2024年加气混凝土砌筑工程承包协议细则版

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024年加气混凝土砌筑工程承包协议细则版本合同目录一览1.工程概况1.1工程名称1.2工程地点1.3工程规模1.4工程性质2.承包范围2.1承包内容2.2承包方式2.3承包期限3.质量标准3.1工程质量要求3.2质量验收标准3.3质量保障措施4.工程造价4.1合同价格4.2价格调整因素4.3工程款支付方式5.施工进度5.1施工计划5.2进度控制措施5.3延期违约责任6.材料供应6.1材料种类6.2材料质量标准6.3材料供应方式7.施工安全7.1安全管理制度7.2安全事故处理7.3安全防护措施8.知识产权保护8.1知识产权归属8.2侵权责任9.违约责任9.1违约行为9.2违约责任承担10.争议解决10.1争议解决方式10.2仲裁机构11.合同的变更与解除11.1变更条件11.2解除条件12.合同的终止与清算12.1终止条件12.2清算程序13.保密条款13.1保密内容13.2保密期限14.其他条款14.1不可抗力14.2法律适用14.3合同的生效、修改和废止第一部分：合同如下：1.工程概况1.1工程名称：2024年加气混凝土砌筑工程1.2工程地点：具体工程地点1.3工程规模：根据工程设计文件确定的工程规模1.4工程性质：民用住宅加气混凝土砌筑工程2.承包范围2.1承包内容：加气混凝土砌筑工程的施工，包括但不限于施工准备、施工图设计、材料采购、施工安装、质量保修等2.2承包方式：采用固定总价承包方式2.3承包期限：根据工程进度计划确定的合同工期3.质量标准3.1工程质量要求：符合国家及行业现行质量标准及规范要求，达到优良工程标准3.2质量验收标准：按照施工图纸、设计文件及国家相关规范进行验收3.3质量保障措施：承包人应建立健全质量管理体系，加强过程控制，确保工程质量4.工程造价4.1合同价格：合同总价根据工程量清单及综合单价计算，经双方确认后予以锁定4.2价格调整因素：合同价格不包括由于不可抗力、政策调整等原因导致的额外费用4.3工程款支付方式：按照工程进度，分期支付工程款，具体支付方式及进度由双方协商确定5.施工进度5.1施工计划：承包人应根据工程特点及工期要求，编制详细的施工组织设计及施工计划5.2进度控制措施：承包人应定期向发包人报告工程进度，对滞后于计划进度的部分采取措施予以赶上5.3延期违约责任：承包人如未按合同约定的工期完成工程，应按照合同约定承担延期违约责任6.材料供应6.1材料种类：加气混凝土砌块、砂浆等砌筑材料6.2材料质量标准：符合国家及行业现行质量标准及规范要求6.3材料供应方式：由承包人负责采购并按时供应到施工现场，确保施工顺利进行8.知识产权保护8.1知识产权归属：工程设计、施工方法等形成的知识产权归承包人所有，发包人不得无偿使用8.2侵权责任：如发包人使用承包人的知识产权导致侵权，由发包人承担相应法律责任9.违约责任9.1违约行为：包括但不限于未按合同约定履行义务、擅自变更合同内容、迟延支付工程款等9.2违约责任承担：违约方应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等10.争议解决10.1争议解决方式：双方应友好协商解决合同争议，协商不成的，可向合同签订地人民法院提起诉讼10.2仲裁机构：如双方约定仲裁，仲裁机构为合同签订地仲裁委员会11.合同的变更与解除11.1变更条件：合同变更应经双方协商一致，并书面确认11.2解除条件：合同解除应符合法律规定，经双方协商一致，并书面确认12.合同的终止与清算12.1终止条件：合同终止应符合法律规定，双方书面确认终止合同12.2清算程序：合同终止后，双方应按照合同约定进行工程结算和财产清算13.保密条款13.1保密内容：合同履行过程中双方的商业秘密、技术秘密、财务信息等13.2保密期限：自合同签订之日起至合同终止或履行完毕之日止14.其他条款14.1不可抗力：因不可抗力导致合同无法履行或部分履行，双方互不承担责任14.2法律适用：本合同适用中华人民共和国法律14.3合同的生效、修改和废止：合同自双方签字盖章之日起生效，经双方书面同意可修改或废止第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.工程设计文件：包括施工图纸、设计说明、技术参数等，用于指导施工过程。2.材料合格证明：供应商提供的材料质量检测报告，确保材料符合国家标准。3.施工组织设计：承包人根据工程特点编制的施工方案，包括施工流程、施工方法、人员配置等。4.施工进度计划：承包人提交的工程进度计划，包括各阶段工程的开始和结束时间。5.质量保证书：承包人对工程质量的书面保证，承诺工程达到约定标准。6.安全施工方案：承包人制定的施工现场安全防护措施，保障施工人员安全。7.知识产权声明：声明工程设计、施工方法等归承包人所有，未经允许不得使用。8.争议解决协议：双方约定的争议解决方式，包括仲裁或诉讼等。9.保密协议：双方约定的保密内容、保密期限及违约责任等。10.不可抗力事件认定书：双方认定的不可抗力事件及对其影响的具体描述。说明二：违约行为及责任认定：1.未按合同约定履行义务：如承包人未按约定完成工程，或发包人未按约定支付工程款等。2.擅自变更合同内容：未经双方协商一致，一方擅自变更合同约定的工程范围、质量标准等。3.迟延支付工程款：发包人未在约定的时间内支付工程款，导致工程进度受阻。4.材料不合格：供应的材料不符合合同约定的质量标准，影响工程质量。5.施工安全事故：施工现场发生安全事故，造成人员伤亡或财产损失。6.侵权行为：未经许可使用他人的知识产权，导致侵权纠纷。违约责任认定标准：1.违约方应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。2.违约方的违约行为导致合同无法履行或部分履行，对方有权要求终止合同。3.违约方在合同履行过程中发生违约行为，对方有权要求其立即改正并采取补救措施。4.双方约定仲裁或诉讼解决争议，按照约定履行相应程序。示例说明：如承包人未按约定完成工程，发包人可以要求承包人支付逾期违约金，并根据实际情况要求延长工期或终止合同。如发包人未按约定支付工程款，承包人可以要求发包人支付逾期付款违约金，并有权要求继续履行合同。说明三：法律名词及解释：1.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。2.知识产权：指法律规定的著作权、专利权、商标权等权利。3.违约金：一方违约时，根据合同约定向对方支付的违约赔偿金。4.工程量清单：列明工程各项工程量及其价格的清单。5.综合单价：包括工程直接费用、间接费用、利润等在内的单位工程价格。6.质量保修：承包人对工程质量在一定期限内提供的保修服务。7.仲裁：合同双方约定的争议解决方式之一，通过仲裁机构进行争议解决。8.诉讼：合同双方约定的争议解决方式之一，通过法院提起诉讼解决争议。1.不可抗力条款应用于规定合同双方在不可抗力事