2024年办公环境设计与装修协议3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年办公环境设计与装修协议本合同目录一览1.合同基本信息1.1合同名称1.2合同编号1.3合同签订日期1.4合同签订地点1.5合同双方当事人2.项目概述2.1项目名称2.2项目地点2.3项目面积2.4项目功能3.设计内容3.1设计范围3.2设计风格3.3设计标准3.4设计周期3.5设计成果4.装修内容4.1装修范围4.2装修材料4.3装修标准4.4装修周期4.5装修成果5.设计费用5.1设计费用总额5.2设计费用支付方式5.3设计费用支付时间5.4设计费用调整6.装修费用6.1装修费用总额6.2装修费用支付方式6.3装修费用支付时间6.4装修费用调整7.合同履行与监督7.1设计单位职责7.2施工单位职责7.3监理单位职责7.4质量控制7.5进度控制8.合同变更与解除8.1合同变更条件8.2合同解除条件8.3变更与解除程序9.违约责任9.1设计单位违约责任9.2施工单位违约责任9.3监理单位违约责任9.4违约责任承担方式10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构10.3争议解决程序11.合同生效与终止11.1合同生效条件11.2合同终止条件11.3合同解除条件12.其他约定事项12.1保密条款12.2不可抗力条款12.3法律适用12.4合同附件13.合同附件13.1设计方案13.2施工图纸13.3监理报告13.4其他相关文件14.合同签署14.1合同签署日期14.2合同签署地点14.3合同签署人员第一部分：合同如下：1.合同基本信息1.1合同名称：2024年办公环境设计与装修协议1.2合同编号：2024OFDESIGN0011.3合同签订日期：2024年1月1日1.4合同签订地点：北京市朝阳区1.5合同双方当事人1.5.1设计单位：北京某设计有限公司1.5.2施工单位：北京某装饰工程有限公司2.项目概述2.1项目名称：公司办公环境设计与装修项目2.2项目地点：北京市区大厦2.3项目面积：2000平方米2.4项目功能：办公、会议、接待、休闲3.设计内容3.1设计范围：包括但不限于室内空间布局、装饰设计、家具选型、灯光设计等3.2设计风格：现代简约风格3.3设计标准：符合国家相关设计规范及行业标准3.4设计周期：自合同签订之日起3个月内完成3.5设计成果：提供完整的设计图纸、材料清单、施工方案等4.装修内容4.1装修范围：包括但不限于墙面、地面、天花板的装修，门窗安装，水电改造等4.2装修材料：符合环保要求，品牌及规格详见材料清单4.3装修标准：符合国家及行业标准，达到甲方满意为止4.4装修周期：自合同签订之日起6个月内完成4.5装修成果：提供完整的装修工程验收报告5.设计费用5.1设计费用总额：人民币壹拾万元整（￥100,000）5.2设计费用支付方式：分期支付，具体支付时间及比例详见附件5.3设计费用支付时间：设计进度达到约定节点时支付相应款项5.4设计费用调整：如因设计变更导致设计费用增加，双方协商确定调整方案6.装修费用6.1装修费用总额：人民币贰拾万元整（￥200,000）6.2装修费用支付方式：分期支付，具体支付时间及比例详见附件6.3装修费用支付时间：装修进度达到约定节点时支付相应款项6.4装修费用调整：如因装修变更导致装修费用增加，双方协商确定调整方案7.合同履行与监督7.1设计单位职责：负责项目的整体设计，确保设计方案符合甲方要求7.2施工单位职责：按照设计图纸及施工方案进行施工，确保施工质量7.3监理单位职责：对施工过程进行监督，确保施工质量及进度7.4质量控制：双方共同设立质量监督小组，对施工过程进行质量控制7.5进度控制：双方共同设立进度控制小组，确保项目按期完成8.合同变更与解除8.1合同变更条件8.1.1设计范围或装修内容发生变化8.1.2设计或装修标准发生变化8.1.3不可抗力事件导致合同无法履行8.2合同解除条件8.2.1设计单位或施工单位严重违约8.2.2甲方或乙方单方提出解除合同8.3变更与解除程序8.3.1双方协商一致，签署变更或解除合同协议8.3.2通知对方及相关部门8.3.3完成相关手续9.违约责任9.1设计单位违约责任9.1.1未按时完成设计任务，每逾期一日支付违约金人民币壹仟元整（￥1,000）9.1.2设计方案不符合要求，需重新设计，并承担相应费用9.2施工单位违约责任9.2.1未按时完成装修任务，每逾期一日支付违约金人民币贰仟元整（￥2,000）9.2.2施工质量不合格，需进行返工，并承担相应费用9.3监理单位违约责任9.3.1未履行监理职责，导致施工质量或进度问题，承担相应责任9.4违约责任承担方式9.4.1违约金支付9.4.2返工或重新设计9.4.3损害赔偿10.争议解决10.1争议解决方式10.1.1通过友好协商解决10.1.2协商不成，提交仲裁委员会仲裁10.2争议解决机构10.2.1中国国际经济贸易仲裁委员会10.3争议解决程序10.3.1双方提交争议事项及相关证据10.3.2仲裁委员会组成仲裁庭10.3.3仲裁庭进行审理并作出裁决11.合同生效与终止11.1合同生效条件11.1.1双方签字盖章11.1.2甲方支付首期设计费用11.2合同终止条件11.2.1合同履行完毕11.2.2合同解除或终止11.3合同解除条件11.3.1双方协商一致解除11.3.2出现本合同第8.2条规定的解除条件12.其他约定事项12.1保密条款12.1.1双方对本合同内容负有保密义务12.1.2未经对方同意，不得向任何第三方泄露合同内容12.2不可抗力条款12.2.1因不可抗力导致合同无法履行，双方互不承担责任12.2.2不可抗力事件发生后，一方应及时通知对方12.3法律适用12.3.1本合同适用中华人民共和国法律12.4合同附件12.4.1设计方案12.4.2材料清单12.4.3施工方案13.合同签署13.1合同签署日期：2024年1月1日13.2合同签署地点：北京市朝阳区13.3合同签署人员13.3.1甲方代表：13.3.2乙方代表：13.3.3设计单位代表：13.3.4施工单位代表：赵六13.3.5监理单位代表：孙七第二部分：第三方介入后的修正1.第三方定义1.1本合同中提及的第三方，指在合同履行过程中，由甲方或乙方邀请或委托介入合同相关事务的独立第三方机构或个人。2.第三方介入目的2.1第三方介入旨在提供专业服务，如咨询、评估、监理、审计等，以保障合同的有效履行和项目质量。3.第三方选择与介入程序3.1甲方或乙方有权选择第三方，并与其签订服务协议。3.2第三方介入前，需向甲方或乙方提交相关资质证明和承诺书。4.第三方责任4.1第三方应对其提供的专业服务承担相应责任，包括但不限于：4.1.1确保服务内容符合相关法律法规和行业标准；4.1.2提供的服务应达到合同约定的质量要求；4.1.3对其服务过程中的保密信息承担保密义务。5.第三方责任限额5.1第三方责任限额根据服务协议约定，如无约定，以人民币拾万元整（￥100,000）为限。6.第三方与其他各方的关系6.1第三方与甲方、乙方之间的关系为委托服务关系，双方应明确各自的权利和义务。6.2第三方不得与甲方或乙方存在利益冲突，否则应立即停止服务。7.第三方介入后的合同条款调整7.1.1第三方介入的具体内容、服务范围、费用及支付方式；7.1.2第三方服务的进度及验收标准；7.1.3第三方服务的违约责任；7.1.4第三方服务成果的保密条款。8.第三方介入后的合同履行8.1甲方或乙方应确保第三方服务的顺利进行，并提供必要的协助。8.2第三方应在合同约定的范围内提供服务，不得超出其服务范围。9.第三方介入后的争议解决9.1第三方介入后发生的争议，由甲方或乙方与第三方协商解决。9.2协商不成，提交合同约定的争议解决机构。10.第三方介入后的合同终止10.1第三方介入服务完成后，合同终止。10.2如第三方服务过程中出现严重违约，甲方或乙方有权终止合同。11.第三方介入后的资料归档11.1第三方介入过程中产生的相关资料，由甲方或乙方负责归档。11.2第三方应确保其服务成果的完整性和准确性，并协助甲方或乙方进行归档。12.第三方介入后的保密义务12.1第三方在合同履行过程中获取的保密信息，应严格保密，未经甲方或乙方同意，不得向任何第三方泄露。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.设计方案要求：详细的设计图纸，包括平面图、立面图、剖面图、天花图、照明图等，以及材料清单和施工说明。说明：设计方案应体现设计风格，符合功能需求，且符合国家相关设计规范。2.材料清单要求：列出所有装修材料及家具的品牌、型号、规格、数量、产地、价格等信息。说明：材料清单应详细准确，作为装修材料采购和验收的依据。3.施工图纸要求：包括施工平面图、立面图、剖面图、节点大样图等，以及施工工艺和施工顺序说明。说明：施工图纸应清晰明了，为施工方提供施工指导。4.施工方案要求：详细说明施工工艺、施工顺序、施工人员、施工机械、施工安全措施等。说明：施工方案应确保施工质量、安全和进度。5.监理报告要求：记录监理过程中的检查、验收、整改等信息，以及工程质量、进度、安全等方面的评价。说明：监理报告是确保施工质量的重要文件。6.质量验收报告要求：记录工程验收时间、验收人员、验收结果等信息。说明：质量验收报告是工程验收的依据。7.进度报告要求：记录施工进度、延误原因、整改措施等信息。说明：进度报告是确保工程按期完成的重要文件。8.付款凭证要求：记录每次付款的金额、时间、用途等信息。说明：付款凭证是合同履行和资金管理的依据。9.合同变更协议要求：记录合同变更内容、变更原因、变更后的合同条款等信息。说明：合同变更协议是合同履行过程中的重要文件。10.争议解决协议要求：记录争议解决方式、争议解决机构、争议解决结果等信息。说明：争议解决协议是解决合同履行过程中争议的重要文件。说明二：违约行为及责任认定：1.设计单位违约违约行为：未按时完成设计方案或设计方案不符合要求。责任认定：设计单位应承担违约责任，支付违约金，并重新设计或进行整改。示例：设计单位未在合同约定的时间内完成设计方案，甲方有权要求设计单位支付人民币壹万元整（￥10,000）的违约金。2.施工单位违约违约行为：未按时完成施工任务或施工质量不合格。责任认定：施工单位应承担违约责任，支付违约金，并返工或进行整改。示例：施工单位未在合同约定的时间内完成施工任务，甲方有权要求施工单位支付人民币贰万元整（￥20,000）的违约金。3.监理单位违约违约行为：未履行监理职责，导致施工质量或进度问题。责任认定：监理单位应承担违约责任，支付违约金，并承担相应责任。示例：监理单位未履行监理职责，导致施工质量不合格，甲方有权要求监理单位支付人民币伍仟元整（￥5,000）的违约金。4.甲方违约违约行为：未按时支付款项或变更要求不合理。责任认定：甲方应承担违约责任，支付违约金。示例：甲方未按时支付设计费用，应向设计单位支付人民币壹万元整（￥10,000）的违约金。5.乙方违约违约行为：未按时支付款项或变更要求不合理。责任认定：乙方应承担违约责任，支付违约金。示例：乙方未按时支付装修费用，应向施工单位支付人民币贰万元整（￥20,000）的违约金。全文完。2024年办公环境设计与装修协议1本合同目录一览1.1协议双方基本信息1.2协议背景及目的1.3项目概述1.4项目范围1.5设计阶段1.6施工阶段1.7工程验收1.8付款方式及时间1.9质量保证1.10违约责任1.11争议解决1.12合同生效与终止1.13其他约定事项1.14合同附件2.1设计图纸与技术规范2.2材料清单与品牌要求2.3设计变更2.4设计费支付2.5设计保密3.1施工单位资质要求3.2施工现场管理3.3施工进度安排3.4施工质量保证3.5施工材料与设备3.6施工现场安全与文明施工3.7施工变更3.8施工进度款支付3.9施工竣工结算4.1工程验收标准与程序4.2验收不合格的处理4.3验收合格后的交付使用5.1付款方式及时间5.2逾期付款的违约责任5.3付款凭证与记录6.1质量保证期限6.2质量保证责任6.3质量问题处理7.1违约行为定义7.2违约责任承担7.3违约金的计算与支付8.1争议解决方式8.2争议解决程序8.3争议解决机构9.1合同生效条件9.2合同生效日期9.3合同终止条件9.4合同解除程序10.1其他约定事项10.2不可抗力10.3合同解除与终止后的处理10.4合同变更11.1合同附件11.2附件一：设计图纸与技术规范11.3附件二：材料清单与品牌要求11.4附件三：施工图纸与技术规范11.5附件四：工程进度计划表11.6附件五：验收报告11.7附件六：付款凭证与记录11.8附件七：质量保证书11.9附件八：违约责任证明11.10附件九：争议解决相关文件11.11附件十：合同变更记录第一部分：合同如下：1.1协议双方基本信息全称：_______地址：_______联系人：_______联系电话：_______法定代表人：_______全称：_______地址：_______联系人：_______联系电话：_______法定代表人：_______1.2协议背景及目的1.2.1甲方因办公环境需要升级改造，特委托乙方进行办公环境设计与装修。1.2.2本协议旨在明确双方的权利、义务及责任，确保项目顺利进行。1.3项目概述1.3.1项目名称：_______1.3.2项目地点：_______1.3.3项目面积：_______平方米1.3.4项目预算：_______元1.4项目范围1.4.1设计范围：包括但不限于室内空间布局、装修风格、家具配置、照明设计等。1.4.2施工范围：包括但不限于水电改造、墙面涂料、地面铺设、家具安装等。1.5设计阶段1.5.1设计时间：自合同签订之日起_______个工作日内完成设计方案。1.5.2设计成果：包括但不限于设计图纸、材料清单、预算清单等。1.6施工阶段1.6.1施工时间：自设计成果确认之日起_______个月内完成施工。1.6.2施工进度：按照施工进度计划执行，每月提交施工进度报告。1.7工程验收1.7.1验收标准：按照国家相关标准和甲方要求进行验收。1.7.2验收程序：由甲方组织验收，乙方配合。1.7.3验收不合格的处理：乙方应在验收不合格之日起_______个工作日内整改，直至合格。8.1付款方式及时间8.1.1设计费用：设计费用总额为_______元，分两次支付。第一次支付：设计合同签订后_______个工作日内，支付设计费用总额的_______%。第二次支付：设计成果经甲方确认后_______个工作日内，支付设计费用总额的_______%。8.1.2施工费用：施工费用总额为_______元，分四次支付。第一次支付：施工合同签订后_______个工作日内，支付施工费用总额的_______%。第二次支付：主体结构封顶后_______个工作日内，支付施工费用总额的_______%。第三次支付：工程竣工验收合格后_______个工作日内，支付施工费用总额的_______%。第四次支付：工程交付使用后_______个工作日内，支付施工费用总额的_______%。8.2逾期付款的违约责任8.2.1若甲方逾期支付款项，应向乙方支付_______%的违约金。8.2.2若乙方未按时完成设计或施工任务，甲方有权要求乙方支付_______%的违约金。8.3付款凭证与记录8.3.1甲方应在付款后_______个工作日内向乙方提供付款凭证。8.3.2双方应妥善保存付款记录，以备查证。9.1质量保证期限9.1.1设计质量保证期限为自工程交付使用之日起_______个月。9.1.2施工质量保证期限为自工程交付使用之日起_______个月。9.2质量保证责任9.2.1乙方对设计成果和施工质量承担全面责任。9.2.2若因乙方设计或施工原因导致工程出现质量问题，乙方应负责修复，直至符合合同约定和甲方要求。9.3质量问题处理9.3.1甲方应在发现问题后_______个工作日内通知乙方。9.3.2乙方应在接到通知后_______个工作日内进行修复，并通知甲方验收。10.1违约行为定义10.1.1违约行为包括但不限于：未按时完成设计或施工、工程质量不符合要求、逾期付款、违反保密义务等。10.2违约责任承担10.2.1任何一方违反本合同约定，应承担相应的违约责任。10.3违约金的计算与支付10.3.1违约金的计算方式按照本合同第八条和第九条的规定执行。10.3.2违约金应在本合同约定的付款时间内支付。11.1争议解决方式11.1.1双方发生争议时，应友好协商解决。11.1.2若协商不成，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。11.2争议解决程序11.2.1双方应在争议发生后_______个工作日内启动争议解决程序。11.2.2争议解决过程中，双方应保持沟通，共同努力解决问题。11.3争议解决机构仲裁委员会人民法院12.1合同生效条件12.1.1双方签署本合同并加盖公章。12.1.2本合同自双方签字盖章之日起生效。12.2合同生效日期12.2.1本合同生效日期为_______年_______月_______日。12.3合同终止条件合同约定的义务全部履行完毕；双方协商一致解除合同；依法被解除或终止。12.4合同解除程序12.4.1双方协商一致解除合同，应签署合同解除协议。12.4.2任何一方单方解除合同，应提前_______个工作日书面通知对方。13.1其他约定事项13.1.1本合同未尽事宜，双方可另行协商补充。13.1.2本合同未尽事宜，应遵循法律法规及行业惯例。13.2不可抗力13.2.1因不可抗力导致本合同无法履行或部分履行时，双方互不承担违约责任。13.2.2不可抗力事件包括但不限于：自然灾害、战争、政府行为等。13.3合同解除与终止后的处理13.3.1合同解除或终止后，双方应妥善处理合同终止后的相关事宜，包括但不限于：退还预付款；清理施工现场；处理遗留问题。13.4合同变更13.4.1合同任何条款的变更，均需双方签署书面协议，并经双方签字盖章后生效。14.1合同附件14.1.1本合同附件包括但不限于：设计图纸与技术规范；材料清单与品牌要求；施工图纸与技术规范；工程进度计划表；验收报告；付款凭证与记录；质量保证书；违约责任证明；争议解决相关文件；合同变更记录。14.2附件一：设计图纸与技术规范14.2.1设计图纸应包括但不限于平面图、立面图、剖面图等。14.2.2设计图纸应符合国家相关标准和甲方要求。14.3附件二：材料清单与品牌要求14.3.1材料清单应详细列出所需材料的名称、规格、品牌、数量等。14.3.2材料品牌应满足甲方要求，符合国家相关标准。14.4附件三：施工图纸与技术规范14.4.1施工图纸应包括但不限于施工图、节点图等。14.4.2施工图纸应详细说明施工工艺、施工顺序等。14.5附件四：工程进度计划表14.5.1工程进度计划表应详细列出各阶段的时间节点和任务内容。14.6附件五：验收报告14.6.1验收报告应包括但不限于验收日期、验收人员、验收结果等。14.7附件六：付款凭证与记录14.7.1付款凭证应包括但不限于银行汇款凭证、现金支付凭证等。14.8附件七：质量保证书14.8.1质量保证书应包括但不限于质量保证期限、质量保证责任等。14.9附件八：违约责任证明14.9.1违约责任证明应包括但不限于违约行为、违约金等。14.10附件九：争议解决相关文件14.10.1争议解决相关文件应包括但不限于争议解决协议、法院判决书等。14.11附件十：合同变更记录14.11.1合同变更记录应详细记录合同变更的内容和日期。第二部分：第三方介入后的修正15.1第三方介入的定义与范围15.1.1第三方介入是指在合同履行过程中，由甲方或乙方邀请或指定的，为合同履行提供专业服务、监督、评估或调解的独立第三方。15.1.2第三方介入的范围包括但不限于设计审核、施工监理、工程评估、争议调解等。15.2第三方介入的邀请与指定15.2.1甲方或乙方有权邀请或指定第三方介入本合同，但应提前_______个工作日通知对方。15.2.2第三方介入的邀请或指定应书面通知对方，并附上第三方的基本信息、资质证明及相关服务内容。15.3第三方的责任与义务15.3.1第三方应遵守本合同的相关规定，履行其职责，并对自己的专业判断和行为负责。15.3.2第三方应保守合同秘密，不得泄露任何与合同相关的信息。15.4第三方的权利15.4.1第三方有权根据本合同约定，独立进行工作，并提出专业意见和建议。15.4.2第三方有权要求甲方或乙方提供必要的工作条件和信息。15.5第三方的费用与支付15.5.1第三方的费用由甲方或乙方承担，具体费用由双方另行协商确定。15.5.2第三方的费用应在合同约定的时间内支付，逾期支付应承担违约责任。15.6第三方的责任限额15.6.1第三方的责任限额为本合同总金额的_______%。15.6.2第三方的责任限额应在合同中明确约定，并在第三方介入协议中予以确认。15.7第三方与其他各方的划分说明15.7.1第三方与甲方、乙方的关系为独立第三方，不承担甲方或乙方的任何法律责任。15.7.2第三方的工作成果仅对甲方或乙方负责，不直接对其他方负责。15.7.3第三方的工作成果需经甲方或乙方确认后方可生效。15.8第三方的变更与解除15.8.1第三方的变更或解除需书面通知甲方或乙方，并经甲方或乙方同意。15.8.2第三方的变更或解除不影响本合同其他条款的效力。15.9第三方介入的争议解决15.9.1第三方介入过程中发生的争议，应由第三方与甲方或乙方协商解决。15.9.2若协商不成，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。15.10第三方介入的记录与报告15.10.1第三方应定期向甲方或乙方提交工作记录和报告，内容包括但不限于工作进展、发现的问题、建议等。15.10.2甲方或乙方应定期审查第三方的工作记录和报告，并提出意见和建议。15.11第三方介入的终止15.11.1第三方介入的终止条件包括但不限于：合同履行完毕；双方协商一致解除第三方介入；依法被解除或终止。15.12第三方介入的后续处理第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：设计图纸与技术规范详细要求：包括平面图、立面图、剖面图、电气图、给排水图等，应符合国家相关标准和甲方要求。说明：设计图纸是工程实施的依据，必须清晰、准确。2.附件二：材料清单与品牌要求详细要求：列出所有装修材料的名称、规格、品牌、数量、产地等，确保材料符合合同约定。说明：材料清单是采购和验收的依据，需详细明确。3.附件三：施工图纸与技术规范详细要求：包括施工图、节点图、施工工艺流程图等，确保施工过程符合设计要求。说明：施工图纸是施工的指导文件，必须详细、规范。4.附件四：工程进度计划表详细要求：列出各阶段的开始和结束时间，以及关键节点的里程碑。说明：进度计划表是监控工程进度的工具，需实时更新。5.附件五：验收报告详细要求：包括验收日期、验收人员、验收结果、存在问题及整改措施等。说明：验收报告是工程验收的正式记录，需真实、客观。6.附件六：付款凭证与记录详细要求：包括银行汇款凭证、现金支付凭证、发票等，确保付款记录完整。说明：付款凭证是财务处理的依据，必须妥善保管。7.附件七：质量保证书详细要求：包括质量保证期限、质量保证责任、质量保证措施等。说明：质量保证书是乙方对工程质量的承诺，需明确具体。8.附件八：违约责任证明详细要求：包括违约行为描述、违约事实、违约责任认定等。说明：违约责任证明是认定违约责任的重要依据，需详细具体。9.附件九：争议解决相关文件详细要求：包括争议解决协议、法院判决书、仲裁裁决书等。说明：争议解决文件是解决争议的重要证据，需保存完整。10.附件十：合同变更记录详细要求：包括变更内容、变更日期、变更双方签字等。说明：合同变更记录是合同执行过程中的重要文件，需及时更新。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：乙方未按时完成设计或施工任务。乙方提供的材料或施工不符合合同约定。甲方逾期付款。任何一方泄露合同秘密。2.违约责任认定标准：乙方未按时完成设计或施工任务，每逾期一日，应向甲方支付_______%的违约金。乙方提供的材料或施工不符合合同约定，每发现一处问题，应承担修复责任，并支付_______%的违约金。甲方逾期付款，每逾期一日，应向乙方支付_______%的违约金。任何一方泄露合同秘密，应承担相应的法律责任。3.违约责任示例说明：乙方在设计阶段逾期提交设计图纸，逾期10天，应向甲方支付设计费用总额的_______%作为违约金。乙方在施工过程中发现使用的地板材料不符合合同约定，需更换，乙方承担更换费用，并支付更换费用总额的_______%作为违约金。甲方在支付设计费用时延迟5天，应向乙方支付设计费用总额的_______%作为违约金。任何一方泄露合同秘密，泄露方应承担相应的法律责任，包括但不限于赔偿损失、承担刑事责任等。全文完。2024年办公环境设计与装修协议2本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1.合同双方名称1.2.合同双方地址1.3.合同双方联系方式2.项目概述2.1.项目名称2.2.项目地点2.3.项目规模2.4.项目工期3.设计内容与要求3.1.设计范围3.2.设计风格3.3.设计标准3.4.设计图纸4.装修内容与要求4.1.装修范围4.2.装修材料4.3.装修标准4.4.装修图纸5.设计费用与支付5.1.设计费用总额5.2.设计费用支付方式5.3.设计费用支付时间5.4.设计费用变更6.装修费用与支付6.1.装修费用总额6.2.装修费用支付方式6.3.装修费用支付时间6.4.装修费用变更7.交付标准与验收7.1.设计交付标准7.2.装修交付标准7.3.验收程序7.4.验收时间8.保密条款8.1.保密内容8.2.保密期限8.3.保密责任9.违约责任9.1.设计方违约责任9.2.装修方违约责任9.3.双方违约责任10.争议解决10.1.争议解决方式10.2.争议解决机构10.3.争议解决费用11.合同解除11.1.合同解除条件11.2.合同解除程序11.3.合同解除后的处理12.合同生效与终止12.1.合同生效条件12.2.合同终止条件12.3.合同终止程序13.其他约定事项13.1.其他约定事项一13.2.其他约定事项二13.3.其他约定事项三14.合同附件14.1.附件一：设计图纸14.2.附件二：装修图纸14.3.附件三：其他相关文件第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1.合同双方名称甲方：公司乙方：设计装修公司1.2.合同双方地址甲方：市区街道号乙方：市区街道号1.3.合同双方联系方式甲方联系人：张先生联系电话：138乙方联系人：李小姐联系电话：13956782.项目概述2.1.项目名称办公环境设计与装修项目2.2.项目地点市区街道号2.3.项目规模总面积：1000平方米2.4.项目工期设计工期：30天装修工期：60天3.设计内容与要求3.1.设计范围包括办公空间布局、室内装饰设计、办公家具设计等。3.2.设计风格现代简约风格，强调实用性与美观性。3.3.设计标准符合国家相关设计规范和标准，满足甲方使用需求。3.4.设计图纸提供完整的设计图纸，包括平面图、立面图、效果图等。4.装修内容与要求4.1.装修范围包括办公空间墙面、地面、天花板的装修，以及办公家具的采购与安装。4.2.装修材料采用环保、耐用、美观的材料，如瓷砖、乳胶漆、地板等。4.3.装修标准参照国家相关装修标准，确保装修质量。4.4.装修图纸提供详细的装修图纸，包括施工图、材料清单等。5.设计费用与支付5.1.设计费用总额设计费用总额为人民币万元。5.2.设计费用支付方式设计费用分为预付款和尾款两部分，预付款为总额的30%，尾款为总额的70%。5.3.设计费用支付时间预付款在合同签订后5个工作日内支付，尾款在设计完成并经甲方验收合格后支付。5.4.设计费用变更如因甲方要求变更设计内容，经双方协商一致后，设计费用将相应调整。6.装修费用与支付6.1.装修费用总额装修费用总额为人民币万元。6.2.装修费用支付方式装修费用分为预付款、中期付款和尾款三部分，预付款为总额的20%，中期付款为总额的40%，尾款为总额的40%。6.3.装修费用支付时间预付款在合同签订后5个工作日内支付，中期付款在工程进度达到50%时支付，尾款在工程完工并经甲方验收合格后支付。6.4.装修费用变更如因甲方要求变更装修内容，经双方协商一致后，装修费用将相应调整。8.保密条款8.1.保密内容甲乙双方在本合同履行过程中所获得的所有技术、商业秘密、客户信息等，均应予以保密。8.2.保密期限保密期限自合同签订之日起至合同终止后两年。8.3.保密责任任何一方违反保密义务，导致对方损失的，应承担相应的法律责任。9.违约责任9.1.设计方违约责任若设计方未按时完成设计工作，每逾期一天，应向甲方支付相当于设计费用1%的违约金。若设计成果不符合约定标准，设计方应无条件重新设计，直至满足要求，并承担由此产生的额外费用。9.2.装修方违约责任若装修方未按时完成装修工作，每逾期一天，应向甲方支付相当于装修费用1%的违约金。若装修质量不符合约定标准，装修方应无条件进行整改，直至满足要求，并承担由此产生的额外费用。9.3.双方违约责任若任何一方违反合同约定，给对方造成损失的，应承担相应的赔偿责任。10.争议解决10.1.争议解决方式双方应友好协商解决合同执行过程中发生的争议。协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。10.2.争议解决机构如双方选择仲裁，应将争议提交至市仲裁委员会仲裁。10.3.争议解决费用争议解决费用由败诉方承担，除非仲裁机构另有裁决。11.合同解除11.1.合同解除条件在合同履行过程中，如一方严重违约，另一方有权解除合同。11.2.合同解除程序解除合同一方应书面通知另一方，并说明解除原因。11.3.合同解除后的处理合同解除后，双方应按照合同约定和法律规定，妥善处理已履行部分和未履行部分的善后事宜。12.合同生效与终止12.1.合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。12.2.合同终止条件合同因履行完毕、协商一致解除或其他法律事实出现而终止。12.3.合同终止程序合同终止后，双方应按照合同约定和法律规定，妥善处理已履行部分和未履行部分的善后事宜。13.其他约定事项13.1.其他约定事项一本合同未尽事宜，由双方另行协商解决。13.2.其他约定事项二本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。13.3.其他约定事项三本合同自签订之日起，任何一方不得擅自转让合同权利义务。14.合同附件14.1.附件一：设计图纸包括平面图、立面图、效果图等。14.2.附件二：装修图纸包括施工图、材料清单等。14.3.附件三：其他相关文件包括合同签订证明、付款凭证等。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1.第三方定义在本合同中，第三方指除甲乙双方外的任何自然人、法人或其他组织，包括但不限于中介方、监理方、咨询方等。15.2.第三方介入方式第三方介入本合同，需经甲乙双方协商一致，并由甲方或乙方邀请或聘请。16.第三方介入的职责16.1.第三方职责范围第三方应根据甲乙双方的要求，在合同约定的范围内履行相应的职责。16.2.第三方职责内容第三方职责包括但不限于：提供专业咨询和服务；监督合同的履行；协调甲乙双方的关系；解决合同履行过程中出现的争议。17.第三方责任限额17.1.责任限额定义第三方在本合同中的责任限额