2.8工程验收标准2.9工程变更程序2.10工程验收程序3.工程设计3.1设计单位3.2设计内容3.3设计标准3.4设计变更程序3.5设计图纸提供3.6设计文件审查3.7设计文件修改3.8设计文件审批4.材料设备供应4.1供应商4.2材料设备清单4.3材料设备质量标准4.4材料设备供应进度4.5材料设备验收标准4.6材料设备验收程序4.7材料设备更换程序4.8材料设备运输及保管5.工程施工5.1施工单位5.2施工组织设计5.3施工进度计划5.4施工质量保证措施5.5施工安全保证措施5.6施工环境保护措施5.7施工人员培训5.8施工现场管理5.9施工变更程序5.10施工验收程序6.工程验收6.1验收标准6.2验收程序6.3验收资料6.4验收争议解决6.5验收结论7.合同履行7.1合同履行责任7.2合同履行义务7.3合同履行风险7.4合同履行保障措施7.5合同履行期限7.6合同履行变更7.7合同履行终止7.8合同履行解除8.争议解决8.1争议解决方式8.2争议解决机构8.3争议解决程序8.4争议解决费用8.5争议解决期限9.违约责任9.1违约情形9.2违约责任9.3违约赔偿9.4违约争议解决10.保密条款10.1保密内容10.2保密义务10.3保密期限10.4保密责任11.合同解除11.1合同解除情形11.2合同解除程序11.3合同解除责任11.4合同解除争议解决12.合同终止12.1合同终止情形12.2合同终止程序12.3合同终止责任12.4合同终止争议解决13.合同生效13.1合同生效条件13.2合同生效日期13.3合同生效效力14.其他约定事项14.1法律适用14.2语言文字14.3通知方式14.4合同附件14.5合同解释14.6合同附件效力第一部分:合同如下:1.合同基本信息1.1合同双方信息1.1.1甲方(万科地产集团):名称、地址、法定代表人、联系电话、开户银行及账号1.1.2乙方(施工单位):名称、地址、法定代表人、联系电话、开户银行及账号1.2合同编号:GD202400011.3合同签订日期:2024年1月1日1.4合同生效日期:合同签订之日起生效1.5合同终止日期:合同约定的工程竣工验收合格之日起30日内1.6合同金额:人民币壹仟万元整1.7付款方式:按工程进度分期支付,具体支付比例及时间见合同附件一1.8付款期限:合同约定的付款期限为合同签订之日起至工程竣工验收合格之日止1.9合同履行地点:甲方指定的工程现场1.10合同履行方式:乙方负责组织施工,甲方提供必要的施工条件1.11合同履行期限:合同签订之日起至工程竣工验收合格之日止1.12合同履行责任:双方应严格按照合同约定履行各自的权利和义务2.工程概况2.1工程名称:2024年度万科地产集团给排水工程2.2工程地点:甲方指定的工程现场2.3工程规模:总建筑面积为平方米,给排水管道总长度为米2.4工程建设内容:主要包括给排水管道的安装、调试、验收等2.5工程建设标准:按照国家相关标准和规范执行2.6工程建设进度:根据工程实际情况,制定详细的施工进度计划,并报甲方审批2.7工程质量要求:符合国家相关标准和规范要求,确保工程质量达到优良2.8工程验收标准:按照国家相关标准和规范执行,确保工程验收合格2.9工程变更程序:任何工程变更均需经双方协商一致,并签订书面变更协议2.10工程验收程序:工程验收分为初验、终验两个阶段,具体程序详见合同附件二3.工程设计3.1设计单位:乙方指定的设计单位3.2设计内容:给排水工程的施工图纸、设计说明书等3.3设计标准:按照国家相关标准和规范执行3.4设计变更程序:任何设计变更均需经双方协商一致,并签订书面变更协议3.5设计图纸提供:乙方应在合同签订之日起30日内提供完整的设计图纸3.6设计文件审查:甲方应在收到设计图纸后15日内完成审查,并提出修改意见3.7设计文件修改:乙方应在收到甲方修改意见后10日内完成修改,并提交甲方确认3.8设计文件审批:设计文件经甲方审批后,方可用于施工4.材料设备供应4.1供应商:乙方指定的材料设备供应商4.2材料设备清单:详见合同附件三4.3材料设备质量标准:符合国家相关标准和规范要求4.4材料设备供应进度:根据工程进度计划,制定详细的供应进度计划4.5材料设备验收标准:按照国家相关标准和规范执行4.6材料设备验收程序:详见合同附件四4.7材料设备更换程序:任何材料设备更换均需经双方协商一致,并签订书面更换协议4.8材料设备运输及保管:详见合同附件五5.工程施工5.1施工单位:乙方5.2施工组织设计:详见合同附件六5.3施工进度计划:详见合同附件七5.4施工质量保证措施:详见合同附件八5.5施工安全保证措施:详见合同附件九5.6施工环境保护措施:详见合同附件十5.7施工人员培训:详见合同附件十一5.8施工现场管理:详见合同附件十二5.9施工变更程序:详见合同附件十三5.10施工验收程序:详见合同附件十四6.工程验收6.1验收标准:按照国家相关标准和规范执行6.2验收程序:详见合同附件十五6.3验收资料:详见合同附件十六6.4验收争议解决:任何验收争议均需经双方协商一致,协商不成,可向合同约定的争议解决机构申请仲裁或诉讼6.5验收结论:验收结论由双方共同签署,作为工程竣工验收的依据8.合同履行8.1合同履行责任8.1.1甲方责任:提供施工场地、配合施工、及时支付工程款、组织工程验收等8.1.2乙方责任:按照合同约定完成工程、保证工程质量、按时提交工程验收资料等8.1.3双方责任:共同遵守合同约定,履行各自义务,确保工程顺利进行8.2合同履行义务8.2.1甲方义务:按照合同约定支付工程款、提供必要的施工条件、组织工程验收等8.2.2乙方义务:按照合同约定完成工程、保证工程质量、按时提交工程验收资料等8.3合同履行风险8.3.1甲方风险:工程延期、工程质量不符合要求、工程款支付不及时等8.3.2乙方风险:工程进度延误、工程质量问题、工程款支付不及时等8.4合同履行保障措施8.4.1甲方保障措施:及时支付工程款、提供必要的施工条件、加强工程监督管理等8.4.2乙方保障措施:确保工程质量、按时完成工程、加强施工现场管理等8.5合同履行期限8.5.1甲方履行期限:自合同签订之日起至工程竣工验收合格之日止8.5.2乙方履行期限:自合同签订之日起至工程竣工验收合格之日止8.6合同履行变更8.6.1合同变更程序:任何合同变更均需经双方协商一致,并签订书面变更协议8.6.2合同变更内容:变更内容包括但不限于工程范围、工期、质量要求、付款方式等8.7合同履行终止8.7.1合同终止条件:合同约定的工程竣工验收合格、合同双方协商一致终止合同等8.7.2合同终止程序:合同终止需双方协商一致,并签订书面终止协议8.7.3合同终止责任:合同终止后,双方应根据合同约定承担相应的责任9.争议解决9.1争议解决方式9.1.1协商:合同双方应通过协商解决争议9.1.2仲裁:协商不成,可向合同约定的仲裁机构申请仲裁9.1.3诉讼:仲裁不成,可向合同约定的法院提起诉讼9.2争议解决机构9.2.1仲裁机构:中国国际经济贸易仲裁委员会9.2.2法院:合同签订地人民法院9.3争议解决程序9.3.1协商程序:合同双方应在争议发生后15日内提出协商请求,并尽快达成协议9.3.2仲裁程序:按照中国国际经济贸易仲裁委员会的仲裁规则进行9.3.3诉讼程序:按照合同签订地人民法院的诉讼规则进行9.4争议解决费用9.4.1仲裁费用:由败诉方承担9.4.2诉讼费用:按照法律规定由败诉方承担9.5争议解决期限9.5.1协商期限:自争议发生后30日内9.5.2仲裁期限:自仲裁机构受理之日起6个月内9.5.3诉讼期限:自法院受理之日起6个月内10.违约责任10.1违约情形10.1.1甲方违约:未按时支付工程款、未提供施工条件、未组织工程验收等10.1.2乙方违约:未按时完成工程、工程质量不符合要求、工程款支付不及时等10.2违约责任10.2.1甲方违约责任:赔偿乙方因此遭受的损失,包括但不限于工期延误损失、经济损失等10.2.2乙方违约责任:赔偿甲方因此遭受的损失,包括但不限于工期延误损失、经济损失等10.3违约赔偿10.3.1赔偿金额:根据实际情况,由双方协商确定10.3.2赔偿方式:包括但不限于现金支付、工期补偿等10.4违约争议解决10.4.1争议解决方式:参照第九条争议解决方式10.4.2争议解决机构:参照第九条争议解决机构11.保密条款11.1保密内容:涉及双方商业秘密、技术秘密等11.2保密义务:双方应严格保守对方商业秘密和技术秘密,不得泄露给任何第三方11.3保密期限:自合同签订之日起至合同终止后5年内11.4保密责任11.4.1违约责任:泄露保密内容,应承担相应的法律责任和经济责任11.4.2损害赔偿:因泄露保密内容给对方造成损失的,应赔偿对方的损失12.合同解除12.1合同解除情形12.1.1甲方解除合同:因乙方违约,甲方有权解除合同12.1.2乙方解除合同:因甲方违约,乙方有权解除合同12.2合同解除程序12.2.1解除合同:双方应书面通知对方解除合同,并签订书面解除协议12.3合同解除责任12.3.1解除合同责任:双方应根据合同约定承担相应的责任12.4合同解除争议解决12.4.1争议解决方式:参照第九条争议解决方式12.4.2争议解决机构:参照第九条争议解决机构13.合同终止13.1合同终止情形13.1.1合同期满:合同约定的工程竣工验收合格之日起30日内13.1.2双方协商一致:合同双方协商一致终止合同13.2合同终止程序13.2.1终止合同:双方应书面通知对方终止合同,并签订书面终止协议13.3合同终止责任13.3.1终止合同责任:双方应根据合同约定承担相应的责任13.4合同终止争议解决13.4.1争议解决方式:参照第九条争议解决方式13.4.2争议解决机构:参照第九条争议解决机构14.其他约定事项14.1法律适用:本合同适用中华人民共和国法律14.2语言文字:本合同采用中文书写14.3通知方式:双方应以书面形式进行通知,通知方式为邮寄或专人送达14.4合同附件:本合同附件包括但不限于附件一至附件十五14.5合同解释:本合同如有歧义,应以书面解释为准14.6合同附件效力:本合同附件与本合同具有同等法律效力第二部分:第三方介入后的修正1.第三方定义1.1本合同所称第三方,是指本合同双方以外的任何自然人、法人或其他组织,包括但不限于监理单位、审计机构、评估机构、保险公司、担保公司等。1.2第三方介入本合同,需经本合同双方书面同意,并签订书面协议。2.第三方责任限额2.1第三方在本合同中的责任,应按照其与合同双方签订的书面协议约定承担。2.2若第三方责任限额低于本合同约定的责任限额,则以本合同约定的责任限额为准。3.第三方介入程序3.1.1双方书面同意;3.1.2第三方提交相关资质证明文件;3.1.3双方签订书面协议;3.1.4第三方按协议约定履行职责。4.第三方介入内容4.1第三方介入本合同,主要内容包括但不限于:4.1.1监理:对工程质量、进度、安全等进行监督管理;4.1.2审计:对工程款支付、合同履行等进行审计;4.1.3评估:对工程价值、风险等进行评估;4.1.4保险:为合同双方提供保险保障;4.1.5担保:为合同双方提供担保服务。5.第三方权利义务5.1第三方权利:5.1.1按照协议约定,对本合同履行情况进行监督管理;5.1.2依法维护自身合法权益;5.1.3要求合同双方提供必要的工作条件和资料。5.2第三方义务:5.2.1依法履行职责,保证工作质量;5.2.2保守合同双方商业秘密;5.2.3按时提交工作报告和资料;5.2.4遵守国家法律法规和行业规范。6.第三方责任6.1第三方在本合同中的责任,由其与合同双方签订的书面协议约定。6.2若第三方责任导致合同双方遭受损失,第三方应承担相应的赔偿责任。7.第三方变更7.1.1双方书面同意;7.1.2第三方提交变更申请;7.1.3双方签订书面变更协议;7.1.4第三方按变更协议履行职责。8.第三方退出8.1.1双方书面同意;8.1.2第三方提交退出申请;8.1.3双方签订书面退出协议;8.1.4第三方按退出协议履行职责。9.第三方争议解决9.1第三方争议解决,参照本合同第九条争议解决方式。10.第三方介入费用10.1第三方介入费用,由合同双方根据协议约定承担。11.第三方介入期限11.1第三方介入期限,由合同双方根据协议约定确定。12.第三方介入对本合同的影响12.1第三方介入不影响本合同的有效性和履行。13.第三方介入的效力13.1第三方介入协议与本合同具有同等法律效力。14.第三方介入的其他事项14.1第三方介入的其他事项,由合同双方根据协议约定处理。15.第三方介入的终止15.1第三方介入终止,参照本合同第8条第三方退出程序。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:付款方式及时间表详细要求:列明各阶段工程进度及对应的付款比例和时间节点。附件说明:本附件作为合同附件,用于明确合同双方的付款责任和时间安排。2.附件二:工程验收程序详细要求:详细规定工程验收的流程、标准、验收时间及验收人员。附件说明:本附件作为合同附件,用于确保工程验收的规范性和公正性。3.附件三:材料设备清单详细要求:列明所需材料设备的名称、规格、型号、数量、单价、总价。附件说明:本附件作为合同附件,用于明确合同双方的材料设备供应责任。4.附件四:材料设备验收程序详细要求:规定材料设备验收的流程、标准、验收时间及验收人员。附件说明:本附件作为合同附件,用于确保材料设备的质量和供应的及时性。5.附件五:材料设备运输及保管详细要求:明确材料设备的运输方式、保管责任及费用承担。附件说明:本附件作为合同附件,用于明确材料设备运输和保管的相关事宜。6.附件六:施工组织设计详细要求:详细说明施工方案、进度计划、质量保证措施、安全保证措施等。附件说明:本附件作为合同附件,用于明确施工过程中的组织和管理要求。7.附件七:施工进度计划详细要求:列明各阶段工程的开始时间、结束时间及对应的关键节点。附件说明:本附件作为合同附件,用于明确施工进度和工期要求。8.附件八:施工质量保证措施详细要求:规定施工过程中的质量控制标准、检验方法及质量保证措施。附件说明:本附件作为合同附件,用于确保施工质量符合合同约定。9.附件九:施工安全保证措施详细要求:规定施工过程中的安全管理制度、安全措施及应急预案。附件说明:本附件作为合同附件,用于确保施工过程中的安全。10.附件十:施工环境保护措施详细要求:规定施工过程中的环保措施、排放标准及环保责任。附件说明:本附件作为合同附件,用于确保施工过程中的环境保护。11.附件十一:施工人员培训详细要求:规定施工人员的培训内容、培训方式及培训时间。附件说明:本附件作为合同附件,用于确保施工人员具备相应的技能和素质。12.附件十二:施工现场管理详细要求:规定施工现场的管理制度、人员职责及管理措施。附件说明:本附件作为合同附件,用于确保施工现场的有序进行。13.附件十三:施工变更程序详细要求:规定施工变更的申请、审批、实施及变更后的责任划分。附件说明:本附件作为合同附件,用于明确施工变更的处理流程。14.附件十四:施工验收程序详细要求:规定施工验收的流程、标准、验收时间及验收人员。附件说明:本附件作为合同附件,用于确保施工验收的规范性和公正性。15.附件十五:争议解决程序详细要求:规定争议解决的途径、程序及时间限制。附件说明:本附件作为合同附件,用于明确争议解决的途径和程序。16.附件十六:验收资料详细要求:列明验收所需的各类资料,如施工记录、检测报告等。附件说明:本附件作为合同附件,用于明确验收所需的资料。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:甲方违约行为:未按时支付工程款;未提供施工条件;未组织工程验收。乙方违约行为:未按时完成工程;工程质量不符合要求;工程款支付不及时。2.责任认定标准:甲方违约责任认定:若因甲方未按时支付工程款,导致乙方遭受损失,甲方应承担相应的赔偿责任。若因甲方未提供施工条件,导致工程延期,甲方应承担相应的工期延误损失。若因甲方未组织工程验收,导致验收无法进行,甲方应承担相应的责任。乙方违约责任认定:若因乙方未按时完成工程,导致工程延期,乙方应承担相应的工期延误损失。若因乙方工程质量不符合要求,导致返工或损失,乙方应承担相应的赔偿责任。若因乙方工程款支付不及时,导致甲方遭受损失,乙方应承担相应的赔偿责任。3.违约示例说明:甲方违约示例:甲方应于2024年3月1日前支付乙方工程款100万元,但甲方未按时支付,导致乙方遭受损失,甲方应承担相应的赔偿责任。乙方违约示例:乙方应在2024年5月1日前完成工程,但乙方未按时完成,导致工程延期,乙方应承担相应的工期延误损失。全文完。2024年度万科地产集团给排水工程合同2本合同目录一览1.合同概述1.1合同双方基本信息1.2合同标的物1.3合同签订时间与地点1.4合同履行期限1.5合同总价及支付方式1.6合同变更及解除条件2.项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目建设内容2.5项目设计标准3.技术要求3.1设计要求3.2材料要求3.3施工工艺要求3.4质量标准3.5验收标准4.施工组织4.1施工进度安排4.2施工现场管理4.3施工人员配备4.4施工设备要求4.5施工安全及环保要求5.设计变更5.1变更范围5.2变更程序5.3变更费用及支付方式6.材料供应6.1材料采购及验收6.2材料质量保证6.3材料供应进度6.4材料价格调整7.施工进度管理7.1进度计划7.2进度调整7.3进度考核7.4进度违约责任8.质量管理8.1质量责任8.2质量检验8.3质量保证8.4质量争议解决9.验收与交付9.1验收标准9.2验收程序9.3验收期限9.4交付条件9.5返修责任10.付款及结算10.1付款方式10.2付款进度10.3结算方式10.4付款违约责任11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决机构11.3争议解决费用12.违约责任12.1违约情形12.2违约责任承担12.3违约赔偿13.合同解除13.1合同解除条件13.2合同解除程序13.3合同解除后的处理14.其他约定14.1合同生效14.2合同附件14.3合同份数14.4合同解释14.5合同附件及补充协议第一部分:合同如下:第一条合同概述1.1合同双方基本信息甲方:万科地产集团地址:[甲方详细地址]法定代表人:[甲方法定代表人姓名]乙方:[乙方公司名称]地址:[乙方详细地址]法定代表人:[乙方法定代表人姓名]1.2合同标的物本合同标的物为[具体工程名称],位于[工程地点],包括但不限于给排水管道铺设、设备安装、调试等。1.3合同签订时间与地点本合同于2024年[具体日期]在[具体地点]签订。1.4合同履行期限本合同自签订之日起至[具体日期]止,共计[具体工期]个月。1.5合同总价及支付方式本合同总价为人民币[具体金额]元,支付方式如下:(1)合同签订后[具体金额]元作为预付款;(2)工程进度达到[具体百分比]时支付[具体金额]元;(3)工程验收合格后支付[具体金额]元;(4)余款在工程交付使用后[具体天数]内支付完毕。1.6合同变更及解除条件任何一方如需对本合同进行变更或解除,应提前[具体天数]书面通知对方,并经双方协商一致后签订书面协议。第二条项目概况2.1项目名称[具体工程名称]2.2项目地点[具体工程地址]2.3项目规模[具体工程规模]2.4项目建设内容包括但不限于给排水管道铺设、设备安装、调试等。2.5项目设计标准按照国家现行相关标准和规范执行。第三条技术要求3.1设计要求设计应满足甲方提供的工程图纸和技术要求,并符合国家相关设计规范。3.2材料要求所使用材料应符合国家相关质量标准,并具有合格证明。3.3施工工艺要求施工过程中应严格按照设计文件和施工规范进行,确保施工质量。3.4质量标准工程质量应符合国家相关质量标准,并满足甲方要求。3.5验收标准验收标准应符合国家相关验收规范和甲方要求。第四条施工组织4.1施工进度安排乙方应根据工程实际情况,制定合理的施工进度计划,并报送甲方审批。4.2施工现场管理乙方应负责施工现场的管理,确保施工安全、文明、有序。4.3施工人员配备乙方应配备足够的技术人员和施工人员,确保工程顺利进行。4.4施工设备要求乙方应提供满足工程需要的施工设备,并确保设备性能良好。4.5施工安全及环保要求乙方应严格遵守国家有关施工安全及环保的法律、法规和标准,确保施工过程中的人身安全和环境保护。第五条设计变更5.1变更范围包括但不限于设计图纸、施工方案、材料规格等。5.2变更程序任何一方提出设计变更,应书面通知对方,经双方协商一致后签订书面变更协议。5.3变更费用及支付方式变更费用按照实际发生额计算,并按合同约定的支付方式进行支付。第六条材料供应6.1材料采购及验收乙方应负责材料的采购和验收,确保材料质量符合要求。6.2材料质量保证乙方应保证所供应的材料质量,如出现质量问题,乙方应负责更换或赔偿。6.3材料供应进度乙方应按照工程进度要求,及时供应所需材料。6.4材料价格调整材料价格按合同签订时市场价格执行,如市场价格发生变动,按实际情况进行调整。第七条施工进度管理7.1进度计划乙方应制定详细的施工进度计划,并报送甲方审批。7.2进度调整如因不可抗力或其他原因导致施工进度延误,乙方应及时通知甲方,并经双方协商一致后调整进度计划。7.3进度考核甲方将对施工进度进行监督和考核,如发现进度延误,乙方应承担相应的责任。7.4进度违约责任如因乙方原因导致施工进度延误,乙方应按照合同约定承担相应的违约责任。第八条质量管理8.1质量责任乙方应按照合同约定和工程质量标准,对工程进行全过程质量管理,确保工程质量符合要求。8.2质量检验乙方应定期进行质量自检,并配合甲方进行质量抽检。所有检验结果应记录在案,并提交甲方。8.3质量保证乙方应保证所提供的材料、设备和施工质量,如因质量问题导致工程损坏或返工,乙方应承担全部责任。8.4质量争议解决如出现质量争议,双方应通过协商解决;协商不成,可向合同约定的仲裁机构申请仲裁或向人民法院提起诉讼。第九条验收与交付9.1验收标准工程验收应按照合同约定的质量标准和国家相关规范进行。9.2验收程序工程完成后,乙方应通知甲方进行验收。验收合格后,甲方应在[具体天数]内签署验收报告。9.3验收期限验收期限自工程竣工之日起[具体天数]内。9.4交付条件工程验收合格且所有款项结清后,乙方应向甲方交付工程。9.5返修责任如验收中发现质量问题,乙方应在[具体天数]内进行返修,直至符合质量要求。第十条付款及结算10.1付款方式付款方式按合同约定执行,包括但不限于银行转账、支票等。10.2付款进度付款进度应与工程进度相匹配,具体进度由双方协商确定。10.3结算方式结算方式为按月结算,每月结算一次。10.4付款违约责任如甲方未按约定支付款项,应向乙方支付逾期付款违约金。第十一条争议解决11.1争议解决方式本合同的争议解决方式为协商;协商不成的,提交[具体仲裁机构]仲裁。11.2争议解决机构争议解决机构为[具体仲裁机构]。11.3争议解决费用争议解决费用由败诉方承担,除非仲裁机构另有判决。第十二条违约责任12.1违约情形包括但不限于工程延期、质量不合格、未按时付款等。12.2违约责任承担违约方应按照合同约定承担违约责任,包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。12.3违约赔偿违约赔偿金额应根据实际损失和合同约定确定。第十三条合同解除13.1合同解除条件包括但不限于一方严重违约、不可抗力导致合同无法履行等。13.2合同解除程序任何一方要求解除合同,应提前[具体天数]书面通知对方,并经双方协商一致。13.3合同解除后的处理合同解除后,双方应按照合同约定处理已完成的工程、未付款项、违约责任等。第十四条其他约定14.1合同生效本合同自双方签字盖章之日起生效。14.2合同附件本合同附件包括但不限于工程图纸、技术规范、验收标准等。14.3合同份数本合同一式[具体份数]份,甲乙双方各执[具体份数]份。14.4合同解释本合同的解释以中文文本为准。14.5合同附件及补充协议本合同附件及补充协议与本合同具有同等法律效力。第二部分:第三方介入后的修正1.第三方介入定义1.1第三方介入指在合同履行过程中,经双方同意,由第三方参与合同履行的行为。2.第三方介入条件2.1双方同意;2.2第三方具备
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 2024年度员工安全责任协议书-安全生产责任与安全设备采购合同3篇
- 2024年房地产交易与开发合同3篇
- 2024年度石嘴山政府物联网产业发展咨询合同
- 2024年度LED产品出口市场推广合同3篇
- 2024年度融资合同:企业债权融资协议6篇
- 2024年度高空作业施工人员安全保护及保险合同3篇
- 2024年度网络营销暑期工合同:电子商务平台推广合作2篇
- 2024年度养老院老年人保险服务合同2篇
- 2024年度生物质颗粒生物质供热项目合作协议2篇
- 2024年化妆品实体店加盟合同2篇
- 上海证券交易所董事会秘书资格考试题库和答案-完整版
- 大秦线更换道岔工程施工组织设计
- 建设工程造价咨询报告参考模板
- 2022年公务员多省联考《申论》题(河南县级卷)
- 机电控制及可编程序控制器技术课程设计1
- GB/T 9386-2008计算机软件测试文档编制规范
- GB/T 15596-2009塑料在玻璃下日光、自然气候或实验室光源暴露后颜色和性能变化的测定
- 心理护理在临床护理在临床护理中的重要性
- FZ/T 64078-2019熔喷法非织造布
- 冀教版四年级上册数学期末总复习(专题)课件
- 新概念英语第四册 课文
评论
0/150
提交评论