2024总包工程标准合同文本标准模板

合同编号：__________合同各方：名称：____________________地址：____________________法定代表人：________________联系电话：________________电子：________________名称：____________________地址：____________________法定代表人：________________联系电话：________________电子：________________鉴于甲方为工程项目的业主，乙方为具备相应资质和能力的总包单位，双方为了明确双方的权利、义务和责任，根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规的规定，经友好协商，达成如下协议：一、工程概况1.1工程名称：________________1.2工程地点：________________1.3工程规模：________________1.4工程内容：________________1.5工程总投资：________________二、合同范围和内容2.1乙方承担本工程的总包工作，包括但不限于：（1）施工图设计及施工；（2）材料采购；（3）设备采购及安装；（4）施工期间的质量、安全、环保管理；（5）工程验收及保修。2.2乙方应按照甲方的要求，按时完成工程，并保证工程质量、安全、进度达到预定目标。三、合同价格3.1本工程总包合同价格为：人民币（大写）：________元整（小写）：________元。3.2合同价格包含：工程设计费、施工费、材料费、设备费、人工费、管理费、税费等所有费用。3.3合同价格不变，除非双方另有约定。四、合同履行4.1乙方应按照约定的时间、质量、安全标准完成工程。4.2甲方应按照约定的时间支付合同价款。4.3双方应相互配合，确保工程顺利进行。五、合同的变更、解除和终止5.1合同的变更、解除和终止，应经双方协商一致，并签订书面协议。5.2因不可抗力导致合同无法履行，双方可协商变更、解除或终止合同。六、违约责任6.1双方违反合同的约定，应承担相应的违约责任。6.2乙方未按约定时间完成工程，甲方有权按约定扣除违约金。七、争议解决7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。八、其他约定8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程验收合格之日止。甲方（盖章）：________________乙方（盖章）：________________法定代表人（或授权代表）：_________法定代表人（或授权代表）：_________签订日期：________________签订日期：________________注意事项及解决办法：1.合同的签订和履行应严格遵守《中华人民共和国合同法》及有关法律法规的规定。解决办法：双方应在合同中明确声明遵守相关法律法规，并在签订合确认双方已充分了解并同意遵守上述法律法规。2.合同双方应确保提供的信息真实、准确、完整。解决办法：双方在签订合同前应进行必要的尽职调查，并明确规定双方有义务及时更新相关信息。3.合同价格和工程量应明确具体，如有变更应协商一致。解决办法：在合同中设立价格调整机制和工程量确认程序，明确变更条件和程序，以及变更后的处理方式。4.乙方应按照约定的时间和质量标准完成工程，确保工程安全。解决办法：在合同中设定明确的工程进度计划和质量标准，以及安全措施和要求，并设立监督和检查机制。5.甲方应按照约定的时间支付合同价款。解决办法：合同中应规定付款的时间、方式和条件，并设立违约金或其他违约责任条款以保障乙方的权益。6.双方应妥善保管合同文件，未经对方同意不得泄露或转让给第三方。解决办法：在合同中明确保密条款，规定保密信息的范围、保密期限和违约责任，以及信息泄露后的处理程序。法律名词及名词解释：1.甲方：指合同中的委托人或发包人，即工程项目的业主。2.乙方：指合同中的受托人或承包人，即承担工程总包工作的单位。3.总包工程：指建筑工程中，由一个承包商承担整个工程的设计、施工、材料设备采购及安装等全部或大部分工作，并负责工程的质量、安全、进度和投资控制。4.合同履行：指合同双方按照合同约定履行各自的权利和义务的过程。5.违约金：指当一方未履行合同约定的义务时，按照合同约定向对方支付的金钱赔偿。6.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。7.争议解决：指当合同双方在履行合同过程中发生争议时，通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决争议的过程。应用场合：1.适用于各类建筑工程项目，如住宅、商业、工业等类型的建筑。2.适用于工程规模较大，需要整体规划、分阶段实施的项目。3.适用于工程包含设计、施工、材料设备采购及安装等全流程或部分流程的总包工程。4.适用于合同双方希望通过明确的权利义务和责任来管理和控制工程项目的风险。补充条款：1.工程变更条款：明确工程变更的条件、程序、价款调整等事项。2.工程延期条款：规定工程延期的原因、期限、违约责任等。3.工程质量保证条款：详细说明工程质量标准、质量保证措施、质量验收程序等。4.安全生产条款：规定双方在安全生产方面的责任和义务，以及安全事故的处理程序。5.知识产权保护条款：明确双方在工程中所涉及知识产权的保护责任和义务。6.保密条款：规定合同双方在合同执行过程中对商业秘密和敏感信息的保密义务。7.争议解决条款：包括协商、调解、仲裁或诉讼等争议解决方式。8.合同解除和终止条款：规定合同解除和终止的条件、违约责任、结算方式等。附件列表：1.工程图纸和技术