2024建设工程施工合同(后有补充条款)

合同编号：__________地址：联系人：联系电话：地址：联系人：联系电话：鉴于业主委托施工方进行建设工程施工，双方经充分协商，达成如下协议：一、工程概述1.1工程名称：__________1.2工程地点：__________1.3工程内容：__________1.4工程规模：__________1.5工程预算：__________二、合同条款2.1施工方的义务2.1.1施工方应按照约定的工程内容、规模和预算进行施工，确保工程质量符合国家相关标准和业主的要求。2.1.2施工方应按照约定的工期完成施工，如有延期，应承担相应的违约责任。2.1.3施工方应保证工程的安全，严格按照施工方案和安全生产规定进行施工，确保施工过程中人员伤亡和财产损失降至最低。2.2业主的义务2.2.1业主应按照约定支付工程款项，包括但不限于工程预付款、进度款和尾款。2.2.2业主应协助施工方办理工程所需的各项手续，包括但不限于规划、建设、环保等相关手续。2.2.3业主应在施工过程中提供必要的现场保障，包括但不限于场地、水电、交通等方面的保障。2.3合同价款及支付方式2.3.1合同总价款为：__________元（大写：____________________________元整）。2.3.2业主应在合同签订后七个工作日内支付工程预付款，金额为合同总价款的30%。2.3.3业主应在每完成一个施工节点后支付相应进度款，进度款支付比例为已完成工程量的70%。2.3.4工程验收合格后，业主应支付尾款，尾款金额为合同总价款的10%。2.4工程验收及保修2.4.1工程验收合格标准为国家相关标准和业主的要求。2.4.2施工方应在工程验收合格后向业主提供工程保修书，保修期限为__________年。2.5违约责任2.5.1施工方如未按照约定完成工程，应承担违约责任，向业主支付违约金，违约金金额为合同总价款的5%。2.5.2业主如未按照约定支付工程款项，施工方有权暂停施工，业主应承担产生的额外费用。2.6争议解决2.6.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。三、其他约定3.1双方应遵守国家相关法律法规，不得违法从事施工活动。3.2双方应严格保密对方的商业秘密，未经对方同意，不得向第三方披露。3.3合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为__________年。3.4本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：补充条款：1.____________________________________________________________2.____________________________________________________________3.____________________________________________________________4.____________________________________________________________5.____________________________________________________________（补充条款需双方协商一致后签订，并具备同等法律效力。）注意事项：1.合同的签订和履行应严格遵守中华人民共和国相关法律法规。2.双方应确保所提供的合同信息真实、准确、完整，如有虚假陈述，应承担相应法律责任。3.双方应按照合同约定的内容和标准进行工程建设和施工，确保工程质量。4.双方应遵守合同约定的工期，如有延期，施工方应承担违约责任。5.双方应按照约定的方式支付工程款项，如有违约，应承担相应的违约责任。6.双方应遵守安全生产规定，确保施工过程中的安全。7.双方应对对方的商业秘密保密，不得泄露给第三方。8.双方应通过友好协商解决合同履行过程中的争议，协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。解决办法：1.法律法规遵守问题：依法进行合同签订和履行，如有违法行为，依法承担相应法律责任。2.信息真实性问题：双方进行尽职调查，确保所提供信息的真实性，如发现虚假陈述，依法承担相应法律责任。3.工程质量和工期问题：按照合同约定进行工程建设和施工，如发生质量问题或工期延误，依法承担相应违约责任。4.工程款项支付问题：按照合同约定的支付方式和时间进行付款，如发生违约，依法承担相应违约责任。5.安全生产问题：遵守安全生产规定，如发生安全事故，依法承担相应法律责任。6.商业秘密保护问题：依法保护对方的商业秘密，如发生泄露，依法承担相应法律责任。7.争议解决问题：通过友好协商解决，协商不成的情况下，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。法律名词及名词解释：1.甲方：指合同中承担业主义务的一方。2.乙方：指合同中承担施工方义务的一方。3.工程验收：指对完成的工程进行质量、安全、进度等方面的检查，以确定工程是否符合合同约定和国家标准。4.保修：指施工方在合同约定的保修期限内，对出现的质量问题进行修复或更换。5.违约金：指一方未履行合同约定义务，应向对方支付的违约赔偿。6.争议解决：指双方在合同履行过程中发生的纠纷通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式进行解决。7.管辖权：指法院对特定案件进行审理的权利。应用场合：1.适用于各类建设工程项目，如房屋建筑、市政工程、道路桥梁、水利设施等。2.适用于施工方为业主提供设计、施工、材料供应等服务的场景。3.适用于双方在工程建设过程中，需要明确各自权利、义务和责任的情况。补充条款：1.工程设计变更条款：如遇设计变更，双方应协商一致，并根据实际情况调整合同价款和工期。2.不可抗力条款：双方因不可抗力导致无法履行合同义务时，可根据不可抗力的影响，协商调整合同的履行期限、价款等。3.工程保险条款：双方可根据工程特点，协商决定是否购买工程保险，以及保险责任的承担。4.知识产权保护条款：双方承诺在合同履行过程中，不侵犯对方的知识产权，如发生侵权，应承担相应法律责任。5.环保要求条