2024年数据中心消防工程建设合同3篇_第1页
2024年数据中心消防工程建设合同3篇_第2页
2024年数据中心消防工程建设合同3篇_第3页
2024年数据中心消防工程建设合同3篇_第4页
2024年数据中心消防工程建设合同3篇_第5页
已阅读5页,还剩50页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024年数据中心消防工程建设合同本合同目录一览1.合同概述1.1合同双方基本信息1.2合同签订日期与生效日期1.3合同目的与范围2.项目背景与需求2.1项目背景介绍2.2数据中心消防系统需求分析2.3项目规模与预期目标3.工程设计要求3.1设计原则与规范3.2设计内容与深度3.3设计变更程序4.工程施工要求4.1施工进度安排4.2施工质量标准4.3施工安全措施4.4施工现场管理5.材料设备供应5.1设备与材料清单5.2设备与材料质量要求5.3设备与材料供应责任6.质量保证与服务6.1质量保证期6.2质量验收程序6.3故障排除与售后服务7.验收与交付7.1验收标准与方法7.2验收时间与程序7.3工程交付手续8.价格与支付8.1合同价格构成8.2支付方式与期限8.3付款条件与违约责任9.合同变更与解除9.1合同变更程序9.2合同解除条件9.3合同解除后的处理10.违约责任10.1违约行为定义10.2违约责任承担10.3违约赔偿计算方法11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决程序11.3争议解决地点12.合同生效、解除与终止12.1合同生效条件12.2合同解除条件12.3合同终止条件13.合同附件13.1设计图纸与技术文件13.2材料设备清单与质量保证书13.3合同变更记录14.其他约定事项第一部分:合同如下:1.合同概述1.1合同双方基本信息1.2合同签订日期与生效日期本合同签订日期为2024年X月X日,自双方签字盖章之日起生效。1.3合同目的与范围本合同旨在明确双方在数据中心消防工程建设中的权利、义务及责任,确保工程顺利进行,达到预期目标。2.项目背景与需求2.1项目背景介绍甲方拟建设一座符合国家标准的数据中心,为确保数据中心的安全运行,特委托乙方进行消防工程建设。2.2数据中心消防系统需求分析数据中心消防系统需满足火灾自动报警、自动灭火、防排烟及疏散指示等要求。2.3项目规模与预期目标本项目规模为X平方米,预期目标为在2024年X月X日前完成消防工程的建设,并达到国家相关消防标准。3.工程设计要求3.1设计原则与规范设计应遵循国家有关消防工程设计规范及行业标准,确保系统安全可靠、经济合理。3.2设计内容与深度设计内容包括消防系统方案设计、设备选型、系统布线、电气设计等。3.3设计变更程序设计变更需经双方协商一致,并签订设计变更协议。4.工程施工要求4.1施工进度安排施工进度按照甲方要求进行,具体安排如下:2024年X月X日前完成施工图纸的审核与批准;2024年X月X日至2024年X月X日进行设备安装;2024年X月X日至2024年X月X日进行系统调试;2024年X月X日前完成消防工程验收。4.2施工质量标准施工质量应符合国家相关质量标准,确保工程质量达到优良等级。4.3施工安全措施施工过程中,乙方应严格执行安全生产法规,确保施工安全。4.4施工现场管理乙方应加强施工现场管理,保持现场整洁,确保工程顺利进行。5.材料设备供应5.1设备与材料清单本合同所涉及设备与材料清单详见附件一。5.2设备与材料质量要求设备与材料应符合国家相关质量标准,并具有合格证明文件。5.3设备与材料供应责任乙方负责设备与材料的采购、运输及验收。6.质量保证与服务6.1质量保证期本合同质量保证期为自工程竣工验收合格之日起X年。6.2质量验收程序质量验收按照国家相关质量验收标准进行。6.3故障排除与售后服务乙方应在接到故障通知后X小时内响应,并在X小时内排除故障。7.验收与交付7.1验收标准与方法验收标准为《数据中心消防工程设计规范》及相关行业标准。7.2验收时间与程序验收时间为2024年X月X日,验收程序如下:甲方组织验收小组;乙方提供验收所需资料;验收小组对工程进行现场检查;验收小组出具验收报告。7.3工程交付手续工程验收合格后,乙方应在X个工作日内办理工程交付手续,甲方在验收合格后X个工作日内支付工程尾款。8.价格与支付8.1合同价格构成本合同价格为人民币X万元整,包含设备材料费、施工费、设计费、验收费等。8.2支付方式与期限甲方应在合同签订后X个工作日内支付合同总价款的X%,在设备材料到货验收合格后支付X%,在工程进度达到合同约定节点时支付X%,在工程验收合格后支付X%,剩余X%作为质保金,在质保期满后无质量问题退还。8.3付款条件与违约责任甲方应按照约定的付款条件及时支付款项,如未按时付款,应向乙方支付按每日X%计算的违约金。9.合同变更与解除9.1合同变更程序合同变更需经双方书面同意,并签订补充协议。9.2合同解除条件发生下列情况之一,任何一方有权解除合同:一方严重违约,经另一方书面通知后,违约方在X日内仍未纠正;发生不可抗力事件,导致合同无法履行;双方协商一致解除合同。9.3合同解除后的处理合同解除后,双方应按照协议处理善后事宜,包括但不限于工程款结算、设备材料处理等。10.违约责任10.1违约行为定义乙方未按合同约定时间完成工程;甲方未按合同约定支付款项;任何一方违反合同约定的其他义务。10.2违约责任承担违约方应承担违约责任,包括支付违约金、赔偿损失等。10.3违约赔偿计算方法违约赔偿金额根据实际情况和双方协商确定。11.争议解决11.1争议解决方式双方应友好协商解决争议,协商不成的,提交合同约定的仲裁委员会仲裁。11.2争议解决程序仲裁程序应按照仲裁委员会的仲裁规则进行。11.3争议解决地点争议解决地点为合同约定的仲裁委员会所在地。12.合同生效、解除与终止12.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。12.2合同解除条件合同约定的其他解除条件;法律法规规定的其他解除条件。12.3合同终止条件合同履行完毕或因本合同约定的其他原因终止。13.合同附件13.1设计图纸与技术文件本合同附件一为设计图纸与技术文件。13.2材料设备清单与质量保证书本合同附件二为材料设备清单与质量保证书。13.3合同变更记录本合同附件三为合同变更记录。14.其他约定事项14.1本合同未尽事宜,双方可另行协商解决。14.2本合同一式两份,双方各执一份,具有同等法律效力。14.3本合同自双方签字盖章之日起生效,本合同未尽事宜,双方应遵守国家相关法律法规。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方定义本合同中提及的第三方,包括但不限于监理单位、检测机构、设计审查机构、材料供应商、设备供应商等。15.2第三方介入目的第三方介入旨在保证工程质量和安全,提高工作效率,确保合同履行。16.第三方责任与权利16.1第三方责任第三方应对其提供的服务或产品承担相应的责任,包括但不限于:监理单位对工程质量、进度进行监督,确保符合合同要求;检测机构对材料、设备进行检测,确保符合国家标准;设计审查机构对设计文件进行审查,确保设计合理、安全;材料供应商和设备供应商对所提供的产品保证质量,承担相应的质量责任。16.2第三方权利监理单位有权要求施工单位提供工程进度、质量等相关资料;检测机构有权进入施工现场进行检测;设计审查机构有权对设计文件进行审查;材料供应商和设备供应商有权要求施工单位按照合同约定进行安装和使用。17.第三方介入程序17.1第三方选定第三方的选定应经双方协商一致,必要时可进行公开招标或邀请招标。17.2第三方合同签订第三方介入后,乙方应与第三方签订相应的服务或供货合同,并确保合同内容符合本合同要求。18.第三方责任限额18.1责任限额确定第三方的责任限额应根据其提供服务或产品的性质、规模及潜在风险等因素确定。18.2责任限额条款第三方合同中应明确责任限额条款,包括但不限于:第三方因自身原因导致的质量问题,其责任限额为合同金额的X%;第三方因自身原因导致的延误,其责任限额为合同金额的X%;第三方因自身原因导致的损失,其责任限额为合同金额的X%。19.第三方与其他各方的划分说明19.1责任划分第三方与其他各方之间的责任划分如下:甲方对工程整体质量、进度、安全承担责任;乙方对工程施工、材料设备采购、现场管理承担责任;第三方对其提供的服务或产品承担责任。19.2信息共享与沟通各方应建立信息共享与沟通机制,确保工程顺利进行。第三方应及时向甲方和乙方报告工作进展、发现的问题及建议。20.第三方变更与解除20.1第三方变更第三方变更需经甲方和乙方同意,并签订变更协议。20.2第三方解除发生下列情况之一,任何一方有权解除第三方合同:第三方严重违约,经另一方书面通知后,违约方在X日内仍未纠正;发生不可抗力事件,导致合同无法履行;双方协商一致解除合同。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.设计图纸与技术文件要求:包含消防系统设计图纸、电气设计图纸、管道设计图纸等,以及相关技术说明文件。说明:设计图纸应详细标注设计参数、设备型号、材料规格等信息,技术说明文件应包含设计依据、设计原则、设计计算等内容。2.材料设备清单与质量保证书要求:详细列出消防工程所需材料、设备的名称、规格、型号、数量、供应商等信息,并提供相应材料设备的质量保证书。说明:质量保证书应包含材料设备的检测报告、合格证书等,确保材料设备符合国家标准。3.合同变更记录要求:记录合同签订后发生的所有变更事项,包括变更原因、变更内容、变更日期、变更金额等。说明:变更记录应详细记录变更过程,便于双方追溯和核实。4.施工进度计划表要求:详细列出工程各阶段的施工时间、预计完成时间、实际完成时间等信息。说明:进度计划表应具有可操作性,便于施工方和监理方监督和管理。5.施工日志要求:记录施工过程中的重要事件、质量问题、解决方案等。说明:施工日志应真实反映施工过程,便于双方了解工程进展情况。6.工程验收报告要求:记录工程验收的时间、地点、参与人员、验收结果等信息。说明:验收报告应详细记录验收过程中的发现问题和处理结果。7.付款凭证要求:提供合同约定款项的支付凭证,包括银行转账记录、支票等。说明:付款凭证应与合同约定相符,确保款项的合规支付。8.违约证明材料要求:提供违约行为的证明材料,包括书面通知、照片、录音、视频等。说明:违约证明材料应能够明确违约事实,便于违约责任认定。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为乙方未按合同约定时间完成工程,导致工期延误。甲方未按合同约定支付款项,导致乙方资金周转困难。乙方提供的材料或设备质量不符合标准,导致工程返工或质量问题。第三方提供的服务或产品不符合要求,导致工程进度延误或质量问题。2.责任认定标准工期延误:按每日合同金额的X%计算违约金。未支付款项:按逾期付款金额的X%计算违约金。材料或设备质量问题:乙方负责修复或更换,并承担相应费用。第三方服务或产品质量问题:第三方负责修复或更换,并承担相应费用。3.违约责任示例乙方在合同约定工期内完成工程,但实际完成时间比约定时间晚了10天,甲方应向乙方支付违约金,计算公式为:合同金额×10×X%。甲方在工程进度达到约定节点时未支付款项,乙方有权要求甲方支付违约金,计算公式为:逾期付款金额×X%。乙方提供的消防设备存在质量问题,导致工程返工,乙方应承担返工费用及相应违约金。全文完。2024年数据中心消防工程建设合同1本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方法定代表人1.3合同双方联系方式2.项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目建设内容3.合同标的及范围3.1合同标的3.2合同范围4.合同工期及进度要求4.1工期安排4.2进度要求5.合同价款及支付方式5.1合同价款5.2支付方式6.技术要求及标准6.1技术要求6.2技术标准7.施工图纸及资料7.1施工图纸7.2施工资料8.施工组织与管理8.1施工组织8.2施工管理9.质量要求及验收标准9.1质量要求9.2验收标准10.工程变更及索赔10.1工程变更10.2索赔11.合同解除及终止11.1合同解除11.2合同终止12.违约责任12.1违约责任12.2违约赔偿13.争议解决13.1争议解决方式13.2争议解决机构14.合同生效、终止及附件14.1合同生效14.2合同终止14.3附件第一部分:合同如下:第一条合同双方基本信息1.1合同双方名称(1)甲方:数据中心(2)乙方:消防工程公司1.2合同双方法定代表人(1)甲方法定代表人:(2)乙方法定代表人:1.3合同双方联系方式(1)甲方联系人:联系电话:138xxxx5678(2)乙方联系人:赵六联系电话:139xxxx5678第二条项目概况2.1项目名称:2024年数据中心消防工程建设2.2项目地点:省市区路号2.3项目规模:占地面积平方米,建筑面积平方米2.4项目建设内容:消防系统设计、设备采购、施工安装、调试及验收第三条合同标的及范围3.1合同标的:本合同项下的消防工程建设,包括但不限于消防系统设计、设备采购、施工安装、调试及验收等全部内容。3.2合同范围:根据甲方提供的项目需求和乙方提供的施工图纸,完成消防工程的建设,确保消防系统安全、可靠、高效地运行。第四条合同工期及进度要求4.1工期安排:自合同签订之日起个月内完成消防工程建设。4.2进度要求:(1)设计阶段:天内完成;(2)设备采购阶段:天内完成;(3)施工安装阶段:天内完成;(4)调试及验收阶段:天内完成。第五条合同价款及支付方式5.1合同价款:人民币万元整(大写:捌拾万元整)。5.2支付方式:(1)合同签订后天内,乙方提交相关资质证明及施工方案,甲方支付合同价款的%;(2)消防工程完工并经甲方验收合格后,甲方支付合同价款的%;(3)合同工程保修期满后,甲方支付合同价款的%。第六条技术要求及标准6.1技术要求:乙方应按照甲方提供的项目需求和施工图纸,严格执行国家相关消防工程的技术规范和标准。6.2技术标准:(1)消防系统设计应符合《建筑设计防火规范》GB500162014的要求;(2)消防设备应符合《消防产品强制性认证目录》的要求;(3)施工质量应符合《建筑工程施工质量验收统一标准》GB503002013的要求。第七条施工图纸及资料7.1施工图纸:乙方应根据甲方提供的项目需求和施工图纸,进行消防工程设计,并提交完整的设计图纸及说明。7.2施工资料:乙方应按照施工图纸及国家相关规范,编制施工组织设计、施工方案、施工日志、施工记录等施工资料。第一部分:合同如下:第八条施工组织与管理8.1施工组织:乙方应组建专业的施工团队,包括项目经理、技术负责人、施工员、质量员、安全员等,确保施工质量和进度。8.2施工管理:(1)乙方应严格按照施工图纸及施工方案进行施工,确保工程质量;(2)乙方应遵守国家及地方有关施工安全管理的规定,确保施工安全;(3)乙方应定期向甲方汇报施工进度、质量、安全等方面的情况。第九条质量要求及验收标准9.1质量要求:乙方应确保消防工程建设质量符合国家相关标准及规范,满足甲方使用需求。9.2验收标准:(1)消防系统设计文件应符合国家相关标准及规范;(2)消防设备质量应符合国家强制性产品认证要求;(3)施工质量应符合国家及地方相关施工验收标准;(4)消防系统运行稳定,各项性能指标达到设计要求。第十条工程变更及索赔10.1工程变更:在施工过程中,如因甲方要求、设计变更或不可抗力等原因导致工程量或工期发生变化,双方应协商一致,并签订变更协议。10.2索赔:如因乙方原因导致工程延误或质量问题,乙方应承担相应的违约责任,包括但不限于工期延误赔偿、质量不合格返工等。第十一条合同解除及终止11.1合同解除:在合同履行过程中,如一方违反合同约定,另一方有权解除合同,并要求赔偿损失。11.2合同终止:合同履行完毕或双方协商一致解除合同,合同终止。第十二条违约责任12.1违约责任:任何一方违反合同约定,应承担相应的违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。12.2违约赔偿:违约方应按照合同约定或法律规定,向守约方支付违约金或赔偿损失。第十三条争议解决13.1争议解决方式:双方应友好协商解决合同履行过程中的争议,如协商不成,可提交仲裁委员会仲裁或向人民法院提起诉讼。13.2争议解决机构:双方同意选择省市仲裁委员会或市区人民法院作为争议解决机构。第十四条合同生效、终止及附件14.1合同生效:本合同自双方签字盖章之日起生效。14.2合同终止:合同履行完毕或双方协商一致解除合同,合同终止。14.3附件:本合同附件包括但不限于施工图纸、设备清单、变更协议、验收报告等。附件与本合同具有同等法律效力。第二部分:第三方介入后的修正第一条第三方定义及类型1.1第三方定义:在本合同中,第三方是指除合同双方甲方和乙方之外的,提供专业服务或参与项目管理的独立第三方机构或个人。1.2第三方类型:(1)监理方:负责对施工过程进行监督、检查和验收,确保工程质量和进度符合合同要求。(2)设计方:负责提供工程设计方案,对施工过程中的设计变更提供技术支持。(3)咨询方:提供专业咨询意见,协助合同双方解决技术或管理问题。(4)检测方:对工程材料、设备和施工质量进行检测,确保符合国家标准。(5)其他第三方:根据项目需要,可能涉及的招标代理、评估机构等。第二条第三方介入的程序及条件2.1第三方介入程序:(1)甲乙双方在合同中明确需要第三方介入的情况及类型;(2)甲乙双方共同确定第三方机构的资质和选择标准;(3)甲乙双方与第三方签订服务协议或委托合同;(4)第三方按照协议或委托合同履行职责。2.2第三方介入条件:(1)合同双方一致同意第三方介入;(2)第三方具备履行职责所需的资质和能力;(3)第三方服务内容与合同要求相符。第三条第三方的责任及权利3.1第三方的责任:(1)监理方:对施工过程进行监督,确保工程质量、进度和安全;(2)设计方:提供符合规范的设计方案,对设计变更提供技术支持;(3)咨询方:提供专业咨询意见,协助解决技术或管理问题;(4)检测方:对工程材料、设备和施工质量进行检测,确保符合国家标准。3.2第三方的权利:(1)监理方:对施工过程中不符合规范的行为提出整改意见;(2)设计方:对设计变更进行审核,确保变更方案合理;(3)咨询方:要求甲方和乙方提供必要的信息和资料;(4)检测方:对检测不合格的材料或设备提出退换要求。第四条第三方与其他各方的划分说明4.1第三方与甲方的关系:(1)第三方应向甲方报告工作进展和发现问题;(2)甲方对第三方的工作成果负责;(3)甲方有权要求第三方提供相关证明文件。4.2第三方与乙方的关系:(1)第三方应向乙方提供技术支持和服务;(2)乙方应配合第三方的工作,提供必要的协助;(3)乙方对第三方的工作成果负责。第五条第三方的责任限额5.1第三方在履行职责过程中,因自身原因导致工程损失或延误,应承担相应的责任。5.2第三方的责任限额:(1)监理方:责任限额为合同总价的%;(2)设计方:责任限额为合同总价的%;(3)咨询方:责任限额为合同总价的%;(4)检测方:责任限额为合同总价的%。第六条第三方介入的费用及支付6.1第三方介入的费用由甲乙双方根据实际情况协商确定,并在合同中明确。6.2第三方介入费用的支付方式:(1)甲乙双方共同支付;(2)甲方支付;(3)乙方支付。第七条第三方介入的变更及终止7.1如需变更第三方介入的服务内容或终止第三方介入,甲乙双方应协商一致,并签订变更协议或终止协议。7.2变更或终止第三方介入的费用及责任按本合同约定执行。第八条第三方的保密义务8.1第三方在履行职责过程中,应对甲方和乙方提供的信息和资料保密,未经允许不得向任何第三方泄露。第九条第三方的争议解决9.1第三方与其他各方的争议解决方式参照本合同第十三条的规定执行。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.施工图纸详细要求:包含消防系统设计图纸、电气图纸、管道图纸等,符合国家相关规范和标准。说明:施工图纸是施工过程中必不可少的依据,应详细标注尺寸、材料、工艺等。2.设备清单详细要求:列出消防系统所需的设备名称、型号、规格、数量、制造商等信息。3.施工组织设计详细要求:包括施工方案、施工进度计划、资源配置、安全措施等。说明:施工组织设计是指导施工的重要文件,确保施工质量和进度。4.施工方案详细要求:针对具体施工项目,制定详细的施工步骤、工艺流程、质量控制措施等。说明:施工方案是施工过程中的具体操作指南,确保施工过程顺利进行。5.施工日志详细要求:记录施工过程中的重要事件、天气、材料使用、人员安排等。说明:施工日志是施工过程的真实记录,便于后续查询和追溯。6.施工记录详细要求:包括施工过程中的各项检测数据、验收报告等。说明:施工记录是工程质量的重要证明,确保工程质量符合要求。7.变更协议详细要求:记录施工过程中发生的变更事项、原因、处理措施等。说明:变更协议是合同履行过程中产生变更的正式文件,确保变更合理、合法。8.验收报告详细要求:包括验收时间、验收人员、验收结果、存在问题及处理意见等。说明:验收报告是工程验收的重要依据,确保工程符合质量要求。9.第三方服务协议详细要求:明确第三方服务内容、费用、责任等。说明:第三方服务协议是第三方介入项目的法律依据,确保第三方职责明确。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:(1)甲方违约:未按时支付合同价款;提供的信息和资料不符合要求;未按时验收工程;其他违反合同约定的行为。(2)乙方违约:工程质量不符合要求;工程进度延误;未按时完成工程;其他违反合同约定的行为。(3)第三方违约:未按时完成服务;服务质量不符合要求;未履行保密义务;其他违反协议约定的行为。2.责任认定标准:(1)甲方违约:按合同约定支付违约金;按照实际损失进行赔偿。(2)乙方违约:按合同约定支付违约金;按照实际损失进行赔偿;按照合同约定进行返工或修复。(3)第三方违约:按照协议约定支付违约金;按照实际损失进行赔偿;按照协议约定承担相应责任。示例说明:若甲方未按时支付合同价款,应按照合同约定支付违约金,并按照逾期支付的利息进行赔偿。若乙方施工过程中发现质量问题,应按照合同约定进行返工或修复,并承担由此产生的费用。全文完。2024年数据中心消防工程建设合同2本合同目录一览1.项目概述1.1项目名称1.2项目地点1.3项目规模1.4项目内容1.5项目投资1.6项目进度2.合同双方2.1甲方2.2乙方2.3双方联系方式3.项目设计3.1设计要求3.2设计标准3.3设计进度3.4设计变更4.项目施工4.1施工要求4.2施工标准4.3施工进度4.4施工变更4.5施工现场管理5.材料设备5.1材料设备供应5.2材料设备质量5.3材料设备验收5.4材料设备保管6.质量保证6.1质量标准6.2质量检测6.3质量保修7.工程验收7.1验收标准7.2验收程序7.3验收时间7.4验收结果8.付款方式8.1付款比例8.2付款时间8.3付款方式8.4付款凭证9.违约责任9.1违约情形9.2违约责任9.3违约赔偿10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构10.3争议解决程序11.合同解除11.1合同解除条件11.2合同解除程序11.3合同解除后果12.合同生效及终止12.1合同生效条件12.2合同生效时间12.3合同终止条件12.4合同终止时间13.合同附件13.1附件1:项目设计文件13.2附件2:项目施工方案13.3附件3:材料设备清单13.4附件4:其他相关文件14.其他约定事项14.1不可抗力条款14.2合同份数14.3合同签署14.4合同附件的效力第一部分:合同如下:1.项目概述1.1项目名称:2024年数据中心消防工程建设项目1.2项目地点:[具体地址]1.3项目规模:[项目占地面积、建筑面积等]1.4项目内容:1.4.1消防报警系统1.4.2消防自动喷水灭火系统1.4.3消防气体灭火系统1.4.4消防设施维护管理1.5项目投资:[总投资金额]1.6项目进度:1.6.1设计阶段:[开始时间]至[结束时间]1.6.2施工阶段:[开始时间]至[结束时间]1.6.3验收阶段:[开始时间]至[结束时间]2.合同双方2.1甲方:2.1.1名称:[甲方全称]2.1.2地址:[甲方地址]2.1.3联系人:[甲方联系人姓名]2.1.4联系电话:[甲方联系电话]2.2乙方:2.2.1名称:[乙方全称]2.2.2地址:[乙方地址]2.2.3联系人:[乙方联系人姓名]2.2.4联系电话:[乙方联系电话]2.3双方联系方式:2.3.1甲方邮箱:[甲方邮箱地址]2.3.2乙方邮箱:[乙方邮箱地址]3.项目设计3.1设计要求:3.1.1符合国家消防规范和标准3.1.2设计方案应充分考虑数据中心的特点和需求3.1.3设计文件应详细、准确、完整3.2设计标准:3.2.1采用国家标准《建筑设计防火规范》3.3设计进度:3.3.1设计方案完成时间:[具体日期]3.3.2设计文件提交时间:[具体日期]3.4设计变更:3.4.1设计变更需经双方协商一致3.4.2设计变更应提交书面文件,并经双方签字确认4.项目施工4.1施工要求:4.1.1施工单位应具备相应的资质和经验4.1.2施工过程应严格按照设计文件和施工规范进行4.1.3施工现场应确保安全、文明施工4.2施工标准:4.2.1符合国家消防施工规范和标准4.2.2施工质量应符合设计文件要求4.3施工进度:4.3.1施工开始时间:[具体日期]4.3.2施工结束时间:[具体日期]4.4施工变更:4.4.1施工变更需经双方协商一致4.4.2施工变更应提交书面文件,并经双方签字确认4.5施工现场管理:4.5.1施工单位应设立现场管理机构4.5.2施工单位应负责现场的安全、卫生、环保等工作5.材料设备5.1材料设备供应:5.1.1乙方负责提供消防工程所需的全部材料设备5.1.2材料设备应符合设计文件和规范要求5.2材料设备质量:5.2.1材料设备应具备合格证、检验报告等相关证明文件5.2.2乙方应保证材料设备的品质和性能5.3材料设备验收:5.3.1甲方负责对材料设备进行验收5.3.2验收不合格的材料设备应退回乙方5.4材料设备保管:5.4.1乙方负责材料设备的保管工作5.4.2保管期间应确保材料设备的安全和完好6.质量保证6.1质量标准:6.1.1符合国家消防工程质量标准6.1.2达到数据中心消防工程的设计要求6.2质量检测:6.2.1乙方负责对施工过程进行质量检测6.2.2甲方有权对工程质量进行监督和抽检6.3质量保修:6.3.1乙方对消防工程提供[保修期限]的质保服务6.3.2质保期内,因乙方原因造成的质量问题由乙方负责修复或更换7.工程验收7.1验收标准:7.1.1符合国家消防工程验收规范和标准7.1.2达到设计文件的要求7.2验收程序:7.2.1乙方组织验收,甲方参与7.2.2验收不合格的工程应进行整改7.3验收时间:7.3.1验收时间:[具体日期]7.4验收结果:7.4.1验收合格的工程,甲方应在验收报告上签字确认7.4.2验收不合格的工程,乙方应在规定时间内整改8.付款方式8.1付款比例:8.1.1设计阶段:合同总价的30%8.1.2施工阶段:每月进度款的60%,累计至合同总价的80%8.1.3验收合格后:合同总价的20%,扣除保修金8.2付款时间:8.2.1设计阶段付款:设计方案批准后5个工作日内8.2.2施工阶段付款:每月末前5个工作日内8.2.3验收合格付款:验收合格后5个工作日内8.3付款方式:8.3.1通过银行转账支付8.3.2付款账户:[甲方或乙方指定账户信息]8.4付款凭证:8.4.1乙方应提供增值税专用发票或税务部门认可的合法票据8.4.2甲方应在收到票据后3个工作日内完成付款9.违约责任9.1违约情形:9.1.1乙方未按合同约定时间完成设计或施工9.1.2乙方提供的材料设备不符合质量要求9.1.3乙方在施工过程中发生重大安全事故9.1.4甲方未按合同约定时间付款9.2违约责任:9.2.1乙方违约,应向甲方支付合同总价的10%作为违约金9.2.2甲方违约,应向乙方支付合同总价的5%作为违约金9.3违约赔偿:9.3.1任何一方违约给对方造成的损失,应予以赔偿10.争议解决10.1争议解决方式:10.1.1双方应友好协商解决争议10.1.2协商不成的,提交[具体仲裁机构或法院]仲裁或诉讼10.2争议解决机构:10.2.1[具体仲裁机构名称]10.3争议解决程序:10.3.1双方应在争议发生后30日内提交争议解决机构10.3.2争议解决机构应在收到争议后60日内作出裁决或判决11.合同解除11.1合同解除条件:11.1.1乙方严重违约11.1.2甲方在合理期限内未履行付款义务11.1.3因不可抗力导致合同无法履行11.2合同解除程序:11.2.1提出解除合同的一方应书面通知对方11.2.2双方应在接到解除通知后15日内确认解除11.3合同解除后果:11.3.1合同解除后,双方应按照合同约定结算11.3.2合同解除不影响双方因违约行为而产生的索赔权12.合同生效及终止12.1合同生效条件:12.1.1双方签署合同12.1.2合同经双方盖章或签字12.2合同生效时间:12.2.1自合同签署之日起生效12.3合同终止条件:12.3.1合同约定的工程全部完成12.3.2双方协商一致解除合同12.4合同终止时间:12.4.1工程验收合格后12.4.2合同解除后13.合同附件13.1附件1:项目设计文件13.2附件2:项目施工方案13.3附件3:材料设备清单13.4附件4:其他相关文件14.其他约定事项14.1不可抗力条款:14.1.1因不可抗力导致合同无法履行,双方互不承担责任14.1.2不可抗力事件发生后,双方应立即通知对方14.2合同份数:14.2.1本合同一式[具体份数]份,甲乙双方各执[具体份数]份14.3合同签署:14.3.1本合同经甲乙双方代表签字盖章后生效14.4合同附件的效力:14.4.1本合同附件与本合同具有同等法律效力第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方概念15.1.1本合同所指的第三方,是指除甲乙双方之外的独立第三方机构或个人,包括但不限于监理单位、咨询公司、检测机构、金融机构等。15.1.2第三方介入本合同,需经甲乙双方书面同意,并签订相应的合作协议。15.2第三方责任限额15.2.1第三方在本合同项下的责任,应根据其合作协议中的条款进行界定。15.2.2第三方的责任限额,应在合作协议中明确,且不得超过其自身承担能力的合理范围。15.3第三方责权利15.3.1第三方的权利:15.3.1.1根据合作协议,享有获取报酬的权利。15.3.1.2对甲乙双方的行为进行监督和检查的权利。15.3.1.3对工程质量和进度提出建议的权利。15.3.2第三方的义务:15.3.2.1按照合作协议的要求,履行相应的职责。15.3.2.2独立、公正、客观地履行职责,不得偏袒任何一方。15.3.2.3对在履行职责过程中知悉的甲乙双方的商业秘密和保密信息负有保密义务。15.4第三方与其他各方的划分说明15.4.1第三方与甲方的划分:15.4.1.1第三方对甲方承担的责任,仅限于合作协议约定的范围。15.4.1.2甲方对第三方的指示和决策,应遵循合作协议的规定。15.4.2第三方与乙方的划分:15.4.2.1第三方对乙方承担的责任,仅限于合作协议约定的范围。15.4.2.2乙方对第三方的指示和决策,应遵循合作协议的规定。15.4.3第三方与甲

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论