版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
合同编号:__________甲方(发包方):乙方(承包方):鉴于甲方为完成某项建设工程项目,需要乙方提供施工服务,根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等法律法规的规定,甲乙双方本着平等自愿、公平公正、诚实信用的原则,经协商一致,就乙方向甲方提供施工服务的事宜,达成如下协议:一、工程概况1.1工程名称:____________________1.2工程地点:____________________1.3工程内容:____________________1.4工程规模:____________________1.5工程预算:____________________二、合同价款及支付2.1双方确认,本合同的合同价为人民币(大写):____元整(小写):_____元。2.2甲方应按照下列进度安排向乙方支付合同价款:(1)合同签订后七个工作日内,支付合同总价款的5%;(2)工程进度达到50%时,支付合同总价款的30%;(3)工程进度达到100%时,支付合同总价款的60%;(4)剩余的15%作为质量保证金,待工程验收合格后支付。2.3甲方支付合同价款时,应提供等额的发票。三、施工期限3.1双方确认,本工程的施工期限为____个月,自工程开工之日起算。3.2乙方如因自身原因导致工程延期,应承担相应的违约责任。四、工程质量4.1乙方应按照甲方的要求和国家相关标准进行施工,确保工程质量。4.2工程验收不合格的,乙方应负责返工、整改,并承担由此产生的费用。五、违约责任5.1乙方如未按照约定时间完成工程,应按照逾期天数向甲方支付违约金,违约金计算方式为:合同总价款的0.5%乘以逾期天数。5.2甲方如未按照约定时间支付合同价款,应按照逾期天数向乙方支付违约金,违约金计算方式为:应付款项的0.5%乘以逾期天数。六、争议解决6.1双方在履行本合同过程中发生的争议,应通过友好协商解决;协商不成的,可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。七、其他约定7.1本合同一式两份,甲乙双方各执一份。7.2本合同自双方签字(或盖章)之日起生效,至工程验收合格且合同价款全部支付完毕之日终止。甲方(盖章):_______________乙方(盖章):_______________代表(签名):_______________代表(签名):_______________签订日期:____年____月____日签订日期:____年____月____日附件:1.工程设计文件2.施工图纸3.工程预算明细表4.合同价款支付计划表注意事项及解决办法:1.合同的签订和履行应严格遵守《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等法律法规的规定。解决办法:双方应在合同中明确声明遵守相关法律法规,并在签订合同后,严格按照法律法规和合同条款进行履行。2.合同价款的支付应按照约定的进度安排进行,甲方应及时支付合同价款,以免影响乙方的施工进度。解决办法:双方应在合同中明确约定支付合同价款的进度安排,甲方应按照约定的进度安排及时支付合同价款。3.乙方应按照甲方的要求和国家相关标准进行施工,确保工程质量。解决办法:双方应在合同中明确约定工程质量要求和相关标准,乙方应严格按照约定的要求和国家相关标准进行施工。4.双方应按照约定的时间完成工程和支付合同价款,以免产生违约责任。解决办法:双方应在合同中明确约定施工期限和支付合同价款的时间,并严格按照约定的时间完成工程和支付合同价款。5.如发生争议,双方应通过友好协商解决,协商不成的,可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。解决办法:双方应在合同中明确约定争议解决的方式和管辖法院,发生争议时,通过友好协商解决,协商不成时,再向有管辖权的人民法院提起诉讼。法律名词及名词解释:1.合同法:是调整平等主体之间合同关系的法律规范总称,规定了合同的订立、履行、变更、解除等法律行为及其法律后果。2.建筑法:是调整建筑活动中产生的社会关系的法律规范总称,规定了建筑活动的管理、建筑物的设计、施工、验收等法律行为及其法律后果。3.发包方:是指委托他人完成某项工作并支付报酬的一方。4.承包方:是指接受他人委托完成某项工作并收取报酬的一方。5.施工进度:是指工程从开工到竣工的时间过程,包括各个阶段的完成情况。6.合同价款:是指双方约定的完成工程所需支付的金额。7.违约金:是指一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定时,应向对方支付的赔偿金。8.工程验收:是指对完成的工程进行质量、安全、功能等方面的检查,以确认工程是否符合合同约定和国家相关标准。9.质量保证金:是指为确保工程质量,双方约定在工程验收合格后,保留一定比例的合同价款作为质量保证金。应用场合:1.适用于各类建设工程项目,如房屋建筑、土木工程、基础设施建设等。2.适用于甲方为完成某项建设工程项目,需要乙方提供施工服务的情况。补充条款:1.工程变更:如因设计变更、工程量增减等原因导致合同价款发生变化的,双方应按照实际情况进行调整。2.不可抗力:因不可抗力因素导致工程无法按约定时间完成或的,双方应根据情况协商解决。3.保密条款:双方应对合同内容、技术资料等信息予以保密,未经对方同意不得泄露给第三方。4.知识产权:乙方应保证施工过程中不侵犯他人的知识产权,如因乙方原因导致侵权的,由乙方承担全部责任。5.保险:乙方应按照甲方的要求购买相应的施工保险,并将保险单据提交甲方备案。6.环境保护:乙方应遵守国家有关环境保护的法律法规,做好施工过程中的环境保护工作。7.安全生产:乙方应严格按照国
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 《货币银行法》课件
- 《儿童预防接种》课件
- 本年总结和明年规划
- 护理静脉治疗演讲比赛
- 2024年标准苗圃用地租赁合同样本版B版
- 中班睡觉安全
- 劳动合同遗失补办申请表
- 劳动合同解除会议
- 防止沙漠化植树造林合同书
- 《光纤传输下》课件
- 北京市海淀区2023-2024学年高二上学期期末考试 英语 含答案
- 国开2024年秋《大数据技术概论》形考作业1-4答案
- 中煤平朔集团有限公司招聘笔试题库2024
- 创新创业实战案例解析智慧树知到期末考试答案章节答案2024年东北农业大学
- 2024年中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表(带公式)20240301更新
- DZ∕T 0148-2014 水文水井地质钻探规程(正式版)
- 中国抗日战争史智慧树知到期末考试答案章节答案2024年浙江大学
- HALT测试标准---完整
- SAP中国)设备资产管理(EAM)系统解决方案演示ppt课件
- 房产证翻译中英文对照
- 上市公司并购50大案例
评论
0/150
提交评论