农田水利建设快速施工合同范本

农田水利建设快速施工合同范本合同编号：__________甲方（发包方）：__________地址：__________联系人：__________联系电话：__________乙方（承包方）：__________地址：__________联系人：__________联系电话：__________鉴于甲方为农田水利建设的发包方，乙方为农田水利建设的承包方，双方为明确双方的权利和义务，经友好协商，特订立本合同，以便共同遵守。第一条工程概况1.1工程名称：__________1.2工程地点：__________1.3工程内容：__________1.4工程规模：__________1.5工程投资估算：__________第二条合同价格2.1本合同工程造价为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。2.2乙方报价为一次性报价，不再就工程变更或增加内容调整价格。2.3乙方应按照本合同约定的工程内容和工程量，完成所有工程，并保证工程质量达到__________标准。第三条合同工期3.1合同工期为__________天。3.2乙方应在合同约定的工期内完成所有工程，如有特殊情况需延长工期，应提前向甲方申请，并征得甲方同意。3.3甲方应按合同约定提供施工条件，确保乙方按时完成工程。第四条质量标准4.1乙方应严格按照国家及行业标准进行施工，确保工程质量。4.2工程质量验收标准：__________4.3乙方应承担工程质量的修复和返工费用，如因乙方原因造成工程质量问题，甲方有权要求乙方及时修复或返工，并追究乙方的法律责任。第五条付款方式及进度5.1本合同付款分为三个阶段，具体付款比例和付款时间如下：（1）__________阶段：工程进度达到__________%，付款比例为__________%；（2）__________阶段：工程进度达到__________%，付款比例为__________%；（3）__________阶段：工程进度达到__________%，付款比例为__________%。5.2付款方式：__________5.3乙方应提供合法、有效的税务发票，甲方据此进行付款。第六条违约责任6.1乙方未按合同约定完成工程，应向甲方支付违约金，违约金为合同总价款的__________%。6.2甲方未按合同约定支付工程款，应向乙方支付滞纳金，滞纳金为应付款项的__________%。6.3因甲方原因导致工程停工、窝工，乙方有权要求甲方支付停工、窝工损失，具体损失费用双方协商解决。6.4乙方在施工过程中若发生安全事故，应依法承担相应责任。第七条争议解决7.1本合同在履行过程中，如发生纠纷，双方应友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。第八条其他约定8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格且工程款支付完毕之日终止。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________授权代表（签名）：__________授权代表（签名）：__________签订日期：__________年__________月__________日一、附件列表：1.农田水利建设快速施工合同2.工程设计图纸3.工程量清单4.施工方案5.安全生产责任书6.质量保证书7.支付凭证8.验收报告二、违约行为及认定：1.乙方未按合同约定完成工程，视为违约。2.甲方未按合同约定支付工程款，视为违约。3.甲方未按合同约定提供施工条件，导致乙方无法按时完成工程，视为违约。4.乙方在施工过程中发生安全事故，未能依法承担相应责任，视为违约。三、法律名词及解释：1.农田水利建设：指在农村地区进行的水利基础设施建设和农田灌溉设施建设。2.发包方：指承担农田水利建设项目的单位或个人。3.承包方：指承担农田水利建设项目施工的单位或个人。4.工程进度：指工程实际完成量与工程总量的比例。5.违约金：指违约方按照合同约定向守约方支付的赔偿金。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度缓慢：及时沟通，调整施工计划，增派施工人员，确保工程按时完成。2.施工质量问题：要求乙方按照约定标准进行施工，发现问题及时整改，严重问题追究乙方法律责任。3.付款纠纷：按照合同约定的付款方式和时间进行支付，如有争议，友好协商解决。4.安全事故：立即启动应急预案，救治伤员，报告相关部门，按照法律规定承担相应责任。五、所有应用场景：1.农田水利建设项目发包方与承包方之间的施工合