2024年房产项目开发许可协议3篇_第1页
2024年房产项目开发许可协议3篇_第2页
2024年房产项目开发许可协议3篇_第3页
2024年房产项目开发许可协议3篇_第4页
2024年房产项目开发许可协议3篇_第5页
已阅读5页,还剩47页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024年房产项目开发许可协议本合同目录一览1.定义和解释1.1定义1.2解释2.项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目性质3.开发许可3.1许可范围3.2许可期限3.3许可条件4.权利和义务4.1开发方的权利4.2开发方的义务4.3买方的权利4.4买方的义务5.项目规划与设计5.1规划设计要求5.2设计变更程序5.3设计审查与批准6.工程施工6.1施工要求6.2施工进度6.3施工质量6.4施工安全7.项目验收7.1验收标准7.2验收程序7.3验收时间8.交付与使用8.1交付条件8.2交付程序8.3使用条件9.价格与支付9.1价格构成9.2支付方式9.3付款时间10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决程序11.违约责任11.1违约情形11.2违约责任承担12.合同解除与终止12.1合同解除条件12.2合同终止条件13.合同生效与终止13.1合同生效条件13.2合同终止条件14.其他约定14.1法律适用14.2通知与送达14.3合同附件14.4合同签署第一部分:合同如下:第一条定义和解释1.1定义1.1.1“本合同”指本《2024年房产项目开发许可协议》。1.1.2“开发方”指甲方,即获得开发许可的房产项目开发商。1.1.3“买方”指乙方,即购买房产项目的购买者。1.1.4“项目”指本合同约定的房产开发项目。1.1.5“规划设计”指项目的设计方案、建设图纸及相关文件。1.1.6“工程施工”指项目的建设施工活动。1.1.7“交付”指开发方按照合同约定将项目交付给买方。1.1.8“验收”指买方对项目进行验收。1.1.9“违约”指任何一方违反本合同的约定。1.2解释1.2.1本合同的解释以中文文本为准。1.2.2本合同中的术语、定义等如有歧义,应以行业惯例和法律法规为解释依据。第二条项目概况2.1项目名称2.1.1项目名称为:房产项目。2.2项目地点2.2.1项目位于市区街道。2.3项目规模2.3.1项目占地面积平方米,总建筑面积平方米。2.4项目性质2.4.1项目性质为住宅及商业综合开发项目。第三条开发许可3.1许可范围3.1.1开发方获得的本项目开发许可范围包括但不限于土地使用权、建筑许可等。3.2许可期限3.2.1本项目开发许可期限为自许可证颁发之日起年。3.3许可条件3.3.1开发方应按照相关法律法规和项目规划要求进行开发。3.3.2开发方应确保项目在许可期限内完成建设。第四条权利和义务4.1开发方的权利4.1.1开发方有权根据本合同约定进行项目的开发建设。4.1.2开发方有权要求买方按照合同约定支付购房款。4.2开发方的义务4.2.1开发方应按照合同约定的时间和质量要求完成项目建设。4.2.2开发方应按照法律法规和项目规划要求办理相关手续。4.3买方的权利4.3.1买方有权要求开发方按照合同约定交付符合质量标准的项目。4.4买方的义务4.4.1买方应按照合同约定支付购房款。4.4.2买方应按照法律法规和项目规划要求配合开发方办理相关手续。第五条项目规划与设计5.1规划设计要求5.1.1项目规划设计应符合国家相关法律法规和行业标准。5.2设计变更程序5.2.1任何设计变更应经双方协商一致,并书面确认。5.3设计审查与批准5.3.1设计文件应经相关部门审查批准后方可实施。第六条工程施工6.1施工要求6.1.1施工应符合国家相关法律法规和行业标准。6.2施工进度6.2.1施工进度应按照合同约定的计划执行。6.3施工质量6.3.1施工质量应符合合同约定的标准。6.4施工安全6.4.1施工安全应符合国家相关法律法规和行业标准。第八条交付与使用8.1交付条件8.1.1项目建设完成后,开发方应组织验收,确保项目符合合同约定的质量标准。8.1.2项目验收合格后,开发方应在日内向买方交付。8.2交付程序8.2.1交付时,开发方应向买方提供项目验收报告、使用说明等相关文件。8.2.2买方应在收到交付通知后日内完成接收手续。8.3使用条件8.3.1买方在接收项目后,应按照国家相关法律法规和项目设计要求使用。第九条价格与支付9.1价格构成9.1.1项目售价包括但不限于土地费用、建筑成本、配套设施费用等。9.2支付方式9.2.1买方应在签订本合同之日起日内支付定金,定金金额为购房款总额的%。9.2.2剩余购房款应在项目交付前支付完毕。9.3付款时间9.3.1定金支付时间为签订合同之日起日内。9.3.2剩余购房款支付时间为项目交付前日内。第十条争议解决10.1争议解决方式10.1.1双方应友好协商解决争议。10.1.2如协商不成,任何一方均有权将争议提交仲裁委员会仲裁。10.2争议解决程序10.2.1仲裁应按照仲裁委员会的仲裁规则进行。10.2.2仲裁裁决为终局裁决,对双方均有约束力。第十一条违约责任11.1违约情形11.1.1开发方未按合同约定交付项目的,应承担违约责任。11.1.2买方未按合同约定支付购房款的,应承担违约责任。11.2违约责任承担11.2.1违约方应向守约方支付违约金,违约金金额为。11.2.2因违约给对方造成损失的,违约方还应赔偿其实际损失。第十二条合同解除与终止12.1合同解除条件12.1.1双方协商一致,可以解除合同。12.1.2发生不可抗力事件,致使合同目的不能实现,双方可以解除合同。12.2合同终止条件12.2.1合同约定的期限届满,合同终止。12.2.2合同解除后,合同终止。第十三条合同生效与终止13.1合同生效条件13.1.1双方签字盖章后,合同生效。13.2合同终止条件13.2.1合同约定的期限届满或合同解除后,合同终止。第十四条其他约定14.1法律适用14.1.1本合同适用中华人民共和国法律。14.2通知与送达14.2.1除非另有约定,所有通知应以书面形式送达。14.3合同附件14.3.1本合同附件为本合同不可分割的一部分,与本合同具有同等法律效力。第二部分:第三方介入后的修正第一条第三方定义1.1第三方是指在本合同执行过程中,因甲乙双方协商一致或法律规定,介入本合同关系中的独立第三方机构或个人。1.2第三方包括但不限于中介方、监理方、评估方、咨询方等。第二条第三方职责与权利2.1第三方应根据本合同约定及法律法规的规定,履行其职责,享有相应的权利。2.2第三方职责:2.1.1中介方:负责协助甲乙双方进行沟通协调,促成交易达成。2.1.2监理方:负责对施工过程进行监督,确保工程质量符合合同约定。2.1.3评估方:负责对项目进行评估,提供专业的评估报告。2.1.4咨询方:提供专业的咨询服务,协助甲乙双方解决合同执行过程中的问题。2.3第三方权利:2.3.1收取合理的服务费用。2.3.2要求甲乙双方提供必要的信息和资料。2.3.3在其职责范围内,对甲乙双方的行为提出建议或要求。第三条第三方责任限额3.1第三方在履行职责过程中,因自身过错导致甲乙双方损失的,应承担相应的赔偿责任。3.2第三方责任限额:3.1.1中介方:不超过中介服务费用总额的%。3.1.2监理方:不超过监理服务费用总额的%。3.1.3评估方:不超过评估服务费用总额的%。3.1.4咨询方:不超过咨询服务费用总额的%。第四条第三方与其他各方的划分说明4.1第三方作为独立第三方,其与甲乙双方的关系应明确划分。4.2第三方不得利用其介入本合同关系的地位,谋取不正当利益。4.3第三方在执行职责过程中,应保持中立,不得偏袒任何一方。4.4第三方在履行职责过程中,如发现甲乙双方有违约行为,应立即通知双方,并采取必要措施。第五条第三方介入程序5.1甲乙双方协商一致,决定引入第三方。5.2双方签订《第三方介入协议》,明确第三方职责、权利、责任限额等。5.3第三方介入后,应按照《第三方介入协议》的规定履行职责。第六条第三方变更6.1如因特殊情况需要更换第三方,甲乙双方应协商一致,并签订新的《第三方介入协议》。6.2更换第三方后,原《第三方介入协议》自动失效。第七条第三方退出7.1第三方在履行职责过程中,如发现自身无法继续履行职责,应立即通知甲乙双方。7.2甲乙双方应协商决定是否更换第三方或终止第三方介入。7.3第三方退出后,甲乙双方应就退出后的相关事宜进行协商处理。第八条第三方保密8.1第三方在介入本合同关系过程中,应遵守保密原则,不得泄露甲乙双方的商业秘密。8.2第三方泄露保密信息的,应承担相应的法律责任。第九条第三方争议解决9.1第三方与甲乙双方之间发生的争议,应通过协商解决。9.2协商不成的,可提交仲裁委员会仲裁或向人民法院提起诉讼。第十条第三方介入后的合同履行10.1第三方介入后,甲乙双方仍应按照本合同约定履行各自的权利和义务。10.2第三方介入不影响本合同的效力。第十一条特别规定11.1如本合同与本《第三方介入协议》内容不一致,以本《第三方介入协议》为准。11.2本《第三方介入协议》未尽事宜,可由甲乙双方另行协商解决。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.《2024年房产项目开发许可协议》详细要求:协议应包括甲乙双方的名称、地址、联系方式、项目概况、权利义务、违约责任等内容。附件说明:本协议为合同主体文件,是甲乙双方权利义务的依据。2.《第三方介入协议》详细要求:协议应包括第三方名称、职责、权利、责任限额、保密条款等内容。附件说明:本协议为第三方介入合同执行过程中的补充协议。3.《项目规划设计文件》详细要求:包括设计图纸、设计说明、设计变更记录等。附件说明:本附件为项目规划设计的正式文件,是项目施工和验收的依据。4.《工程施工合同》详细要求:包括施工方名称、施工内容、施工时间、质量标准、验收标准等。附件说明:本合同为甲乙双方与施工方之间的施工合同,是工程施工的依据。5.《项目验收报告》详细要求:包括验收时间、验收人员、验收结果、存在问题及整改措施等。附件说明:本报告为项目验收的正式文件,是项目交付的依据。6.《付款凭证》详细要求:包括付款时间、付款金额、付款方式等。附件说明:本凭证为甲乙双方支付购房款的证明。7.《争议解决文件》详细要求:包括争议内容、解决方式、解决结果等。附件说明:本文件为解决合同执行过程中发生的争议的正式文件。8.《合同变更协议》详细要求:包括变更内容、变更原因、变更生效时间等。附件说明:本协议为合同执行过程中,如需变更合同内容的正式文件。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:开发方未按合同约定交付项目的,视为违约。买方未按合同约定支付购房款的,视为违约。第三方未按协议约定履行职责的,视为违约。2.责任认定标准:开发方未按合同约定交付项目的,应向买方支付违约金,违约金为购房款总额的%。买方未按合同约定支付购房款的,应向开发方支付违约金,违约金为未付款项总额的%。第三方未按协议约定履行职责的,应承担相应的赔偿责任。3.示例说明:开发方未能在合同约定的交付期限内交付项目,导致买方无法按时入住,开发方应向买方支付违约金。买方未能在合同约定的期限内支付购房款,导致开发方资金周转困难,买方应向开发方支付违约金。第三方在提供评估服务时,未按照约定时间提交评估报告,导致甲乙双方无法按时进行决策,第三方应承担相应的赔偿责任。全文完。2024年房产项目开发许可协议1本合同目录一览1.定义与解释1.1合同定义1.2术语解释2.双方基本信息2.1开发商信息2.2许可方信息3.项目概况3.1项目名称3.2项目地点3.3项目规模3.4项目性质4.许可范围与期限4.1许可范围4.2许可期限5.许可费用5.1许可费用总额5.2许可费用支付方式5.3许可费用支付时间6.合作方式与责任6.1合作方式6.2双方责任7.项目开发计划7.1开发计划概述7.2各阶段开发任务7.3开发进度安排8.项目监管与协调8.1监管机构8.2协调机制9.产权转移与登记9.1产权转移9.2登记手续10.知识产权保护10.1知识产权归属10.2保护措施11.违约责任11.1违约情形11.2违约责任12.合同解除与终止12.1合同解除条件12.2合同终止条件13.争议解决13.1争议解决方式13.2争议解决机构14.其他14.1合同生效14.2合同附件14.3合同份数与效力第一部分:合同如下:第一条定义与解释1.1合同定义1.2术语解释在本合同中,下列术语的含义如下:(1)“项目”指甲方在乙方拥有的土地上开发的房产项目,包括住宅、商业、办公等用途的建筑。(2)“许可范围”指乙方同意甲方在特定土地上进行项目开发的范围。(3)“许可期限”指乙方同意甲方进行项目开发的期限。(4)“许可费用”指甲方支付给乙方的费用,用于获得项目开发的许可。第二条双方基本信息2.1开发商信息甲方名称:____________________法定代表人:____________________注册地址:____________________2.2许可方信息乙方名称:____________________法定代表人:____________________注册地址:____________________第三条项目概况3.1项目名称项目名称:____________________3.2项目地点项目地点:____________________3.3项目规模项目规模:____________________3.4项目性质项目性质:____________________第四条许可范围与期限4.1许可范围(1)在乙方拥有的土地上建设住宅、商业、办公等建筑物;(2)在许可范围内进行必要的配套设施建设。4.2许可期限许可期限自本合同生效之日起至____________________年____________________月____________________日止。第五条许可费用5.1许可费用总额许可费用总额为人民币____________________元整。5.2许可费用支付方式许可费用支付方式如下:(1)签订本合同时支付人民币____________________元整;(2)项目开工前支付人民币____________________元整;(3)项目竣工验收合格后支付剩余人民币____________________元整。5.3许可费用支付时间许可费用支付时间如下:(1)签订本合同之日起____________________个工作日内支付第一笔费用;(2)项目开工前____________________个工作日内支付第二笔费用;(3)项目竣工验收合格后____________________个工作日内支付第三笔费用。第六条合作方式与责任6.1合作方式甲乙双方本着平等互利的原则,通过合作开发的方式共同推进项目的实施。6.2双方责任(1)甲方责任:①负责项目的整体规划、设计、施工、验收等全过程;②确保项目的质量、安全、环保等符合国家相关法律法规;③按期完成项目开发任务,并承担相应的法律责任。(2)乙方责任:①提供项目开发所需的土地及配套设施;②协助甲方办理项目开发的相关手续;③对项目开发过程中可能产生的环境影响进行监管。第七条项目开发计划7.1开发计划概述(1)前期准备阶段;(2)施工建设阶段;(3)竣工验收阶段。7.2各阶段开发任务(1)前期准备阶段:①完成项目规划、设计、报批等工作;②办理项目开发所需的手续;③完成项目融资工作。(2)施工建设阶段:①按照设计图纸进行施工建设;②确保施工质量、安全、环保;③协调各方关系,确保项目顺利进行。(3)竣工验收阶段:①组织竣工验收;②办理产权转移登记手续;③完成项目移交。第八条项目监管与协调8.1监管机构本合同项目的监管工作由____________________机构负责,该机构将定期对项目的开发进度、质量、安全等方面进行检查和监督。8.2协调机制甲乙双方应建立有效的协调机制,包括定期召开协调会议,讨论解决项目开发过程中出现的问题,确保项目按计划进行。第九条产权转移与登记9.1产权转移项目建成后,甲方应依法将项目产权转移至甲方名下,乙方应协助甲方办理产权转移手续。9.2登记手续甲方应在项目产权转移后____________________个工作日内,向相关部门申请办理产权登记手续。第十条知识产权保护10.1知识产权归属项目相关的知识产权,包括但不限于专利、商标、著作权等,归甲方所有。10.2保护措施甲乙双方应共同采取措施保护项目的知识产权,包括但不限于:(1)甲方在项目开发过程中应确保不侵犯他人的知识产权;(2)乙方应提供必要的法律支持,协助甲方维护其知识产权。第十一条违约责任11.1违约情形(1)甲方未按合同约定支付许可费用;(2)甲方未按合同约定完成项目开发任务;(3)乙方未按合同约定提供土地及配套设施;(4)任何一方违反合同约定的其他义务。11.2违约责任(1)违约方应承担相应的违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等;(2)因违约导致合同无法履行的,非违约方有权解除合同,并要求违约方承担因此造成的损失。第十二条合同解除与终止12.1合同解除条件(1)一方严重违约,经另一方书面通知后未在规定期限内纠正;(2)出现不可抗力事件,且双方均无法预见、无法避免、无法克服,导致合同无法履行;(3)合同约定的其他解除条件成立。12.2合同终止条件(1)合同约定的许可期限届满;(2)合同解除;(3)合同约定的其他终止条件成立。第十三条争议解决13.1争议解决方式双方发生争议,应通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权将争议提交____________________仲裁委员会仲裁。13.2争议解决机构争议解决机构为____________________仲裁委员会,仲裁规则适用____________________仲裁规则。第十四条其他14.1合同生效本合同自甲乙双方签字(或盖章)之日起生效。14.2合同附件本合同附件如下:(1)甲方提交的土地使用权证明;(2)项目规划设计方案;(3)其他与本合同相关的文件。合同份数及效力:本合同一式____________________份,甲乙双方各执____________________份,具有同等法律效力。第二部分:第三方介入后的修正第一条第三方定义1.1第三方是指在本合同履行过程中,因甲方、乙方或合同项下项目的需要,由甲乙双方共同指定的、提供专业服务、咨询、代理或执行特定任务的独立实体或个人。1.2第三方不包括合同双方及其关联公司、分支机构或雇员。第二条第三方介入范围(1)项目规划、设计、咨询;(2)项目施工监理、质量检测;(3)项目融资、投资咨询;(4)项目营销、销售代理;(5)合同履行过程中所需的其它专业服务。第三条第三方责任与权利3.1第三方责任(1)第三方应按照合同约定和甲乙双方的要求,履行其职责,保证其提供的服务符合相关法律法规和行业标准。(2)第三方对因其提供的服务造成的损失或损害,应承担相应的法律责任。3.2第三方权利(1)第三方有权获得合同约定的报酬和费用。(2)第三方有权要求甲乙双方提供必要的协助和便利,以完成其职责。第四条第三方责任限额4.1第三方责任限额(1)第三方因其服务导致甲乙双方或项目遭受的损失,其赔偿总额不超过合同约定或实际发生损失的较低者。(2)第三方责任限额应在合同中明确约定,并在第三方提供服务前由甲乙双方确认。第五条第三方介入程序5.1第三方介入程序(1)甲乙双方共同协商确定第三方人选,并通知对方。(2)第三方接受邀请后,与甲乙双方签订服务合同,明确服务内容、期限、费用等。(3)第三方在服务期间,应遵守本合同和甲乙双方的相关规定。第六条第三方与其他各方的关系6.1第三方与甲方的关系(1)第三方应向甲方提供符合合同约定和质量标准的服务。(2)甲方对第三方的服务有监督权,并对第三方的服务结果承担最终责任。6.2第三方与乙方的关系(1)第三方应向乙方提供符合合同约定和质量标准的服务。(2)乙方对第三方的服务有监督权,并对第三方的服务结果承担最终责任。6.3第三方与项目的关系(1)第三方应确保其服务不影响项目的正常进行。(2)第三方应遵守项目相关法律法规和行业标准。第七条第三方变更与替换7.1第三方变更(1)甲乙双方在合同履行过程中,如需更换第三方,应提前通知对方,并经对方同意。(2)更换后的第三方应继续履行原合同约定的服务内容。7.2第三方替换(1)如第三方无法继续履行合同,甲乙双方应共同协商替换方案,并通知对方。(2)替换后的第三方应继续履行原合同约定的服务内容。第八条第三方介入合同的终止8.1第三方介入合同的终止(1)在合同约定的服务期限届满或合同解除后,第三方介入合同终止。(2)如因第三方原因导致合同提前终止,第三方应承担相应的违约责任。第九条本合同的修改与补充9.1本合同如有修改或补充,应以书面形式进行,并由甲乙双方和第三方签字(或盖章)确认。第十条争议解决10.1争议解决方式(1)第三方介入合同履行过程中发生的争议,应通过友好协商解决。(2)协商不成的,任何一方均有权将争议提交____________________仲裁委员会仲裁。10.2争议解决机构争议解决机构为____________________仲裁委员会,仲裁规则适用____________________仲裁规则。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.土地使用权证明要求:提供由土地管理部门出具的正式土地使用权证明文件,证明乙方拥有项目开发所需土地的使用权。2.项目规划设计方案要求:提供详细的项目规划设计方案,包括建筑布局、功能分区、景观设计等,应符合城市规划要求。3.项目施工合同要求:提供与施工单位签订的施工合同,明确施工范围、质量标准、工期、费用等。4.项目监理合同要求:提供与监理单位签订的监理合同,明确监理范围、监理内容、监理费用等。5.项目融资合同要求:提供与融资机构签订的融资合同,明确融资额度、融资利率、还款方式等。6.项目销售合同要求:提供与销售代理签订的销售合同,明确销售范围、销售目标、销售费用等。7.项目验收报告要求:提供项目竣工验收报告,包括工程进度、质量、安全、环保等方面的评估。8.第三方服务合同要求:提供与第三方签订的服务合同,明确服务内容、期限、费用等。9.合同履行过程中的相关文件要求:提供合同履行过程中产生的各类文件,如会议纪要、沟通函件、支付凭证等。10.争议解决相关文件要求:提供争议解决过程中产生的文件,如仲裁裁决书、诉讼判决书等。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:甲方未按合同约定支付许可费用。甲方未按合同约定完成项目开发任务。乙方未按合同约定提供土地及配套设施。第三方未按合同约定提供服务。任何一方违反合同约定的其他义务。2.责任认定标准:违约方应承担相应的违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。违约金的具体数额由合同约定或由仲裁委员会根据实际情况确定。赔偿损失包括直接损失和间接损失,直接损失指因违约行为造成的实际经济损失,间接损失指因违约行为造成的预期利益损失。3.示例说明:甲方未按合同约定支付许可费用,导致项目无法按时启动,乙方有权要求甲方支付违约金,违约金数额为许可费用的_____%。第三方未按合同约定提供服务,导致项目进度延误,甲方有权要求第三方赔偿因此造成的损失,包括但不限于工期延误的损失、额外支付的费用等。全文完。2024年房产项目开发许可协议2本合同目录一览1.定义与解释1.1定义1.2解释2.双方基本信息2.1开发商2.2许可方3.许可项目概况3.1项目名称3.2项目地点3.3项目规模3.4项目类型4.许可期限4.1许可起始日期4.2许可终止日期5.许可费用5.1许可费用总额5.2许可费用支付方式5.3许可费用支付期限6.开发条件6.1规划要求6.2建设标准6.3环保要求6.4安全要求7.项目进度计划7.1项目分期7.2各期建设时间节点7.3项目整体完工时间8.许可转让与变更8.1许可转让条件8.2许可变更程序8.3许可转让与变更的费用9.违约责任9.1开发商违约责任9.2许可方违约责任9.3违约赔偿方式10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决地点10.3争议解决程序11.保密条款11.1保密信息定义11.2保密义务11.3保密期限12.合同生效12.1合同生效条件12.2合同生效日期13.合同解除13.1合同解除条件13.2合同解除程序13.3合同解除后果14.其他条款14.1法律适用14.2合同语言14.3合同份数14.4合同附件第一部分:合同如下:第一条定义与解释1.1定义1.1.1“本合同”指双方签订的《2024年房产项目开发许可协议》。1.1.2“开发商”指在本合同中承担房产项目开发建设的甲方。1.1.3“许可方”指在本合同中拥有房产项目开发许可权的乙方。1.1.4“项目”指本合同中双方约定的房产项目开发建设的具体内容。1.1.5“许可期限”指本合同中约定的开发商取得房产项目开发许可的有效期限。1.1.6“许可费用”指开发商向许可方支付的项目开发许可费用。1.2解释1.2.1本合同中的术语和定义,除非上下文另有规定,应具有本条所赋予的含义。第二条双方基本信息2.1开发商2.1.1名称:_______2.1.2法定代表人:_______2.1.3联系地址:_______2.1.4联系电话:_______2.2许可方2.2.1名称:_______2.2.2法定代表人:_______2.2.3联系地址:_______2.2.4联系电话:_______第三条许可项目概况3.1项目名称:_______3.2项目地点:_______3.3项目规模:_______(平方米或亩)3.4项目类型:_______(住宅、商业、工业等)第四条许可期限4.1许可起始日期:_______4.2许可终止日期:_______第五条许可费用5.1许可费用总额:_______5.2许可费用支付方式:_______(一次性支付、分期支付等)5.3许可费用支付期限:_______(具体日期)第六条开发条件6.1规划要求:_______6.2建设标准:_______6.3环保要求:_______6.4安全要求:_______第七条项目进度计划7.1项目分期:_______7.2各期建设时间节点:_______(具体日期)7.3项目整体完工时间:_______(具体日期)第八条许可转让与变更8.1许可转让条件8.1.1开发商经许可方书面同意后,方可将其在本合同项下的许可权利转让给第三方。8.1.2转让方应保证受让方具备合法的开发资质和条件。8.2许可变更程序8.2.1如需变更项目内容,开发商应向许可方提出书面申请,并附变更后的项目方案。8.2.2许可方应在收到申请后_______日内作出是否同意变更的决定。8.3许可转让与变更的费用8.3.1许可转让时,转让方应向许可方支付_______元人民币作为转让手续费。8.3.2许可变更时,如变更内容涉及许可费用调整,双方应根据实际情况协商确定新的许可费用。第九条违约责任9.1开发商违约责任9.1.1开发商未按合同约定支付许可费用,每逾期一日,应向许可方支付_______元人民币的违约金。9.1.2开发商未按合同约定进行项目开发,每逾期一日,应向许可方支付_______元人民币的违约金。9.2许可方违约责任9.2.1许可方未按合同约定及时颁发许可证书,每逾期一日,应向开发商支付_______元人民币的违约金。9.3违约赔偿方式9.3.1本合同的违约责任应以违约金为主,实际损失为辅。9.3.2如违约金不足以弥补实际损失,双方应另行协商解决。第十条争议解决10.1争议解决方式10.1.1双方应通过友好协商解决合同履行过程中发生的争议。10.1.2如协商不成,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。10.2争议解决地点10.2.1本合同争议解决地点为合同签订地。10.3争议解决程序10.3.1争议发生后,双方应在_______日内向对方发出书面通知。10.3.2双方应自发出通知之日起_______日内进行协商。第十一条保密条款11.1保密信息定义11.1.1保密信息指本合同中涉及的商业秘密、技术秘密、市场信息等。11.2保密义务11.2.1双方对本合同中的保密信息负有保密义务,未经对方书面同意,不得向任何第三方泄露。11.3保密期限11.3.1本合同保密期限自合同生效之日起_______年。第十二条合同生效12.1合同生效条件12.1.1双方在本合同上签字盖章,并经双方法定代表人或授权代表签字确认。12.2合同生效日期12.2.1本合同自双方签字盖章之日起生效。第十三条合同解除13.1合同解除条件13.1.1如一方违约,另一方有权解除本合同。13.1.2如双方协商一致,可解除本合同。13.2合同解除程序13.2.1一方要求解除合同时,应向对方发出书面通知。13.3合同解除后果13.3.1合同解除后,双方应按照本合同约定履行各自义务。第十四条其他条款14.1法律适用14.1.1本合同适用中华人民共和国法律。14.2合同语言14.2.1本合同采用中文书写。14.3合同份数14.3.1本合同一式_______份,双方各执_______份,具有同等法律效力。14.4合同附件14.4.1本合同附件作为本合同不可分割的一部分,与本合同具有同等法律效力。第二部分:第三方介入后的修正第八条许可转让与变更8.4第三方介入8.4.1在本合同履行过程中,如双方同意引入第三方提供专业服务,包括但不限于法律、财务、技术、管理等,第三方应具备相应的资质和条件,并由双方共同确认。8.4.2第三方介入的具体事宜,包括服务内容、费用、期限等,应在合同附件中详细列明。8.4.3第三方介入后,其与甲乙双方的权利义务关系由附件约定,并作为本合同的补充部分。第九条违约责任9.4第三方责任9.4.1如第三方在履行其服务过程中出现违约行为,导致甲乙双方遭受损失的,第三方应承担相应的违约责任。9.4.2第三方的责任限额,由甲乙双方在合同附件中约定,并不得超过其承诺的赔偿金额。第十条争议解决10.4第三方争议10.4.1如第三方与甲乙双方之间发生争议,甲乙双方应尝试通过协商解决。10.4.2如协商不成,甲乙双方可分别就其与第三方的争议向第三方所在地或合同签订地人民法院提起诉讼。第十一条保密条款11.4第三方保密11.4.1第三方在提供服务过程中知悉的甲乙双方的保密信息,应遵守本合同的保密条款。11.4.2第三方违反保密义务的,应承担相应的法律责任。第十二条合同生效12.4第三方确认12.4.1第三方介入本合同前,应同意本合同的所有条款,并在合同附件中签字确认。第十三条合同解除13.4第三

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论