2024建设工程施工合同(国标版)

合同编号：__________1.名称：____________________2.地址：____________________3.联系人：__________________4.联系电话：________________1.名称：____________________2.地址：____________________3.联系人：__________________4.联系电话：________________鉴于甲方为建设工程项目的业主，愿意将该项目的施工任务委托给乙方，并且乙方愿意承担该施工任务，双方经协商一致，达成如下协议：第一条工程概况1.1工程名称：____________________1.2工程地点：____________________1.3工程内容：____________________1.4工程规模：____________________1.5工程预算：____________________第二条合同价格2.1双方确认，本工程的合同价格为人民币（大写）：____元整（小写）：_____元。2.2合同价格包括但不限于：工程设计、施工、设备材料采购、安装、调试、验收、保修等费用。2.3合同价格分为若干阶段支付，具体支付方式和时间由双方在专用条款中约定。第三条合同工期3.1双方确认，本工程的合同工期为______天。3.2工程实际竣工日期以工程验收合格之日为准。第四条质量标准4.1工程质量应符合国家、行业和地方的相关法律法规、规范标准。4.2工程质量应达到______等级标准。第五条承包商责任5.1承包商应按照合同约定完成工程，并承担相应的质量、安全、环保等责任。5.2承包商应按照合同约定的工期完成工程，如有延期，应承担相应的违约责任。第六条业主责任6.1业主应按照合同约定支付合同价款，并按照约定的时间和方式提供施工场地、施工条件等。6.2业主应协助承包商办理工程相关手续，包括但不限于规划、施工、验收等。第七条违约责任7.1双方应严格履行合同约定的义务，如一方违约，应承担相应的违约责任。7.2违约责任包括但不限于：赔偿损失、支付违约金、承担额外费用等。第八条争议解决8.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。8.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第九条其他约定9.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为______年。9.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：____________________乙方（盖章）：____________________甲方代表（签字）：______________乙方代表（签字）：______________签订日期：____________________注意事项及解决办法：1.合同主体资格：确保甲方和乙方均为具有独立民事责任能力的法人或其他组织。若发现主体资格不合法，应立即终止合同签订过程，并进行相应的法律追究。解决办法：在签订合同前，对甲乙双方的营业执照、资质证书等进行审查，确保其具有相应的主体资格。2.合同价款：合同价款应明确、具体，避免出现模糊不清的描述。如遇到价款变动情况，应及时签订补充协议。解决办法：在合同中详细描述合同价款的构成，包括工程设计、施工、设备材料采购、安装、调试、验收、保修等费用。如有价款变动，双方可签订补充协议，明确变动原因和金额。3.工程质量：工程质量应符合国家、行业和地方的相关法律法规、规范标准。如发现工程质量问题，应立即停止施工，并及时采取措施进行整改。解决办法：在合同中明确工程质量标准，如国家、行业和地方的相关法律法规、规范标准。在施工过程中，加强对工程质量的监督检查，发现问题及时整改。4.工期：合同约定的工期应明确、具体。如遇到工期延误情况，应及时签订补充协议，明确延期原因和延期时间。解决办法：在合同中明确合同工期，并在专用条款中约定工期延误的违约责任。如有工期延误，双方可签订补充协议，明确延期原因和延期时间。5.违约责任：合同中应明确约定违约责任，包括赔偿损失、支付违约金、承担额外费用等。解决办法：在合同中设立专门的违约责任条款，明确违约行为的法律后果。如发生违约行为，按合同约定承担相应责任。6.争议解决：合同中应明确约定争议解决方式，如友好协商、调解、仲裁或诉讼等。解决办法：在合同中设立专门的争议解决条款，明确双方在发生争议时的解决方式。如友好协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。法律名词及名词解释：1.独立民事责任能力：指法人或其他组织能够独立承担民事责任的能力。2.营业执照：指国家工商行政管理机关核发的，证明企业合法成立的文件。3.资质证书：指国家有关部门核发的，证明企业具备特定业务资格的文件。4.合同价款：指合同双方约定的，为完成工程所需支付的金额。5.工程质量：指工程建设项目符合国家、行业和地方相关法律法规、规范标准的程度。6.工期：指合同双方约定的，完成工程所需的时间。7.违约金：指合同一方不履行合同义务或履行义务不符合约定时，应支付给对方的金钱。8.争议解决：指合同双方在履行合同过程中发生争议时，通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决争议的过程。应用场合：1.适用于各类建设工程项目，如房屋建筑、市政工程、道路桥梁、水利设施等。2.适用于工程设计、施工、设备材料采购、安装、调试、验收、保修等环节。补充条款：1.工程变更：如工程内容、规模、预算等发生变更，双方可签订补充协议，明确变更内容、价款及工期等。2.不可抗力：如因不可抗力导致工程无法正常进行，双方可签订补充协议，明确不可抗力的范围、责任及影响。3.材料设备供应：如材料设备供应发生变更，双方可签订补充协议，明确供应商、供应范围、质量标准等。4.工程验收：如工程验收不合格，双方可签订补充协议，明确整改措施、费用及重新验收等。5.保修责任：如工程保修期内出现质量问题，双方可签订补充协议，明确保修范围、