24年监理合同习题复习测试卷含答案

24年监理合同习题复习测试卷含答案单选题（总共50题）1.【单选题】根据《标准设备采购招标文件》，对于专用合同条款约定的超大超重设备，卖方应在包装箱二侧标注的内容是（）。(1分)A、产品名称和吊装要求B、重心和吊装要求C、重心和起吊点D、产品名称和起吊点答案：C解析：

暂无解析2.【单选题】工程施工过程中，对于变更工作的单价在已标价工程量清单中无适用或类似子目时，应由监理人按照（）的原则商定或确定。(1分)A、成本加酬金B、成本加利润C、成本加规费D、直接成本加间接成本答案：B解析：

变更的估价原则

（1）已标价工程量清单中有适用于变更工作的子目，采用该子目的单价计算变更费用；

（2）无适用于变更工作的子目，但有类似子目，可参照类似子目的单价，由监理人商定或确定单价；

（3）已标价工程量清单中无适用或类似子目的单价，可按照成本加利润的原则，由监理人商定或确定单价。3.【单选题】合同约定的材料经验收合格，买卖双方应签署的文件为（）。(1分)A、质量合格证B、进度款支付证C、验收证书D、验收款支付证答案：C解析：

合同材料经检验合格，买卖双方应签署合同材料验收证书一式二份，双方各持一份。4.【单选题】根据《标准材料采购招标文件》，除专用合同条款另有约定外，材料采购合同生效后，买方应在约定时间内向卖方支付签约合同价的（）作为预付款。(1分)A、30%B、20%C、15%D、10%答案：D解析：

合同生效后，买方在收到卖方开具的注明应付预付款金额的财务收据正本一份并经审核无误后28日内，向卖方支付签约合同价的10%作为预付款。如卖方依约履行了合同义务，则预付款抵作进度款。5.【单选题】对于英国新工程合同(NEC)系列中的工程施工合同(ECC)，其核心条款所包含的内容是（）。(1分)A、法律的变化B、保留金C、区段竣工D、补偿事件答案：D解析：

核心条款所包含的内容包含承包商的主要责任；工期；测试和缺陷；付款；补偿事件；所有权；风险和保险；争端和合同终止等9条。6.【单选题】根据《标准设计招标文件》中的通用合同条款，除专用合同条款另有约定外，发包人对设计文件的审查期限，自设计文件接收之日起不应超过（）日。(1分)A、14B、21C、28D、30答案：A解析：

除专用合同条款另有约定外，发包人对于设计文件的审查期限，自文件接收之日起不应超过14天。7.【单选题】根据《标准施工合同》，因承包人原因未在约定的工期内竣工时，原约定竣工日的价格指数和实际支付日的价格指数会有所不同，后续支付时应将（）作为支付计算的价格指数。(1分)A、两个价格指数中的较高者B、两个价格指数中的均值C、两个价格指数中的较低者D、两个价格指数按约定比例的均值答案：C解析：

因承包人原因未在约定的工期内竣工，后续支付时应采用原约定竣工日与实际支付日的两个价格指数中，较低的一个作为支付计算的价格指数。（惩罚违约者原则）8.【单选题】某工程施工项目招标。采用经评审的最低投标价法评标，工期10个月以内每提前1个月可给建设单位带来收益30万元。某投标人报价1800万元，工期9个月，仅考虑工期因素，该投标人的合同价格和评标价格分别为（）。(1分)A、1800万元，1800万元B、1800万元，1770万元C、1830万元，1800万元D、1830万元，1770万元答案：B解析：

本题考查的是经评审的最低投标价法的计算。评标价格为折算后的价格，而签约合同价就是投标报价。9.【单选题】根据《标准勘察招标文件》中的通用合同条款，因勘察人使用的勘察设备不足以满足合同约定的勘察成果质量要求，发包人要求勘察人更换勘察设备，勘察人及时进行了更换，由此增加的费用由（）承担。(1分)A、发包人B、勘察人C、设备供应商D、发包人和勘察人共同答案：B解析：

合同履行中发生下列情况之一的，属勘察人违约：

（1）勘察文件不符合法律以及合同约定；

（2）勘察人转包、违法分包或者未经发包人同意擅自分包；

（3）勘察人未按合同计划完成勘察，从而造成工程损失；

（4）勘察人无法履行或停止履行合同；

（5）勘察人不履行合同约定的其他义务。

勘察人应当承担由于违约所造成的费用增加、周期延误和发包人损失等。10.【单选题】根据FIDIC《施工合同条件》，业主应在收到工程师签发的最终付款证书（）内向承包商付款。。(1分)A、7天B、14天C、28天D、56天答案：D解析：

在履约证书签发后56天内，承包商应向工程师先提交一份最终报表草案和证明文件再与工程师商定核实后，提交最终报表和结清证明，申请最终付款；工程师应在收到最终报表和结清证明后28天内，向业主签发最终付款证书；业主应在收到工程师签发的最终付款证书56天内向承包商付款。11.【单选题】根据《标准施工合同文件》中的通用合同条款，承包人应在施工过程中负责管理施工控制网点，并在（）后将其移交发包人。(1分)A、工程缺陷责任期届满B、工程竣工后验收合格C、工程最终结算D、工程最终结算答案：B解析：

承包人在施工过程中负责管理施工控制网点，并在工程竣工后将施工控制网点移交发包人。12.【单选题】与邀请招标方式相比，公开招标方式在招标程序上的主要差别是（）。(1分)A、增加招投标文件形式审查环节B、增加投标文件响应性审查环节C、设置资格预审程序D、设置资格后审程序答案：C解析：

选项A、B属于公开招标与邀请招标两者共同的特点。选项D设置资格后审程序属于邀请招标设置的程序。13.【单选题】关于法律事实的说法，正确的是（）。(1分)A、法律事实不包括事件B、罢工属于法律事实中的行为C、法院判决不属于法律事实中的行为D、合同当事人违约属于法律事实中的行为答案：D解析：

能够引起合同法律关系产生、变更和消灭的客观现场和事实，就是法律事实，包括行为和事件。罢工属于事件，判决属于行为。

能够引起合同法律关系产生、变更和消灭的客观现场和事实，就是法律事实，包括行为和事件。14.【单选题】甲乙双方签订的买卖合同总价款为100万元，约定由甲公司支付定金15万元。由于担心乙违约，甲公司交付了28万元的定金，乙公司予以签收。后来由于乙公司未能履行合同，则甲公司最多可以要求乙公司返还（）万元。(1分)A、30B、43C、48D、56答案：C解析：

定金合同从实际交付定金之日生效。定金的数额不得超过主合同标的额的20%，20×2+8=48万元15.【单选题】根据《标准设备采购招标文件》中的通用合同条款，除专用合同条款另有约定外,买方应向卖方支付合同价格的（）作为验收款。(1分)A、25%B、30%C、40%D、60%答案：A解析：

验收款：买方在收到卖方提交的买卖双方签署的合同设备验收证书或已生效的验收款支付函正本一份并经审核无误后28日内，向卖方支付合同价格的25%。16.【单选题】根据《标准施工招标文件》，由于发包人原因发生暂停施工的紧急情况，承包人可先暂停施工并向监理人提出暂停施工的书面请求。监理人应在收到承包人书面请求后的（）内给予答复。(1分)A、5日B、3日C、48小时D、24小时答案：D解析：

由于发包人的原因发生暂停施工的紧急情况，且监理人未及时下达暂停施工指示，承包人可先暂停施工并及时向监理人提出暂停施工的书面请求。监理人应在接到书面请求后的24小时内予以答复，逾期未答复视为同意承包人的暂停施工请求。17.【单选题】根据《标准设计施工总承包招标文件》，因发包人原因造成监理人未能在合同签订之日起（）天内发出开始工作通知，承包人有权提出价格调整或解除合同。(1分)A、30B、60C、90D、120答案：C解析：

因发包人原因造成监理人未能在合同签订之日起90天内发出开始工作通知，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。18.【单选题】根据《标准施工招标文件》，投标预备会在投标截止时间（）日前召开。(1分)A、5B、7C、10D、15答案：D解析：

考虑到投标预备会后需要将招标文件的澄清、补充和修改书面通知所有潜在投标人，组织投标预备会的时间一般应在投标截止时间15日以前进行。19.【单选题】某工程，施工招标时没有标底，编制标底依据的文件有（）。(1分)A、工程量清单B、承包人的施工方案C、发包人要求的项目功能文件D、发包人提供的设计任务书答案：A解析：

暂无解析20.【单选题】设计施工总承包模式与施工承包模式相比，主要优点是有利于（）。(1分)A、业主选用指定的分包商B、吸引更多的投标人竞标C、发包人对承包人的监督和检查D、减少承包人的索赔答案：D解析：

设计施工总承包合同方式的优点：1.单一的合同责任；2.固定工期、固定费用；3.可以缩短建设周期；4.减少设计变更；5.减少承包人的索赔。21.【单选题】设备采购招标时宜采用以设备寿命周期成本为基础的评标价法进行评标的是（）。(1分)A、各类通用设备采购B、建筑工程设备采购C、价值较高的设备采购D、生产线等运行期内各种费用高的设备采购答案：D解析：

以设备寿命周期成本为基础的评标价法，该方法适用于采购生产线、成套设备、车辆等运行期内各种费用较高的货物。22.【单选题】采用《标准设计施工总承包招标文件》招标的项目，在施工过程中因设计图纸未及时提供，导致施工费用增加的，所增加的费用应由（）承担。(1分)A、发包人B、承包人C、监理人D、设计人答案：B解析：

采用《标准设计施工总承包招标文件》招标的项目，设计图纸由承包人负责提供，在施工过程中因设计图纸未及时提供，属于承包人责任。所增加的费用由承包人承担。23.【单选题】根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，对目前闲置的施工设备或后期不再使用的施工设备，经（）同意后，承包人方可将其撤离施工现场。(1分)A、发包人B、监理人C、项目经理D、生产经理答案：B解析：

对目前闲置的施工设备或后期不再使用的施工设备，经监理人根据合同进度计划审核同意后，承包人方可将其撤离施工现场。24.【单选题】根据《标准勘察招标文件》通用合同条款，发包人应向勘察人提供的文件资料是（）。(1分)A、勘察工作实施方案B、勘察作业操作规范C、勘察技术标准D、勘察规程和标准答案：C解析：

发包人应向勘察人提供的文件资料：

（1）本工程的批准文件（复印件），以及用地（附红线范围）、施工、勘察许可等批件（复印件）；

（2）工程勘察任务委托书、技术要求和工作范围的地形图、建筑总平面布置图；

（3）勘察工作范围已有的技术资料及工程所需的坐标与标高资料；

（4）勘察工作范围地下已有埋藏物的资料（如电力、电信电缆、管道、人防设施、洞室等）及具体位置分布图。25.【单选题】为充分发挥投标人设备制造和安装的综合实力，采用合并招标方式采购设备和安装工程时，可按照（）来确定招标类型。(1分)A、设备生产周期B、安装工程实施周期C、设备安装条件D、各部分所占费用比例答案：D解析：

对于既有设备采购又有安装服务的项目，可以采用设备和安装分开招标，也可以采用合并招标。如果采用合并招标，可以按照各部分所占的费用比例来确定具体招标类型。26.【单选题】根据《标准施工合同》，下列关于承包人提交索赔意向通知的说法中，正确的是（）。(1分)A、承包人应向发包人提交索赔意向通知B、承包人应向监理人提交索赔意向通知C、承包人提交索赔意向通知没有期限限制D、承包人不提交索赔意向通知不会导致索赔权利丧失答案：B解析：

暂无解析27.【单选题】根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，价格调整公式中的定值权重为0.2时，可调因子的变值权重之和为（）。(1分)A、0.8B、1.0C、1.2D、1.8答案：A解析：

价格调整公式中可调因子的变值权重与定值权重之和等于1。28.【单选题】根据《标准设计招标文件》中的通用合同条款，工程设计应执行的规范、标准和发包人要求之间对同一内容的描述不一致时，应以（）为准。(1分)A、描述更为严格的内容B、规范标准描述的内容C、发包人要求所描述的内容D、行业惯例遵循的内容答案：A解析：

各项规范、标准和发包人要求之间如对同一内容的描述不一致时，应以描述更为严格的内容为准。29.【单选题】根据《标准设计施工总承包招标文件》，合同文件包括：①承包人建议书；②中标通知书；③合同协议书。仅就上述组成文件而言，正确的优先解释顺序为（）。(1分)A、①-②-③B、③-①-②C、①-③-②D、③-②-①答案：D解析：

在标准总承包合同的通用条款中规定，履行合同过程中，构成对发包人和承包人有约束力合同的组成文件包括：①合同协议书；②中标通知书；③投标函及投标函附录；④专用条款；⑤通用合同条款；⑥发包人要求；⑦承包人建议书；⑧价格清单；⑨其他合同文件——经合同当事人双方确认构成合同文件的其他文件。合同的各文件中出现含义或内容的矛盾时，如果专用条款没有另行的约定，以上合同文件序号为优先解释的顺序。30.【单选题】勘察人根据岩土条件和设计要求，选用合适的原位测试方法和勘察设备进行原位测试。这属于勘察作业要求中的（）。(1分)A、测绘要求B、勘探要求C、取样要求D、试验要求答案：D解析：

勘察人根据岩土条件和设计要求，选用合适的原位测试方法和勘察设备进行原位测试属于勘察作业试验要求。31.【单选题】根据《标准施工招标文件》，工程预付款担保是对承包人正确和合理使用发包人支付的预付款的担保，预付款担保的主要形式是（）。(1分)A、保证书B、银行汇票C、保留金D、银行保函答案：D解析：

预付款担保的主要形式为银行保函。32.【单选题】工程设计投标时，投标书中首先提出的内容是（）。(1分)A、设计构思和初步方案B、设计报价和进度安排C、设计概算和初步构思D、设计方案和设计概算答案：A解析：

设计投标首先提出设计构思和初步方案，并论述该方案的优点和实施计划，在此基础上进一步提出报价。33.【单选题】根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，施工合同履约担保期限应自（）之日起。(1分)A、招标人发出中标通知书B、发承包双方签订合同C、中标人接到中标通知书D、监理人发出开工通知答案：B解析：

履约担保的担保期限自发包人和承包人签订合同之日起，至签发工程移交证书日止。34.【单选题】因卖方未能按时支付合同约定的材料时，每延迟一天，应向买方支付（）违约金。(1分)A、0.08%B、0.5%C、0.8%D、1.0%答案：A解析：

违约责任

【卖方迟延交货违约金】延迟交付违约金=延迟交付材料金额×0.08%×延迟交货天数。迟延交付违约金的最高限额为合同价格的10%。

【买方延迟付款违约金】延迟付款违约金=延迟付款金额×0.08%×延迟付款天数。迟延付款违约金的总额不得超过合同价格的10%。35.【单选题】《标准施工合同》中“暂估价”的含义是（）。(1分)A、暂估价是指用于支付必然发生但暂时不能确定价格的计日工费用B、暂估价是指可能发生的劳务分包费用C、暂估价是指用于支付可能发生工程变更增加的费用D、暂估价属于签约合同价的组成部分答案：D解析：

暂估价是指发包人在工程量清单中给定的用于支付必然发生但暂时不能确定价格的材料、设备以及专业工程的金额。

暂估价属于签约合同价的组成部分。36.【单选题】根据FIDIC《施工合同条件》，承包商应在收到中标函后（）天内向业主提交履约担保，并向工程师送副本一份。(1分)A、7B、14C、28D、30答案：C解析：

本题考查的是FIDIC《施工合同条件》。承包商应在收到中标函后28天内向业主提交履约担保，并向（咨询）工程师送副本一份。37.【单选题】根据《民法典》合同编，当事人在保证合同中对保证方式没有约定或约定不明确的，保证人按照（）方式承担保证责任。(1分)A、连带责任B、仲裁协议约定C、一般保证D、当事人诉讼请求答案：C解析：

保证的方式包括一般保证和连带责任保证。当事人在保证合同中对保证方式没有约定或者约定不明确的，按照一般保证承担保证责任。38.【单选题】根据《标准设计招标文件》，属于设计招标文件中“发包人要求”内容的是（）。(1分)A、设计文件审查要求B、适用规范标准C、设计工作计划D、设计方案说明答案：B解析：

发包人要求通常包括但不限于以下内容：

（1）勘察或设计要求；

（2）适用规范标准；

（3）成果文件要求；

（4）发包人财产清单；

（5）发包人提供的便利条件；

（6）勘察人或设计人需要自备的工作条件；

（7）发包人的其他要求。39.【单选题】根据FIDIC《施工合同条件》，承包商向工程师发出申请工程接收证书通知的时间应在承包商认为工程即将竣工并做好接收准备日期前不少于（）日。(1分)A、14B、21C、28D、30答案：A解析：

承包商可在其认为工程即将竣工并做好接收准备的日期前不少于14天，向工程师发出申请接收证书的通知。40.【单选题】根据《标准施工合同》，投保“建筑工程一切险”的正确做法是（）。(1分)A、承包人负责投保，并承担办理保险的费用B、发包人负责投保，并承担办理保险的费用C、承包人负责投保，发包人承担办理保险的费用D、发包人负责投保，承包人承担办理保险的费用答案：A解析：

标准施工合同和简明施工合同的通用条款中考虑到承包人是工程施工的最直接责任人，因此均规定由承包人负责投保“建筑工程一切险”、“安装工程一切险”和“第三者责任保险”，并承担办理保险的费用。具体的投保内容、保险金额、保险费率、保险期限等有关内容在专用条款中约定。41.【单选题】根据《标准勘察招标文件》，勘察工作需要在本工程区域外其他市政设施内临时占地的，应由（）向政府管理部门提出申请。(1分)A、发包人B、勘察人C、监理人D、发包人和勘察人共同答案：B解析：

位于本工程区域内的临时占地，由发包人协调提供。位于道路、绿化或者其他市政设施内的临时占地，由勘察人向行政管理部门报建申请，按照要求制定占地施工方案，并据此实施。42.【单选题】根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，关于监理人职责和权利的说法正确的是（）。(1分)A、监理人在施工合同履行过程中行使任何权利前均需经发包人批准B、监理人有权变更施工合同约定的承包人的义务C、监理人无权免除施工合同约定的发包人和承包人的责任D、监理人对工程材料检验合格则视为其批准，可减轻承包人的责任和义务答案：C解析：

在发包人授权范围内独立处理合同履行过程中的有关事项，行使通用条款规定的，以及具体施工合同专用条款中说明的权力。A选项错误。

监理人无权免除或变更合同约定的发包人和承包人权利、义务和责任。由于监理人不是合同当事人，因此合同约定应由承包人承担的义务和责任，不因监理人对承包人提交文件的审查或批准，对工程、材料和设备的检查和检验，以及为实施监理做出的指示等职务行为而减轻或解除。C正确，B、D错误。43.【单选题】根据《标准勘察招标文件》，属于“勘察纲要”内容的是（）。(1分)A、勘察安全保证措施B、勘察成果文件C、勘察人资质文件D、勘察分包合同答案：A解析：

《标准勘察招标文件》和《标准设计招标文件》规定，

勘察纲要或设计方案应包括下列内容:

(1)勘察设计工程概况;(2)勘察设计范围及内容;

(3)勘察设计依据及工作目标;(4)勘察设计机构设置及岗位职责;

(5)勘察设计说明，勘察、设计方案;(6)拟投入的勘察设计人员;

(7)勘察设备(适用于勘察投标);(8)勘察设计质量、进度、保密等保证措施;

(9)勘察设计安全保证措施;(10)勘察设计工作重点和难点分析;

(11)对本工程勘察设计的合理化建议等。44.【单选题】关于工程设计开标和评标的说法，正确的是（）。(1分)A、开标应由公证机构主持并邀请所有投标人参加B、投标人对开标如有异议应在开标会结束后提出C、评标委员会应由与招标人无利害关系的专家组成D、评标委员会应按招标文件中规定的方法评审投标文件答案：D解析：

开标由招标人主持并邀请所有投标人参加。A选项错误。

投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人应当场作出答复，并制作记录。B选项错误。

工程勘察、设计评标由评标委员会负责，评标委员会由招标人代表和有关专家组成。评标委员会人数为5人以上单数，其中技术和经济方面的专家不得少于成员总数的2/3。建筑工程设计方案评标时，建筑专业专家不得少于技术和经济方面专家总数的2/3。评标委员会与招标人是可以有利害关系的，C选项不正确。

评标委员会应当按照招标文件确定的评标标准和方法，对投标文件进行评审。D选项正确。45.【单选题】某大型复杂工程，施工技术要求高，对性能有特殊要求，则施工招标适宜采用的评标方法是（）。(1分)A、综合评估法B、综合评标价法C、最低评标价法D、最低投标价法答案：A解析：

最低评标价法：最一般适用于具有通用技术、性能标准或者招标人对其技术、性能标准没有特殊要求的招标项目。综合评估法：合一般适用于招标人对招标项目的技术、性能有专门要求的招标项目。46.【单选题】FIDIC《施工合同条件》规定，工程师接到承包商申请后的（）天内，如果认为已满足竣工条件，即可颁发工程接收证书。(1分)A、48B、28C、36D、42答案：B解析：

工程师接到承包商申请后的28天内，如果认为已满足竣工条件，即可颁发工程接收证书；若不满意，则应书面通知承包商，指出还需完成哪些工作后才达到基本竣工条件。47.【单选题】根据美国建筑师学会AIA发布的IPD（集成项目交付）合同，关于争端和索赔的说法，正确的是（）。(1分)A、争端应提交合同各方没有任何利害关系的争端裁决委员会裁决B、争端应提交业主委托任命的代表业主进行合同管理的工程师裁决C、合同各方应通过合同中约定的早期警告和补偿事件机制处理索赔D、合同各方应放弃除故意违约等情形外的对合同任何一方的索赔答案：D解析：

在索赔方面，参与各方应放弃任何对其他参与方的索赔（故意违约等情形除外）。

在争端处理方面，该模式下任何一方提出的争议应提交到由业主、设计单位、承包商等参与方的高层代表和项目中立人所组成的争议处理委员会协商解决，项目中立人由参与各方共同指定。48.【单选题】某工程采用《标准施工招标文件》招标，中标施工单位在施工中发现招标文件中载明的部分临时场地不能使用。经发包人与设计人协调后，设计单位签发了变更设计通知单。监理人针对此变更应签发的是（）。(1分)A、变更意向书B、监理通知单C、变更指示D、变更确认单答案：C解析：

监理人收到承包人书面建议与发包人共同研究后，确认存在变更时，应在收到承包人书面建议后的14天内做出变更指示;不同意作为变更的，应书面答复承包人。49.【单选题】编制施工招标项目的资格预审文件和招标文件时，必须不加修改地引用《标准施工招标资格预审文件》和《标准施工招标文件》中的（）。(1分)A、申请人须知前附表B、资格审查办法C、投标人须知前附表D、资格预审公告答案：B解析：

行业标准施工拥标文件和招标人编制的施工招标资格预审文件、施工招标文件，应不加修改地引用《标准施工招标资格预审文件》中的“申请人须知”、“资格审查办法“，以及《标准施工招标文件》中的"投标人须知"、"评标办法"。

行业标准施工招标文件，应不加修改地引用标准施工招标文件的某些条款，其他内容，招标人可参考。50.【单选题】根据《标准施工合同》，承包人向发包人发出通知，要求发包人采取有效措施纠正违约行为发包人收到承包人通知后的28天内仍不履行合同义务，承包人有权（）。(1分)A、暂停施工并通知监理人B、通知监理人并解除合同C、提出价格调整或解除合同D、承包人暂停施工28天后，向发包人发出解除合同通知答案：A解析：

除了发包人不履行合同义务或无力履行合同义务的情况外，承包人向发包人发出通知，要求发包人采取有效措施纠正违约行为发包人收到承包人通知后的28天内仍不履行合同义务，承包人有权暂停施工并通知监理人，发包人应承担由此增加的费用和(或)期延误，并支付承包人合理利润。承包人暂停施工28天后，发包人仍不纠正违约行为，承包人可向发包人发出解除合同通知。多选题（总共50题）1.【多选题】与公开招标相比，邀请招标的特点有（）。(1分)A、以投标邀请书的形式邀请投标人B、邀请投标人的数量须在5家以上C、招标人对潜在投标人能力较为了解D、适合于投标资质要求高的重大工程E、招投标周期缩短且评标工作量小答案：ACE解析：

邀请招标是招标人以投标邀请书的方式，邀请3个以上特定法人或组织投标。其优点是招标人对所有发出投标邀请书的投标单位的信用和能力均予信任；投标人及投标人的数量事先可以确定；缩短了招投标周期；评标工作量小。缺点是一些符合条件的潜在竞争者可能未能在邀请之列，而漏掉更具优势的单位；不能充分体现公开竞争、机会均等的原则。2.【多选题】根据《标准设计招标文件》中的通用合同条款，属于发包人违约的情形有（）。(1分)A、因发生不可抗力事件导致设计工作严重受阻B、设计人在合同约定的时间内未能获得发包人按合同约定应支付的设计费用C、发包人未按合同约定对设计人提出的确认事项进行答复导致设计滞后D、设计文件标注的质量标准不符合工程建设强制性标准规定E、设计人所提供设计文件的设计深度不符合设计合同约定答案：BC解析：

合同履行中发生下列情况之一的，属发包人违约：

（1）发包人未按合同约定支付设计费用；

（2）发包人原因造成设计停止；

（3）发包人无法履行或停止履行合同；

（4）发包人不履行合同约定的其他义务。

发包人应当承担由于违约所造成的费用增加、周期延误和设计人损失等。3.【多选题】合同法律关系的构成要素有（）。(1分)A、目标B、主体C、客体D、内容E、性质答案：BCD解析：

合同法律关系包括合同法律关系主体、合同法律关系客体、合同法律关系内容三个要素。4.【多选题】根据《机电产品国际标准招标文件（试行）》，投标分项标价表应包括的内容有（）。(1分)A、专用工具B、主要功能C、技术服务D、标准附件E、备品备件答案：ACDE解析：

投标分项报价表的具体内容包括：

（1）供货分项类别：

1）主机和标准附件；

2）备品备件；

3）专用工具；

4）安装、调试、检验；

5）培训；

6）技术服务；

7）其他。5.【多选题】根据《标准施工招标文件》，关于组织现场踏勘的说法，正确的是（）。(1分)A、招标人按照招标公告规定的时间组织投标人踏勘项目现场B、投标人承担自己踏勘现场发生的费用C、现场踏勘中所有人员伤亡均由招标人负责D、招标人应介绍工程场地和相关周边环境情况E、招标人可以组织部分投标人踏勘现场答案：ABD解析：

选项C错误，除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

选项E错误，招标人不得组织单个或部分投标人踏勘现场。6.【2023年•多选题】国际咨询工程师联合会(FIDIC)发布的《施工合同条件》适用于（）。(1分)A、承包商按业主要求进行设计、采购和施工B、投标报价和过程结算中采用工程量清单计价C、由业主分担施工过程中市场价格上涨风险D、业主委托工程师开展施工监管和支付签证E、业主委派业主代表对承包商进行日常管理答案：BCD解析：

选项AE,FIDIC设计采购施工（EPC）/交钥匙合同条件的规定。7.【多选题】根据《标准材料采购招标文件》中的通用合同条款，材料采购支付的合同价款有（）。(1分)A、预付款B、交货款C、进度款D、验收款E、结清款答案：ACE解析：

合同价款的支付

1）预付款（10%）：买方收到卖方的应付预付款金额的财务收据并经审核无误后28日内。卖方依约履行合同，则预付款抵作进度款。

2）进度款：交付合同材料并提供相关服务后，买方在收到卖方提交的相关单据并经审核无误后28日内，进度款支付至该批次合同材料的合同价格的95%。

3）结清款（5%）：买方在收到卖方提交的由买方签署的质量保证期届满证书并经审核无误后28日内。8.【多选题】根据《标准施工合同》，合同协议书中需要明确填写的内容有（）。(1分)A、施工工程或标段B、工程结算方式C、质量标准D、合同组成文件E、变更处理程序答案：AC解析：

除了明确规定对当事人双方有约束力的合同组成文件外，订立合同时需要明确填写的内容仅包括：

①发包人和承包人的名称

②施工的工程或标段

③签约合同价

④合同工期

⑤质量标准

⑥项目经理的人选9.【多选题】根据《标准设计招标文件》，设计服务的内容包括（）。(1分)A、编写项目立项申请报告B、编制项目环境影响评价报告C、编制设计文件D、编制设计概算E、提供设计技术交底答案：CDE解析：

"设计服务"包括:编制设计文件和设计概算、预算、提供技术交底、施工配合、参加竣工验收或发包人委托的其他服务。10.【多选题】根据英国工程施工合同（ECC）条件，属于次要选项条款的有（）。(1分)A、测试和缺陷B、保留金C、争端和合同终止D、所有权E、工期延误赔偿费答案：BE解析：

在主要选项条款之后，ECC还提供了十多项可供选择的次要选项条款，包括履约保证；母公司担保；支付承包商预付款；多种货币；区段竣工；承包商对其设计所承担的责任只限运用合理的技术和精心设计；通货膨胀引起的价格调整；保留金；提前竣工奖金；工期延误赔偿费；功能欠佳赔偿费；法律的变化等。11.【多选题】根据《标准勘察招标文件》中的通用合同条款，勘察人应履行的安全职责有（）。(1分)A、编制安全措施计划B、审批安全施工操作规程C、制定施工安全操作规程D、制定应对灾害的紧急预案E、编制专项勘察方案答案：ACD解析：

勘察人应按照标准制定施工安全操作规程，配备必要的安全生产和劳动保护设施。12.【多选题】根据《标准施工合同文件》，关于进度款支付证书的说法,正确的有（）。(1分)A、监理人出具进度付款证书，视为监理人已认可该款项申请B、监理人出具进度付款证书，视为监理人已批准承包人完成的该部分工作C、发包人应在监理收到工程进度付款申请单后的28天将进度应付款支付给承包人D、经发包人审核同意，由监理人向承包人出具经发包人签认的进度付款证书E、发包人未按期支付进度款，应支付逾期付款违约金答案：CDE解析：

监理人在收到承包人进度付款申请单以及相应的支持性证明文件后的14天内完成核查，经发包人审查同意后，由监理人向承包人出具经发包人签认的进度付款证书；发包人应在监理人收到进度付款申请单后的28天内，将进度应付款支付给承包人。

监理人有权扣发承包人未能按照合同要求履行任何工作或义务的相应金额，如扣除质量不合格部分的工程款等。

监理人出具的进度付款证书，不应视为监理人已接受了承包人完成的该部分工作，在对以往历次已签发的进度付款证书进行汇总和复核中发现错、漏或重复的，监理人有权予以修正，承包人也有权提出修正申请。经双方复核同意的修正，应在本次进度付款中支付或扣除。13.【多选题】根据《标准施工招标文件》，缺陷责任期终止证书签发后，发包人与承包人进行合同付款的最终结清。结清的内容包括（）、(1分)A、质量保证金的返还B、缺陷责任期内修复承包人缺陷责任的工作C、竣工验收前涉及的索赔D、缺陷责任期内涉及的索赔E、缺陷责任期内修复发包人缺陷责任的工作答案：ADE解析：

缺陷责任期终止证书签发后，发包人与承包人进行合同付款的最终结清。结清的内容涉及①质量保证金的返还、②缺陷责任期内修复非承包人缺陷责任的工作、③缺陷责任期内涉及的索赔等。14.【多选题】根据《标准设备采购招标文件》中的通用合同条款，设备采购支付的合同价款有（）。(1分)A、预付款B、交货款C、监造款D、验收款E、结清款答案：ABDE解析：

除专用合同条款另有约定外，买方应通过以下方式和比例向卖方支付合同价款：①预付款，②交货款，③验收款，④结清款。15.【多选题】《标准设计招标文件》，除专用合同条款另有约定外，合同价格应当包括（）。(1分)A、踏勘现场费用B、编制和评估设计文件的费用C、专家评审费用D、施工配合费用E、外出考察的费用答案：ABD解析：

除专用合同条款另有约定外，合同价格应当包括收集资料，踏勘现场，进行设计、评估、审查等，编制设计文件，施工配合等全部费用和国家规定的增值税税金。16.【多选题】据《标准施工招标文件》的施工合同文本通用合同条款，承包人按合同约定完成的主要工作有（）。(1分)A、组织设计人、监理人进行施工图纸和设计文件的交底B、核对工程资料，进一步收集相关的地质、水文等资料C、高空作业工程的施工编制专项施工方案并组织专家论证D、编制施工环保措施计划E、准备施工用的测量基准点、基准线和水准点等书面资料答案：BD解析：

选项C错误，在施工组织设计中应针对深基坑工程、地下暗挖工程、高大模板工程、高空作业工程、深水作业工程、大爆破工程的施工编制专项施工方案。对于前3项危险性较大的分部分项工程的专项施工，还需经5人以上专家论证方案的安全性和可靠性。17.【多选题】进行工程施工招标时，需要在投标人须知列明的内容有（）。(1分)A、工程质量要求B、中标通知时间C、投标文件的密封D、现场踏勘时间E、开标时间和地点答案：ACE解析：

招标人按照招标公告规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。18.【多选题】根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，关于竣工验收及竣工试验的说法，正确的有（）。(1分)A、承包人应在竣工试验通过后按合同约定进行工程设备试运行B、承包人应提前21天将申请竣工试验的通知送达监理人C、工程验收合格后，发包人直接向承包人签发工程接收证书D、竣工后试验通常在缺陷责任期内工程安全稳定运行一段时间后进行E、竣工后试验试验所必需的电力由发包人提供答案：ABDE解析：

暂无解析19.【多选题】关于《标准设计施工总承包招标文件》适用范围的说法，正确的有（）。(1分)A、适用于设计—施工一体化的总承包项目B、适用于依法强制监理的项目C、只适用于公开招标的设计施工总承包项目D、适用于所有招标项目E、适用于依法必须进行招标的设计施工总承包项目答案：AE解析：

各种招标文件的适用范围】20.【多选题】《标准设计施工总承包招标文件》中的价格清单，包括（）。(1分)A、勘察设计费清单B、暂列金额清单C、建筑安装工程费清单D、技术服务费清单E、暂估价清单答案：ACDE解析：

价格清单的组成包括：勘察设计费清单;工程设备费清单;必备的备品备件费清单;建筑安装工程费清单;技术服务费清单;暂估价清单;其他费用清单;投标报价汇总表。21.【多选题】根据《标准设计招标文件》中的通用合同条款，发包人向设计人提供的文件资料有（）。(1分)A、工程勘察报告B、推荐的材料供应商名单C、设计任务书D、基础资料E、拟使用的设备清单答案：ACD解析：

由发包人提供的文件包括基础资料、勘察报告、设计任务书等，发包人应按约定的数量和期限交给设计人。22.【多选题】根据《标准施工招标文件》，招标人需重新招标的情形有（）。(1分)A、招标人在投标截止日前对招标文件内容提出修改B、至投标截止时间共有2家单位投标C、开标时发现所有投标人报价均高于标底D、评标委员会成员中有投标人的近亲属E、所有投标人的投标经评标委员会评审后均被否决答案：BE解析：

有下列情形之一的，招标人在分析招标失败的原因并采取相应措施后，应当依法重新招标：

（1）投标截止时间止，投标人少于3家；

（2）经评标委员会评审后否决所有投标。

重新招标后投标人仍少于3个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。23.【多选题】《民法典》规定的保证合同的主要内容包括（）。(1分)A、被保证的主债权种类、数额B、债务人履行债务的方式C、保证的期间D、保证担保的范围E、债务人履行债务的期限答案：ACDE解析：

保证合同的内容：

（1）被保证的主债权种类、数额

（2）债务人履行债务的期限

（3）保证的方式

（4）保证担保的范围

（5）保证的期间

（6）双方认为需要约定的其他事项。24.【多选题】被担保的债权既有物的担保又有人的担保，债务人不履行到期债务或者发生当事人约定的实现担保物权的情形，且当事人没有约定，则（）。(1分)A、债务人自己提供物的担保的，债权人应当先就该物的担保实现债权B、债务人自己提供物的担保的，债权人可以就物的担保实现债权，也可以要求保证人承担保证责任C、第三人提供物的担保的，债权人可以就物的担保实现债权，也可以要求保证人承担保证责任D、第三人提供物的担保的，债权人应当先就物的担保实现债权E、提供担保的第三人承担担保责任后，有权向债务人追偿答案：ACE解析：

根据规定，被担保的债权既有物的担保又有人的担保的，债务人不履行到期债务或者发生当事人约定的实现担保物权的情形，债权人应当按照约定实现债权；没有约定或者约定不明确，债务人自己提供物的担保的，债权人应当就该物的担保实现债权；第三人提供物的担保的，债权人可以就物的担保实现债权，也可以要求保证人承担保证责任。提供担保的第三人承担担保责任后，有权向债务人追偿。25.【多选题】采用综合评估法进行机电产品采购评标时可作为一级评价因素的有（）。(1分)A、产地B、包装C、技术D、服务E、商务答案：CDE解析：

将对招标项目的评价因素分成价格、商务、技术、服务等一级评价因素，并可再将级评价因素细分为若干二级评价因素。26.【多选题】根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，发包人要求监理人投保的险种有（）。(1分)A、第三者责任险B、监理执业责任险C、现场人员工伤保险D、现场人员人身意外伤害保险E、建筑工程一切险答案：CD解析：

发包人应为其现场机构雇佣的全部人员投保工伤保险和人身意外伤害保险，并要求监理人也进行此项保险。27.【多选题】根据《标准勘察招标文件》的规定，建设工程勘察合同中，属于发包人义务的是（）。(1分)A、应按约定向勘察人发出开始勘察通知B、办理工程勘察资质证书和批件C、保证勘察作业规范、安全和环保D、提供勘察资料E、依法纳税，缴纳的税金（含增值税）包括在合同价格之中答案：AD解析：

发包人义务：

（1）遵守法律。

（2）发出开始勘察通知。发包人应按约定向勘察人发出开始勘察通知。

（3）办理证件和批件。

（4）支付合同价款。

（5）提供勘察资料。

（6）合同约定的其他义务。28.【多选题】建设工程一切险的被保险人通常有（）。(1分)A、施工分包商B、项目贷款银行C、业主D、业主聘用的建筑师E、承包商答案：ACDE解析：

建设工程一切险的被保险人通常有①业主②承包商或者分包商③技术顾问，包括业主聘用的建筑师、工程师。29.【多选题】依据《标准设计招标文件》规定，关于设计招标程序的说法，正确的有（）。(1分)A、设计招标可以按设计工作深度的不同分期进行B、设计招标的内容无具体量化的工作量C、设计招标无法提出技术指标D、由招标单位的主持人宣读投标书，按报价高低排定标价次序E、设计方案的编制时间短，易在短期内准确地量化评判答案：AB解析：

在评标原则上，设计招标在评标时，评标专家更加注重所提供设计的技术先进性、所达到的技术指标、方案的合理性。

在开标形式上，设计招标在开标时由各投标人自己说明投标方案的基本构思和意图，以及其他实质性内容，而不是由招标单位的主持人宣读投标书并按报价高低排定标价次序。

工程设计从前期准备到后续服务跨越的周期长，成果的内容和质量具有较大的不确定性，设计方案的优劣不易在短期内准确地量化评判。30.【多选题】下列关于建筑工程一切险保险人的保险责任期限的说法中，正确的有（）。(1分)A、工程施工延误竣工，保险责任至保险单约定的时间止B、工程提前竣工，保险责任仍至保险单约定的时间止C、工程提前竣工，工程竣工日为保险责任终止日D、被保险人提前使用部分单位工程，不对保险单约定的责任期限产生影响E、被保险人提前使用部分单位工程，该部分工程的开始使用日为保险责任终止日答案：ACE解析：

建筑工程一切险的保险责任自保险工程在工地动工或用于保险工程的材料、设备运抵工地之时起始，至工程所有人对部分或全部工程签发完工验收证书或验收合格，或工程所有人实际占用或使用或接受该部分或全部工程之时终止，以先发生者为准。31.【多选题】根据《标准勘察招标文件》，合同附件格式有（）。(1分)A、通用合同条款格式B、专用合同条款格式C、合同协议书格式D、履约担保格式E、预付款担保格式答案：CD解析：

九部委勘察合同文本合同附件包括合同协议书和履约保证金格式。32.【单选题】债务或者第三人有权处分的财产中，可以抵押的有（）。(1分)A、土地所有权B、建筑材料C、正在建造的建筑物D、建设用地使用权E、非营利法人的教育设施答案：BCD解析：

下列财产不得①土地所有权；②宅基地、自留地、自留山等集体所有的土地使用权；③学校、幼儿园、医院的教育设施、医疗卫生设施和其他社会公益设施；④所有权、使用权不明或者有争议的财产；⑤依法被查封、扣押、监管的财产33.【多选题】关于建设工程材料采购合同的说法，正确的有（）。(1分)A、以取得材料所有权为目的B、以取得材料使用权为目的C、是双务合同D、是实践性合同E、是无偿合同答案：AC解析：

建设工程材料设备采购合同属于买卖合同，具有买卖合同的一般特点。

（1）买卖合同是以转移财产所有权为目的。

（2）买受人取得财产所有权必须支付相应的价款。

（3）买卖合同是双务、有偿合同。

（4）买卖合同是诺成合同。

除了法律有特殊规定的情况外，当事人之间意思表示一致，买卖合同即可成立，并不以实物的交付为合同成立的条件。34.【多选题】根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，由承包人承担增加的费用和工期的情形有（）。(1分)A、由于承包人原因为安全保障所必需的暂停施工B、承包人负责采购、运输的材料未能按期运到工地C、因不可抗力事件导致承包人暂停施工D、因不利物质条件导致承包人暂停施工E、发包人负责采购的工程设备未能按期运到工地答案：AB解析：

AB选项均属于承包人的责任，因此应当有承包人承担增加的费用和工期。C选项，可以补偿工期。D选项“不利物质条件导致承包人暂停施工”承包人能够补偿工期和费用。E选项，可以补充工期、费用和利润。35.【多选题】根据《标准设计施工总承包招标文件》，发包人、承包人或监理人需要在7天内完成相应工作的情形有（）。(1分)A、监理人获得发包人同意后向承包人发出开始工作通知B、监理人收到承包人报送的进度款支付分解报告给予批复C、发包人收到承包人提出遵守新规定的建议后发出指示D、监理人收到承包人进度付款申请单后进行审核E、承包人在发出索赔意向通知书后向监理人正式递交索赔通知书答案：ABC解析：

A选项：符合专用条款约定的开始工作条件时，监理人获得发包人同意后应提前7天向承包人发出开始工作通知。

B选项：承包人应当在收到经监理人批复的合同进度计划后7天内，将支付分解报告以及形成支付分解报告的支持性资料报监理人审批。

C选项：发包人应在收到建议后7天内发出是否遵守新规定的指示

D选项：监理人应在收到承包人提交的工程量报表后的14天内进行复核。

E选项：承包人应在发出索赔意向通知书后28天内，向监理人正式递交索赔通知书。36.【多选题】根据建设工程施工合同的规定，因不可抗力事件导致的下列损失中，应由发包人承担的包括（）。(1分)A、工程本身的损失B、承包人采购的运至施工现场待安装工程设备的损失C、工程的人员伤亡损失D、工程停工损失E、承包人的施工机械损失答案：AB解析：

承包人设备的损坏由承包人承担；发包人和承包人各自承担其人员伤亡和其他财产损失及其相关费用。37.【多选题】根据《民法典》，关于保证的说法，正确的是（）。(1分)A、当事人没有约定保证方式的，则为一般保证B、对保证人而言，一般保证比连带保证更能保护其利益C、当事人没有约定保证方式，债务人没有按约定履行债务时，债权人可直接要求保证人履行D、既有债务人自己提供物的担保又保证人的担保的，实现债权方式约定不明确的，债权人应当先就物的担保实现债权E、学校、医院的分支机构在一定条件下可以作为担保人答案：ABD解析：

保证方式有两种，即一般保证和连带责任保证。

在具体合同中，担保方式由当事人约定，如果当事人没有约定或者约定不明确的，则按照一般保证承担保证责任。38.【多选题】根据《标准材料采购招标文件》中的通用合同条款，卖方按照合同约定的进度交付合同约定的材料并提供相关服务后，买方在支付进度款前需收到卖方提交的单据有（）。(1分)A、卖方出具的交货清单正本一份B、买方出具的收货清单正本一份C、制造商出具的出厂质量合格证正本一份D、合同价格100%金额的增值税发票正本一份E、保险公司出具的履约保函正本一份答案：ACD解析：

进度款

卖方按照合同约定的进度交付合同材料并提供相关服务后，买方在收到卖方提交的下列单据并经审核无误后28日内，应向卖方支付进度款，进度款支付至该批次合同材料的合同价格的95%：

（1）卖方出具的交货清单正本一份；

（2）买方签署的收货清单正本一份；

（3）制造商出具的出厂质量合格证正本一份；

（4）合同材料验收证书或进度款支付函正本一份；

（5）合同价格100%金额的增值税发票正本一份。39.【多选题】根据九部委联合发布的《标准材料采购招标文件》和《标准设备采购招标文件》，关于当事人义务的说法，正确的有（）。(1分)A、迟延交付违约金的总额不得超过合同价格的5%B、支付迟延交货违约金不能免除卖方继续交付合同材料的义务C、采购合同订立时的卖方营业地为标的物交付地D、卖方在交货时应将产品合格证随同产品交买方据以验收E、迟延付款违约金的总额不得超过合同价格的10%答案：BDE解析：

选项A错误，迟延交付违约金的总额不得超过合同价格的10%，选项C错误，施工现场为标的物交付地。40.【多选题】有关设备采购合同的交货，下列说法正确的是（）。(1分)A、卖方在施工单位仓库交货B、卖方负责卸货C、买方签发收货清单不代表对合同设备的接受D、合同设备的所有权和风险自交付时起由卖方转移至买方E、卖方应在收到买方的通知后7日内免费补齐短缺和（或）损坏的技术资料答案：CDE解析：

本题考査的是设备采购合同的主要内容。

卖方应根据合同约定的交付时间和批次在施工场地车面上将合同设备交付给买方。

买方对卖方交付的包装的合同设备的外观及件数进行清点核验后应签发收货清单，并自负风险和费用进行卸货。

买方签发收货清单不代表对合同设备的接受，双方还应按合同约定进行后续的检验和验收。合同设备的所有权和风险自交付时起由卖方转移至买方，合同设备交付给买方之前包括运输在内的所有风险均由卖方承担。41.【多选题】根据《标准施工招标文件》，组成施工招标文件的有（）。(1分)A、投标人须知B、发包人要求C、目的及工程量清单D、合同条款及格式E、技术标准和要求答案：ADE解析：

暂无解析42.【多选题】根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，属于不可抗力的情形（）。(1分)A、政策和法律调整B、海啸C、瘟疫D、骚乱E、地震答案：BCDE解析：

不可抗力是指承包人和发包人在订立合同时不可预见，在工程施工过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如：地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争和专用合同条款约定的其他情形。43.【多选题】根据《标准施工招标文件》的施工合同文本通用合同条款，承包人竣工清场的主要义务有（）。(1分)A、就交付工程的使用功能向发包人交接B、拆除临时工程，清理，平整或复原场地C、保证工程建筑物周边及其附近道路交通通畅D、施工场地内承包人设备和剩余材料已按计划撤离现场E、施工场地内残留垃圾已全部清除出场答案：BDE解析：

竣工清场（承包人进行清场）

（1）施工场地内残留的垃圾已全部清除出场；

（2）临时工程已拆除，场地已按合同要求进行清理、平整或复原；

（3）按合同约定应撤离的承包人设备和剩余的材料，包括废弃的施工设备和材料，已按计划撤离施工场地；

（4）工程建筑物周边及其附近道路、河道的施工堆积物，已按监理人指示全部