版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度配电房土建施工分包合同本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称及地址1.2合同双方法定代表人及授权代表1.3合同双方联系方式2.工程概况2.1工程名称及地点2.2工程规模及范围2.3工程建设标准及要求2.4工程设计文件及图纸3.合同工期及进度安排3.1合同工期3.2施工进度计划3.3进度调整及延误处理4.工程质量要求4.1质量标准及验收规范4.2质量保证措施4.3质量验收及整改5.合同价格及支付方式5.1合同总价5.2价格组成及计算方法5.3预付款及进度款支付5.4结算及最终付款6.材料设备供应6.1材料设备清单及要求6.2材料设备采购及供应责任6.3材料设备验收及保管7.施工现场管理7.1施工现场布置及安全措施7.2施工现场管理制度7.3施工现场环境保护及文明施工8.人员配备及管理8.1施工队伍及人员配备8.2人员培训及考核8.3人员调配及管理9.技术服务及协调9.1技术服务要求9.2技术协调及解决9.3技术变更及审批10.合同变更及解除10.1合同变更条件及程序10.2合同解除条件及程序10.3合同变更及解除后的处理11.违约责任及争议解决11.1违约责任承担11.2争议解决方式11.3争议解决机构12.合同解除后的处理12.1合同解除后的善后处理12.2工程移交及验收12.3合同解除后的费用结算13.合同生效及终止13.1合同生效条件13.2合同终止条件13.3合同终止后的处理14.其他约定事项14.1合同附件及补充协议14.2合同解释及适用法律14.3合同签署及生效日期第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1合同双方名称及地址甲方:电力有限公司甲方地址:省市区路号乙方:建筑有限公司乙方地址:省市区路号1.2合同双方法定代表人及授权代表甲方法定代表人:甲方授权代表:乙方法定代表人:乙方授权代表:赵六1.3合同双方联系方式甲方联系电话:0215678乙方联系电话:021876543212.工程概况2.1工程名称及地点工程名称:2024年度配电房土建施工项目工程地点:省市区街道2.2工程规模及范围工程规模:建筑面积500平方米,地下建筑面积200平方米工程范围:包括土建基础、主体结构、屋面、装饰装修等2.3工程建设标准及要求建设标准:符合国家及地方相关建筑标准及规范工程要求:确保工程质量、安全、进度及环保2.4工程设计文件及图纸设计文件:甲方提供完整的工程设计文件及图纸图纸要求:乙方应严格按照设计图纸施工3.合同工期及进度安排3.1合同工期合同工期:自合同签订之日起180日历天内完成全部施工任务3.2施工进度计划施工进度计划:详见附件一《施工进度计划表》3.3进度调整及延误处理因不可抗力导致工期延误,经双方协商一致,可顺延工期乙方未按进度计划完成施工,每延误一日,应向甲方支付合同总价千分之二的违约金4.工程质量要求4.1质量标准及验收规范质量标准:符合国家及地方相关建筑质量标准及规范验收规范:详见附件二《工程质量验收规范》4.2质量保证措施乙方应严格按照设计文件及施工规范进行施工乙方应建立健全质量保证体系,确保工程质量4.3质量验收及整改工程验收:按设计文件及施工规范进行验收质量问题整改:乙方应在验收不合格后7日内整改完毕,并重新验收5.合同价格及支付方式5.1合同总价合同总价:人民币壹佰万元整(¥1,000,000.00)5.2价格组成及计算方法工程量清单计价详见附件三《工程量清单及价格》5.3预付款及进度款支付预付款:合同签订后5个工作日内支付合同总价的30%进度款:按施工进度及甲方验收合格后支付5.4结算及最终付款工程竣工验收合格后,支付合同总价的65%保修期满后,支付合同总价的5%6.材料设备供应6.1材料设备清单及要求材料设备清单:详见附件四《材料设备清单》材料设备要求:符合设计文件及国家标准6.2材料设备采购及供应责任甲方负责提供主要材料设备,乙方负责提供辅助材料设备乙方负责材料设备的采购及供应6.3材料设备验收及保管材料设备到货后,双方共同验收乙方负责材料设备的保管及使用7.施工现场管理7.1施工现场布置及安全措施施工现场布置:详见附件五《施工现场布置图》安全措施:严格执行国家及地方安全生产法规,确保施工安全7.2施工现场管理制度制定施工现场管理制度,包括人员管理、材料管理、施工管理等7.3施工现场环境保护及文明施工严格执行国家及地方环境保护法规,确保施工现场环境达标维护施工现场文明施工,确保施工质量8.人员配备及管理8.1施工队伍及人员配备乙方应配备足够数量的施工人员,包括但不限于技术负责人、施工员、质检员、安全员等人员资质:所有施工人员应具备相应的执业资格证书8.2人员培训及考核乙方应对施工人员进行定期培训,提高施工技能和安全意识考核:乙方应定期对施工人员进行考核,确保其具备完成工程任务的能力8.3人员调配及管理乙方应根据工程进度和实际情况合理调配人员管理制度:建立健全人员管理制度,确保人员稳定和工作效率9.技术服务及协调9.1技术服务要求乙方应提供必要的技术服务,包括但不限于施工指导、技术答疑等技术服务响应时间:接到甲方需求后24小时内响应9.2技术协调及解决遇到技术问题时,双方应共同协商解决技术协调会议:每月至少召开一次技术协调会议,讨论工程进度和技术问题9.3技术变更及审批任何技术变更均需经甲方审批后方可实施技术变更记录:乙方应及时记录技术变更内容,并通知甲方10.合同变更及解除10.1合同变更条件及程序合同变更需经双方协商一致,并以书面形式签署变更协议变更协议作为合同附件,具有同等法律效力10.2合同解除条件及程序合同解除需符合国家法律法规及合同约定的条件合同解除需提前30日以书面形式通知对方10.3合同变更及解除后的处理合同变更后,双方应按照变更后的条款履行合同义务合同解除后,双方应按照合同约定处理工程交接、费用结算等事宜11.违约责任及争议解决11.1违约责任承担任何一方违反合同约定,应承担相应的违约责任违约责任包括但不限于支付违约金、赔偿损失等11.2争议解决方式双方发生争议,应通过友好协商解决协商不成的,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼11.3争议解决机构如双方同意仲裁,可约定仲裁机构及仲裁规则12.合同解除后的处理12.1合同解除后的善后处理工程交接:合同解除后,乙方应将工程现场及材料设备移交给甲方费用结算:双方应按照合同约定进行最终费用结算12.2工程移交及验收工程移交:乙方应在合同解除后7日内完成工程移交工程验收:甲方应在收到移交通知后30日内完成工程验收12.3合同解除后的费用结算结算依据:按照合同约定及实际完成工作量进行结算结算期限:合同解除后30日内完成费用结算13.合同生效及终止13.1合同生效条件双方签字盖章后,合同即生效合同生效日期为双方签字盖章日期13.2合同终止条件合同履行完毕合同解除13.3合同终止后的处理合同终止后,双方应按照合同约定处理善后事宜14.其他约定事项14.1合同附件及补充协议合同附件包括但不限于设计文件、工程量清单、材料设备清单等补充协议作为合同附件,具有同等法律效力14.2合同解释及适用法律合同解释以中文为准,如有歧义,以双方协商一致的解释为准合同适用中华人民共和国法律法规14.3合同签署及生效日期本合同一式四份,甲乙双方各执两份,自双方签字盖章之日起生效第二部分:第三方介入后的修正1.第三方定义及范围1.1第三方是指在合同履行过程中,因特定原因被甲乙双方邀请或引入参与合同履行的独立法人、自然人或其他组织。1.2第三方包括但不限于中介方、监理方、检测方、咨询方、设计方等。2.第三方介入条件2.1第三方介入需符合合同约定或法律法规的规定。2.2第三方介入应经甲乙双方书面同意,并签订相关协议。3.第三方责任限额3.1第三方在合同履行过程中,因自身原因导致合同履行受阻或造成损失的,其责任限额如下:3.1.1第三方因提供的服务不符合合同约定,导致合同无法履行的,责任限额为第三方提供服务费用的一倍。3.1.2第三方因故意或重大过失导致合同履行受阻或造成损失的,责任限额为实际损失金额的一倍。3.2第三方责任限额不包括因不可抗力、甲方或乙方原因造成的损失。4.第三方责权利划分4.1第三方责任4.1.1第三方应按照合同约定和法律法规的规定,履行其职责。4.1.2第三方应配合甲乙双方的工作,确保合同顺利履行。4.1.3第三方在履行职责过程中,若因自身原因造成损失,应承担相应的责任。4.2第三方权利4.2.1第三方有权要求甲乙双方提供必要的工作条件和资源。4.2.2第三方有权根据合同约定和法律法规的规定,对合同履行情况进行监督和评估。4.2.3第三方有权要求甲乙双方支付其提供的服务的费用。4.3第三方义务4.3.1第三方应按照合同约定和法律法规的规定,履行其义务。4.3.2第三方应确保其提供的服务符合合同约定和法律法规的规定。4.3.3第三方应保护甲乙双方的商业秘密和知识产权。5.第三方与其他各方的划分说明5.1第三方与甲方的关系5.1.2第三方在合同履行过程中,若涉及与甲方直接相关的事项,应通知甲方。5.2第三方与乙方的关系5.2.2第三方在合同履行过程中,若涉及与乙方直接相关的事项,应通知乙方。5.3第三方与合同其他方的责任划分5.3.1第三方与合同其他方的责任划分,按照合同约定和法律法规的规定执行。5.3.2第三方在履行职责过程中,若涉及合同其他方的权益,应予以保护。6.第三方介入程序6.1第三方介入需经甲乙双方书面同意,并签订相关协议。6.2第三方介入协议应明确第三方的职责、权利、义务及责任限额等。6.3第三方介入协议作为合同附件,具有同等法律效力。7.第三方介入后的合同变更7.1第三方介入后,如需对合同进行变更,应经甲乙双方和第三方协商一致,并以书面形式签署变更协议。7.2变更协议作为合同附件,具有同等法律效力。8.第三方介入后的争议解决8.1第三方介入后,若发生争议,应通过友好协商解决。8.2协商不成的,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。9.第三方介入后的合同终止9.1第三方介入后,若合同终止,双方应按照合同约定处理善后事宜。9.2第三方介入协议终止后,双方应按照协议约定处理相关事宜。10.第三方介入后的费用结算10.1第三方介入后的费用结算,按照合同约定和第三方介入协议的约定执行。10.2第三方介入后的费用结算,应在合同终止后30日内完成。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.工程量清单及价格详细要求:包括工程量清单、材料价格、人工费、机械费等,以表格形式列出,并注明计量单位和计价方法。说明:此附件用于计算工程总价和支付进度款。2.施工进度计划表详细要求:列出各阶段施工内容、起止日期、关键节点等,以图表形式展示。说明:此附件用于监督和控制施工进度。3.工程质量验收规范详细要求:根据国家及地方相关建筑质量标准及规范,列出工程质量验收的项目、标准和方法。说明:此附件用于确保工程质量符合要求。4.材料设备清单详细要求:列出所需材料设备的名称、规格、数量、产地、供应商等信息。说明:此附件用于材料设备的采购和供应。5.施工现场布置图详细要求:展示施工现场的平面布置、施工区域划分、安全警示标志等。说明:此附件用于施工现场的管理和安全。6.人员配备表详细要求:列出施工队伍的组成、人员姓名、岗位、资质等。说明:此附件用于人员管理和考核。7.第三方介入协议详细要求:明确第三方的职责、权利、义务及责任限额等。说明:此附件用于第三方介入的规范和约束。8.合同变更协议详细要求:记录合同变更的内容、原因、双方签字等。说明:此附件用于合同变更的确认和执行。9.费用结算清单详细要求:列出费用结算的项目、金额、支付日期等。说明:此附件用于费用的结算和支付。10.工程验收报告详细要求:记录工程验收的日期、项目、结论等。说明:此附件用于工程验收的确认。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为违约行为一:未按合同约定的工期完成工程。责任认定标准:每延误一日,支付合同总价千分之二的违约金。示例说明:若合同工期为180天,实际工期超过210天,乙方需支付30天的违约金。2.违约行为二:工程质量不符合合同约定。责任认定标准:修复不合格工程,并承担由此产生的费用。示例说明:若乙方施工的某部分工程质量不合格,需进行返工,乙方需承担返工费用。3.违约行为三:未按合同约定支付款项。责任认定标准:每逾期一日,支付未付款项的千分之二的滞纳金。示例说明:若乙方应支付100万元款项,但逾期5天支付,需支付100万元的千分之二的滞纳金。4.违约行为四:违反施工现场管理制度。责任认定标准:根据违反的程度,支付相应的罚款。示例说明:若乙方未按规定佩戴安全帽,罚款100元。5.违约行为五:泄露甲方商业秘密。责任认定标准:赔偿甲方因此遭受的损失。示例说明:若乙方泄露甲方商业秘密,赔偿甲方因泄露造成的损失。全文完。2024年度配电房土建施工分包合同1本合同目录一览1.1合同双方基本信息1.2合同签订日期及生效日期1.3施工项目名称及地点1.4施工范围及内容2.1施工工期及节点工期2.2施工进度计划及变更3.1施工图纸及设计文件3.2施工技术规范及标准3.3施工现场管理及协调4.1工程量清单及计价方式4.2材料及设备供应4.3工程量变更及调整5.1质量要求及验收标准5.2施工过程质量检查及验收5.3工程质量问题处理6.1工程款支付方式及进度6.2预付款、进度款及结算款6.3预付款返还及结算7.1施工现场安全及文明施工要求7.2安全生产责任及事故处理7.3环保及文明施工措施8.1风险分担及保险8.2工程保险及责任险8.3不可抗力及意外事件9.1合同解除条件及程序9.2合同违约责任及赔偿9.3合同争议解决方式10.1合同附件及补充协议10.2合同变更及修订程序10.3合同生效及终止11.1合同履行及履行期限11.2合同变更及终止程序11.3合同解除条件及程序12.1合同解除后的处理及责任12.2合同解除后的债权债务处理12.3合同解除后的其他事项13.1合同保密条款13.2合同保密范围及期限13.3合同保密责任及违约14.1合同其他条款及约定14.2合同附件及补充协议14.3合同生效及终止第一部分:合同如下:1.1合同双方基本信息1.1.1分包方名称:[分包方全称]1.1.2分包方注册地址:[分包方注册地址]1.1.3分包方法定代表人:[分包方法定代表人姓名]1.1.4甲方名称:[甲方全称]1.1.5甲方注册地址:[甲方注册地址]1.1.6甲方法定代表人:[甲方法定代表人姓名]1.2合同签订日期及生效日期1.2.1本合同签订日期:[签订日期]1.2.2本合同生效日期:[签订日期后第[天数]天]1.3施工项目名称及地点1.3.1项目名称:[配电房土建施工项目名称]1.3.2施工地点:[具体施工地址]1.4施工范围及内容1.4.1施工范围:包括但不限于配电房的土建施工,包括地基基础、主体结构、屋面、地面、门窗、装饰装修等。1.4.2施工内容:详细列出所有施工项目,如土方开挖、基础施工、主体结构施工、防水施工等。2.1施工工期及节点工期2.1.1总工期:[总工期天数]2.1.2各节点工期:[列出各阶段施工的节点工期及完成时间]2.2施工进度计划及变更2.2.1进度计划:提供详细的施工进度计划,包括各阶段的开始和结束时间。2.2.2变更程序:如需变更施工进度计划,需提前[天数]天书面通知对方,并经双方协商一致后执行。3.1施工图纸及设计文件3.1.1图纸提供:甲方应于合同签订后[天数]天内提供完整的施工图纸及设计文件。3.1.2图纸审查:分包方应在收到图纸后[天数]天内完成审查,并提出书面意见。3.2施工技术规范及标准3.2.1技术规范:本合同执行的国家及行业标准,具体详见附件。3.2.2标准执行:分包方应严格按照相关技术规范及标准进行施工。3.3施工现场管理及协调3.3.1施工现场管理:分包方负责施工现场的管理工作,确保施工安全、文明施工。3.3.2现场协调:双方应定期召开施工现场协调会,解决施工过程中出现的问题。4.1工程量清单及计价方式4.1.1工程量清单:详见附件,包括分部分项工程量清单及计价表。4.1.2计价方式:采用清单计价方式,按实际完成的工程量计算。4.2材料及设备供应4.2.1材料供应:甲方负责提供施工所需的材料,分包方负责材料验收及保管。4.2.2设备供应:甲方负责提供施工所需的设备,分包方负责设备的操作及维护。4.3工程量变更及调整4.3.1工程量变更:如因设计变更、现场条件变化等原因导致工程量发生变化,双方应协商一致后进行调整。4.3.2调整方式:按实际完成的工程量及合同约定的计价方式计算调整后的价格。5.1质量要求及验收标准5.1.1质量要求:本工程质量应符合国家及行业相关标准,确保达到设计要求。5.1.2验收标准:详见附件,包括各分部分项工程的验收标准。5.2施工过程质量检查及验收5.2.1质量检查:分包方应按照合同约定的质量要求及验收标准进行施工过程的质量检查。5.2.2验收程序:施工完成后,双方应按约定的验收程序进行验收。5.3工程质量问题处理5.3.1质量问题:如发现工程质量问题,应及时通知对方,并采取相应措施进行处理。5.3.2责任归属:因分包方原因造成的质量问题,由分包方承担全部责任。8.1风险分担及保险8.1.1风险分担:本合同施工过程中可能出现的风险,包括但不限于自然灾害、人为事故等,双方应根据实际情况合理分担。8.1.2保险责任:甲方应负责投保工程一切险,分包方应负责投保第三者责任险。8.2工程保险及责任险8.2.1工程保险:甲方应在合同签订后[天数]天内完成工程保险的投保,并提交保险单副本。8.2.2责任险:分包方应在合同签订后[天数]天内完成责任险的投保,并提交保险单副本。8.3不可抗力及意外事件8.3.1不可抗力:因不可抗力导致合同无法履行时,双方应协商解决,如无法协商一致,可向有管辖权的人民法院提起诉讼。8.3.2意外事件:因意外事件导致合同无法履行时,双方应尽力采取措施减少损失,并协商解决。9.1合同解除条件及程序a)合同一方严重违约;b)发生不可抗力事件,导致合同无法履行;c)合同双方协商一致解除合同。9.1.2解除程序:提出解除合同的一方应书面通知对方,并在[天数]天内书面确认解除合同。9.2合同违约责任及赔偿9.2.1违约责任:任何一方违约,应承担相应的违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。9.2.2赔偿标准:赔偿金额根据违约情况及实际损失计算。9.3合同争议解决方式9.3.1争议解决:合同争议应通过友好协商解决;协商不成的,提交[仲裁委员会]仲裁。9.3.2仲裁条款:仲裁裁决为终局裁决,对双方均有约束力。10.1合同附件及补充协议10.1.1附件:本合同附件包括但不限于工程量清单、设计文件、技术规范等。10.1.2补充协议:合同签订后,如需对合同内容进行补充或修改,双方应签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。10.2合同变更及修订程序10.2.1变更程序:任何一方提出合同变更,应书面通知对方,并经双方协商一致后执行。10.2.2修订程序:合同修订应遵循与合同签订相同的程序。10.3合同生效及终止10.3.1生效:本合同自双方签字盖章之日起生效。10.3.2终止:合同履行完毕或根据本合同约定的其他情形终止。11.1合同履行及履行期限11.1.1履行:双方应按照合同约定履行各自的权利和义务。11.1.2履行期限:本合同约定的履行期限为[总工期天数]。11.2合同变更及终止程序11.2.1变更程序:如需变更合同,应按照第10.2条约定的程序进行。11.2.2终止程序:合同终止应按照第9.1条约定的程序进行。11.3合同解除条件及程序11.3.1解除条件:出现第9.1条所述解除条件之一时,合同解除。11.3.2解除程序:按照第9.1条约定的程序进行合同解除。12.1合同解除后的处理及责任12.1.2责任:合同解除后,双方应根据合同约定承担相应的责任。12.2合同解除后的债权债务处理12.2.1债权债务:合同解除后,双方应结清所有债权债务。12.2.2处理方式:按照合同约定或法律法规的规定进行处理。12.3合同解除后的其他事项12.3.1其他事项:合同解除后,双方应妥善处理施工现场、材料设备、人员安置等事项。13.1合同保密条款13.1.1保密内容:双方在合同履行过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密等。13.1.2保密期限:自合同签订之日起至合同终止后[天数]年。13.2合同保密范围及期限13.2.1保密范围:包括但不限于技术数据、商务信息、商业计划等。13.2.2保密期限:同第13.1条保密期限。13.3合同保密责任及违约13.3.1责任:任何一方违反保密义务,应承担相应的法律责任。13.3.2违约:违约方应赔偿因此给对方造成的损失。14.1合同其他条款及约定14.1.1其他条款:本合同未尽事宜,双方可另行协商解决。14.1.2约定:双方在合同履行过程中应遵守诚实信用原则,共同维护合同关系。14.2合同附件及补充协议14.2.1附件:同第10.1条。14.2.2补充协议:同第10.2条。14.3合同生效及终止14.3.1生效:同第10.3条生效。14.3.2终止:同第10.3条终止。第二部分:第三方介入后的修正15.1第三方概念界定15.1.1第三方定义:在本合同中,第三方是指除甲乙双方之外的任何个人、法人或其他组织,包括但不限于设计单位、监理单位、检测机构、咨询公司、施工咨询顾问等。15.2第三方介入范围15.2.1第三方介入范围:第三方介入可以是合同履行的辅助、监督、咨询或鉴定等,具体范围由合同双方根据项目需求确定。15.3第三方介入程序15.3.1第三方介入程序:甲乙双方应就第三方介入的事宜达成一致,并签订相关协议,明确第三方的职责、权利和义务。15.4第三方责任限额15.4.1责任限额定义:第三方责任限额是指第三方在履行合同过程中因其疏忽或过失造成损失时,应承担的最高赔偿限额。15.4.2责任限额确定:责任限额应根据第三方的专业能力、项目风险及合同约定等因素确定。15.5第三方责任界定15.5.1责任界定:第三方的责任范围应明确界定,包括但不限于:a)设计责任:第三方提供的设计文件应符合国家及行业标准,并对设计错误承担责任。b)监理责任:第三方监理应确保施工质量、进度和安全,对监理失职承担责任。c)检测责任:第三方检测机构应对检测数据真实性、准确性承担责任。d)咨询责任:第三方咨询顾问应提供专业建议,对建议错误承担责任。15.6第三方权利和义务15.6.1第三方权利:a)收取合理费用:第三方有权根据合同约定收取相应的服务费用。b)独立决策:第三方在合同授权范围内可独立做出决策。c)信息保密:第三方对甲乙双方提供的信息负有保密义务。15.6.2第三方义务:a)严格遵守合同:第三方应严格遵守合同约定,履行相应职责。b)确保服务质量:第三方应确保其提供的服务符合合同要求。c)及时报告:第三方发现问题时,应及时向甲乙双方报告。15.7第三方与其他各方的划分说明15.7.1甲乙双方与第三方的关系:甲乙双方与第三方是委托与被委托关系,第三方应服从甲乙双方的统一管理和指挥。15.7.2第三方与其他各方的责任划分:a)甲乙双方:对合同履行的全面责任,包括但不限于工程质量、进度和安全。b)第三方:对自身职责范围内的责任,如设计、监理、检测、咨询等。c)施工单位:对施工过程中的具体施工责任。15.8第三方介入后的合同变更15.8.1合同变更程序:如第三方介入导致合同需要变更,甲乙双方应协商一致,并签订补充协议。15.8.2合同变更内容:补充协议应包括第三方介入的具体事宜、责任划分、费用承担等。15.9第三方介入后的合同履行15.9.1合同履行:甲乙双方应确保合同在第三方介入的情况下得到有效履行。15.9.2合同监督:第三方介入后,甲乙双方应加强对合同履行的监督,确保各方履行义务。15.10第三方介入后的争议解决15.10.1争议解决:第三方介入后发生的争议,应按照本合同的争议解决方式处理。15.10.2第三方责任争议:第三方责任争议,由甲乙双方与第三方协商解决;协商不成的,提交[仲裁委员会]仲裁。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.施工图纸及设计文件要求:包含项目所有施工图纸、设计说明、技术规范等。说明:施工图纸及设计文件是施工过程中不可或缺的技术依据。2.工程量清单及计价表要求:详细列出所有分部分项工程量及相应计价。说明:工程量清单及计价表是工程款结算的重要依据。3.施工进度计划要求:明确列出各阶段施工的开始和结束时间。说明:施工进度计划是控制施工进度的依据。4.施工技术规范及标准要求:列出国家及行业标准,如GB、YB等。说明:施工技术规范及标准是确保工程质量的重要依据。5.施工现场管理及协调计划要求:明确施工现场管理、协调工作的具体措施。说明:施工现场管理及协调计划是确保施工顺利进行的重要措施。6.甲方提供的材料及设备清单要求:列出甲方提供的材料及设备名称、规格、数量等。说明:甲方提供的材料及设备清单是材料及设备验收的依据。7.乙方提交的施工组织设计要求:包括施工方案、施工工艺、施工顺序等。说明:施工组织设计是指导施工的重要文件。8.工程验收报告要求:详细记录验收过程、结果及存在问题。说明:工程验收报告是工程验收的重要依据。9.工程变更及洽商记录要求:记录工程变更及洽商内容、原因及处理结果。说明:工程变更及洽商记录是合同履行过程中的重要依据。10.争议解决协议要求:明确争议解决方式及程序。说明:争议解决协议是解决合同争议的重要依据。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:a)乙方未按合同约定的时间完成施工;b)乙方施工质量不符合合同约定;c)甲方未按合同约定支付工程款;d)第三方未按合同约定履行职责;e)任何一方违反合同约定的保密义务。2.违约责任认定标准:a)乙方未按合同约定的时间完成施工,每延迟一天,应支付合同总价1%的违约金;b)乙方施工质量不符合合同约定,造成甲方损失的,应赔偿实际损失;c)甲方未按合同约定支付工程款,每延迟一天,应支付应付工程款1%的违约金;d)第三方未按合同约定履行职责,导致合同无法履行,应承担相应责任;e)违反保密义务,造成对方损失的,应赔偿实际损失。3.违约责任示例说明:a)乙方延迟完成施工,甲方要求赔偿实际损失,乙方应赔偿因延迟造成的损失;b)乙方施工质量不符合合同约定,造成甲方设备损坏,乙方应赔偿设备损失及维修费用;c)甲方未按合同约定支付工程款,乙方要求赔偿违约金,甲方应支付应付工程款1%的违约金。全文完。2024年度配电房土建施工分包合同2本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称及法定代表人1.2合同双方住所及联系方式2.项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目工期3.施工范围及内容3.1施工范围3.2施工内容3.3施工标准4.工程量清单及造价4.1工程量清单4.2工程造价4.3工程款支付方式5.施工进度安排5.1施工阶段划分5.2各阶段工期5.3施工进度计划6.施工质量及验收6.1施工质量控制6.2施工验收标准6.3验收程序及时间7.施工安全及环境保护7.1施工安全责任7.2安全生产管理制度7.3环境保护措施8.人员配备及管理8.1人员配置要求8.2人员培训8.3管理制度9.机械设备及材料供应9.1机械设备供应9.2材料供应9.3供应时间及方式10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构11.违约责任11.1违约情形11.2违约责任承担12.合同解除12.1合同解除条件12.2解除程序13.合同生效及终止13.1合同生效条件13.2合同终止条件14.其他约定事项第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1合同双方名称及法定代表人1.1.1承包方名称:X有限公司1.1.2承包方法定代表人:1.1.3甲方名称:X电力公司1.1.4甲方法定代表人:1.2合同双方住所及联系方式1.2.1承包方住所:省市区路号1.2.3甲方住所:省市区路号2.项目概况2.1项目名称:2024年度配电房土建施工项目2.2项目地点:省市区街道2.3项目规模:建筑面积平方米,占地面积平方米2.4项目工期:自合同签订之日起个月3.施工范围及内容3.1施工范围:包括配电房土建结构、室内装修、设备基础等3.2施工内容:3.2.1土建结构:基础工程、主体结构、屋面工程等3.2.2室内装修:墙面、地面、门窗等3.2.3设备基础:变压器基础、配电柜基础等3.3施工标准:按照国家相关规范和标准执行4.工程量清单及造价4.1工程量清单:详见附件一《工程量清单》4.2工程造价:人民币万元整4.3工程款支付方式:4.3.1合同签订后,甲方支付合同总额的%作为预付款;4.3.2施工过程中,每完成%的工程量,甲方支付相应比例的工程款;4.3.3工程竣工验收合格后,甲方支付剩余的%工程款;4.3.4乙方在收到甲方支付款项后,应及时提供相应的发票和结算单据。5.施工进度安排5.1施工阶段划分:分为基础工程、主体结构、室内装修、设备安装四个阶段5.2各阶段工期:5.2.1基础工程:天5.2.2主体结构:天5.2.3室内装修:天5.2.4设备安装:天5.3施工进度计划:详见附件二《施工进度计划表》6.施工质量及验收6.1施工质量控制:6.1.1乙方必须严格按照国家相关规范和标准进行施工;6.1.2乙方应建立健全质量保证体系,确保工程质量;6.1.3甲方有权对施工过程进行监督检查;6.2施工验收标准:6.2.1按照国家相关规范和标准执行;6.2.2甲方有权组织验收,乙方应积极配合;6.3验收程序及时间:6.3.1验收前,乙方应将验收所需的资料准备齐全;6.3.2验收时间:在施工完成后天内;6.3.3验收不合格的,乙方应立即进行整改,直至合格为止。7.施工安全及环境保护7.1施工安全责任:7.1.1乙方应严格遵守国家安全生产法律法规,确保施工现场安全;7.1.2乙方应建立健全安全生产管理制度,定期进行安全培训;7.2安全生产管理制度:7.2.1乙方应设立安全生产管理机构,配备专职安全员;7.2.2乙方应制定安全生产操作规程,严格执行;7.3环境保护措施:7.3.1乙方应遵守国家环境保护法律法规,采取有效措施防止污染;7.3.2乙方应定期对施工现场进行环境监测,确保环境质量符合要求。8.人员配备及管理8.1人员配置要求8.1.1乙方应按照合同约定配备足够的施工人员,包括项目经理、技术负责人、质量员、安全员等;8.1.2施工人员应具备相应的资格证书和技能,确保施工质量;8.2人员培训8.2.1乙方应对施工人员进行岗前培训,确保其了解工程概况、施工工艺和安全操作规程;8.2.2乙方应定期对施工人员进行专业技能和安全教育;8.3管理制度8.3.1乙方应建立健全施工人员管理制度,确保施工人员按照规定时间到岗;8.3.2乙方应加强对施工人员的管理,确保其遵守施工现场的纪律和规定。9.机械设备及材料供应9.1机械设备供应9.1.1乙方应按照合同约定的时间、规格和质量要求提供施工所需的机械设备;9.2材料供应9.2.1乙方应按照合同约定的时间、规格和质量要求提供施工所需的材料;9.2.2乙方应确保材料的合格证明和检验报告齐全,并符合国家相关标准;9.3供应时间及方式9.3.1机械设备和材料应在施工进度计划中明确供应时间;9.3.2乙方应通过甲方指定的方式将机械设备和材料送达施工现场。10.争议解决10.1争议解决方式10.1.1双方应友好协商解决合同履行过程中的争议;10.1.2如协商不成,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼;10.2争议解决机构10.2.1双方可选择仲裁作为争议解决机构,仲裁地点为合同签订地;10.2.2仲裁裁决为终局裁决,对双方具有法律约束力。11.违约责任11.1违约情形11.1.1乙方未按合同约定的时间、质量完成工程;11.1.2乙方未按合同约定支付工程款;11.1.3乙方违反合同约定的其他条款;11.2违约责任承担11.2.1乙方应承担违约责任,赔偿甲方因此遭受的损失;11.2.2甲方有权要求乙方继续履行合同或解除合同。12.合同解除12.1合同解除条件12.1.1乙方严重违约,甲方有权解除合同;12.1.2双方协商一致,决定解除合同;12.2解除程序12.2.1解除合同应书面通知对方,并说明解除原因;12.2.2解除合同后,双方应按照约定处理善后事宜。13.合同生效及终止13.1合同生效条件13.1.1双方签字盖章后生效;13.1.2甲方支付预付款后生效;13.2合同终止条件13.2.1工程竣工验收合格,合同终止;13.2.2双方协商一致解除合同,合同终止。14.其他约定事项14.1本合同未尽事宜,双方可另行协商补充;14.2本合同一式两份,双方各执一份,具有同等法律效力;14.3本合同自双方签字盖章之日起生效。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1定义15.1.1第三方是指除甲乙双方以外的独立主体,包括但不限于中介方、监理方、检测机构、咨询公司等。15.2第三方介入的情形15.2.1合同履行过程中,如需第三方提供专业服务或进行监督、检测,甲方或乙方可邀请第三方介入;15.2.2甲方或乙方认为有必要引入第三方,以提高工程质量和效率。15.3第三方介入的程序15.3.1甲方或乙方应提前通知对方,并经对方同意后,邀请第三方介入;15.3.2第三方介入前,双方应与第三方签订相应的合作协议或服务合同。16.第三方责任限额16.1第三方的责任限额16.1.1第三方在合同履行过程中,因自身原因造成损失的,其责任限额由第三方自行承担;16.1.2第三方责任限额在合作协议或服务合同中明确约定。17.第三方与其他各方的责权利划分17.1第三方对甲方和乙方的责任17.1.1第三方应按照合作协议或服务合同的约定,对甲方和乙方承担相应的责任;17.1.2第三方在履行职责过程中,应确保工程质量和进度。17.2第三方与甲方和乙方的权利17.2.1第三方有权要求甲方和乙方提供必要的资料和条件;17
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 2024管理体系认证合同范本
- 2024年度木制家具加工木工分包服务合同3篇
- 2024年土方工程合作经营细则合同一
- 2024年度民间借贷合同纠纷调解员培训合同3篇
- 2024生产机器设备买卖合同
- 2024年文化产品版权转让合同法律保护与维权实务3篇
- 2024年度旅行社售后服务及客户关系转让合同2篇
- 2024年全球市场营销合作合同3篇
- 2024年定制版新能源停车位租赁合同版
- 中国矿业大学《热工学》2021-2022学年第一学期期末试卷
- 2024年21起典型火灾案例及消防安全知识专题培训(消防月)
- 人教版四年级上册数学【选择题】专项练习100题附答案
- 建筑施工安全生产治本攻坚三年行动方案(2024-2026年)
- 《短视频拍摄与制作》课件-3短视频拍摄的三大技巧
- 国开《Windows网络操作系统管理》形考任务4-配置故障转移群集服务实训
- 电气接地电阻测试记录(20210916061222)
- ApoE基因分型检测
- 【班海精品】部编版语文七年级上册-22.寓言四则 杞人忧天【优质课件】
- 药品生产许可证换证自查报告
- 电影投资基本知识PPT课件
- 溢流坝水力计算说明书
评论
0/150
提交评论