版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024年份香港地产集团建筑施工合作协议本合同目录一览第一条合作双方基本信息1.1集团名称1.2法定代表人1.3注册地址1.4联系方式第二条合作项目概述2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目性质第三条合作期限及终止条件3.1合作期限3.2合作期限的延长3.3合作期限的终止3.4终止条件的说明第四条工程建设内容4.1工程范围4.2工程标准4.3工程进度4.4工程验收第五条工程设计5.1设计要求5.2设计单位5.3设计费用5.4设计变更第六条工程施工6.1施工单位6.2施工方案6.3施工进度6.4施工质量6.5施工安全第七条材料设备供应7.1材料设备要求7.2供应商选择7.3材料设备供应进度7.4材料设备验收第八条工程款项支付8.1工程款项支付方式8.2工程款项支付进度8.3预付款8.4结算方式第九条工程保险9.1保险种类9.2保险责任9.3保险费用9.4保险期限第十条工程验收及交付10.1验收标准10.2验收程序10.3验收时间10.4工程交付第十一条违约责任11.1违约情形11.2违约责任11.3违约处理第十二条争议解决12.1争议解决方式12.2争议解决机构12.3争议解决程序12.4争议解决费用第十三条合同的修改和补充13.1修改程序13.2补充条款13.3生效时间第十四条合同的生效、解除和终止14.1合同生效条件14.2合同解除条件14.3合同终止条件14.4合同解除和终止的程序第一部分:合同如下:第一条合作双方基本信息1.1集团名称:香港地产集团1.2法定代表人:1.3注册地址:香港九龙尖沙咀金马伦道123号第二条合作项目概述2.1项目名称:香港地产集团住宅小区2.2项目地点:香港新界沙田区路号2.3项目规模:占地10000平方米,总建筑面积200000平方米2.4项目性质:住宅及商业综合体第三条合作期限及终止条件3.1合作期限:自本合同签订之日起至2028年12月31日3.2合作期限的延长:经双方协商一致,可延长合作期限,每次延长不得超过2年a.合同约定的终止条件成立;b.一方违约,另一方依法解除合同;c.因不可抗力导致合同无法履行。第四条工程建设内容4.1工程范围:包括住宅楼、商业楼、地下车库、配套设施等4.2工程标准:按照国家及香港地区相关建筑规范、标准执行4.3工程进度:分阶段进行,具体进度安排详见附件一4.4工程验收:按照合同约定及国家及香港地区相关标准进行验收第五条工程设计5.1设计要求:确保工程设计符合国家及香港地区相关建筑规范、标准,满足使用功能和安全要求5.2设计单位:由香港地产集团选定,并报对方确认5.3设计费用:设计费用由香港地产集团承担,具体金额及支付方式详见附件二5.4设计变更:设计变更需经双方协商一致,并由设计单位出具变更方案及费用预算第六条工程施工6.1施工单位:由香港地产集团选定,并报对方确认6.2施工方案:施工单位需提交详细的施工方案,经香港地产集团审批后执行6.3施工进度:按照合同约定及施工方案进行,具体进度安排详见附件一6.4施工质量:确保工程质量符合合同约定及国家及香港地区相关标准6.5施工安全:施工单位需制定安全施工措施,确保施工安全第七条材料设备供应7.1材料设备要求:材料设备需符合合同约定及国家及香港地区相关标准7.2供应商选择:由香港地产集团选定,并报对方确认7.3材料设备供应进度:按照合同约定及施工进度进行,具体进度安排详见附件一7.4材料设备验收:按照合同约定及国家及香港地区相关标准进行验收第八条工程款项支付8.1工程款项支付方式:采用分阶段支付的方式,包括预付款、进度款、结算款和质量保证金8.2工程款项支付进度:按照工程进度及合同约定的节点支付,具体支付进度安排详见附件一8.3预付款:合同签订后7个工作日内支付,金额为合同总价的10%8.4结算款:工程验收合格后30日内支付,金额为已完工部分工程款的结算8.5质量保证金:合同总价的5%,在工程验收合格后无质量问题的情况下,无息退还第九条工程保险9.1保险种类:工程一切险、第三方责任险、意外伤害险9.2保险责任:按照合同约定及保险条款执行9.3保险费用:由香港地产集团承担,具体费用详见附件二9.4保险期限:自工程开工之日起至工程竣工验收合格之日止9.5保险单据:施工单位需在工程开工前向香港地产集团提交保险单据第十条工程验收及交付10.1验收标准:按照合同约定及国家及香港地区相关标准进行验收10.2验收程序:施工单位组织验收,香港地产集团参与,必要时可邀请第三方机构进行验收10.3验收时间:每个分项工程完成后7个工作日内进行验收10.4工程交付:工程验收合格后,施工单位应在10个工作日内完成工程交付手续第十一条违约责任11.1违约情形:包括未按时完成工程、工程质量不符合标准、违反合同约定等11.2违约责任:违约方应承担违约责任,包括支付违约金、赔偿损失等11.3违约处理:违约发生后,双方应协商解决;协商不成的,可向合同约定的仲裁机构申请仲裁或向人民法院提起诉讼第十二条争议解决12.1争议解决方式:通过友好协商解决,协商不成的,提交合同约定的仲裁机构仲裁12.2争议解决机构:香港国际仲裁中心12.3争议解决程序:按照香港国际仲裁中心的仲裁规则执行12.4争议解决费用:仲裁费用由败诉方承担,双方另有约定的除外第十三条合同的修改和补充13.1修改程序:任何修改或补充均需以书面形式提出,经双方签字或盖章后生效13.2补充条款:补充条款与本合同具有同等法律效力13.3生效时间:修改或补充的合同自双方签字或盖章之日起生效第十四条合同的生效、解除和终止14.1合同生效条件:本合同自双方签字或盖章之日起生效14.2合同解除条件:出现合同约定的解除条件或双方协商一致解除合同14.3合同终止条件:合同约定的期限届满或合同解除后14.4合同解除和终止的程序:按照合同约定的程序执行,包括通知对方、确认解除或终止等第二部分:第三方介入后的修正第一条第三方介入的定义1.1第三方介入是指在合同履行过程中,为协助合同各方达成合同目的,或解决合同履行中的问题,由合同各方共同或单方指定的具有专业能力的独立第三方参与合同事务的行为。1.2第三方可以是但不限于:监理机构、审计机构、评估机构、法律顾问、技术顾问等。第二条第三方介入的条件与程序2.1第三方介入的条件:a.合同各方同意;b.第三方具备完成合同所需的专业能力和资质;c.第三方的介入不违反法律法规和合同约定。2.2第三方介入的程序:a.合同一方或各方提出第三方介入的申请;b.合同各方共同或单方选定第三方;c.第三方与合同各方签订服务协议,明确服务内容、费用、责任等;d.第三方介入合同事务。第三条第三方的责任限额3.1第三方的责任限额由合同各方在服务协议中约定,但不得超过合同总价的10%。3.2第三方责任限额的计算方式:a.按照第三方实际提供服务的内容和费用计算;b.第三方责任限额不包括因第三方自身过失导致的损失。第四条第三方的责权利4.1第三方的权利:a.获得合同各方提供的信息和资料;b.行使服务协议中约定的权利;c.要求合同各方履行服务协议中的义务。4.2第三方的义务:a.按照服务协议的约定履行职责;b.对合同各方提供的信息和资料保密;c.对因自身过失导致的损失承担责任。第五条第三方与其他各方的划分说明5.1第三方与合同各方之间的关系是独立的,第三方不对合同各方之间的合同关系承担责任。5.2第三方在履行职责过程中,对合同各方提出的合理要求,应予以配合。5.3第三方在履行职责过程中,如发现合同各方存在违约行为,应及时通知合同各方,并协助合同各方解决。第六条第三方介入的费用承担6.1第三方介入的费用由合同各方按照服务协议的约定分担。6.2第三方介入的费用包括但不限于:服务费、差旅费、通讯费等。第七条第三方介入的变更与解除7.1第三方介入的变更或解除,需经合同各方同意,并按照服务协议的约定执行。7.2第三方介入的变更或解除,不影响合同其他条款的效力。第八条第三方的保密义务8.1第三方在介入合同事务期间及之后,对合同各方提供的信息和资料负有保密义务。8.2第三方违反保密义务,导致合同各方信息泄露或损失,应承担相应的法律责任。第九条第三方的独立性9.1第三方在介入合同事务时,应保持独立性,不受任何一方的影响。9.2第三方在履行职责过程中,如发现合同各方存在不正当行为,应及时报告相关监管部门。第十条第三方的法律地位10.1第三方在合同中的法律地位为独立的第三方,不作为合同当事人。10.2第三方在合同中的责任,仅限于服务协议中约定的责任范围。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:工程进度计划表详细要求和说明:包括每个阶段的开始和结束日期,以及关键节点的完成情况。2.附件二:设计费用预算表详细要求和说明:列出每个设计阶段的设计费用,包括初步设计、施工图设计等。3.附件三:施工方案及安全措施详细要求和说明:包括施工组织设计、施工方法、安全防护措施、应急预案等。4.附件四:材料设备清单及供应商信息详细要求和说明:列出所需材料设备的种类、规格、数量和供应商的详细信息。5.附件五:工程款项支付进度表详细要求和说明:列出每个支付节点的金额、支付日期和支付条件。6.附件六:工程保险单据详细要求和说明:提供工程一切险、第三方责任险、意外伤害险的保险单据。7.附件七:验收报告详细要求和说明:包括验收时间、验收人员、验收结果和验收意见。8.附件八:违约责任及处理措施详细要求和说明:列出各种违约行为及对应的违约责任和处理措施。9.附件九:争议解决程序及仲裁规则详细要求和说明:包括争议解决的方式、仲裁机构的选定和仲裁规则的适用。10.附件十:合同修改和补充协议详细要求和说明:记录合同修改和补充的内容,包括修改日期、修改内容、修改各方签字等。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:a.施工单位未按时完成工程;b.施工单位提供的材料设备不符合约定;c.施工单位违反施工安全规定,导致安全事故;d.香港地产集团未按时支付工程款项;e.第三方介入过程中违反保密义务;f.任何一方未履行合同约定的其他义务。2.违约责任认定标准:a.违约行为发生的时间、地点和具体情况;b.违约行为对合同履行的影响程度;c.违约行为对合同各方造成的损失;d.法律法规和合同约定的责任条款。3.违约责任示例说明:a.施工单位未按时完成工程:若施工单位未能在约定的时间内完成工程,香港地产集团有权要求施工单位支付违约金,并赔偿因延期造成的损失。b.施工单位提供的材料设备不符合约定:若施工单位提供的材料设备质量不合格,香港地产集团有权要求施工单位更换或修复,并承担相应的费用。c.第三方介入过程中违反保密义务:若第三方在介入过程中泄露合同各方信息,第三方应承担相应的法律责任,并赔偿因信息泄露造成的损失。全文完。2024年份香港地产集团建筑施工合作协议1本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1双方名称1.2双方地址1.3双方联系方式2.项目基本信息2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目预算3.施工范围及内容3.1施工范围3.2施工内容3.3施工期限4.施工质量标准4.1质量标准4.2质量检验4.3质量责任5.施工进度安排5.1施工阶段划分5.2施工进度计划5.3进度调整6.施工安全与环境保护6.1施工安全责任6.2安全管理制度6.3环境保护要求7.材料与设备7.1材料供应7.2设备租赁7.3材料与设备验收8.施工合同价格及支付方式8.1合同价格8.2支付方式8.3付款进度9.争议解决方式9.1争议解决原则9.2争议解决方式9.3争议解决费用10.合同解除及终止10.1合同解除条件10.2合同终止条件10.3合同解除及终止后的处理11.合同生效及期限11.1合同生效条件11.2合同期限11.3合同续签12.其他约定事项12.1合同附件12.2通知方式12.3合同变更13.合同附件13.1项目设计文件13.2施工图纸13.3其他相关文件14.合同签署及生效14.1合同签署14.2合同生效日期14.3合同备案第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1双方名称a.香港地产集团b.施工单位1.2双方地址a.香港地产集团:香港某区某街道某号b.施工单位:广东省某市某区某街道某号1.3双方联系方式2.项目基本信息2.1项目名称a.2024年香港某区住宅项目2.2项目地点a.香港某区某街道2.3项目规模a.总建筑面积:100,000平方米b.总投资:约50亿元2.4项目预算a.项目预算:约50亿元3.施工范围及内容3.1施工范围a.土建工程b.水电安装工程c.精装修工程3.2施工内容a.土建工程:包括地基基础、主体结构、屋面、防水等b.水电安装工程:包括给排水、强电、弱电等c.精装修工程:包括室内外装饰、家具安装等3.3施工期限a.总工期:36个月4.施工质量标准4.1质量标准a.符合国家及行业相关质量标准b.达到合同约定的质量要求4.2质量检验a.施工单位应按国家及行业规定进行质量检验b.香港地产集团有权对施工过程进行监督检查4.3质量责任a.施工单位对施工质量负责b.如出现质量问题,由施工单位承担相应责任5.施工进度安排5.1施工阶段划分a.阶段一:土建工程b.阶段二:水电安装工程c.阶段三:精装修工程5.2施工进度计划a.阶段一:6个月b.阶段二:6个月c.阶段三:24个月5.3进度调整a.如遇不可抗力因素,双方可协商调整施工进度计划6.施工安全与环境保护6.1施工安全责任a.施工单位负责施工过程中的安全管理工作b.香港地产集团对施工现场进行安全监督检查6.2安全管理制度a.施工单位应制定并执行安全管理制度b.定期组织安全培训6.3环境保护要求a.施工单位应遵守国家及地方环保法规b.采取措施减少施工对环境的影响8.施工合同价格及支付方式8.1合同价格a.合同总价:人民币50亿元b.分包工程价格另行约定8.2支付方式a.预付款:合同签订后10个工作日内支付合同总价的10%b.进度款:按月进度支付合同总价的80%,20%作为质保金,质保期结束后无质量问题支付c.付款节点:每个阶段完成后5个工作日内支付对应阶段的进度款8.3付款进度a.预付款:5,000万元b.阶段一进度款:40,000万元c.阶段二进度款:40,000万元d.阶段三进度款:40,000万元e.质保金:10,000万元9.争议解决方式9.1争议解决原则a.遵循公平、公正、合理原则b.优先通过协商解决争议9.2争议解决方式a.如协商不成,双方可选择仲裁或诉讼方式解决9.3争议解决费用a.仲裁或诉讼费用由败诉方承担10.合同解除及终止10.1合同解除条件a.双方协商一致b.一方违约,另一方有权解除合同10.2合同终止条件a.合同约定的工期届满b.双方约定的其他终止条件10.3合同解除及终止后的处理a.合同解除或终止后,双方应立即停止履行合同义务b.双方应就已完成工程进行结算,并支付或结算相应款项c.双方应妥善处理合同终止后的剩余事宜11.合同生效及期限11.1合同生效条件a.双方签字盖章b.香港地产集团向施工单位支付预付款11.2合同期限a.合同自双方签字盖章之日起生效b.合同有效期为36个月11.3合同续签a.双方可在合同到期前30日内协商续签合同12.其他约定事项12.1合同附件a.本合同附件一:施工图纸b.本合同附件二:项目设计文件c.本合同附件三:其他相关文件12.2通知方式a.双方应通过书面形式进行通知b.通知应发送至对方指定的地址或联系方式12.3合同变更a.合同变更需经双方书面同意b.合同变更部分视为合同的一部分13.合同附件13.1项目设计文件a.设计单位:某建筑设计院b.设计文件清单:详见附件一13.2施工图纸a.施工图纸清单:详见附件二13.3其他相关文件a.土地使用权证b.环评批复c.建设工程规划许可证14.合同签署及生效14.1合同签署a.双方代表在本合同上签字盖章14.2合同生效日期a.合同自双方签字盖章之日起生效第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方定义a.第三方是指除合同双方(香港地产集团和施工单位)以外的任何个人、法人或其他组织。b.第三方可能包括但不限于设计单位、监理单位、咨询机构、检验机构、保险机构等。15.2第三方介入目的a.保证工程质量和施工进度b.提高工程管理水平c.降低工程风险16.第三方介入方式16.1设计单位a.负责项目的整体设计,包括结构设计、水电设计、装饰设计等。b.设计单位应按照合同约定的标准和要求完成设计工作。16.2监理单位a.负责对施工过程进行监督管理,确保工程质量符合合同要求。b.监理单位应定期向香港地产集团和施工单位报告工程进度和质量情况。16.3咨询机构a.提供项目管理咨询、技术支持、风险评估等服务。b.咨询机构应根据合同约定提供专业意见。16.4检验机构a.对施工材料、施工过程和工程质量进行检验。b.检验机构应按照国家及行业标准进行检验,并出具检验报告。16.5保险机构a.为施工项目提供工程保险、责任保险等。b.保险机构应根据合同约定承担相应的赔偿责任。17.第三方责任限额17.1责任限额定义a.责任限额是指第三方在履行合同过程中因自身原因造成损失的最高赔偿金额。b.责任限额应在合同中明确约定。17.2责任限额约定a.第三方责任限额应根据其提供的服务类型和合同约定确定。b.责任限额应在合同附件中详细列明。18.第三方责任划分18.1责任主体a.香港地产集团:负责项目整体管理和监督,对施工质量和进度承担责任。b.施工单位:负责施工过程,对施工质量和进度承担责任。c.第三方:根据合同约定,对自身提供的服务承担责任。18.2责任范围a.香港地产集团:对设计、监理、咨询、检验等服务不满意,有权要求第三方整改或更换。b.施工单位:对第三方提供的服务不满意,有权要求第三方整改或更换。c.第三方:对自身提供的服务负责,如因自身原因造成损失,应承担相应责任。19.第三方介入合同的签订19.1签订主体a.香港地产集团与第三方签订合同。b.施工单位与第三方签订合同。19.2签订时间a.在本合同签订后,香港地产集团与施工单位应分别与第三方签订合同。b.第三方合同应与本合同同步生效。20.第三方介入合同的变更20.1变更条件a.如合同内容发生变更,香港地产集团与施工单位应与第三方协商变更合同内容。b.第三方合同变更需经香港地产集团与施工单位书面同意。20.2变更程序a.香港地产集团与施工单位向第三方发出变更通知。b.第三方在收到通知后5个工作日内回复同意或不同意变更。c.如第三方同意变更,双方应签订变更协议。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.合同附件一:施工图纸a.要求:包含项目所有施工阶段的图纸,包括结构、水电、装饰等图纸。b.说明:施工图纸应详细标注尺寸、材料、施工工艺等信息,确保施工过程中无歧义。2.合同附件二:项目设计文件a.要求:包含项目整体设计文件,包括设计说明、设计图纸、设计变更等。b.说明:设计文件应完整、清晰,为施工提供依据。3.合同附件三:其他相关文件a.要求:包含土地使用权证、环评批复、建设工程规划许可证等。b.说明:相关文件应合法、有效,确保项目合法施工。4.合同附件四:第三方合同a.要求:包含与第三方签订的合同文本,包括设计单位、监理单位、咨询机构等。b.说明:第三方合同应明确服务内容、责任、权利、费用等。5.合同附件五:施工进度计划a.要求:包含项目施工各阶段的进度计划,包括关键节点、工期安排等。b.说明:施工进度计划应具体、可行,确保项目按时完成。6.合同附件六:质量检验报告a.要求:包含材料、施工过程、工程质量检验报告。b.说明:质量检验报告应真实、客观,为工程质量提供保障。7.合同附件七:工程结算报告a.要求:包含工程量清单、工程结算书、付款申请等。b.说明:工程结算报告应详细、准确,确保双方权益。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:a.施工单位未按时完成施工任务。b.施工单位未按合同约定进行施工,导致工程质量不合格。c.第三方未按合同约定提供服务,导致项目进度延误或质量问题。d.双方未按合同约定支付款项。e.双方未按合同约定履行其他义务。2.责任认定标准:a.违约行为一经确认,违约方应承担相应责任。b.责任认定应根据违约行为的性质、影响、损失等因素综合判断。3.违约责任示例:a.施工单位未按时完成施工任务,每延误一天,应支付违约金人民币10万元。b.施工单位施工质量不合格,由施工单位承担修复费用,并支付违约金人民币20万元。c.第三方未按合同约定提供服务,导致项目进度延误,每延误一天,第三方应支付违约金人民币5万元。d.双方未按合同约定支付款项,每延迟一天,应支付违约金人民币1%。e.双方未按合同约定履行其他义务,应根据实际情况,由违约方承担相应责任。全文完。2024年份香港地产集团建筑施工合作协议2本合同目录一览第一条合同双方基本信息1.1公司名称1.2法定代表人1.3联系方式1.4注册地址第二条合作项目概述2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目类型2.5项目建设周期第三条施工单位资质要求3.1施工单位资质等级3.2施工单位业绩3.3施工单位信用记录第四条工程造价与付款方式4.1工程造价计算方法4.2付款比例4.3付款时间4.4付款条件第五条施工进度要求5.1施工进度计划5.2进度调整机制5.3工期延误责任第六条施工质量控制要求6.1质量标准6.2质量检验方法6.3质量责任第七条施工安全管理要求7.1安全生产责任制7.2安全防护措施7.3事故处理机制第八条施工现场管理8.1施工现场布置要求8.2施工现场环境要求8.3施工现场人员管理第九条合同变更与解除9.1变更条件9.2变更程序9.3解除条件9.4解除程序第十条违约责任10.1违约情形10.2违约责任10.3违约赔偿第十一条争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决机构11.3争议解决程序第十二条合同生效与终止12.1合同生效条件12.2合同终止条件12.3合同终止程序第十三条合同附件13.1附件一:施工图纸13.2附件二:工程量清单13.3附件三:合同签订日期13.4附件四:其他相关文件第十四条合同其他约定14.1法律适用14.2合同份数14.3合同生效日期14.4其他约定事项第一部分:合同如下:第一条合同双方基本信息1.1公司名称(1)甲方:香港地产集团(2)乙方:建筑施工公司1.2法定代表人(1)甲方法定代表人:(2)乙方法定代表人:1.3联系方式1.4注册地址(1)甲方注册地址:香港某区某路某号(2)乙方注册地址:中国某省某市某区某路某号第二条合作项目概述2.1项目名称香港某区某住宅小区建设项目2.2项目地点香港某区某路2.3项目规模占地面积:10000平方米,建筑面积:80000平方米2.4项目类型住宅楼、商业配套2.5项目建设周期自合同签订之日起12个月内完成主体结构施工,24个月内完成全部工程。第三条施工单位资质要求3.1施工单位资质等级具备房屋建筑工程施工总承包一级资质3.2施工单位业绩近三年内完成类似工程业绩不少于5项3.3施工单位信用记录无不良行为记录第四条工程造价与付款方式4.1工程造价计算方法按照国家现行建筑工程计价规范执行,以施工图纸和工程量清单为依据4.2付款比例合同总价的30%为预付款,分四个阶段支付:基础工程完成50%支付,主体结构完成50%支付,装修工程完成50%支付,竣工验收合格后支付剩余10%4.3付款时间预付款在合同签订后10个工作日内支付;各阶段进度款在达到付款条件后30个工作日内支付4.4付款条件甲方确认工程进度和质量符合合同约定,乙方提交相关付款申请和证明材料第五条施工进度要求5.1施工进度计划根据项目特点和甲方要求,制定详细的施工进度计划,包括各分部分项工程的开工和完工时间5.2进度调整机制如遇不可抗力或甲方原因导致施工进度延误,双方应协商调整进度计划,并书面确认5.3工期延误责任因乙方原因导致工期延误,每延误一天,乙方应向甲方支付合同总价0.5%的违约金第六条施工质量控制要求6.1质量标准严格按照国家现行建筑工程质量标准执行,确保工程质量达到优良等级6.2质量检验方法采用现场抽样检验、隐蔽工程验收、材料进场检验等方法进行质量检验6.3质量责任乙方对工程质量负责,如有质量问题,由乙方承担修复责任和相应损失第七条施工安全管理要求7.1安全生产责任制建立健全安全生产责任制,明确各岗位安全生产职责7.2安全防护措施施工现场设置安全防护设施,确保施工安全7.3事故处理机制发生安全事故,立即启动事故处理机制,及时报告相关部门,并采取有效措施进行救援第八条施工现场管理8.1施工现场布置要求(1)施工现场应设立明显的工程标志和警示标志(2)施工现场道路畅通,临时设施布局合理(3)施工现场绿化和环境卫生符合规定8.2施工现场环境要求(1)施工现场噪音、粉尘、废水等排放符合环保要求(2)施工现场生活设施齐全,保障施工人员生活需求(3)施工现场消防安全措施到位8.3施工现场人员管理(1)施工人员应持有相应岗位的资格证书(2)施工人员应遵守施工现场规章制度(3)施工现场实行实名制管理,人员变动应及时报告第九条合同变更与解除9.1变更条件(1)因设计变更、地质条件变化等原因需调整工程内容和工期(2)因不可抗力导致合同无法继续履行9.2变更程序(1)变更内容经双方协商一致(2)变更内容应以书面形式确认(3)变更内容应作为合同附件9.3解除条件(1)合同一方严重违约(2)合同履行过程中出现重大安全事故9.4解除程序(1)提出解除合同的一方应书面通知对方(2)解除合同后,双方应进行工程结算(3)解除合同不影响已完成的工程质量保修责任第十条违约责任10.1违约情形(1)未按时支付工程进度款(2)未按合同约定完成工程进度(3)工程质量不符合合同约定10.2违约责任(1)违约方应承担相应的违约责任,包括支付违约金和赔偿损失(2)违约金按合同约定的比例计算10.3违约赔偿(1)赔偿金额根据实际损失计算(2)赔偿金额不得超过合同总价第十一条争议解决11.1争议解决方式(1)协商解决(2)仲裁解决11.2争议解决机构(1)香港国际仲裁中心(2)中国仲裁委员会11.3争议解决程序(1)双方应友好协商解决争议(2)协商不成,提交约定的仲裁机构仲裁第十二条合同生效与终止12.1合同生效条件(1)双方签字盖章(2)合同经双方确认无误12.2合同终止条件(1)合同约定的工程全部完成(2)合同约定的保修期满12.3合同终止程序(1)合同终止前,双方应进行工程结算(2)合同终止后,双方应办理合同注销手续第十三条合同附件13.1附件一:施工图纸13.2附件二:工程量清单13.3附件三:合同签订日期13.4附件四:其他相关文件第十四条合同其他约定14.1法律适用本合同适用中华人民共和国香港特别行政区法律14.2合同份数本合同一式两份,甲乙双方各执一份14.3合同生效日期本合同自双方签字盖章之日起生效第二部分:第三方介入后的修正第一条第三方定义1.1第三方是指在合同履行过程中,由甲乙双方共同邀请或指定,参与合同相关活动或提供服务的独立实体,包括但不限于中介方、监理方、咨询方、保险公司等。第二条第三方介入的目的2.1第三方介入的目的是为了提高合同履行的效率、保证工程质量、控制工程成本、解决合同履行过程中的争议等。第三条第三方介入的程序3.1第三方介入需经甲乙双方书面同意,并签订第三方介入协议。3.2第三方介入协议应明确第三方的权利、义务、责任及介入方式。第四条第三方权利4.1第三方有权根据合同约定和介入协议的要求,对合同履行过程进行监督、检查、评估和建议。4.2第三方有权要求甲乙双方提供必要的信息和数据,以履行其职责。第五条第三方义务5.1第三方应按照合同约定和介入协议的要求,独立、客观、公正地履行职责。5.2第三方应保守甲乙双方的商业秘密,不得泄露合同履行过程中的任何信息。5.3第三方应按时提交工作成果和报告,并对工作成果负责。第六条第三方责任6.1第三方在履行职责过程中,因自身原因造成甲乙双方损失的,应承担相应的赔偿责任。6.2第三方责任限额:(1)监理方:不超过合同总价的5%(2)咨询方:不超过合同总价的2%(3)保险公司:根据保险合同约定执行(4)其他第三方:根据第三方介入协议约定执行第七条第三方与其他各方的划分说明7.1第三方与甲方的关系:(1)第三方接受甲方委托,对合同履行过程进行监督和管理。(2)第三方与甲方之间不存在直接合同关系,甲方对第三方的行为不承担责任。7.2第三方与乙方的关系:(1)第三方接受乙方委托,对合同履行过程进行监督和管理。(2)第三方与乙方之间不存在直接合同关系,乙方对第三方的行为不承担责任。7.3第三方与甲乙双方的关系:(1)第三方作为独立第三方,对甲乙双方均负有监督和管理职责。(2)第三方与甲乙双方之间不存在直接合同关系,甲乙双方对第三方的行为不承担责任。第八条第三方介入协议的签订8.1第三方介入协议应在合同签订后,甲乙双方共同邀请或指定第三方后签订。(1)第三方的名称、地址、联系方式等基本信息;(2)第三方的权利、义务、责任;(3)第三方介入的方式、期限;(4)第三方的报酬及支付方式;(5)争议解决方式;(6)其他双方认为必要的条款。第九条第三方介入协议的变更9.1第三方介入协议的变更需经甲乙双方和第三方书面同意。9.2第三方介入协议的变更内容应作为协
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- (高考英语作文炼句)第8篇译文老师笔记
- 溆浦土石方 施工组织设计
- 开题报告:学业成就测试中的表现标准建构方法研究
- 开题报告:新时代中国特色老年教育服务体系建设研究
- 开题报告:新科技革命下交叉学科研究生培养模式研究
- 二零二四年艺术品交易平台建设合同3篇
- 《旅游交通运输法规》课件
- 《世贸组织ch》课件
- 《数据类型数据对象》课件
- 2024年专业技术岗位聘用协议模板版
- 2024年包钢集团公司招聘笔试参考题库含答案解析
- 2024年城发集团招聘笔试参考题库含答案解析
- 新闻摄影培训
- 《保健艾灸师》专项测试题附答案
- 教、学、评一体化的小学语文课堂作业设计研究
- 小学生预防性侵教育下载
- 蔬菜、副食品配送服务投标方案(技术方案)
- 智能安防职业生涯规划与管理
- 医院护理培训课件:《护患沟通的技巧》
- 《11-20各数的认识-整理和复习》课件
- 汽车设计-汽车空气动力学
评论
0/150
提交评论