2024年度工程承包合同标的施工要求2篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度工程承包合同标的施工要求1本合同目录一览一、工程概况1.工程名称2.工程地点3.工程规模4.工程类型5.工程工期6.工程质量标准二、承包人1.承包人名称2.承包人资质3.承包人项目负责人4.承包人联系方式三、发包人1.发包人名称2.发包人资质3.发包人项目负责人4.发包人联系方式四、合同标的1.施工范围2.施工内容3.施工图纸4.施工工艺五、工程款支付1.付款方式2.付款比例3.付款时间4.付款条件六、工期及进度1.工期安排2.进度计划3.工期延误责任4.进度考核七、质量要求1.质量标准2.质量检验3.质量责任4.质量争议处理八、安全生产1.安全生产责任制2.安全防护措施3.安全教育培训4.安全事故处理九、合同履行1.合同生效条件2.合同履行地点3.合同履行方式4.合同变更及解除十、违约责任1.违约情形2.违约责任3.违约赔偿十一、争议解决1.争议解决方式2.争议解决机构3.争议解决程序十二、合同解除1.合同解除条件2.合同解除程序3.合同解除后的处理十三、合同终止1.合同终止条件2.合同终止程序3.合同终止后的处理十四、其他1.合同附件2.合同解释3.合同附件效力第一部分：合同如下：一、工程概况1.工程名称：住宅小区建设项目2.工程地点：市区街道3.工程规模：总建筑面积约20万平方米，包含住宅楼、商业楼、地下车库等4.工程类型：住宅及商业综合体5.工程工期：自合同签订之日起12个月内完成主体结构施工，24个月内竣工交付使用6.工程质量标准：符合国家现行建筑工程施工质量验收统一标准及《建筑工程施工质量验收规范》的要求，达到合格标准二、承包人1.承包人名称：建筑工程有限公司2.承包人资质：一级施工总承包资质3.承包人项目负责人：，工程师三、发包人1.发包人名称：房地产开发有限公司2.发包人资质：二级房地产开发资质3.发包人项目负责人：，项目经理四、合同标的1.施工范围：包括但不限于土建、安装、装饰装修、绿化等全部工程内容2.施工内容：具体施工内容详见施工图纸及合同附件3.施工图纸：承包人应按照发包人提供的施工图纸进行施工4.施工工艺：承包人应采用先进的施工工艺，确保工程质量及施工进度五、工程款支付1.付款方式：分阶段支付，按工程进度及质量验收情况支付2.付款比例：开工前支付合同总额的10%，主体结构施工完成支付50%，竣工验收合格后支付30%，余款10%作为质保金3.付款时间：每月15日前支付上月完成的工程款4.付款条件：承包人提交合格的工程进度及质量验收报告，且无违约行为六、工期及进度1.工期安排：具体工期安排详见合同附件2.进度计划：承包人应编制详细的施工进度计划，并提交给发包人审核3.工期延误责任：因承包人原因导致工期延误，每延误一天，承包人应向发包人支付合同总额的0.1%作为违约金4.进度考核：发包人有权对承包人的施工进度进行监督检查，并按合同约定进行考核七、质量要求1.质量标准：符合国家现行建筑工程施工质量验收统一标准及《建筑工程施工质量验收规范》的要求，达到合格标准2.质量检验：承包人应严格按照施工图纸及规范要求进行质量检验，并做好检验记录3.质量责任：承包人对施工过程中出现的质量问题负责，并承担相应的责任4.质量争议处理：如出现质量争议，双方应友好协商解决，协商不成可向相关行政管理部门申请仲裁或向人民法院提起诉讼八、安全生产1.安全生产责任制：承包人应建立健全安全生产责任制，明确各级人员的安全职责2.安全防护措施：施工现场应设置必要的安全防护设施，包括围挡、警示标志、安全通道等3.安全教育培训：承包人应对施工人员进行安全教育培训，确保其具备必要的安全知识4.安全事故处理：发生安全事故时，承包人应立即采取应急措施，并按规定向相关主管部门报告九、合同履行1.合同生效条件：合同双方签字盖章后，自合同签订之日起生效2.合同履行地点：市区街道住宅小区建设项目现场3.合同履行方式：承包人应按照合同约定及施工图纸要求进行施工，确保工程质量4.合同变更及解除：合同履行过程中，如需变更或解除合同，双方应协商一致，并签订书面协议十、违约责任1.违约情形：包括但不限于延误工期、质量不合格、未按约定支付工程款等2.违约责任：违约方应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等3.违约赔偿：违约赔偿金额根据实际情况及合同约定确定十一、争议解决1.争议解决方式：双方应友好协商解决合同履行过程中的争议2.争议解决机构：如协商不成，可向合同签订地人民法院提起诉讼3.争议解决程序：按照相关法律法规及合同约定进行十二、合同解除1.合同解除条件：包括但不限于合同履行完毕、双方协商一致、法定解除条件等2.合同解除程序：合同解除前，双方应协商一致，并签订书面协议3.合同解除后的处理：合同解除后，双方应按照协议约定处理剩余事宜十三、合同终止1.合同终止条件：包括但不限于合同履行完毕、合同解除、法定终止条件等2.合同终止程序：合同终止前，双方应协商一致，并签订书面协议3.合同终止后的处理：合同终止后，双方应按照协议约定处理剩余事宜十四、其他1.合同附件：包括但不限于施工图纸、工程量清单、质量保证书等2.合同解释：合同条款如有歧义，应按照有利于维护双方合法权益的原则进行解释3.合同附件效力：合同附件与合同具有同等法律效力第二部分：第三方介入后的修正一、第三方概念界定1.1第三方是指除合同双方（甲方：房地产开发有限公司，乙方：建筑工程有限公司）之外的独立第三方机构或个人，包括但不限于监理单位、咨询顾问、检测机构、评估机构等。二、第三方介入范围2.1第三方介入的范围包括但不限于工程监理、技术咨询、质量检测、风险评估、项目评估等。三、第三方介入程序3.1第三方介入需经合同双方同意，并签订相应的合作协议。3.2第三方介入前，需向合同双方提供资质证明、相关证书及服务内容说明。四、第三方责任限额4.1第三方在合同履行过程中，因其提供的服务导致合同双方损失的责任限额，由合同双方与第三方在合作协议中明确约定。4.2第三方责任限额应合理确定，以保障合同双方的合法权益。五、第三方权利与义务5.1第三方的权利：5.1.1获得合同双方提供的必要信息及资料；5.1.2根据合同约定，独立开展服务；5.1.3在合同约定范围内，享有相应的报酬。5.2第三方的义务：5.2.1按照合同约定及行业标准，提供高质量的服务；5.2.2对提供的服务内容保密，不得泄露给合同双方以外的第三方；5.2.3按时提交服务报告及相关资料。六、第三方与其他各方的划分说明6.1第三方与合同双方的关系：6.1.1第三方与合同双方是合作关系，而非委托代理关系；6.1.2第三方在合同履行过程中，应服从合同双方的指导和监督。6.2第三方与施工方的划分说明：6.2.1第三方对施工方进行监督和指导，确保施工质量及进度；6.2.2第三方对施工方的监督和指导，不应影响施工方的正常施工活动。6.3第三方与材料供应商的划分说明：6.3.1第三方对材料供应商进行质量检测，确保材料质量；6.3.2第三方对材料供应商的检测，不应影响材料供应的正常进行。七、第三方介入时的额外条款及说明7.1.1第三方的介入时间、范围及工作内容；7.1.2第三方的报酬及支付方式；7.1.3第三方的责任限额；7.1.4第三方与其他各方的关系界定。7.2合同双方应在合作协议中明确约定第三方介入的相关条款，以确保合同履行过程中各方的权益得到保障。八、第三方介入后的合同履行8.1第三方介入后，合同双方应继续履行合同约定的各项义务；8.2第三方介入不影响合同双方的权利和义务；8.3合同双方应积极配合第三方的工作，确保工程顺利进行。九、第三方介入后的争议解决9.1第三方介入过程中发生的争议，应按照合作协议及本合同的相关条款进行处理；9.2如协商不成，可向合同签订地人民法院提起诉讼。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.施工图纸：要求：详细、准确的施工图纸，包含所有施工细节和尺寸标注。说明：施工图纸是施工过程中最重要的依据，应确保图纸的完整性和准确性。2.工程量清单：要求：详细列出工程所需的所有材料、设备和人工的名称、规格、数量及单价。说明：工程量清单是计算工程款的重要依据，应确保清单的完整性和准确性。3.质量保证书：要求：由承包人出具的，保证工程质量和材料合格的文件。说明：质量保证书是承包人对工程质量负责的承诺，应在工程竣工后提供。4.安全生产保证书：要求：由承包人出具的，保证施工过程中安全生产的文件。说明：安全生产保证书是承包人对施工安全负责的承诺，应在施工前提供。5.进度计划：要求：详细列出施工进度计划，包括各阶段的工期、关键节点等。说明：进度计划是确保工程按期完成的重要工具，应确保计划的合理性和可行性。6.付款申请及支付凭证：要求：详细列出工程进度、质量及付款申请，并提供相应的支付凭证。说明：付款申请及支付凭证是工程款支付的重要依据，应确保申请的准确性和合规性。7.质量检验报告：要求：由第三方检测机构出具的，对工程质量和材料进行检测的报告。说明：质量检验报告是确保工程质量的重要文件，应确保报告的客观性和准确性。8.安全事故报告：要求：在发生安全事故时，由承包人出具的，对事故原因、处理措施及责任追究的报告。说明：安全事故报告是分析事故原因、改进安全措施的重要依据，应确保报告的及时性和完整性。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：迟延工期：未按合同约定的时间完成工程。工程质量不合格：工程不符合国家现行建筑工程施工质量验收统一标准及《建筑工程施工质量验收规范》的要求。未按约定支付工程款：发包人或承包人未按合同约定的时间及比例支付工程款。安全生产事故：在施工过程中发生的安全事故，造成人员伤亡或财产损失。其他违约行为：合同约定的其他违约行为。2.责任认定标准：违约行为的认定：根据合同约定、法律法规及实际情况进行认定。责任认定标准：违约方应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。3.违约责任示例：违约行为：承包人未按合同约定的时间完成工程，延误工期10天。责任认定：承包人应向发包人支付合同总额的0.1%作为违约金，共计元。违约行为：发包人未按合同约定的时间支付工程款，延误支付30天。责任认定：发包人应向承包人支付逾期付款利息，按日计息，共计元。全文完。2024年度工程承包合同标的施工要求2本合同目录一览第一条合同双方基本信息1.1承包方基本信息1.1.1承包方名称1.1.2承包方法定代表人1.1.3承包方注册地址1.1.4承包方联系方式1.2发包方基本信息1.2.1发包方名称1.2.2发包方法定代表人1.2.3发包方注册地址1.2.4发包方联系方式第二条工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程类型2.5工程建设工期第三条工程承包范围及内容3.1工程承包范围3.2工程承包内容3.3工程质量要求第四条工程造价及付款方式4.1工程造价4.2付款方式4.3付款时间第五条工程进度及验收5.1工程进度安排5.2工程验收标准5.3工程验收程序第六条工程变更及索赔6.1工程变更范围6.2工程变更程序6.3工程索赔条件6.4工程索赔程序第七条保险及安全责任7.1保险责任7.2安全责任7.3安全防护措施第八条合同解除及违约责任8.1合同解除条件8.2合同解除程序8.3违约责任第九条争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决程序9.3争议解决地点第十条合同生效及期限10.1合同生效条件10.2合同期限第十一条合同附件11.1合同附件清单11.2合同附件内容第十二条其他约定事项12.1其他约定事项一12.2其他约定事项二12.3其他约定事项三第十三条合同解除及终止13.1合同解除条件13.2合同终止条件13.3合同解除及终止程序第十四条合同签订及生效14.1合同签订时间14.2合同生效时间第一部分：合同如下：第一条合同双方基本信息1.1承包方基本信息1.1.1承包方名称：建筑工程有限公司1.1.2承包方法定代表人：1.1.3承包方注册地址：省市区路号1.2发包方基本信息1.2.1发包方名称：房地产开发有限公司1.2.2发包方法定代表人：1.2.3发包方注册地址：省市区路号第二条工程概况2.1工程名称：住宅小区建设项目2.2工程地点：省市区2.3工程规模：总建筑面积约10万平方米，包含住宅、商业及配套设施2.4工程类型：住宅小区建筑工程2.5工程建设工期：自合同签订之日起18个月内完成第三条工程承包范围及内容3.1工程承包范围：包括土建、安装、装修及室外配套工程3.2工程承包内容：3.2.1土建工程：包括基础、主体结构、屋面、地面等3.2.2安装工程：包括给排水、电气、暖通等3.2.3装修工程：包括室内外装修及装饰工程3.2.4室外配套工程：包括道路、绿化、照明等3.3工程质量要求：符合国家及行业相关质量标准，达到合格等级第四条工程造价及付款方式4.1工程造价：根据工程量清单及合同约定，总造价为人民币万元整4.2付款方式：4.2.1预付款：合同签订后5个工作日内，发包方支付合同价款的20%作为预付款4.2.2进度款：按工程进度分阶段支付，每月支付已完成工程量的10%4.2.3结算款：工程竣工验收合格后30日内，发包方支付剩余工程款的70%4.2.4保修金：竣工验收合格后，发包方保留5%的工程款作为保修金，保修期满无质量问题后无息退还第五条工程进度及验收5.1工程进度安排：5.1.1基础工程：合同签订后3个月内完成5.1.2主体结构工程：基础工程完成后6个月内完成5.1.3装修工程：主体结构工程完成后6个月内完成5.1.4室外配套工程：装修工程完成后3个月内完成5.2工程验收标准：按照国家及行业相关标准执行，确保工程质量符合设计要求5.3工程验收程序：5.3.1发包方组织验收，承包方提供相关资料及验收报告5.3.2验收合格后，双方签署工程验收报告第六条工程变更及索赔6.1工程变更范围：包括设计变更、工程量变更、工期变更等6.2工程变更程序：6.2.1发包方提出变更申请，经承包方确认后，双方协商确定变更内容6.2.2变更内容经双方确认后，作为合同附件6.3工程索赔条件：因不可抗力、设计变更、工程量增加等原因，导致工程成本增加或工期延长6.4工程索赔程序：6.4.1承包方在事件发生后7个工作日内向发包方提出索赔申请6.4.2发包方收到索赔申请后，在7个工作日内进行核实6.4.3双方协商确定索赔金额及工期调整，作为合同附件第七条保险及安全责任7.1保险责任：7.1.1承包方负责办理建筑工程一切险及第三方责任险7.1.2发包方负责办理人员意外伤害险7.2安全责任：7.2.1承包方负责施工现场的安全管理，确保施工安全7.2.2发包方负责施工现场的安全监督检查7.3安全防护措施：7.3.1承包方制定安全防护措施，确保施工安全7.3.2发包方对承包方制定的措施进行审核，确保措施有效第八条合同解除及违约责任8.1合同解除条件8.1.1发包方原因导致合同无法履行8.1.2承包方严重违约，经发包方催告后仍未改正8.1.3因不可抗力导致合同无法履行8.2合同解除程序8.2.1双方协商一致解除合同8.2.2一方违约，另一方书面通知对方解除合同8.3违约责任8.3.1承包方未按合同约定完成工程，每逾期一天，支付合同总价款的0.1%作为违约金8.3.2发包方未按合同约定支付工程款，每逾期一天，支付应付款项的0.05%作为违约金8.3.3双方因违约造成对方损失的，应承担相应的赔偿责任第九条争议解决9.1争议解决方式9.1.1双方协商解决9.1.2争议提交仲裁机构仲裁9.2争议解决程序9.2.1发生争议后，双方应在30日内协商解决9.2.2协商不成，争议提交仲裁机构，仲裁机构根据《中华人民共和国仲裁法》进行裁决9.3争议解决地点9.3.1争议解决地点为合同签订地或双方约定的其他地点第十条合同生效及期限10.1合同生效条件10.1.1双方签字盖章10.1.2合同经双方法定代表人或授权代表签字10.2合同期限10.2.1合同期限自合同生效之日起至工程竣工验收合格之日止第十一条合同附件11.1合同附件清单11.1.1工程量清单11.1.2设计图纸11.1.3施工组织设计11.1.4付款计划表11.2合同附件内容11.2.1工程量清单详细列出了工程项目的数量、单位、单价及总价11.2.2设计图纸包含了工程项目的结构、设备、装修等设计要求11.2.3施工组织设计说明了施工方案、进度安排、人员配置等11.2.4付款计划表列明了各阶段的付款时间及金额第十二条其他约定事项12.1其他约定事项一12.1.1双方应遵守国家法律法规及行业规范12.2其他约定事项二12.2.1任何一方不得擅自修改合同内容12.2.2双方应按合同约定履行各自的义务12.3其他约定事项三12.3.1合同未尽事宜，由双方另行协商解决第十三条合同解除及终止13.1合同解除条件13.1.1发包方原因导致合同无法履行13.1.2承包方严重违约，经发包方催告后仍未改正13.1.3因不可抗力导致合同无法履行13.2合同终止条件13.2.1工程竣工验收合格13.2.2双方协商一致终止合同13.3合同解除及终止程序13.3.1双方协商一致解除或终止合同13.3.2一方违约，另一方书面通知对方解除或终止合同第十四条合同签订及生效14.1合同签订时间14.1.1合同签订时间为2024年4月1日14.2合同生效时间14.2.1合同自双方签字盖章之日起生效第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方概念界定1.1本合同所指第三方包括但不限于中介机构、监理单位、咨询顾问、检测机构、保险代理等。1.2第三方介入的目的是为了保障合同的履行，提高工程质量，确保各方权益。第二条第三方责任限额2.1第三方在合同中的责任限额由合同双方协商确定，并在合同中明确列出。2.2第三方责任限额包括但不限于：2.1.1第三方提供的服务或产品不符合合同约定，导致工程延误或质量问题，应承担相应的违约责任。2.1.2第三方在执行职责过程中因过错导致工程损失或人员伤害，应承担相应的赔偿责任。2.3第三方责任限额的具体数额应在合同附件中详细列明。第三条第三方介入程序3.1第三方介入前，合同双方应协商确定第三方介入的必要性、介入方式和具体职责。3.2第三方介入后，合同双方应与第三方签订相应的合作协议或委托书，明确各方的权利和义务。3.3第三方介入期间，合同双方应保持与第三方的良好沟通，确保第三方能够有效履行职责。第四条第三方职责划分4.1第三方在合同中的职责包括但不限于：4.1.1监理单位：负责监督工程质量、进度、安全等，确保工程按合同约定进行。4.1.2咨询顾问：提供专业咨询意见，协助合同双方解决工程中的技术问题。4.1.3检测机构：对工程材料、构件等进行检测，确保其符合设计要求。4.1.4保险代理：协助合同双方办理工程保险，保障各方权益。4.2第三方职责划分应在合同附件中详细列明。第五条第三方权利和义务5.1第三方的权利包括但不限于：5.1.1获取合同双方提供的必要信息及资料。5.1.2根据合同约定进行监督、检测、咨询等工作。5.1.3要求合同双方提供必要的协助和支持。5.2第三方的义务包括但不限于：5.2.1严格按照合同约定履行职责。5.2.2及时向合同双方报告工作进展及发现的问题。5.2.3对工作中发现的问题提出解决方案。第六条第三方介入的终止6.1合同双方可协商一致终止第三方介入。6.2第三方介入终止后，合同双方应与第三方进行结算，并根据实际情况支付相应的费用。6.3第三方介入终止后，合同双方应继续履行合同约定的其他义务。第七条第三方介入的费用7.1第三方介入的费用包括但不限于：7.1.1第三方的服务费用。7.1.2第三方提供的材料、设备的费用。7.1.3第三方在执行职责过程中产生的其他费用。7.2第三方介入的费用应在合同附件中详细列明，并由合同双方协商确定支付方式。第八条第三方介入的争议解决8.1第三方介入期间，如发生争议，合同双方应协商解决。8.2协商不成，争议可提交仲裁机构仲裁或依法向人民法院起诉。第九条第三方介入的保密义务9.1第三方在介入过程中，应遵守保密义务，不得泄露合同双方的商业秘密和技术秘密。9.2第三方违反保密义务，应承担相应的法律责任。第十条第三方介入的持续监督10.1合同双方应持续监督第三方的工作，确保其履行合同约定的职责。10.2如发现第三方未能履行职责，合同双方有权要求第三方改正或解除合作关系。第十一条第三方介入的变更管理11.1合同双方如需对第三方介入的内容进行调整，应书面通知第三方，并经第三方确认。11.2第三方介入内